详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程招标公告
一招标条件
本招标项目中国电 (略) 科技研发基地建设项目已由中牟县发展和改革委员会以豫郑中牟服务*号批准建设，建设资金
来自企业自筹，资金已落实。招标人为中国电建集团华中电 (略) 中 (略) ，招标代理机构为鑫诚国际工程咨
询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目多联机空调设备采购及安装工程进行公开招标。
二项目概况与招标范围
2.1工程名称：中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼多联机空调设备采购及安装工程
2.2招标编号：TZJJGC-SGFB-22002
2.3项目概况:中国电 (略) 科技研发基地建设项目1楼工程，建筑面积约78042.27，其中：地上建筑面积约54284.87，地下建
筑面积约23757.40，室内装饰装修面积约54284.87地上14层，地下2层，局部夹层，建筑高度61.7m框架结构。详细信息以招标文件为
准。
本项目采用多联机空调设备区域如下：一层包间及备班室部分三层档案库房部分及四层UPS机房蓄电池室消防控制室等。
2.4项目建设地点：郑州国际文化创意产业园富贵一路以南晨阳路以北舒心路以西。
2.5招标范围：多联机空调设备的采购运输含装卸安装调试以及相关技术服务和质保期服务等。具体见图纸施工界面及工程
量清单。
2.6质量要求：符合 (略) 现行规范和标准，达到合格工程标准，配合施工总承包人创建国家优质工程奖。
2.7交货及安装时间：满足项目整体建设工期要求，交货期为接到招标人通知后30日历天，安装工期为90日历天。
2.8标段划分：一个标段。
三投标人资格要求
3.1投标人资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照具有良好的商业信誉投标人须具备建设行政主管部门颁
发的有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须具有有效的安全生产许可证,并在人员设备资金等方面具备相应的施工
能力。
3.2投标人拟派项目经理资格要求：具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级注册建造师执业资格需在投标人单位注册，
如提供一级建造师打印电子证书，必须在个人签名处手写本人签名，具备有效的安全生产考核合格证书B证，并与投标人具有劳
动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地
社保部门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工
和正在承接的工程项目。
3.3 投标人拟派技术负责人资格要求:具有工程类相关中级及以上技术职称，并与投标人具有劳动合同关系，参加了投标人为其缴纳的社
会保险提供投标人近一年为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部门印章的个人查询明细表原件扫描
件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效，且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.4 本项目拟派授权代理人需提供投标人半年来投标企业为其缴纳的社会保险证明，证明必须是由当地社保部门出具的并加盖当地社保部
门印章的个人查询明细表原件扫描件或者网上下载的网页版包含查询网址的个人缴费明细表，除此之外的证明无效。
3.5业绩要求：
3.5.1企业业绩要求：投标企业具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少于1个。
3.5.2项目经理业绩要求：拟派项目经理具有与本次招标产品类似项目且单一项目合同金额不小于80万人民币的设备供货及安装业绩不少
于1个。
备注：1业绩时间以**日以来签订的施工合同或**日以来竣工验收为准2业绩证明材料要求加盖公章的原件
扫描件：企业业绩提供中标通知书施工合同竣工验收证明在建项目无需提供3项目经理业绩须提供施工合同和竣工验收证
明。
3.6 信誉要求：企业未处于被责令停业在本行政区内投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态最近三年内企业未发生骗取中
标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停在本行政区域内投标资格并在暂停期内的。
3.7 投标人自行通过中国裁判文书网www.http://**.cn对项目投标企业及其法定代表人拟派项目经理被授权委托人
近年**日起至本公告发布日止以判决书生效时间认定其有效性行贿犯罪档案进行查询，查询案由类别：单位行贿行贿和对单
位行贿三种案由如有上述行贿犯罪记录不得参与本次投标活动。
3.8 投标人须提供加盖投标人公章的国家企业信用信息 (略) 股东及出资信息主要人员信息。单位负责人为同一人
或者存在控股管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.9 投标人通过信用中国网站http://**：信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开
网网站http://**查询企业信用和法定代表人拟派项目经理被授权委托人信用情况。投标人须提供网站查
询页面截图。经查询被列入失信被执行人的投标人，不得参与本项目投标活动。
3.10 财务要求：财务状况良好，没有处于接管冻结和破产状态，具有承接本项目的资金能力提供*年度财务审计报
告原件扫描件，包括资产负债表利润表现金流量表和财务报表附注。新成立公司不足三年的，提供已有年份。
3.11 投标人应具有多联机空调设备生产厂商针对本项目出具的授权书并加盖生产厂商公章。
3.12本次招标不接受联合体投标。
3.13 禁入要求：非中国电力 (略) 的禁入承包商。
四招标文件的获取
4.1时间：2022 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下 午 14:30 至 17:00 (北京时间，法定节假日除
外)
4.2地点：鑫诚 (略) (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦8层807室
4.3方式：凡满足公告三投标人资格要求并有意参加投标者，可持法定代表人身份证明及身份证复印件或法定代表人授权委托书及受
托人身份证复印件加盖单位公章的营业执照复印件购买招标文件。
4.4售价：每套售价500.00元(人民币)，售后不退，缴纳方式：现金。
五投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间：**日09时30分北京时间
5.2 各投标人须在投标截止时间前当天递交投标文件，递交 (略) (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室。
5.3逾期送达的未送达指定地点的未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六开标时间及地点
6.1 时间：**日09时30分北京时间
6.2 地点： (略) 中原区23号迪森科技大厦三楼317会议室
七发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://**中国电建招标与采购网
http：http://**上发布。
八联系方式
招 标 人：中国电建集团华中电 (略) 中 (略)
地 址： (略) 中原中路23号
联 系 人：王女士
联系方式：0371-*
代理机构：鑫诚 (略)
地 址： (略) 文化路与优胜南路交叉口国奥大厦807室
联 系 人：王先生许先生
联系方式：0371-*
鑫诚 (略)
**日
121