武昌客车车辆段汉口客整所置场环境整治工程（二次）招标公告

招标编号：WHTL-FJXT-2023-384

1.招标条件

本招标项目武昌客车车辆段汉口客整所置场环境整治工程已由中国铁 (略) 武昌客车车辆段以段“三重一大”批准建设，项目业主为中国铁 (略) 武昌客车车辆段，建设资金来自段成本，项目出资比例为100%，招标人为中国铁 (略) 武昌客车车辆段，招标代理机构为 (略) /中国 (略) 。项目已具备招标条件，由于第一次公开招标现场递交文件不足3家而流标，现对该项目的施工进行第二次公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：汉口客整所。

2.2 本招标项目的建设规模：（1）绿化整治：汉口客整所内绿化面积约2626㎡，主要为红叶石楠，每平方米种植15株，各绿化区域新栽种24颗乔木（10cm直径黄花金桂和10cm直径香樟树各12颗（土球30cm），含新办公楼外侧4颗，桥下区域等其他区域按需分配），红叶石楠灌木位置见预算子目位置描述及对应面积；（2）南北门卫内墙、照明及电线路整治；南北公厕内墙、照明及电线路，南厕局部修复隔板，化粪池吸污；北厕8蹲位隔板更新修复，冲水箱更新，室外洗漱台及水管水龙头更新；（3）破损树坛拆除重新砌筑贴砖，内外贴砖；（4）拆除球场旁石座75米，篮球场路边树木移栽9颗，每颗土球30cm，含机械运输等；篮球场加装5米高篮球网，包含立柱钢管安装及挂网，含金属网面挂设，安装75mm钢管（三层横管，立柱三米间隔），立柱生根地面开孔灌浆40cm深；（5）电池检修间门口砌筑花坛，内外贴砖；（6）实训楼二楼所有阳台外漏砖封闭倍特板18㎡，一楼上部窗户更新钢化玻璃铝合金固定窗12樘；（7）股道边拆除人行步道砖144㎡，种植绿化隔离带（红叶石楠）；（8）食堂新装铝合金精钢纱窗15扇，拆除铁门加装过梁安装*级防盗门，门口隔油池清淤吸污，拆除门口洗碗台重新砌筑加宽洗碗台并安装水管路及水龙头，煤场墙面加高50cm，更换钢大门。（9）桥下区域地面沥青摊铺20*15平方米作为停车场，随道路整治同步实施。（10）新办公楼后绿化片区，场地平整3045平方米，地面小型机械拆除既有80平方混凝土路面并清运；地面开挖换填好土240立方米（120米长5米宽，深度40cm）；靠院墙边栽种散生竹（胸径4cm以内，每平方15株）130米长0.8米宽，路边缘栽种红叶石楠（每平方15株）200米长2米宽，高度50cm内，边缘及空地栽种50颗乔木（10cm直径黄花金桂20颗，10cm直径香樟树30颗），其他空地满铺草皮草坪面积2884平方米；建筑垃圾石渣及弃土外运252（120*5*0.4+80*0.15）立方米。

2.3 本招标项目的计划工期：本工程计划于**日前竣工。投标人须承诺**日前竣工，因中标单位的原因导致工期延误的，工期每延误一天，中标单位应按照合同总额 1 %的标准支付违约金，逾期超5天的中标单位应支付合同总额30 %违约金。中标单位该违约金可以直接从招标方应支付价款中扣除。

2.4 本招标项目的招标范围：武昌客车车辆段汉口客整所置场环境整治工程等工作。

2.5 本招标项目的标段划分：1个标段，标段号：WHTL-FJXT-2023-384-001。

2.6 其他：所有隐蔽工程、垃圾外运、土方开挖深度及面积须请示汉口车间进行验收并测量记录；绿化及施工区域施工前、中、后须拍照取证存档，无照片或影像资料的施工内容须反工重新拍照取证。

3.投标人要求

3.1 资格要求：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效的营业执照；

（2）具有建筑工程施工总承包*级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）近 5 年（递交投标文件之日起前 5年内，以合同签订时间为准）具有房屋修缮或环境绿化整治类施工 1 个及以上类似已完工业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉；

（5）没有被暂停或取消投标资格；

（6）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。

（7）投标人须为中国铁 (略) 零小工程施工单位库中武昌客车车辆段准入的 C 级及以上施工单位或局内所有B级及以上施工单位。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3招标人根据评标委员会提供评标报告确定第一中标候选人为中标人。

3.4资格审查方式：资格后审。

4.招标文件的获取

4.1请投标人于**日至**日（北京时间，下同），登录中国铁 (略) 零小工程信息管理平台手机APP报名通过后自行下载电子招标文件或自行通过百度云盘下载电子版招标文件，（网盘链接：http://** 提取码：1111）。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为**日09时30分，地点：九州饭店一楼开标大厅（ (略) 武昌区中山路529号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告在中国铁 (略) 段管工程管理信息平台及中国铁 (略) 段管工程手机APP、国铁采购平台（http://**）上发布。

7.联系方式

武昌客车车辆段汉口客整所置场环境整治工程（二次）招标公告

招标编号：WHTL-FJXT-2023-384

1.招标条件

本招标项目武昌客车车辆段汉口客整所置场环境整治工程已由中国铁 (略) 武昌客车车辆段以段“三重一大”批准建设，项目业主为中国铁 (略) 武昌客车车辆段，建设资金来自段成本，项目出资比例为100%，招标人为中国铁 (略) 武昌客车车辆段，招标代理机构为 (略) /中国 (略) 。项目已具备招标条件，由于第一次公开招标现场递交文件不足3家而流标，现对该项目的施工进行第二次公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 本招标项目的建设地点：汉口客整所。

2.2 本招标项目的建设规模：（1）绿化整治：汉口客整所内绿化面积约2626㎡，主要为红叶石楠，每平方米种植15株，各绿化区域新栽种24颗乔木（10cm直径黄花金桂和10cm直径香樟树各12颗（土球30cm），含新办公楼外侧4颗，桥下区域等其他区域按需分配），红叶石楠灌木位置见预算子目位置描述及对应面积；（2）南北门卫内墙、照明及电线路整治；南北公厕内墙、照明及电线路，南厕局部修复隔板，化粪池吸污；北厕8蹲位隔板更新修复，冲水箱更新，室外洗漱台及水管水龙头更新；（3）破损树坛拆除重新砌筑贴砖，内外贴砖；（4）拆除球场旁石座75米，篮球场路边树木移栽9颗，每颗土球30cm，含机械运输等；篮球场加装5米高篮球网，包含立柱钢管安装及挂网，含金属网面挂设，安装75mm钢管（三层横管，立柱三米间隔），立柱生根地面开孔灌浆40cm深；（5）电池检修间门口砌筑花坛，内外贴砖；（6）实训楼二楼所有阳台外漏砖封闭倍特板18㎡，一楼上部窗户更新钢化玻璃铝合金固定窗12樘；（7）股道边拆除人行步道砖144㎡，种植绿化隔离带（红叶石楠）；（8）食堂新装铝合金精钢纱窗15扇，拆除铁门加装过梁安装*级防盗门，门口隔油池清淤吸污，拆除门口洗碗台重新砌筑加宽洗碗台并安装水管路及水龙头，煤场墙面加高50cm，更换钢大门。（9）桥下区域地面沥青摊铺20*15平方米作为停车场，随道路整治同步实施。（10）新办公楼后绿化片区，场地平整3045平方米，地面小型机械拆除既有80平方混凝土路面并清运；地面开挖换填好土240立方米（120米长5米宽，深度40cm）；靠院墙边栽种散生竹（胸径4cm以内，每平方15株）130米长0.8米宽，路边缘栽种红叶石楠（每平方15株）200米长2米宽，高度50cm内，边缘及空地栽种50颗乔木（10cm直径黄花金桂20颗，10cm直径香樟树30颗），其他空地满铺草皮草坪面积2884平方米；建筑垃圾石渣及弃土外运252（120*5*0.4+80*0.15）立方米。

2.3 本招标项目的计划工期：本工程计划于**日前竣工。投标人须承诺**日前竣工，因中标单位的原因导致工期延误的，工期每延误一天，中标单位应按照合同总额 1 %的标准支付违约金，逾期超5天的中标单位应支付合同总额30 %违约金。中标单位该违约金可以直接从招标方应支付价款中扣除。

2.4 本招标项目的招标范围：武昌客车车辆段汉口客整所置场环境整治工程等工作。

2.5 本招标项目的标段划分：1个标段，标段号：WHTL-FJXT-2023-384-001。

2.6 其他：所有隐蔽工程、垃圾外运、土方开挖深度及面积须请示汉口车间进行验收并测量记录；绿化及施工区域施工前、中、后须拍照取证存档，无照片或影像资料的施工内容须反工重新拍照取证。

3.投标人要求

3.1 资格要求：

（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效的营业执照；

（2）具有建筑工程施工总承包*级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）近 5 年（递交投标文件之日起前 5年内，以合同签订时间为准）具有房屋修缮或环境绿化整治类施工 1 个及以上类似已完工业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉；

（5）没有被暂停或取消投标资格；

（6）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。

（7）投标人须为中国铁 (略) 零小工程施工单位库中武昌客车车辆段准入的 C 级及以上施工单位或局内所有B级及以上施工单位。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3招标人根据评标委员会提供评标报告确定第一中标候选人为中标人。

3.4资格审查方式：资格后审。

4.招标文件的获取

4.1请投标人于**日至**日（北京时间，下同），登录中国铁 (略) 零小工程信息管理平台手机APP报名通过后自行下载电子招标文件或自行通过百度云盘下载电子版招标文件，（网盘链接：http://** 提取码：1111）。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为**日09时30分，地点：九州饭店一楼开标大厅（ (略) 武昌区中山路529号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告在中国铁 (略) 段管工程管理信息平台及中国铁 (略) 段管工程手机APP、国铁采购平台（http://**）上发布。

7.联系方式