中国电信重庆公司2023年云网融合建设工程施工服务集中采购项目招标公告

本招标项 (略) 2023年云网融合建设工程施工服务集中采购项目（招标编号：dxzb-06-2023-A0649）,招标人为 (略) 重庆分公司、 (略) 重庆分公司 ，招标代理机构为鼎信 (略) 。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．招标范围

1.1 招标范围: 本项目为集中招标项目。

1.1.1、建设地点： (略) 。

1.1.2、预估采购金额：本项目施工费预估不含税金额为1869万元（含税金额为1925.07万元），其中标段一不含税金额为1496万元（含税金额为1540.88万元），标段二不含税金额为373万元（含税金额为384.19万元）。

1.1.3、招标范围：

标段一：

核心网施工： (略) 核心网项目主设备、配套设备的安装、布放和配合调测等。

新型城域网施工： (略) 新型城域网主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

云网安全施工： (略) 云网安全主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

云资源池施工： (略) （CT云和私有云）的硬件设备、配套设备、材料的安装和布放等。

DCI-BOX、乡镇波分和政企OTN施工： (略) DCI-BOX、乡镇波分和政企OTN主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

二干光缆施工： (略) 二干光缆工程（含隐患整治、楼间和城区跨域等）施工等。

非平台类DICT施工： (略) 非平台类DICT项目主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

标段二：

数据网核心施工： (略) 数据网核心项目主设备、配套设备的安装、布放等。

IDC网络施工： (略) IDC网络主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

传统城域网施工： (略) 传统城域网主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

IPRAN/STN施工： (略) IPRAN/STN主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

二干波分施工： (略) 二干波分主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

1.1.4、工期要求：接单项目机房内施工委托后60个日历日内完成，接单项目机房外施工委托后90个日历日内完成，具体期限以招标人委托的规定为准。

1.1.5、保修期：终验后12个月。

1.1.6、施工工程质量要求：一次性验收合格（参照通信行业验收规范并符合重庆电信相关要求）。

1.1.7、合同执行期限：双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起一年。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：

（1）发包人与承包人就下一次[云网融合工程施工] 服务再次签订框架协议之日；

（2）发包人就再次采购[云网融合工程施工]服务发出中标结果通知书之日；

（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

（4）本协议份额使用完毕之日；

（5）本协议终止或解除之日。

有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：

（1）发包人与承包人就下一次[云网融合工程施工]服务再次签订框架协议之日；

（2）发包人就再次采购[云网融合工程施工]服务发出中标结果通知书之日；

（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

（4）本协议份额使用完毕之日；

（5）本协议终止或解除之日。

本项目为框架招标，本次框架招标标的为招标人预计在需求期内可能发生的项目，并不作为招标人向投标人作出的具体项目的承诺。如投标人不同意此条款，则投标人应书面告知招标人，并退出本项目招标。

1.1.8本次招标涉及的主要评估产品品类如下:

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2承包方式：非包干，包工不包料。

1.3本项目划分为2个标段（具体内容详见下表），投标人可以兼投2个标段，本项目允许投标人最多中标1个标段。

备注：本项目各标段实施地 (略) 范围。

1.4 ★本次招标设定投标折扣系数最高限价，各标段的投标折扣系数最高限价明细详见下表，投标人所报折扣系数不能高于最高限价，否则投标被否决。

2．投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1标段一：

2.1.1.1投标人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.1.3 安全生产条件：投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（扫描件），企业主要负责人具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为投标单位名称）。

2.1.1.4资质等级：投标人须具有建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包资质一级或施工综合资质。

提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的（在2020年11月30日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。

2.1.1.5项目团队：本标段要求常驻施工人员不少于40人；不得使用合作或挂靠人员；其中：

A、提供1名项目总负责人，须具备一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）和通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

B、提供1名技术负责人，须具备计算机类或电子类或通信类中级及以上职称证书；

C、提供至少10个项目经理，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

D、提供至少15个专职安全生产管理人员，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证；

E、特种作业人员: 特种作业人员至少10名，其中至少5名具备登高作业证、5名具备电工作业证，如果同一人同时具备登高作业证和电工作业证，仅计算其中一个证书；

（以上人员不得兼任，如兼任则不予认可。项目总负责人须提供身份证扫描件， (略) 场监管公共服务平台有效的建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，和注册单位(须为投标单位)，否则不予认可，评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可。除一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）外的其余证书，须提供相应证书扫描件。

提供以上人员的由社保局出具的2023年1月1日之后的任意月份的社保证明，所有人员必须由投标单位缴纳社保，不提供则对应的人员不计入其内， (略) 代缴社保，不予认可）。

2.1.1.6业绩：投标人须提供2020年1月1日至本项目发布公告之日的同类项目（传输网、数据网、核心网、云网安全、云资源池、二干光缆等）业绩证明材料，业绩累计合同金额不低于450万元。

注：业绩证明材料包括:

1、合同关键页扫描件，合同关键页包括体现合同标的、合同金额（如有）、合同签订时间、签字盖章页，否则不予认可；合同中能体现合同金额的，以合同金额与合同签订时间为准；如不能体现合同金额，以合同对应订单的累计金额与订单时间为准。

2、该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合 (略) 名称一致，发票开具时间在本项目公告发布之日前。评标/评选委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-http://**.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。

如需检查以上相关资料原件，则须在要求时间内提供。

2.1.1.7购买保险承诺：投标人必须购买或承诺必须在合同签订前购买“施工人员人身意外伤害保险”或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于200万元/人，并提供相应证明材料。

2.1.2标段二：

2.1.2.1投标人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.2.3 安全生产条件：投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（扫描件），企业主要负责人具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为投标单位名称）。

2.1.2.4资质等级：投标人须具有建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包资质二级及以上或施工综合资质。

提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的（在2020年11月30日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。

2.1.2.5项目团队：本标段要求常驻施工人员不少于20人；不得使用合作或挂靠人员；其中：

A、提供1名项目总负责人，须具备一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）和通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

B、提供1名技术负责人，须具备计算机类或电子类或通信类中级及以上职称证书；

C、提供至少3个项目经理，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

D、提供至少4个专职安全生产管理人员，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证；

E、特种作业人员:特种作业人员至少6名，其中至少3名具备登高作业证、3名具备电工作业证，如果同一人同时具备登高作业证和电工作业证，仅计算其中一个证书；

（以上人员不得兼任，如兼任则不予认可。项目总负责人须提供身份证扫描件， (略) 场监管公共服务平台有效的建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，和注册单位(须为投标单位)，否则不予认可，评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可。除一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）外的其余证书，须提供相应证书扫描件。

提供以上人员的由社保局出具的2023年1月1日之后的任意月份的社保证明，所有人员必须由投标单位缴纳社保，不提供则对应的人员不计入其内， (略) 代缴社保，不予认可）。

2.1.2.6业绩：投标人须提供2020年1月1日至本项目发布公告之日的同类项目（传输网、数据网、数据网核心等）业绩证明材料，业绩累计合同金额不低于110万元。

注：业绩证明材料包括:

1、合同关键页扫描件，合同关键页包括体现合同标的、合同金额（如有）、合同签订时间、签字盖章页，否则不予认可；合同中能体现合同金额的，以合同金额与合同签订时间为准；如不能体现合同金额，以合同对应订单的累计金额与订单时间为准。

2、该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合 (略) 名称一致，发票开具时间在本项目公告发布之日前。评标/评选委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-http://**.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。

如需检查以上相关资料原件，则须在要求时间内提供。

2.1.2.7购买保险承诺：投标人必须购买或承诺必须在合同签订前购买“施工人员人身意外伤害保险”或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于200万元/人，并提供相应证明材料。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内（自2020年5月16日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近五年内（自2018年5月16日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自2018年5月16日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16）被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（http://**.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

（18）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（19）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.3其他要求： / 。

2.4投标人提供“电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在投标单位参与经营。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．电子招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2023年4月26日8时30分至2023年5月4日17时00分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.2.2登记申领说明：

（1）投标人前往鼎信电子招投标平台（http://**）进行公告附件《文件购买登记表》的下载：投标人无须注册，点击右侧“公告通知——公告附件：文件购买登记表”，点击下载《公告附件：文件购买登记表》。

（2）投标人在报名时间内将“申领招标文件的费用支付凭证”及填写完毕的EXCEL版“文件购买登记表”，上传至中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）：文件款支付凭证处，进行招标文件的登记申领。（若有疑问请联系招标代理机构）

4.2.3招标文件获取联系人：程赞霖（联系电话：*）。

4.3招标文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。支付账号详见“8.1 联系方式”。

注：潜在投标人必须在售卖截止时间前在中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）完成招标文件的登记申领。超过售卖文件截止时间将无法进行相关操作。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2023年5月16日09时00分。

5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标 ，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.4 本项目不组织现场开标，将于上述同一时间、地点组织远程开标，招标人邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加远程开标。

（1）本次开标将使用腾讯会议视频，请各位参加人员提前下载APP或微信添加小程序。

（2）招标代理机构将于投标截止时间前向各潜在投标人事先登记的电子邮箱中发布会议号，潜在投标人自行按照会议号登录视频会议。

6．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://**）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（http://**#/gateway）及中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

7．投标人注册

7.1 中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

电子采购系统技术支撑：服务热线*，*@*hinatelecom.cn。

CA证书办理技术支撑：服务热线010-*/020-*/020-*，服务邮箱bfdzyzzy.*@*hinaccs.cn。

8．异议接收及联系方式

8.1联系方式

招 标 人： (略) 重庆分公司、 (略) 重庆分公司

地址： (略) 两江新区星光五路189号

邮编：*

联 系 人：张老师

电话：023-*

电子邮件：zhangmingjie.*@*hinatelecom.cn

招标代理机构：鼎信 (略)

地址： (略) 渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼

邮编：*

联 系 人：程赞霖、高弋然、李成龙、袁涛

电话：*、023-*

电子邮件：chengzl.*@*hinaccs.cn

银行帐户：鼎信 (略)

开户银行：中国工商银行袁家岗支行

账 号：*6889

8.2 异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

说明：

1、 (略) 系统虚拟子账号，每个项目均不一样，请各位投标人高度重视。

2、与本项目相关的招标文件费和投标保证金请在汇款时备注“投标人公司全称”，以便核实。

招标代理机构：鼎信 (略) （盖单位公章）

2023 年 4 月 25 日

中国电信重庆公司2023年云网融合建设工程施工服务集中采购项目招标公告

本招标项 (略) 2023年云网融合建设工程施工服务集中采购项目（招标编号：dxzb-06-2023-A0649）,招标人为 (略) 重庆分公司、 (略) 重庆分公司 ，招标代理机构为鼎信 (略) 。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．招标范围

1.1 招标范围: 本项目为集中招标项目。

1.1.1、建设地点： (略) 。

1.1.2、预估采购金额：本项目施工费预估不含税金额为1869万元（含税金额为1925.07万元），其中标段一不含税金额为1496万元（含税金额为1540.88万元），标段二不含税金额为373万元（含税金额为384.19万元）。

1.1.3、招标范围：

标段一：

核心网施工： (略) 核心网项目主设备、配套设备的安装、布放和配合调测等。

新型城域网施工： (略) 新型城域网主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

云网安全施工： (略) 云网安全主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

云资源池施工： (略) （CT云和私有云）的硬件设备、配套设备、材料的安装和布放等。

DCI-BOX、乡镇波分和政企OTN施工： (略) DCI-BOX、乡镇波分和政企OTN主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

二干光缆施工： (略) 二干光缆工程（含隐患整治、楼间和城区跨域等）施工等。

非平台类DICT施工： (略) 非平台类DICT项目主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

标段二：

数据网核心施工： (略) 数据网核心项目主设备、配套设备的安装、布放等。

IDC网络施工： (略) IDC网络主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

传统城域网施工： (略) 传统城域网主设备、配套设备、材料的安装和布放等。

IPRAN/STN施工： (略) IPRAN/STN主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

二干波分施工： (略) 二干波分主设备、配套设备的安装、布放和调测等。

1.1.4、工期要求：接单项目机房内施工委托后60个日历日内完成，接单项目机房外施工委托后90个日历日内完成，具体期限以招标人委托的规定为准。

1.1.5、保修期：终验后12个月。

1.1.6、施工工程质量要求：一次性验收合格（参照通信行业验收规范并符合重庆电信相关要求）。

1.1.7、合同执行期限：双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起一年。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：

（1）发包人与承包人就下一次[云网融合工程施工] 服务再次签订框架协议之日；

（2）发包人就再次采购[云网融合工程施工]服务发出中标结果通知书之日；

（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

（4）本协议份额使用完毕之日；

（5）本协议终止或解除之日。

有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：

（1）发包人与承包人就下一次[云网融合工程施工]服务再次签订框架协议之日；

（2）发包人就再次采购[云网融合工程施工]服务发出中标结果通知书之日；

（3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

（4）本协议份额使用完毕之日；

（5）本协议终止或解除之日。

本项目为框架招标，本次框架招标标的为招标人预计在需求期内可能发生的项目，并不作为招标人向投标人作出的具体项目的承诺。如投标人不同意此条款，则投标人应书面告知招标人，并退出本项目招标。

1.1.8本次招标涉及的主要评估产品品类如下:

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2承包方式：非包干，包工不包料。

1.3本项目划分为2个标段（具体内容详见下表），投标人可以兼投2个标段，本项目允许投标人最多中标1个标段。

备注：本项目各标段实施地 (略) 范围。

1.4 ★本次招标设定投标折扣系数最高限价，各标段的投标折扣系数最高限价明细详见下表，投标人所报折扣系数不能高于最高限价，否则投标被否决。

2．投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1标段一：

2.1.1.1投标人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.1.3 安全生产条件：投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（扫描件），企业主要负责人具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为投标单位名称）。

2.1.1.4资质等级：投标人须具有建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包资质一级或施工综合资质。

提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的（在2020年11月30日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。

2.1.1.5项目团队：本标段要求常驻施工人员不少于40人；不得使用合作或挂靠人员；其中：

A、提供1名项目总负责人，须具备一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）和通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

B、提供1名技术负责人，须具备计算机类或电子类或通信类中级及以上职称证书；

C、提供至少10个项目经理，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

D、提供至少15个专职安全生产管理人员，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证；

E、特种作业人员: 特种作业人员至少10名，其中至少5名具备登高作业证、5名具备电工作业证，如果同一人同时具备登高作业证和电工作业证，仅计算其中一个证书；

（以上人员不得兼任，如兼任则不予认可。项目总负责人须提供身份证扫描件， (略) 场监管公共服务平台有效的建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，和注册单位(须为投标单位)，否则不予认可，评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可。除一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）外的其余证书，须提供相应证书扫描件。

提供以上人员的由社保局出具的2023年1月1日之后的任意月份的社保证明，所有人员必须由投标单位缴纳社保，不提供则对应的人员不计入其内， (略) 代缴社保，不予认可）。

2.1.1.6业绩：投标人须提供2020年1月1日至本项目发布公告之日的同类项目（传输网、数据网、核心网、云网安全、云资源池、二干光缆等）业绩证明材料，业绩累计合同金额不低于450万元。

注：业绩证明材料包括:

1、合同关键页扫描件，合同关键页包括体现合同标的、合同金额（如有）、合同签订时间、签字盖章页，否则不予认可；合同中能体现合同金额的，以合同金额与合同签订时间为准；如不能体现合同金额，以合同对应订单的累计金额与订单时间为准。

2、该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合 (略) 名称一致，发票开具时间在本项目公告发布之日前。评标/评选委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-http://**.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。

如需检查以上相关资料原件，则须在要求时间内提供。

2.1.1.7购买保险承诺：投标人必须购买或承诺必须在合同签订前购买“施工人员人身意外伤害保险”或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于200万元/人，并提供相应证明材料。

2.1.2标段二：

2.1.2.1投标人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.2.3 安全生产条件：投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（扫描件），企业主要负责人具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为投标单位名称）。

2.1.2.4资质等级：投标人须具有建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包资质二级及以上或施工综合资质。

提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的（在2020年11月30日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。

2.1.2.5项目团队：本标段要求常驻施工人员不少于20人；不得使用合作或挂靠人员；其中：

A、提供1名项目总负责人，须具备一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）和通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

B、提供1名技术负责人，须具备计算机类或电子类或通信类中级及以上职称证书；

C、提供至少3个项目经理，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

D、提供至少4个专职安全生产管理人员，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证；

E、特种作业人员:特种作业人员至少6名，其中至少3名具备登高作业证、3名具备电工作业证，如果同一人同时具备登高作业证和电工作业证，仅计算其中一个证书；

（以上人员不得兼任，如兼任则不予认可。项目总负责人须提供身份证扫描件， (略) 场监管公共服务平台有效的建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，和注册单位(须为投标单位)，否则不予认可，评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可。除一级建造师资格证书（通信与广电工程专业）外的其余证书，须提供相应证书扫描件。

提供以上人员的由社保局出具的2023年1月1日之后的任意月份的社保证明，所有人员必须由投标单位缴纳社保，不提供则对应的人员不计入其内， (略) 代缴社保，不予认可）。

2.1.2.6业绩：投标人须提供2020年1月1日至本项目发布公告之日的同类项目（传输网、数据网、数据网核心等）业绩证明材料，业绩累计合同金额不低于110万元。

注：业绩证明材料包括:

1、合同关键页扫描件，合同关键页包括体现合同标的、合同金额（如有）、合同签订时间、签字盖章页，否则不予认可；合同中能体现合同金额的，以合同金额与合同签订时间为准；如不能体现合同金额，以合同对应订单的累计金额与订单时间为准。

2、该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合 (略) 名称一致，发票开具时间在本项目公告发布之日前。评标/评选委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-http://**.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。

如需检查以上相关资料原件，则须在要求时间内提供。

2.1.2.7购买保险承诺：投标人必须购买或承诺必须在合同签订前购买“施工人员人身意外伤害保险”或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于200万元/人，并提供相应证明材料。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内（自2020年5月16日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近五年内（自2018年5月16日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自2018年5月16日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16）被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（http://**.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

（18）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（19）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.3其他要求： / 。

2.4投标人提供“电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在投标单位参与经营。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．电子招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2023年4月26日8时30分至2023年5月4日17时00分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.2.2登记申领说明：

（1）投标人前往鼎信电子招投标平台（http://**）进行公告附件《文件购买登记表》的下载：投标人无须注册，点击右侧“公告通知——公告附件：文件购买登记表”，点击下载《公告附件：文件购买登记表》。

（2）投标人在报名时间内将“申领招标文件的费用支付凭证”及填写完毕的EXCEL版“文件购买登记表”，上传至中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）：文件款支付凭证处，进行招标文件的登记申领。（若有疑问请联系招标代理机构）

4.2.3招标文件获取联系人：程赞霖（联系电话：*）。

4.3招标文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。支付账号详见“8.1 联系方式”。

注：潜在投标人必须在售卖截止时间前在中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）完成招标文件的登记申领。超过售卖文件截止时间将无法进行相关操作。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2023年5月16日09时00分。

5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标 ，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.4 本项目不组织现场开标，将于上述同一时间、地点组织远程开标，招标人邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加远程开标。

（1）本次开标将使用腾讯会议视频，请各位参加人员提前下载APP或微信添加小程序。

（2）招标代理机构将于投标截止时间前向各潜在投标人事先登记的电子邮箱中发布会议号，潜在投标人自行按照会议号登录视频会议。

6．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://**）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（http://**#/gateway）及中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

7．投标人注册

7.1 中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

电子采购系统技术支撑：服务热线*，*@*hinatelecom.cn。

CA证书办理技术支撑：服务热线010-*/020-*/020-*，服务邮箱bfdzyzzy.*@*hinaccs.cn。

8．异议接收及联系方式

8.1联系方式

招 标 人： (略) 重庆分公司、 (略) 重庆分公司

地址： (略) 两江新区星光五路189号

邮编：*

联 系 人：张老师

电话：023-*

电子邮件：zhangmingjie.*@*hinatelecom.cn

招标代理机构：鼎信 (略)

地址： (略) 渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼

邮编：*

联 系 人：程赞霖、高弋然、李成龙、袁涛

电话：*、023-*

电子邮件：chengzl.*@*hinaccs.cn

银行帐户：鼎信 (略)

开户银行：中国工商银行袁家岗支行

账 号：*6889

8.2 异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（http://**-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

说明：

1、 (略) 系统虚拟子账号，每个项目均不一样，请各位投标人高度重视。

2、与本项目相关的招标文件费和投标保证金请在汇款时备注“投标人公司全称”，以便核实。

招标代理机构：鼎信 (略) （盖单位公章）

2023 年 4 月 25 日