详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装招标公
告
(招标编号：宁正招字2023第269号)
项目所在地区：宁夏回族自治区
一招标条件
本国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装已由项目审
批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金36万元，招标人为宁夏水投盐池水务有
限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模：国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装：
三投标人资格要求
(001国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装发的投标人
资格能力要求1.须提供营业执照组织机构代码证副本税务登记证副本，营业执照为三
证合一或五证合一的只需提供营业执照副本复印件加盖公章：
2. (略) 政公用工程施工总承包三级及以上含三级施工资质，并在人员设备资金
等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目 (略) 政工程专业二级及以上含
二级)建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程
项目的项目经理。
3.须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件法定代表人直接投标可不提供授权
书，但须提供法定代表人身份证复印件)：
4.因违规，被建设行政主管部门清 (略) 场的企业，不得参与本项目投标。如有以上
情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理：
5.通过信用中国网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动：
6.通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投
标活动。限定期限为一年单位犯 (略) 判决裁定生效之日起：
7.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ， (略)
的子公司，或法定代表人 (略) 不得同时投标，否则均按废标处理。：
本项目不允许联合体投标。
胶
四招标文件的获取
获取时间：从**日08时30分到**日17时30分
获取方式1.时间**日至**日，每天上午08：30至12：00，
下午14：00至17：30北京时间，法定节假日除外：2.地点：凡有意参加投标的供应商，
请将法人授权委托书授权人身份证营业执照等证明文件的 (略) 邮箱
*qq.c0m,登记后与代理机构联系，获取招标文件。3.方式：电子发放：
五投标文件的递交
递交截止时间：**日09时30分
递 (略) 金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心创新服务中心五楼开标室纸
质文件递交
六开标时间及地点
开标时间：**日09时30分
开标地点： (略) 金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心创新服务中心五楼开标室
七其他
国电投宁夏盐池县能源科技有限公司高沙窝工业园区供汽项目给水安装招标公告
项目编号：宁正招字2023第269号
一招标条件
本招标项目国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装已由宁
夏 (略) 党总支以(2023)20号会议纪要批准建设，项目业主为宁夏水投
(略) ，建设资金来自企业自筹，招标人为宁夏 (略) 。项目已
具备招标条件，现对该项目进行公开招标，宁夏正业通 (略) 受招标人委托
负责本工程的招标事宜。
二项目概况与招标范围
1.项目地点：高沙窝集中工业园区炜二路南侧
2.招标内容：本工程位于高沙窝集中工业园区炜二路南侧，为国电投宁夏盐池县能源科技
有限公司高沙窝工业园区供汽项目给水安装)工程，计划日平均用水量1800吨，主要解决该
项目生产用水，具体内容见第五章工程量清单。
3.工期：自招标人通知之日起10个日历天内。
4.招标控制价：点击查看>>万元整360,000.00元。
5.本项目不接受联合体投标。
三投标人资格要求
1.须提供营业执照组织机构代码证副本税务登记证副本，营业执照为三证合一或五证合
一的只需提供营业执照副本复印件加盖公章：
2. (略) 政公用工程施工总承包三级及以上含三级施工资质，并在人员设备资金
等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目 (略) 政工程专业二级及以上含
二级)建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程
项目的项目经理。
3.须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件法定代表人直接投标可不提供授权
书，但须提供法定代表人身份证复印件)：
4.因违规，被建设行政主管部门清 (略) 场的企业，不得参与本项目投标。如有以上
情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理：
5.通过信用中国网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动：
6.通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投
标活动。限定期限为一年单位犯 (略) 判决裁定生效之日起：
7.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ， (略)
的子公司，或法定代表人 (略) 不得同时投标，否则均按废标处理。
四投标报名及招标文件的获取
1.时间**日至**日，每天上午08：30至12：00，下午14：00
至17：30北京时间，法定节假日除外：
2.地点凡有意参加投标的供应商，请将法人授权委托书授权人身份证营业执照等证明
文件的 (略) 邮箱*qq.c0m,登记后与代理机构联系，获取招标
文件。
3.方式：电子发放：
五投标文件的递交开标时间及地点
1.截止时间：**日9：30北京时间
2.地点： (略) 金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心创新服务中心五楼开标室。
3.逾期送达的未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以
拒收。
六发布公告的媒介
本公告在中国招标投标公共服务平台同时发布。
请各投标供应商在报名结束至开标前随时关注上述网站澄清/变更公告栏。项目有可能
进行时间或内容上的调整，调整内容只在澄清/变更公告栏中以公告形式公示。代理公
司不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更澄清补充等公告从而
坻
导致投标失败，后果自行承担。
八监督部门
本招标项目的监督部门为宁夏 (略) 。
九联系方式
招标人：宁夏 (略)
地址： (略) 盐池县花马池镇广惠西街159号
联系人：张晓宁
电
话：0953-*
电子邮件：/
招标代理机构：宁夏正业通 (略)
地
址： (略) 金凤区宁安大街IBI育成中心二期九号楼五楼
联系人：张泽坤杨凡
电话：*
电子邮件：*q9.c0m
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责
招标人或其招标代理机构：
盖章)
详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装招标公
告
(招标编号：宁正招字2023第269号)
项目所在地区：宁夏回族自治区
一招标条件
本国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装已由项目审
批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金36万元，招标人为宁夏水投盐池水务有
限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模：国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装：
三投标人资格要求
(001国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装发的投标人
资格能力要求1.须提供营业执照组织机构代码证副本税务登记证副本，营业执照为三
证合一或五证合一的只需提供营业执照副本复印件加盖公章：
2. (略) 政公用工程施工总承包三级及以上含三级施工资质，并在人员设备资金
等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目 (略) 政工程专业二级及以上含
二级)建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程
项目的项目经理。
3.须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件法定代表人直接投标可不提供授权
书，但须提供法定代表人身份证复印件)：
4.因违规，被建设行政主管部门清 (略) 场的企业，不得参与本项目投标。如有以上
情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理：
5.通过信用中国网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动：
6.通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投
标活动。限定期限为一年单位犯 (略) 判决裁定生效之日起：
7.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ， (略)
的子公司，或法定代表人 (略) 不得同时投标，否则均按废标处理。：
本项目不允许联合体投标。
胶
四招标文件的获取
获取时间：从**日08时30分到**日17时30分
获取方式1.时间**日至**日，每天上午08：30至12：00，
下午14：00至17：30北京时间，法定节假日除外：2.地点：凡有意参加投标的供应商，
请将法人授权委托书授权人身份证营业执照等证明文件的 (略) 邮箱
*qq.c0m,登记后与代理机构联系，获取招标文件。3.方式：电子发放：
五投标文件的递交
递交截止时间：**日09时30分
递 (略) 金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心创新服务中心五楼开标室纸
质文件递交
六开标时间及地点
开标时间：**日09时30分
开标地点： (略) 金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心创新服务中心五楼开标室
七其他
国电投宁夏盐池县能源科技有限公司高沙窝工业园区供汽项目给水安装招标公告
项目编号：宁正招字2023第269号
一招标条件
本招标项目国电投宁夏盐 (略) 高沙窝工业园区供汽项目给水安装已由宁
夏 (略) 党总支以(2023)20号会议纪要批准建设，项目业主为宁夏水投
(略) ，建设资金来自企业自筹，招标人为宁夏 (略) 。项目已
具备招标条件，现对该项目进行公开招标，宁夏正业通 (略) 受招标人委托
负责本工程的招标事宜。
二项目概况与招标范围
1.项目地点：高沙窝集中工业园区炜二路南侧
2.招标内容：本工程位于高沙窝集中工业园区炜二路南侧，为国电投宁夏盐池县能源科技
有限公司高沙窝工业园区供汽项目给水安装)工程，计划日平均用水量1800吨，主要解决该
项目生产用水，具体内容见第五章工程量清单。
3.工期：自招标人通知之日起10个日历天内。
4.招标控制价：点击查看>>万元整360,000.00元。
5.本项目不接受联合体投标。
三投标人资格要求
1.须提供营业执照组织机构代码证副本税务登记证副本，营业执照为三证合一或五证合
一的只需提供营业执照副本复印件加盖公章：
2. (略) 政公用工程施工总承包三级及以上含三级施工资质，并在人员设备资金
等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目 (略) 政工程专业二级及以上含
二级)建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程
项目的项目经理。
3.须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件法定代表人直接投标可不提供授权
书，但须提供法定代表人身份证复印件)：
4.因违规，被建设行政主管部门清 (略) 场的企业，不得参与本项目投标。如有以上
情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理：
5.通过信用中国网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动：
6.通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投
标活动。限定期限为一年单位犯 (略) 判决裁定生效之日起：
7.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ， (略)
的子公司，或法定代表人 (略) 不得同时投标，否则均按废标处理。
四投标报名及招标文件的获取
1.时间**日至**日，每天上午08：30至12：00，下午14：00
至17：30北京时间，法定节假日除外：
2.地点凡有意参加投标的供应商，请将法人授权委托书授权人身份证营业执照等证明
文件的 (略) 邮箱*qq.c0m,登记后与代理机构联系，获取招标
文件。
3.方式：电子发放：
五投标文件的递交开标时间及地点
1.截止时间：**日9：30北京时间
2.地点： (略) 金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心创新服务中心五楼开标室。
3.逾期送达的未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以
拒收。
六发布公告的媒介
本公告在中国招标投标公共服务平台同时发布。
请各投标供应商在报名结束至开标前随时关注上述网站澄清/变更公告栏。项目有可能
进行时间或内容上的调整，调整内容只在澄清/变更公告栏中以公告形式公示。代理公
司不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更澄清补充等公告从而
坻
导致投标失败，后果自行承担。
八监督部门
本招标项目的监督部门为宁夏 (略) 。
九联系方式
招标人：宁夏 (略)
地址： (略) 盐池县花马池镇广惠西街159号
联系人：张晓宁
电
话：0953-*
电子邮件：/
招标代理机构：宁夏正业通 (略)
地
址： (略) 金凤区宁安大街IBI育成中心二期九号楼五楼
联系人：张泽坤杨凡
电话：*
电子邮件：*q9.c0m
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责
招标人或其招标代理机构：
盖章)
56