贵州 (略) 商业楼水电智能终端升级改造项目

供应商征集公告

贵州 (略) 就以下项目进行供应商征集，欢迎符合条件的单位参与报名。

一、项目名称

贵州 (略) 商业楼水电智能终端升级改造项目

二、项目采购内容

目前校内传统的水、电表无法提供实时数据检测以及用户用水用电行为的分析，难以帮助学校总结、提升水电管理经验。为解决校园商业区用水、用电的传统计量表精度受限、人工抄表效率低等痛点问题，现计划对商业区智能水、电表进行改造，改造后将进一步提升学校品牌形象及招商环境。

学校商业区现有共计电表50块，水表41块，具体型号及位置详见附件，计划先将原商业水电表拆除，更换为智能计量表计，互感器同步更换，更换智能表计之后，需要具备预付费功能，后续能够实现预付费管理模式，并搭建完整的数据集采，存储，显示， (略) ，实现数据可视化，为日常的用电，用水管理，提供稳定，精准，科学的管理工具。

三、工期

计划开工时间7月15日，计划完工时间8月15日，工期为30天。

四、付款方式

1、商业智能水电表安装调试完成，经建设单位验收合格并交付使用，收到施工单位开具的发票后10个工作日内支付至合同总金额的80%；

2、工程竣工结算完成，收到施工单位开具的发票10个工作日内支付至合同总金额的97%；

3、剩余的3%作为项目质保金，质保期二年，质保期到期后无任何质量问题，经质保验收合格后正常退还。

五、供应商报名材料提交要求（报名时需提供以下资料完成盖章后发送至指定邮箱，文件及邮件命名方式为【公司名称+项目名称+联系人+联系方式】）

（一）基本资料要求：

1、供应商为中华人民共和国境内独立法人，注册成立时间1年以上。（需提供营业执照）；

2、提供授权委托书、法人及授权委托人身份证明、授权委托 (略) 缴纳社保的证明材料（提供至少近3个月），严禁挂靠；（需提供法人、被授权人身份证、授权书、被授权人社保证明及联系方式等扫描件，法人作为联系人参标无需提供社保及授权书，社保证明需提供带二维码可核验版本）

3、公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（需提供近6个月依法缴纳税收的完税证明）

（二）财务资料要求

1、2021年-2022年度，2年完整审计报告，其中，2022年需提供赋码版本。

2、2023年完整赋码版本审计报告，若尚未出具，可提供2023年未审版本财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表，含年初数，若年初数和2022年审计报告年末数不一致需说明）；

3、提供2024年最新一期财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）

4、企业征信报告（央行打印的2024年最新版）。

（三）业绩及项目团队材料要求

1、提供近3年（2021年1月1日至今，以合同签订日期为准）类似业绩至少三个，需提供合同扫描件，包含合同首页、范围页、总金额页、签章页。

2、拟派本项目的项目管理团队配置方案，团队成员需提供本单位社保证明且在 (略) 站可查询、毕业证书、从业或资格证书（如有）等；

（四）法务材料要求

1、征信情况说明：请书面说明投标单位、现任法定代表人、董事长、总经理、拟派本项目项目经理及投标授权代表2021年1月1日至资料提交日之间被全国各地 (略) 纳入失信被执行人名单及被采取限制消费措施的情况。如存在前述情形，请提供生效法律文书（实体案件判决书或仲裁裁决书）；

2、被冻结查封说明：请书面说明投标单位名下财产、银行账户截止资料提交日仍然被查封、冻结的情况，如存在前述情形，请提供就所涉案件的生效法律文书（实体案件判决书或仲裁裁决书、裁定书）；

3、诉讼情况说明：请提供时间在2023年1月1日至资料提交日之间、单个涉案标的在*元及以上，投标单位作为被告或者原告的在诉或已完结诉讼及仲裁案件信息，包括原告，被告，案由，案号，受案机构，争议标的金额等；

4、负面清单说明：请书面说明投标单位截至资料提交日被列入各类信用负面清单情况并提供查询结果页面截图，包括： (略) 站严重违法失信行为记录名单、政府采购严重失信主体名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体名单； (略) (略) 诚信数据、黑名单、失信联合惩戒记录；

5、行政处罚情况说明：请提供2023年1月1日至资料提交日间，由各级行政部门对投标单位做出的各类行政处罚信息，包括处罚事项，处罚机构，处罚方式，罚款金额等。

（五）提交附件1合作伙廉洁诚信承诺书。（需提供填写完整单位信息并签字盖章承诺书扫描件）

六、公告发布范围

(略) 、招标 (略) 。

七、招标方式

公开招标

八、报名方式

凡是参与报名的单位，应于【2024年7月1日14时】前将单位报名资料要求文件等相关资料的复印件（均需加盖公章）*@*ttp://**，（报名资料发送成功后请自行致电联系人确认是否报名成功，未联系导致报名失败的结果自行承担），报名资料预审通过后方可领取招标文件。

九、投标联系方式

联系人：赵老师

联系电话：0851-*/*

联系邮箱：*@*ttp://**

上述联系人、电话、邮箱为本项目唯一官方信息出口，任何与本项目相关的信息获取请以此为准。

十、开标时间

待定，以电话+邮件通知为准。

十一、监督举报

如有不公平等情况欢迎向学校监察审计部门举报，举报方式如下：

（一）举报电话及邮箱

张老师：*

陈老师：*

邮 箱：*@*ttp://**

（二）廉洁举报二维码

贵州 (略)

2024年6月24日

贵州 (略) 商业楼水电智能终端升级改造项目

供应商征集公告

贵州 (略) 就以下项目进行供应商征集，欢迎符合条件的单位参与报名。

一、项目名称

贵州 (略) 商业楼水电智能终端升级改造项目

二、项目采购内容

目前校内传统的水、电表无法提供实时数据检测以及用户用水用电行为的分析，难以帮助学校总结、提升水电管理经验。为解决校园商业区用水、用电的传统计量表精度受限、人工抄表效率低等痛点问题，现计划对商业区智能水、电表进行改造，改造后将进一步提升学校品牌形象及招商环境。

学校商业区现有共计电表50块，水表41块，具体型号及位置详见附件，计划先将原商业水电表拆除，更换为智能计量表计，互感器同步更换，更换智能表计之后，需要具备预付费功能，后续能够实现预付费管理模式，并搭建完整的数据集采，存储，显示， (略) ，实现数据可视化，为日常的用电，用水管理，提供稳定，精准，科学的管理工具。

三、工期

计划开工时间7月15日，计划完工时间8月15日，工期为30天。

四、付款方式

1、商业智能水电表安装调试完成，经建设单位验收合格并交付使用，收到施工单位开具的发票后10个工作日内支付至合同总金额的80%；

2、工程竣工结算完成，收到施工单位开具的发票10个工作日内支付至合同总金额的97%；

3、剩余的3%作为项目质保金，质保期二年，质保期到期后无任何质量问题，经质保验收合格后正常退还。

五、供应商报名材料提交要求（报名时需提供以下资料完成盖章后发送至指定邮箱，文件及邮件命名方式为【公司名称+项目名称+联系人+联系方式】）

（一）基本资料要求：

1、供应商为中华人民共和国境内独立法人，注册成立时间1年以上。（需提供营业执照）；

2、提供授权委托书、法人及授权委托人身份证明、授权委托 (略) 缴纳社保的证明材料（提供至少近3个月），严禁挂靠；（需提供法人、被授权人身份证、授权书、被授权人社保证明及联系方式等扫描件，法人作为联系人参标无需提供社保及授权书，社保证明需提供带二维码可核验版本）

3、公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（需提供近6个月依法缴纳税收的完税证明）

（二）财务资料要求

1、2021年-2022年度，2年完整审计报告，其中，2022年需提供赋码版本。

2、2023年完整赋码版本审计报告，若尚未出具，可提供2023年未审版本财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表，含年初数，若年初数和2022年审计报告年末数不一致需说明）；

3、提供2024年最新一期财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）

4、企业征信报告（央行打印的2024年最新版）。

（三）业绩及项目团队材料要求

1、提供近3年（2021年1月1日至今，以合同签订日期为准）类似业绩至少三个，需提供合同扫描件，包含合同首页、范围页、总金额页、签章页。

2、拟派本项目的项目管理团队配置方案，团队成员需提供本单位社保证明且在 (略) 站可查询、毕业证书、从业或资格证书（如有）等；

（四）法务材料要求

1、征信情况说明：请书面说明投标单位、现任法定代表人、董事长、总经理、拟派本项目项目经理及投标授权代表2021年1月1日至资料提交日之间被全国各地 (略) 纳入失信被执行人名单及被采取限制消费措施的情况。如存在前述情形，请提供生效法律文书（实体案件判决书或仲裁裁决书）；

2、被冻结查封说明：请书面说明投标单位名下财产、银行账户截止资料提交日仍然被查封、冻结的情况，如存在前述情形，请提供就所涉案件的生效法律文书（实体案件判决书或仲裁裁决书、裁定书）；

3、诉讼情况说明：请提供时间在2023年1月1日至资料提交日之间、单个涉案标的在*元及以上，投标单位作为被告或者原告的在诉或已完结诉讼及仲裁案件信息，包括原告，被告，案由，案号，受案机构，争议标的金额等；

4、负面清单说明：请书面说明投标单位截至资料提交日被列入各类信用负面清单情况并提供查询结果页面截图，包括： (略) 站严重违法失信行为记录名单、政府采购严重失信主体名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体名单； (略) (略) 诚信数据、黑名单、失信联合惩戒记录；

5、行政处罚情况说明：请提供2023年1月1日至资料提交日间，由各级行政部门对投标单位做出的各类行政处罚信息，包括处罚事项，处罚机构，处罚方式，罚款金额等。

（五）提交附件1合作伙廉洁诚信承诺书。（需提供填写完整单位信息并签字盖章承诺书扫描件）

六、公告发布范围

(略) 、招标 (略) 。

七、招标方式

公开招标

八、报名方式

凡是参与报名的单位，应于【2024年7月1日14时】前将单位报名资料要求文件等相关资料的复印件（均需加盖公章）*@*ttp://**，（报名资料发送成功后请自行致电联系人确认是否报名成功，未联系导致报名失败的结果自行承担），报名资料预审通过后方可领取招标文件。

九、投标联系方式

联系人：赵老师

联系电话：0851-*/*

联系邮箱：*@*ttp://**

上述联系人、电话、邮箱为本项目唯一官方信息出口，任何与本项目相关的信息获取请以此为准。

十、开标时间

待定，以电话+邮件通知为准。

十一、监督举报

如有不公平等情况欢迎向学校监察审计部门举报，举报方式如下：

（一）举报电话及邮箱

张老师：*

陈老师：*

邮 箱：*@*ttp://**

（二）廉洁举报二维码

贵州 (略)

2024年6月24日