详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装
修二标段项目资格预审公告
招标编号：CW-XJHYZB-*

项目所在地区：新疆维吾尔自治区, (略) ,天山区
一招标条件
本中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修二
标段项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 600 万元，招标人为
中国 (略) 乌鲁木齐分行。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标，
特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审申请。
二项目概况和招标范围
规模：/
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修
二标段项目
三投标人资格要求
(001 中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修
二标段项目)的投标人资格能力要求：
1申请人资质条件：申请人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业申请
人须具备有效的资质证书且具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
2安全生产许可证要求：申请人须具备有效的安全生产许可证。
3财务要求：申请人须提供近三年2019 年度2020 年度2021 年度经会计师事务所
或审计机构审计无保留意见的财 (略) 如不能完整提供三年财务审计报
告，须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章包括资产负债表现金流量
表利润表损益表和财务报表附注注：新成立公司须为成立 1 年以上且具有完整年度
财务报告。
4申请人业绩要求：申请人近三年2020 年 1 月 1 日-至今，以竣工验收表或竣工验收
意见表日期为准已完成的类似工程施工业绩不得少于 3 项，类似工程施工业绩指：单项
合同金额不低于 480 万元及以上含 480 万元的智能化工程业绩，工程内容至少包含大
楼综合布线系统多媒体会议发布系统楼层弱电间网络设备系统多媒体展示系统无线 wifi
系统背景广播系统中的两项内容，须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和竣工
验收表或竣工验收意见表扫描件。
5项目负责人资格要求：申请人拟派项目负责人须具备一级注册建造师机电工程专业
或一级注册建造师通信与广电工程专业，本单位注册须提 (略) 场监管公共服
务平台查询截图，本项目不接受临时建造师，须提供包括但不仅限于身份证和职称证和注
册证书和安全考核证书和毕业证和劳动合同和在本单位连续一年以上的社保证明等扫描
件。
6项目负责人业绩要求：项目负责人近三年2020 年 1 月 1 日-至今，以竣工验收表或
竣工验收意见表日期为准已完成的类似工程施工业绩不得少于 2 项，类似工程施工业绩
指：单项合同金额不低于 480 万元及以上含 480 万元的智能化工程业绩，工程内容至
少包含大楼综合布线系统多媒体会议发布系统楼层弱电间网络设备系统多媒体展示系
统无线 wifi 系统背景广播系统中的两项内容，须提供包括但不仅限于中标通知书和
施工合同和竣工验收表或竣工验收意见表扫描件注：业绩证明材料须反映出项目负责
人。
7申请人信誉：申请人信誉良好，凡拟参加本次招标项目的申请人，如在信用中国网
站 http://**.cn 被列入失信被执行人重大税收违法失信主体(信用服务-
失信被执行人重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)中国政府采购网
http://**.cn严重违法失信行为记录名单的尚在处罚期内的中国裁判文书网
http://**-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂-行贿，查询单位
法定代表人查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人项目负责人查询时先输入
单位点击搜索后输入项目负责人有行贿犯罪记录尚在判决裁定刑罚期内的单位
犯 (略) 判决裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算
行贿犯罪档案查询期限在国家企业信用信息公示系统http://**-
query-homepage.html被列入经营异常名录严重违法失信企业名单，有以上网站的不良
行为记录的尚在处罚期内的将拒绝投标。提供以上网页查询截图。
8申请人需提供近期银行资信证明或银行征信报告含征信报告查询授权书，且不存在逾
期记录和不良信用记录。
9其他说明：1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人，
不得参加投标。2单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同
一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。投
标人对提供的所有资料的真实性负责， 招标人有权进行再次核实。3与项目所在地的持
有方不能存在关联关系。
10本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
本项目不允许联合体投标。
四资格预审文件的获取
获取时间：从 2023 年 01 月 19 日 10 时 30 分到 2023 年 02 月 05 日 19 时 00 分
获取方式：申请人可在新疆华域建设工程 (略) 新 (略) 水磨
沟区五星北路 194 号新地园大厦 1401购买资格预审文件。
五资格预审申请文件的递交
递交截止时间：2023 年 02 月 06 日 10 时 30 分
递交方式：新 (略) 水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼 515 室标书送达室纸质
文件递交
六资格预审开始时间及地点
资格预审开始时间：2023 年 02 月 06 日 10 时 30 分
资格预审地点：新 (略) 水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标 9 厅
评审办法：资格预审
七其他
中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修二
标段项目资格预审公告
1本招标项目中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程
装修二标段项目 (略) 天山区发展和改革委员会批准建设，招标人为中国光大银行
(略) 乌鲁木齐分行，建设资金来自企业自筹，招标代理机构为新疆华域建设工程项
(略) ，现进行公开招标，特邀请有意向且符合条件的潜在申请人提交资格预
审申请。
2项目概况和招标范围及工期：
2.1 项目概况: 中国光大银行乌鲁木齐分行新营业办公用房位 (略) 天山区民主路与
解放北路交汇处，光大银行乌鲁木齐分行选用该楼 1 层7 层部分31 层32 层33 层34
层，共六个楼层做为营业及办公场所。 (略) 乌鲁木齐分行办公楼的弱电系
统首先必须满足办公楼的需要，其次，应根据银行办公楼的特点进行设计，使之满足银行办
公和运行的需要，智能化系统主要包含：大楼综合布线系统多媒体会议发布系统楼层弱
电间网络设备系统多媒体展示系统无线 wifi 系统背景广播系统等。
2.2 计划投资：600 万元
2.3 工期:计划开工日期：2023 年 03 月 02 日计划竣工日期:2023 年 10 月 31 日
2.4 招标范围：全套施工图纸范围内的全部工作内容包括招标文件工程量清单及补充答
疑文件等
3资格预审方法：本次资格预审采用有限数量制的形式，当通过详细审查的申请人多于 9
家时，通过资格预审的申请人限定为 9 家。
4资格预审文件领取
5.凡有意参加资格预审申请者，请于 2023 年 01 月 19 日 10 时 30 分至 2023 年 02 月 05 日 19
时 00 分北京时间，下同，在新疆华域建设工程 (略) 新 (略)
水磨沟区五星北路 194 号新地园大厦 1401购买资格预审文件。
6资格预审文件的获取
6.1 申请人可在新疆华域建设工程 (略) 新 (略) 水磨沟区五星北
路 194 号新地园大厦 1401购买资格预审文件。
6.2 资格预审文件每套售价 1000 元，售后不退。
7资格预审申请文件的递交
7.1 资格预审申请文件递交的截止时间截止时间，下同为 2023 年 02 月 06 日 10 时 30
分北京时间，地点为：新 (略) 水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼 515 室标书
送达室递交。
7.2 逾期送达的未送达指定地点的或不按照资格预审文件要求密封的资格预审申请文件，
招标人将予以拒收。
8发布公告的媒介
本次资格预审公告同时 (略) 公共资源交易网http://**和
中国招标投标公共服务平台http://**上发布。
八监督部门
本招标项目的监督部门为中国 (略) 乌鲁木齐分行。
九联系方式
招 标 人：中国 (略) 乌鲁木齐分行
地 址： (略) 水磨沟区南湖东路 165 号
联 系 人：徐伟
电 话：*
电子邮件：
招标代理机构：新疆华域建设工程 (略)
地 址： 新 (略) 水磨新 (略) 水磨沟区五星北路 194 号新地园大厦
1401
联 系 人： 周鹏李堰达
电 话： *
电子邮件： *qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人： 签名

招标人或其招标代理机构： 盖章
详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装
修二标段项目资格预审公告
招标编号：CW-XJHYZB-*

项目所在地区：新疆维吾尔自治区, (略) ,天山区
一招标条件
本中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修二
标段项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 600 万元，招标人为
中国 (略) 乌鲁木齐分行。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标，
特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审申请。
二项目概况和招标范围
规模：/
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修
二标段项目
三投标人资格要求
(001 中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修
二标段项目)的投标人资格能力要求：
1申请人资质条件：申请人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业申请
人须具备有效的资质证书且具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
2安全生产许可证要求：申请人须具备有效的安全生产许可证。
3财务要求：申请人须提供近三年2019 年度2020 年度2021 年度经会计师事务所
或审计机构审计无保留意见的财 (略) 如不能完整提供三年财务审计报
告，须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章包括资产负债表现金流量
表利润表损益表和财务报表附注注：新成立公司须为成立 1 年以上且具有完整年度
财务报告。
4申请人业绩要求：申请人近三年2020 年 1 月 1 日-至今，以竣工验收表或竣工验收
意见表日期为准已完成的类似工程施工业绩不得少于 3 项，类似工程施工业绩指：单项
合同金额不低于 480 万元及以上含 480 万元的智能化工程业绩，工程内容至少包含大
楼综合布线系统多媒体会议发布系统楼层弱电间网络设备系统多媒体展示系统无线 wifi
系统背景广播系统中的两项内容，须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和竣工
验收表或竣工验收意见表扫描件。
5项目负责人资格要求：申请人拟派项目负责人须具备一级注册建造师机电工程专业
或一级注册建造师通信与广电工程专业，本单位注册须提 (略) 场监管公共服
务平台查询截图，本项目不接受临时建造师，须提供包括但不仅限于身份证和职称证和注
册证书和安全考核证书和毕业证和劳动合同和在本单位连续一年以上的社保证明等扫描
件。
6项目负责人业绩要求：项目负责人近三年2020 年 1 月 1 日-至今，以竣工验收表或
竣工验收意见表日期为准已完成的类似工程施工业绩不得少于 2 项，类似工程施工业绩
指：单项合同金额不低于 480 万元及以上含 480 万元的智能化工程业绩，工程内容至
少包含大楼综合布线系统多媒体会议发布系统楼层弱电间网络设备系统多媒体展示系
统无线 wifi 系统背景广播系统中的两项内容，须提供包括但不仅限于中标通知书和
施工合同和竣工验收表或竣工验收意见表扫描件注：业绩证明材料须反映出项目负责
人。
7申请人信誉：申请人信誉良好，凡拟参加本次招标项目的申请人，如在信用中国网
站 http://**.cn 被列入失信被执行人重大税收违法失信主体(信用服务-
失信被执行人重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)中国政府采购网
http://**.cn严重违法失信行为记录名单的尚在处罚期内的中国裁判文书网
http://**-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂-行贿，查询单位
法定代表人查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人项目负责人查询时先输入
单位点击搜索后输入项目负责人有行贿犯罪记录尚在判决裁定刑罚期内的单位
犯 (略) 判决裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算
行贿犯罪档案查询期限在国家企业信用信息公示系统http://**-
query-homepage.html被列入经营异常名录严重违法失信企业名单，有以上网站的不良
行为记录的尚在处罚期内的将拒绝投标。提供以上网页查询截图。
8申请人需提供近期银行资信证明或银行征信报告含征信报告查询授权书，且不存在逾
期记录和不良信用记录。
9其他说明：1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人其他组织或者个人，
不得参加投标。2单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同
一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。投
标人对提供的所有资料的真实性负责， 招标人有权进行再次核实。3与项目所在地的持
有方不能存在关联关系。
10本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
本项目不允许联合体投标。
四资格预审文件的获取
获取时间：从 2023 年 01 月 19 日 10 时 30 分到 2023 年 02 月 05 日 19 时 00 分
获取方式：申请人可在新疆华域建设工程 (略) 新 (略) 水磨
沟区五星北路 194 号新地园大厦 1401购买资格预审文件。
五资格预审申请文件的递交
递交截止时间：2023 年 02 月 06 日 10 时 30 分
递交方式：新 (略) 水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼 515 室标书送达室纸质
文件递交
六资格预审开始时间及地点
资格预审开始时间：2023 年 02 月 06 日 10 时 30 分
资格预审地点：新 (略) 水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标 9 厅
评审办法：资格预审
七其他
中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程装修二
标段项目资格预审公告
1本招标项目中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房中心机房和智能化工程
装修二标段项目 (略) 天山区发展和改革委员会批准建设，招标人为中国光大银行
(略) 乌鲁木齐分行，建设资金来自企业自筹，招标代理机构为新疆华域建设工程项
(略) ，现进行公开招标，特邀请有意向且符合条件的潜在申请人提交资格预
审申请。
2项目概况和招标范围及工期：
2.1 项目概况: 中国光大银行乌鲁木齐分行新营业办公用房位 (略) 天山区民主路与
解放北路交汇处，光大银行乌鲁木齐分行选用该楼 1 层7 层部分31 层32 层33 层34
层，共六个楼层做为营业及办公场所。 (略) 乌鲁木齐分行办公楼的弱电系
统首先必须满足办公楼的需要，其次，应根据银行办公楼的特点进行设计，使之满足银行办
公和运行的需要，智能化系统主要包含：大楼综合布线系统多媒体会议发布系统楼层弱
电间网络设备系统多媒体展示系统无线 wifi 系统背景广播系统等。
2.2 计划投资：600 万元
2.3 工期:计划开工日期：2023 年 03 月 02 日计划竣工日期:2023 年 10 月 31 日
2.4 招标范围：全套施工图纸范围内的全部工作内容包括招标文件工程量清单及补充答
疑文件等
3资格预审方法：本次资格预审采用有限数量制的形式，当通过详细审查的申请人多于 9
家时，通过资格预审的申请人限定为 9 家。
4资格预审文件领取
5.凡有意参加资格预审申请者，请于 2023 年 01 月 19 日 10 时 30 分至 2023 年 02 月 05 日 19
时 00 分北京时间，下同，在新疆华域建设工程 (略) 新 (略)
水磨沟区五星北路 194 号新地园大厦 1401购买资格预审文件。
6资格预审文件的获取
6.1 申请人可在新疆华域建设工程 (略) 新 (略) 水磨沟区五星北
路 194 号新地园大厦 1401购买资格预审文件。
6.2 资格预审文件每套售价 1000 元，售后不退。
7资格预审申请文件的递交
7.1 资格预审申请文件递交的截止时间截止时间，下同为 2023 年 02 月 06 日 10 时 30
分北京时间，地点为：新 (略) 水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼 515 室标书
送达室递交。
7.2 逾期送达的未送达指定地点的或不按照资格预审文件要求密封的资格预审申请文件，
招标人将予以拒收。
8发布公告的媒介
本次资格预审公告同时 (略) 公共资源交易网http://**和
中国招标投标公共服务平台http://**上发布。
八监督部门
本招标项目的监督部门为中国 (略) 乌鲁木齐分行。
九联系方式
招 标 人：中国 (略) 乌鲁木齐分行
地 址： (略) 水磨沟区南湖东路 165 号
联 系 人：徐伟
电 话：*
电子邮件：
招标代理机构：新疆华域建设工程 (略)
地 址： 新 (略) 水磨新 (略) 水磨沟区五星北路 194 号新地园大厦
1401
联 系 人： 周鹏李堰达
电 话： *
电子邮件： *qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人： 签名

招标人或其招标代理机构： 盖章
41