南水北调西线宁 (略) (略) 分布式光伏发电项目EPC总承包
招标公告
1．招标条件
本招标项目南水北调西线宁 (略) (略) 分布式光伏发电项目EPC总承包已获批准建设，建设资金来自招标人自筹，招标人为南水北 (略) ，招标代理机构为 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目进行EPC总承包公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目场址位于宁夏回族自治区银川市西夏区，利 (略) 开发光伏发电项目。一期建 (略) 支架式 (略) ，可利用面积约1.94万平方米，拟装机容量为1.456MWp，二期 (略) 二期 (略) 及屋顶建设分 (略) ，可利用面积约7.2万平方米，容量4.5318MWp。
2.2 建设地点：宁夏回族自治区银川市西夏区。
2.3 EPC总承包招标范围（但不限于）：承包人负责但不限于建设项目的勘察、设计、设备材料采购、施工、调试运行、竣工验收等全过程，对建设项目的质量、安全、造价和进度负责。包括但不限于以下事项：
（1）与产权方的对接协调、现场踏勘、基础资料收集、资源梳理、场地航拍及项目初步评估等工作；
（2）可研报告优化及办理有关的申请、备案、电力接入方案批复、用电增容（如需）等相关手续办理（招标人配合）；
（3）工程勘察设计（包括光伏组件至 (略) 工程勘察、初步设计、电力接入设计、施工图设计、竣工图设计等）；
（4）设备材料采购及管理（包括组件、逆变器（组串式）、支架、电缆、配电设备等）；设备材料接收、运输、保管及倒运等。
（5）工程施工（包括施工、安装、施工协调、临时用地、试验、检查测试（含拟建光伏的构建筑物安全鉴定）、屋顶加固及漏水修复（如需）等）；
（6）负责本项目通过 (略) 门验收：并网验收（含并网性能、电力质监、设备电气、保护试验等（按需），并网手续及调 (略) 要求）、专项验收（包括但不限于电气性能试验、环保、消防、防雷、档案、职业健康和安全评价等工程专项验收）、竣工验收，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”、满足电力企业安全文明标准化要求（标识标牌、警示图牌、设备编码、编号、所有设备标示牌、提示牌等）；
（7）安全工器具、备品备件采购、项目质保期服务及技术售后服务满足并网点电度表远传功能、并满足电网调度其他要求等；
（8）投标单位根据现场实际情况，在发包人提供的可研方案基础上优化可研方案，并且能够提出最优设计方案，提高发电效率。
总承包内容包含但不限于以上第（1）至（8）项所列工作内容，承包人负责上述工作且承担因完 (略) 产生的各项费用。
2.4 工期要求：一期计划工期3个月，二期计划工期12个月。
2.5 标段划分：本项目不划分标段。
3．投标人资格要求
3.1 需具备独立法人资格，并具备：
（1）投标人须是有独立法人资格的企业；
（2）具有新能源设计 点击查看>> 级资质或电力行业工程设计 点击查看>> 级（含 点击查看>> 级）及以上资质或工程设计综合 点击查看>> 级资质；
（3）具有电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效的安全生产许可证；
（4）投标人拟派项目总承包项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师证、执业资格证，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
（5）投标人拟派项目设计负责人须具备注册电气工程师执业证书，且未担任其他在建工程项目的设计负责人；
（6）投标人拟派施工项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师证、执业资格证，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，可以由总承包项目经理兼任，也可分别指派。
3.2 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) 不得同时对同一项目，以不同投标人的单独身份参加投标，否 (略) 理。
3.3 投标人需在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时，开标当天由招标代理机构通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。
3.4 依据宁建（建）发【2019】29 号文件规定，牵头单位须通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起）。
3.5 本次招标EPC项目总承包接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体成员单位不得超过两家且需具备 (略) 对应的资质要求；
（2）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任，并对本项目报名投标后，不得再以自己名义单独对本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；
（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4．招标文件获取方式
4.1 凡有意参加投标者，请于2022年6月28日起至2022年7月5日18:00止，在宁夏回族自治区公 (略) 网站进行网上登记。
4.2 招标文件获取方式：网上登记成功后，按系统提示下载招标文件，下载时间为：2022年6月28日起至2022年7月5日18:00止，下载成功后获取投 (略) 。
4.3 该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登录管理。办理CA锁业 (略) (略) ，联系电话： 点击查看>> (略) 键。新平台使用及操作问题，请联系江苏 (略) ，客服电话： 点击查看>> 、 点击查看>> 。
4.4 报名不成功，招标人将拒绝接收投标文件。
5．投标文件的递交
5.1投标文件的递交截止时间及开标时间：2022年7月20日10时30分。
5.2投标文件的递交地点及开标地点：宁夏公共资 (略) 开标厅（银 (略) (略) 瑞银B座四楼或五楼，具体开标厅详见四楼和五楼指示屏）。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、宁夏公共资源交易网上发布。
注：①各投标人应及时关注疫情防控要求，届时参加开标会议，应按照疫情防控要求提供相关证明材料（包括但不限于：健康码、行程码等），具体要求 (略) 处时期防控要求为准。②根据疫情防控需要，有效减少人员聚集，开标现场每家投标单位限定一人参加开标会议。③请各潜在投标人在招标公告发布后至开标前随时关注宁夏回族自治区公共 (略) “澄清/变更”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。招标代理机构及招标人不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。
7．联系方式
招 标 人：南水北 (略)
地?址：北京市石景 (略) (略) 3号楼 (略)
联 系 人：李小杰
电话： 点击查看>>
代理机构： (略)
地址：银川市兴 (略) (略) 富华大厦6层608室
联 系 人：孙春阳
联系电话：0951- 点击查看>> ； 点击查看>>

(略)
2022年6月28日

南水北调西线宁 (略) (略) 分布式光伏发电项目EPC总承包
招标公告
1．招标条件
本招标项目南水北调西线宁 (略) (略) 分布式光伏发电项目EPC总承包已获批准建设，建设资金来自招标人自筹，招标人为南水北 (略) ，招标代理机构为 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目进行EPC总承包公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目场址位于宁夏回族自治区银川市西夏区，利 (略) 开发光伏发电项目。一期建 (略) 支架式 (略) ，可利用面积约1.94万平方米，拟装机容量为1.456MWp，二期 (略) 二期 (略) 及屋顶建设分 (略) ，可利用面积约7.2万平方米，容量4.5318MWp。
2.2 建设地点：宁夏回族自治区银川市西夏区。
2.3 EPC总承包招标范围（但不限于）：承包人负责但不限于建设项目的勘察、设计、设备材料采购、施工、调试运行、竣工验收等全过程，对建设项目的质量、安全、造价和进度负责。包括但不限于以下事项：
（1）与产权方的对接协调、现场踏勘、基础资料收集、资源梳理、场地航拍及项目初步评估等工作；
（2）可研报告优化及办理有关的申请、备案、电力接入方案批复、用电增容（如需）等相关手续办理（招标人配合）；
（3）工程勘察设计（包括光伏组件至 (略) 工程勘察、初步设计、电力接入设计、施工图设计、竣工图设计等）；
（4）设备材料采购及管理（包括组件、逆变器（组串式）、支架、电缆、配电设备等）；设备材料接收、运输、保管及倒运等。
（5）工程施工（包括施工、安装、施工协调、临时用地、试验、检查测试（含拟建光伏的构建筑物安全鉴定）、屋顶加固及漏水修复（如需）等）；
（6）负责本项目通过 (略) 门验收：并网验收（含并网性能、电力质监、设备电气、保护试验等（按需），并网手续及调 (略) 要求）、专项验收（包括但不限于电气性能试验、环保、消防、防雷、档案、职业健康和安全评价等工程专项验收）、竣工验收，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”、满足电力企业安全文明标准化要求（标识标牌、警示图牌、设备编码、编号、所有设备标示牌、提示牌等）；
（7）安全工器具、备品备件采购、项目质保期服务及技术售后服务满足并网点电度表远传功能、并满足电网调度其他要求等；
（8）投标单位根据现场实际情况，在发包人提供的可研方案基础上优化可研方案，并且能够提出最优设计方案，提高发电效率。
总承包内容包含但不限于以上第（1）至（8）项所列工作内容，承包人负责上述工作且承担因完 (略) 产生的各项费用。
2.4 工期要求：一期计划工期3个月，二期计划工期12个月。
2.5 标段划分：本项目不划分标段。
3．投标人资格要求
3.1 需具备独立法人资格，并具备：
（1）投标人须是有独立法人资格的企业；
（2）具有新能源设计 点击查看>> 级资质或电力行业工程设计 点击查看>> 级（含 点击查看>> 级）及以上资质或工程设计综合 点击查看>> 级资质；
（3）具有电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效的安全生产许可证；
（4）投标人拟派项目总承包项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师证、执业资格证，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
（5）投标人拟派项目设计负责人须具备注册电气工程师执业证书，且未担任其他在建工程项目的设计负责人；
（6）投标人拟派施工项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师证、执业资格证，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，可以由总承包项目经理兼任，也可分别指派。
3.2 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) 不得同时对同一项目，以不同投标人的单独身份参加投标，否 (略) 理。
3.3 投标人需在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时，开标当天由招标代理机构通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。
3.4 依据宁建（建）发【2019】29 号文件规定，牵头单位须通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起）。
3.5 本次招标EPC项目总承包接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体成员单位不得超过两家且需具备 (略) 对应的资质要求；
（2）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任，并对本项目报名投标后，不得再以自己名义单独对本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；
（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4．招标文件获取方式
4.1 凡有意参加投标者，请于2022年6月28日起至2022年7月5日18:00止，在宁夏回族自治区公 (略) 网站进行网上登记。
4.2 招标文件获取方式：网上登记成功后，按系统提示下载招标文件，下载时间为：2022年6月28日起至2022年7月5日18:00止，下载成功后获取投 (略) 。
4.3 该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登录管理。办理CA锁业 (略) (略) ，联系电话： 点击查看>> (略) 键。新平台使用及操作问题，请联系江苏 (略) ，客服电话： 点击查看>> 、 点击查看>> 。
4.4 报名不成功，招标人将拒绝接收投标文件。
5．投标文件的递交
5.1投标文件的递交截止时间及开标时间：2022年7月20日10时30分。
5.2投标文件的递交地点及开标地点：宁夏公共资 (略) 开标厅（银 (略) (略) 瑞银B座四楼或五楼，具体开标厅详见四楼和五楼指示屏）。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、宁夏公共资源交易网上发布。
注：①各投标人应及时关注疫情防控要求，届时参加开标会议，应按照疫情防控要求提供相关证明材料（包括但不限于：健康码、行程码等），具体要求 (略) 处时期防控要求为准。②根据疫情防控需要，有效减少人员聚集，开标现场每家投标单位限定一人参加开标会议。③请各潜在投标人在招标公告发布后至开标前随时关注宁夏回族自治区公共 (略) “澄清/变更”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。招标代理机构及招标人不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。
7．联系方式
招 标 人：南水北 (略)
地?址：北京市石景 (略) (略) 3号楼 (略)
联 系 人：李小杰
电话： 点击查看>>
代理机构： (略)
地址：银川市兴 (略) (略) 富华大厦6层608室
联 系 人：孙春阳
联系电话：0951- 点击查看>> ； 点击查看>>

(略)
2022年6月28日