1.招标条件

本招标项目惠农区第一幼儿园建设项目室外工程已由石嘴山市惠农区审 (略) 以惠农区审 (略) 关于惠农区第一幼儿园建设项目初步设计的批复（惠审管批字〔2022〕 (略) ）批准建设，项目业主为石嘴山市惠农区星 (略) ，建设资金来自国家、自治区和本市级补助资金，招标人为石嘴山市惠农区星 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

宁夏恒信达 (略) （招标代理机构）受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：总用地面积9984平方米（约 点击查看>> 亩），新建总建筑面积为4727平方米，属新建全日制12班大型幼儿园，幼儿园教学及生活用房4682平方米，门房及消防控制室45平方米，地下消防水池及水泵房占地面积150平方米。

2.2建设地点：惠农区北大街以西、步行街以东、 (略) 以 (略) 。

2.3计划工期：274日历天，计划开工日期：2022年7月9日；计划竣工日期：2023年4月9日

2.4招标范围：惠农区第一幼儿园建设项目室外工程，包括门房工程、室外给水、排水、消防管网、供暖管网、供配电管网及周边配套设施建设。

2.5标段划分：本项目共一个标段。

注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分（如果有）等。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，且同时具有建筑工程施工总承包二级（及以上）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程二级（及以上）注册建造师执业资格，（外省投标单位需提供建筑工程专业一级注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2投标单位需提供《中国裁判文书网》查询的行贿犯罪档案查询结果，投标单位无不良行为记录方可参与投标。限定期限为一年（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起）。

3.3投标人需在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时，开标当天通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。

3.4本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年06月13日至2022年06月20日18:00（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）进行报名并免费下载电子版招标文件。报名成功后，按系统提示下载招标文件。(备注：网上登记报名时的项目经理和投标时的项目经理必须为同一人，登记后不得更改。)

4.2“电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年07月04日09:00，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。

7.联系方式

招标人：石嘴山市惠农区星 (略)

地址：石嘴山市惠农区

邮编： 点击查看>>

联系人：戴建华

电话：0952- 点击查看>>

招标代理机构：宁夏恒信达 (略)

地址：银川 (略) 宁夏建 (略) 7楼707

邮编： 点击查看>>

联系人：龙鹏羽

电话：0951- 点击查看>>

2022年06月13日

1.招标条件

本招标项目惠农区第一幼儿园建设项目室外工程已由石嘴山市惠农区审 (略) 以惠农区审 (略) 关于惠农区第一幼儿园建设项目初步设计的批复（惠审管批字〔2022〕 (略) ）批准建设，项目业主为石嘴山市惠农区星 (略) ，建设资金来自国家、自治区和本市级补助资金，招标人为石嘴山市惠农区星 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

宁夏恒信达 (略) （招标代理机构）受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：总用地面积9984平方米（约 点击查看>> 亩），新建总建筑面积为4727平方米，属新建全日制12班大型幼儿园，幼儿园教学及生活用房4682平方米，门房及消防控制室45平方米，地下消防水池及水泵房占地面积150平方米。

2.2建设地点：惠农区北大街以西、步行街以东、 (略) 以 (略) 。

2.3计划工期：274日历天，计划开工日期：2022年7月9日；计划竣工日期：2023年4月9日

2.4招标范围：惠农区第一幼儿园建设项目室外工程，包括门房工程、室外给水、排水、消防管网、供暖管网、供配电管网及周边配套设施建设。

2.5标段划分：本项目共一个标段。

注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分（如果有）等。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，且同时具有建筑工程施工总承包二级（及以上）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程二级（及以上）注册建造师执业资格，（外省投标单位需提供建筑工程专业一级注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2投标单位需提供《中国裁判文书网》查询的行贿犯罪档案查询结果，投标单位无不良行为记录方可参与投标。限定期限为一年（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起）。

3.3投标人需在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时，开标当天通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。

3.4本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年06月13日至2022年06月20日18:00（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）进行报名并免费下载电子版招标文件。报名成功后，按系统提示下载招标文件。(备注：网上登记报名时的项目经理和投标时的项目经理必须为同一人，登记后不得更改。)

4.2“电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年07月04日09:00，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。

7.联系方式

招标人：石嘴山市惠农区星 (略)

地址：石嘴山市惠农区

邮编： 点击查看>>

联系人：戴建华

电话：0952- 点击查看>>

招标代理机构：宁夏恒信达 (略)

地址：银川 (略) 宁夏建 (略) 7楼707

邮编： 点击查看>>

联系人：龙鹏羽

电话：0951- 点击查看>>

2022年06月13日