招标公告

1.招标条件

季华实验室 * 期建设项目电力工程已由 (略) 市 (略) 区 (略) 以南发改资[ * 号批准建设，招标人为季华实验室，代建单位为 (略) 市 (略) 区丽雅 (略) ，建设资金来自财政划拨。

本项目季华实验室 * 期建设项目电力工程的招标范围、招标方式、招标组织形式已由 (略) 市 (略) 区 (略) 以南发改资[ * 号核准，已具备招标条件， (略) 。

2. (略) 范围

2.1 建设地点： (略) 市南 (略) 橹尾撬片区核心区，文翰湖公园以北，京广线以南，规划 (略) 路以东，规划文翰北路以西。

2.2 项目建设规模：本工程为季华实验室 * 期建设项目电力工程，位于 (略) 市南 (略) 橹尾撬片区核心区， * 期总建筑面积为 点击查看>> . * ?O，拟在A地块上建设6栋实验楼，分别为A3栋、A4栋、A5栋、A6栋、A7栋（含地下室）、A8栋，B地块上建设4栋实验楼，分别为B5栋、B6栋、B7栋、B8栋， (略) (略) （3#、4# (略) ），7所配电房（#5~# * 配电房），工程范围包括高低压电房变配电和电房内土建及照明、配电低压柜至 * 级配电总箱的低压线路及配电总箱、从低压柜引出接至 * 级配电箱的走强电管井的垂直电缆桥架，外线工程包含永久方案和过渡方案。

2.3计划工期：工期约为 * 日历天， (略) 人书面通知为准，施工工期必须配合总承包单位的总进度工期，所有安装、调试、送电工作须在项目联合验收之日前完成并满足总承包单位设备调试验收的时间要求。竣工验收日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后。

2. (略) 控制价（最高投标限价）金额为 点击查看>> . * 元。

2.5本招标工程共分1个标段，各标段招标内容、规模：

招标内容:包括公用开关房、专用开关房、高低压配电房内土建及其室内用电与照明工程；专用开关房、高低压配电房中的变配电设备；高低压配电房低压柜至 * 级配电总箱（含总箱）及电井中的电缆桥架；发电机输出柜（箱）及至专用配电房联络柜间的低压母线段及信号线；室外 * kV线路（招标人投资的 (略) 到项目的备用线路）、低压电缆及相关电缆沟线槽等，具体以图纸及工程量清单范围为准。

2.6承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，?综合单价包干 □固定总价包干。

2.7 工程质量要求：执行国家、 (略) 的相关工程建设标准及相关规范，符合国家有关施工质量验收标准达到 * 次性验收合格标准（包含通 (略) 门的验收）并达到获评 (略) 省建设工程优质奖。中标人须无条件配合施工总承包单位按获评 (略) 省建设工程优质奖的 (略) 施工。如施工总承包单位要求参与评选国家优质工程奖（或鲁班奖），中标人须无条件配合施工总承包单位按获评国家优质工程奖（或鲁班奖）的 (略) 施工。若因本电力工程中标人原因不能获得 (略) 省建设工程优质奖的， (略) 人支付电力工程建安工程结 (略) 分项工程（人工费+施工机具费）的7.5%的质量违约金（如因非中标人原因引起的达不到评优的硬性指标的， (略) 人递交质量违约金。获得 (略) 省建设工程优质奖的，由招标人按电力工程建安工程结 (略) 分项工程（人工费+施工机具费）的7.5% (略) 奖励；获得国家级质量奖，由招标人按电力工程建安工程结 (略) 分项工程（人工费+施工机具费）的 * % (略) 奖励；其它奖项不予奖励。

注：总承包人获得多项奖项的，按最高等级单项奖项对电力工 (略) 奖励。

发包人对建设工程质量奖的总奖励，不得超出 (略) 性研究报告内投资估算表中的工程优质费金额。

2.8安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照， (略) 于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1须 (略) (略) 门核发的电力工程施工总承包 * 级（或以上）或输变电工程专业承包 * 级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包 * 级资质。

4.2.2须具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装、承修、承试类 * 级（或以上）。

4.2.3投标人已通 (略) * 年B类生产项目承包商“线路附属设施维护专业” 登记、审查，相关企业 (略) 点击查看>> 号文为准，投标人 (略) 点击查看>> 号文复印件（如有最新文件以最新的为准）。

4.2.4本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

4.4投标人须按照《 (略) 市 (略) (略) 门关于规 (略) 秩序、遏制弄虚 (略) 为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.5投标人应在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记 (略) (略) 业诚信档案。

4.5.1 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

4.5.2 (略) 省以外的投标人，须提供在广 (略) （网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员 (略) 页打印件。

4.6对投标人拟派项目负责人的要求

4.6.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的机电工程专业 * 级注册建造师执业资格证书，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投 (略) 在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证 (略) 页打印件或电子证照打印件）。

4.6.2拟派项目负责人必须在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.6.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.6.4 需提供投标人近期（ (略) 当月往前顺推6个月，即 * 年2月至 * 年7月）为拟派项目 (略) 保资 (略) 保证明材料。以投标人（或其分支机构） (略) (略) 门出具的证明材料的扫描件为准。

4.6.5投标人应慎重考虑选派 * 名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本工程项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。

4.7 对投标人拟派项目技术负责人的要求

4.7.1项目技术负责人：至少 1 名，须具有电力或机电或电气工程相关专业中级（或以上）工程师职称。（职称 (略) 部 (略) 部门核准备案 (略) 颁发的为准）

4.7.2 拟派项目技术负责人必须在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目技术负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.7.3需提供投标人近期（ (略) 当月往前顺推6 个月，即 * 年2月至 * 年7月）为拟派项目技术 (略) 保资 (略) 保证明材料。以投标人（或其分支机构） (略) (略) 门出具的证明材料的扫描件为准。

4.8专职安全人员：至少1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（投 (略) 在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证 (略) 页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。

4.8.1拟派专职安全人员必须在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业，专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.8.2需提供投标人近期（ (略) 当月往前顺推6 个月，即 * 年2月至 * 年7月）为拟派专职安 (略) 保资 (略) 保证明材料。以投标人（或其分支机构） (略) (略) 门出具的证明材料的扫描件为准。

4.9 对投标人企业的信誉要求

4.9. (略) 于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.9.2 没有受到取消 (略) 政处罚。（ (略) 指的“处罚”，是指依据《中华 (略) 政处罚法》作出的有关取消 (略) 政处罚， (略) 罚 (略) 政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制， (略) 所指的“处罚”范畴）

4.9.3在最近 * 年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重 (略) 全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华 (略) 政处罚法》所作出的《 (略) 罚决定书》中所 (略) 为；“严重违约及重大工程质量问题或重 (略) 全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故 (略) 理工作的通知》和《生产安全事故 (略) 理条例》的标准；“最近 * 年” (略) 发布之日起往前顺推 * 年，以《 (略) 罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.9.4根据 (略) 市 (略) 《 (略) 联动机制决定书》和《 (略) 通知书》的要求，投标人若为名单上 (略) 人，不得参加本项目投标。

4.9.5 根据《 (略) 市 (略) (略) 门关于在公共资源交 (略) 信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔 * 〕1号），对被 (略) 市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.招标文件、图纸等资料的获取

5.1 凡有意参加投标者，可于 * 年8 月 * (略) 文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“ (略) 市公 (略) ”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：http:/ 点击查看>> ， (略) 电话： 点击查看>> 、 点击查看>> 。

5.2 招标文件 * 经在 (略) 市公 (略) 发布，视 (略) 有投标人， (略) 文件及图纸（ (略) 文件有PDF和WORD版本时，若有不 * 致， (略) 文件为准）。 (略) 造成的 * 切后果由投标人自负。

6.投标保证金

6.1 本工程要求投标人提交 * , * . * 元的投标保证金。

6.2 投标人采用现金的形式提交投标保证金。

6.2.1投标人应在投标截止时间之前（ (略) 到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续， (略) 到帐延误风险。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间： * 年9 月 * 日9时 * 分。

7.1.2 开标时间： * 年9 月 * 日9时 * 分。

7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

7.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过 (略) 市公 (略) 成功上传，本工程电子投标文件要求投标人采用远程解密。开标地点： (略) 市公 (略) (略) 2层不见面开标室 * -1 （地址： (略) (略) 街道夏南路 * 号方舟 * (略) 大楼）。

投标人应在本工程投标截止时间后密切关注 (略) 公共资源交易信息化综合平台-交易平台本项目远程解密界面信息，并按规定的时 (略) 电子投标文件远程解密操作，因投标人自身原因导致电子投标文件在规定时间内未能成功解密的，视为无效投标。

投标人采用远程解密方式解密电子投标文件的，视为默认开标结果。

依据《 (略) 市 (略) 区公共资 (略) 办公室 (略) 市公 (略) (略) 关于疫情防控期间开展公共资源交易活动的通知》（南资管办[ * ]2号）的相关要求，疫情防控期间，取 (略) 参加开标会议环节，本工程电子投标文件要求投标人采用远程解密， (略) 参加开标会。

8.发布公告的媒介

(略) 同时在 (略) 市公 (略) (略) 网 (略) (略) 、 (略) 市公 (略) 发布。公告内容和时间不 * 致时，以 (略) 市公 (略) 发布的为准。

9.其他

9.1递交投标文件的投标人少于3个的， (略) 。

9.2本次招标采用的评定标办法是综合评估法。

* .联系方式

招标公告

1.招标条件

季华实验室 * 期建设项目电力工程已由 (略) 市 (略) 区 (略) 以南发改资[ * 号批准建设，招标人为季华实验室，代建单位为 (略) 市 (略) 区丽雅 (略) ，建设资金来自财政划拨。

本项目季华实验室 * 期建设项目电力工程的招标范围、招标方式、招标组织形式已由 (略) 市 (略) 区 (略) 以南发改资[ * 号核准，已具备招标条件， (略) 。

2. (略) 范围

2.1 建设地点： (略) 市南 (略) 橹尾撬片区核心区，文翰湖公园以北，京广线以南，规划 (略) 路以东，规划文翰北路以西。

2.2 项目建设规模：本工程为季华实验室 * 期建设项目电力工程，位于 (略) 市南 (略) 橹尾撬片区核心区， * 期总建筑面积为 点击查看>> . * ?O，拟在A地块上建设6栋实验楼，分别为A3栋、A4栋、A5栋、A6栋、A7栋（含地下室）、A8栋，B地块上建设4栋实验楼，分别为B5栋、B6栋、B7栋、B8栋， (略) (略) （3#、4# (略) ），7所配电房（#5~# * 配电房），工程范围包括高低压电房变配电和电房内土建及照明、配电低压柜至 * 级配电总箱的低压线路及配电总箱、从低压柜引出接至 * 级配电箱的走强电管井的垂直电缆桥架，外线工程包含永久方案和过渡方案。

2.3计划工期：工期约为 * 日历天， (略) 人书面通知为准，施工工期必须配合总承包单位的总进度工期，所有安装、调试、送电工作须在项目联合验收之日前完成并满足总承包单位设备调试验收的时间要求。竣工验收日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后。

2. (略) 控制价（最高投标限价）金额为 点击查看>> . * 元。

2.5本招标工程共分1个标段，各标段招标内容、规模：

招标内容:包括公用开关房、专用开关房、高低压配电房内土建及其室内用电与照明工程；专用开关房、高低压配电房中的变配电设备；高低压配电房低压柜至 * 级配电总箱（含总箱）及电井中的电缆桥架；发电机输出柜（箱）及至专用配电房联络柜间的低压母线段及信号线；室外 * kV线路（招标人投资的 (略) 到项目的备用线路）、低压电缆及相关电缆沟线槽等，具体以图纸及工程量清单范围为准。

2.6承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，?综合单价包干 □固定总价包干。

2.7 工程质量要求：执行国家、 (略) 的相关工程建设标准及相关规范，符合国家有关施工质量验收标准达到 * 次性验收合格标准（包含通 (略) 门的验收）并达到获评 (略) 省建设工程优质奖。中标人须无条件配合施工总承包单位按获评 (略) 省建设工程优质奖的 (略) 施工。如施工总承包单位要求参与评选国家优质工程奖（或鲁班奖），中标人须无条件配合施工总承包单位按获评国家优质工程奖（或鲁班奖）的 (略) 施工。若因本电力工程中标人原因不能获得 (略) 省建设工程优质奖的， (略) 人支付电力工程建安工程结 (略) 分项工程（人工费+施工机具费）的7.5%的质量违约金（如因非中标人原因引起的达不到评优的硬性指标的， (略) 人递交质量违约金。获得 (略) 省建设工程优质奖的，由招标人按电力工程建安工程结 (略) 分项工程（人工费+施工机具费）的7.5% (略) 奖励；获得国家级质量奖，由招标人按电力工程建安工程结 (略) 分项工程（人工费+施工机具费）的 * % (略) 奖励；其它奖项不予奖励。

注：总承包人获得多项奖项的，按最高等级单项奖项对电力工 (略) 奖励。

发包人对建设工程质量奖的总奖励，不得超出 (略) 性研究报告内投资估算表中的工程优质费金额。

2.8安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照， (略) 于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1须 (略) (略) 门核发的电力工程施工总承包 * 级（或以上）或输变电工程专业承包 * 级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包 * 级资质。

4.2.2须具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级为承装、承修、承试类 * 级（或以上）。

4.2.3投标人已通 (略) * 年B类生产项目承包商“线路附属设施维护专业” 登记、审查，相关企业 (略) 点击查看>> 号文为准，投标人 (略) 点击查看>> 号文复印件（如有最新文件以最新的为准）。

4.2.4本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

4.4投标人须按照《 (略) 市 (略) (略) 门关于规 (略) 秩序、遏制弄虚 (略) 为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.5投标人应在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记 (略) (略) 业诚信档案。

4.5.1 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

4.5.2 (略) 省以外的投标人，须提供在广 (略) （网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员 (略) 页打印件。

4.6对投标人拟派项目负责人的要求

4.6.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的机电工程专业 * 级注册建造师执业资格证书，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投 (略) 在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证 (略) 页打印件或电子证照打印件）。

4.6.2拟派项目负责人必须在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.6.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.6.4 需提供投标人近期（ (略) 当月往前顺推6个月，即 * 年2月至 * 年7月）为拟派项目 (略) 保资 (略) 保证明材料。以投标人（或其分支机构） (略) (略) 门出具的证明材料的扫描件为准。

4.6.5投标人应慎重考虑选派 * 名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本工程项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。

4.7 对投标人拟派项目技术负责人的要求

4.7.1项目技术负责人：至少 1 名，须具有电力或机电或电气工程相关专业中级（或以上）工程师职称。（职称 (略) 部 (略) 部门核准备案 (略) 颁发的为准）

4.7.2 拟派项目技术负责人必须在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目技术负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.7.3需提供投标人近期（ (略) 当月往前顺推6 个月，即 * 年2月至 * 年7月）为拟派项目技术 (略) 保资 (略) 保证明材料。以投标人（或其分支机构） (略) (略) 门出具的证明材料的扫描件为准。

4.8专职安全人员：至少1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（投 (略) 在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证 (略) 页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。

4.8.1拟派专职安全人员必须在 (略) 市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业，专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.8.2需提供投标人近期（ (略) 当月往前顺推6 个月，即 * 年2月至 * 年7月）为拟派专职安 (略) 保资 (略) 保证明材料。以投标人（或其分支机构） (略) (略) 门出具的证明材料的扫描件为准。

4.9 对投标人企业的信誉要求

4.9. (略) 于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.9.2 没有受到取消 (略) 政处罚。（ (略) 指的“处罚”，是指依据《中华 (略) 政处罚法》作出的有关取消 (略) 政处罚， (略) 罚 (略) 政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制， (略) 所指的“处罚”范畴）

4.9.3在最近 * 年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重 (略) 全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华 (略) 政处罚法》所作出的《 (略) 罚决定书》中所 (略) 为；“严重违约及重大工程质量问题或重 (略) 全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故 (略) 理工作的通知》和《生产安全事故 (略) 理条例》的标准；“最近 * 年” (略) 发布之日起往前顺推 * 年，以《 (略) 罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.9.4根据 (略) 市 (略) 《 (略) 联动机制决定书》和《 (略) 通知书》的要求，投标人若为名单上 (略) 人，不得参加本项目投标。

4.9.5 根据《 (略) 市 (略) (略) 门关于在公共资源交 (略) 信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔 * 〕1号），对被 (略) 市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.招标文件、图纸等资料的获取

5.1 凡有意参加投标者，可于 * 年8 月 * (略) 文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“ (略) 市公 (略) ”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：http:/ 点击查看>> ， (略) 电话： 点击查看>> 、 点击查看>> 。

5.2 招标文件 * 经在 (略) 市公 (略) 发布，视 (略) 有投标人， (略) 文件及图纸（ (略) 文件有PDF和WORD版本时，若有不 * 致， (略) 文件为准）。 (略) 造成的 * 切后果由投标人自负。

6.投标保证金

6.1 本工程要求投标人提交 * , * . * 元的投标保证金。

6.2 投标人采用现金的形式提交投标保证金。

6.2.1投标人应在投标截止时间之前（ (略) 到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续， (略) 到帐延误风险。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间： * 年9 月 * 日9时 * 分。

7.1.2 开标时间： * 年9 月 * 日9时 * 分。

7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

7.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过 (略) 市公 (略) 成功上传，本工程电子投标文件要求投标人采用远程解密。开标地点： (略) 市公 (略) (略) 2层不见面开标室 * -1 （地址： (略) (略) 街道夏南路 * 号方舟 * (略) 大楼）。

投标人应在本工程投标截止时间后密切关注 (略) 公共资源交易信息化综合平台-交易平台本项目远程解密界面信息，并按规定的时 (略) 电子投标文件远程解密操作，因投标人自身原因导致电子投标文件在规定时间内未能成功解密的，视为无效投标。

投标人采用远程解密方式解密电子投标文件的，视为默认开标结果。

依据《 (略) 市 (略) 区公共资 (略) 办公室 (略) 市公 (略) (略) 关于疫情防控期间开展公共资源交易活动的通知》（南资管办[ * ]2号）的相关要求，疫情防控期间，取 (略) 参加开标会议环节，本工程电子投标文件要求投标人采用远程解密， (略) 参加开标会。

8.发布公告的媒介

(略) 同时在 (略) 市公 (略) (略) 网 (略) (略) 、 (略) 市公 (略) 发布。公告内容和时间不 * 致时，以 (略) 市公 (略) 发布的为准。

9.其他

9.1递交投标文件的投标人少于3个的， (略) 。

9.2本次招标采用的评定标办法是综合评估法。

* .联系方式