浙江大酒店有限公司本部浙江大酒店1-6层裙房装修改造工程项目安全性、抗震性鉴定及平法图绘制服务询比采购项目项目公告
发送至邮箱
浙江大酒店有限公司本部浙江大酒店1-6层裙房装修改造工程项目安全性、抗震性鉴定及平法图绘制服务询比采购项目项目公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) 的浙江大酒店1-6层裙房装修改造工程项目安全性、抗震性鉴定及平法图绘制服务询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
浙江大酒 (略) 拱墅区延安路595号，房屋主体结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构，裙房为框架结构，地下2层（局部含夹层），酒店建筑楼高30层，建筑面积约46736平方米。本工程约建于1994年，后续局部进行了改造。
本项目房屋裙房1-2层原为商业功能，3-4层原为娱乐功能，5-6层原为酒店配套功能（餐饮、会议）；本项目主楼7层为会议功能，8层为行政办公功能，9-24层为客房区域，25层现为酒店前台及全日餐厅功能，26层现为大堂吧功能，27-28层现为中餐厅功能，29层现为屋顶空中花园。
拟装修改造区域范围：裙房1-6层，建筑面积约20050平方米（1层酒店公共大堂保留；5层部分区域酒店配套功能保留，主要为厨房、包厢、会议室等）。根据原图纸，1F层高约5.4米，2F-5F层高约4.9米，6F主楼区域层高约3.2米，裙房区域层高约3.98米，具体数据以实际情况为准。结构：根据原图纸现状结构部分为无梁楼盖体系，内部存在加建开洞等情况。
2、采购范围（包括但不限于以下内容）：现因项目裙房1-6层装修改造需要，拟对本项目房屋（含地下室、裙房、主楼）进行结构检测，出具结构安全性、抗震性鉴定报告；并参照原建筑、结构纸质蓝图（1994年版）及工程调查结果，结合房屋现状对本项目（含地下室、裙房、主楼）进行建筑平、立面及结构平法图绘制服务。
3、?计划工期: (计划开工日期 ，具体以开工令为准。)
?交货期:
?服务期限: 合同签订生效之日起20个日历天内出具符合规范要求的鉴定报告及图纸绘制方案，并根据设计需要提供相关配套服务。
4、?施工质量目标:
?货物质量标准或主要技术性能指标:
?服务质量要求或服务标准:满足采购人要求。
?其他：
上述规定以国家颁布的最新标准为准。
5、其他：/
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：
√(1)资质要求:具备《建设工程质量检测机构资质证书》且在有效期内，核定业务范围必须包括建设工程材料见证取样、建设工程结构检测、钢结构检测、建设工程地基基础检测内容；持有国家认证认可监督管 (略) 级质量技术监督局颁发的CMA计量认证合格证书，且计量认证证书须在有效期范围内。
□（2）业绩要求:/
√（3）项目负责人要求:高级工程师及以上技术职称
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、采购文件网上下载时间：2024-02-26 18:00至2024-02-28 23:59。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-02-29 17:00。采购人将于2024-03-01 17:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-03-05 14:00；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮 (略) 拱 (略) 广场1109室，联系人：李工，电话：0571-*。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-03-05 14:00。
6、其他要求：/
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（二期）（http://**）上发布。
地址： (略) 延安路595号
联系人：李越飞
电话：0571-*
招标代理机构： (略) (略)
地址： (略) 西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼
联系人：秦三妹、陈孟雨
电话：*、*
电子邮箱：*@*q.com
2、监督部门： (略) 党群办
地 址： (略) 延安路595号
电 话：0571-*-88831
3、系统维护联系电话：（0571）*
采购人： (略) 本部（单位公章）
日 期：2024-02-26
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) 的浙江大酒店1-6层裙房装修改造工程项目安全性、抗震性鉴定及平法图绘制服务询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
浙江大酒 (略) 拱墅区延安路595号，房屋主体结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构，裙房为框架结构，地下2层（局部含夹层），酒店建筑楼高30层，建筑面积约46736平方米。本工程约建于1994年，后续局部进行了改造。
本项目房屋裙房1-2层原为商业功能，3-4层原为娱乐功能，5-6层原为酒店配套功能（餐饮、会议）；本项目主楼7层为会议功能，8层为行政办公功能，9-24层为客房区域，25层现为酒店前台及全日餐厅功能，26层现为大堂吧功能，27-28层现为中餐厅功能，29层现为屋顶空中花园。
拟装修改造区域范围：裙房1-6层，建筑面积约20050平方米（1层酒店公共大堂保留；5层部分区域酒店配套功能保留，主要为厨房、包厢、会议室等）。根据原图纸，1F层高约5.4米，2F-5F层高约4.9米，6F主楼区域层高约3.2米，裙房区域层高约3.98米，具体数据以实际情况为准。结构：根据原图纸现状结构部分为无梁楼盖体系，内部存在加建开洞等情况。
2、采购范围（包括但不限于以下内容）：现因项目裙房1-6层装修改造需要，拟对本项目房屋（含地下室、裙房、主楼）进行结构检测，出具结构安全性、抗震性鉴定报告；并参照原建筑、结构纸质蓝图（1994年版）及工程调查结果，结合房屋现状对本项目（含地下室、裙房、主楼）进行建筑平、立面及结构平法图绘制服务。
3、?计划工期: (计划开工日期 ，具体以开工令为准。)
?交货期:
?服务期限: 合同签订生效之日起20个日历天内出具符合规范要求的鉴定报告及图纸绘制方案，并根据设计需要提供相关配套服务。
4、?施工质量目标:
?货物质量标准或主要技术性能指标:
?服务质量要求或服务标准:满足采购人要求。
?其他：
上述规定以国家颁布的最新标准为准。
5、其他：/
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：
√(1)资质要求:具备《建设工程质量检测机构资质证书》且在有效期内，核定业务范围必须包括建设工程材料见证取样、建设工程结构检测、钢结构检测、建设工程地基基础检测内容；持有国家认证认可监督管 (略) 级质量技术监督局颁发的CMA计量认证合格证书，且计量认证证书须在有效期范围内。
□（2）业绩要求:/
√（3）项目负责人要求:高级工程师及以上技术职称
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、采购文件网上下载时间：2024-02-26 18:00至2024-02-28 23:59。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-02-29 17:00。采购人将于2024-03-01 17:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-03-05 14:00；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮 (略) 拱 (略) 广场1109室，联系人：李工，电话：0571-*。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-03-05 14:00。
6、其他要求：/
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（二期）（http://**）上发布。
地址： (略) 延安路595号
联系人：李越飞
电话：0571-*
招标代理机构： (略) (略)
地址： (略) 西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼
联系人：秦三妹、陈孟雨
电话：*、*
电子邮箱：*@*q.com
2、监督部门： (略) 党群办
地 址： (略) 延安路595号
电 话：0571-*-88831
3、系统维护联系电话：（0571）*
采购人： (略) 本部（单位公章）
日 期：2024-02-26
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
