中国铁路成都局集团有限公司成都电务段成都北驼峰编尾场尾部停车器大修工程施工采购公告
中国铁路成都局集团有限公司成都电务段成都北驼峰编尾场尾部停车器大修工程施工采购公告
(略) (略) 成都电务段
成都北驼 (略) 停车器大修工程施工
比选公告
一、项目概况
(一)项目名称:成都北驼 (略) 停车器大修工程施工。
(二)项目相关批复文件:《 (略) 关于下达2 (略) 运输设施设备第二批大修投资计划的通知》(成铁计统函〔2022〕 (略) )、《 (略) 关于成都北驼 (略) 停车器大修工程施工设计的批复》(概审大〔2022〕 (略) ),建设资 (略) 大修资金。
(三)建设地点及规模
(略) 上行驼峰编尾场12、16、17线,下行驼峰编尾场15、18、29线1 (略) 件进行大修更换。其中各线C位置6台停车器制动轨、 (略) 件利旧使用。
二、比选范围及工期
(一) (略) 上行驼峰编尾场12、16、17线,下行驼峰编尾场15、18、29线1 (略) 件进行大修更换。其中各线C位置6台停车器制动轨、 (略) 件利旧使用。详见附件1《工程量清单表》。
(二) 点击查看>> 供设备详见附件2《 点击查看>> 供设备数量及价格表》。
(三)总工期:60日历天。
三、本项目比选的最高参选限价
本项目比选的最高限价总额为 点击查看>> 元,其中安全生产费为 点击查看>> 元。
四、施工比选要求
(一)资格审查资质条件:参选人需具备施工劳务资质。
(二)本次比选不接受联合体参选。
(三)《工程量清单表》报价总额(含税价)不得超过 点击查看>> 元,工程量清单报价汇总表中的安全生产费只能填写 点击查看>> 元,无自购设备费和总承包风险费。
(四)施工合 (略) 标准模板:《铁路营业线施工合同(信号)》。
(五)业绩要求: (略) 营业线施工业绩,提供2020年-2 (略) 营业线施工合同复印件。
(六)资格审查信誉要求
1.行贿犯罪情况:参选人及参选人法定代表人在2019年10月-2022年9月(递交比选申请文件之日起前3年内)不 (略) 生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。参选人须提供“裁判文书网”查询截图。
2.辖内失信:参选人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单,参选人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单,未被 (略) 局公布的失信行为“黑名单”。参选人须提供“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”查询截图。
(七)比选申请文件:正、副本各一份,分别装订成册。比选申请文件须密封,并在封套上写明:工程项目名称、参选人名称。
五、评审办法
采用经评审的最低价法,详见附件3。
六、报名比选申请文件的递交
凡有意参加比选者,请将比选申请文件于2022年10月14日14时00分至2022年10月14日14时30分递交至 (略) (略) 成都电务段二楼204室,地址:四川省成都市成 (略) (略) 综合大楼,联系人: 点击查看>> 先生,电话: 点击查看>>
七、比选申请文件格式
详见附件4
比选人: (略) (略) 成都电务段
2022年10月9日
(略) (略) 成都电务段
成都北驼 (略) 停车器大修工程施工
比选公告
一、项目概况
(一)项目名称:成都北驼 (略) 停车器大修工程施工。
(二)项目相关批复文件:《 (略) 关于下达2 (略) 运输设施设备第二批大修投资计划的通知》(成铁计统函〔2022〕 (略) )、《 (略) 关于成都北驼 (略) 停车器大修工程施工设计的批复》(概审大〔2022〕 (略) ),建设资 (略) 大修资金。
(三)建设地点及规模
(略) 上行驼峰编尾场12、16、17线,下行驼峰编尾场15、18、29线1 (略) 件进行大修更换。其中各线C位置6台停车器制动轨、 (略) 件利旧使用。
二、比选范围及工期
(一) (略) 上行驼峰编尾场12、16、17线,下行驼峰编尾场15、18、29线1 (略) 件进行大修更换。其中各线C位置6台停车器制动轨、 (略) 件利旧使用。详见附件1《工程量清单表》。
(二) 点击查看>> 供设备详见附件2《 点击查看>> 供设备数量及价格表》。
(三)总工期:60日历天。
三、本项目比选的最高参选限价
本项目比选的最高限价总额为 点击查看>> 元,其中安全生产费为 点击查看>> 元。
四、施工比选要求
(一)资格审查资质条件:参选人需具备施工劳务资质。
(二)本次比选不接受联合体参选。
(三)《工程量清单表》报价总额(含税价)不得超过 点击查看>> 元,工程量清单报价汇总表中的安全生产费只能填写 点击查看>> 元,无自购设备费和总承包风险费。
(四)施工合 (略) 标准模板:《铁路营业线施工合同(信号)》。
(五)业绩要求: (略) 营业线施工业绩,提供2020年-2 (略) 营业线施工合同复印件。
(六)资格审查信誉要求
1.行贿犯罪情况:参选人及参选人法定代表人在2019年10月-2022年9月(递交比选申请文件之日起前3年内)不 (略) 生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。参选人须提供“裁判文书网”查询截图。
2.辖内失信:参选人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单,参选人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单,未被 (略) 局公布的失信行为“黑名单”。参选人须提供“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”查询截图。
(七)比选申请文件:正、副本各一份,分别装订成册。比选申请文件须密封,并在封套上写明:工程项目名称、参选人名称。
五、评审办法
采用经评审的最低价法,详见附件3。
六、报名比选申请文件的递交
凡有意参加比选者,请将比选申请文件于2022年10月14日14时00分至2022年10月14日14时30分递交至 (略) (略) 成都电务段二楼204室,地址:四川省成都市成 (略) (略) 综合大楼,联系人: 点击查看>> 先生,电话: 点击查看>>
七、比选申请文件格式
详见附件4
比选人: (略) (略) 成都电务段
2022年10月9日
最近搜索
无
热门搜索
无