广元南驼峰空压站水冷系统整治比选公告

一、项目概况

（一）项目名称：广元南驼峰空压站水冷系统整治。

（二）项目相关批复文件：2024年21次成都电务段党政联系会会议纪要。

（三）建设地点及规模

1.广元南驼峰空压站水冷系统整治预估技术工6个；

2.更换广元南驼峰空压站水冷系统水管道DN25、DN50、DN65、DN80、冷却塔水管共计102米（旧管拆除、新管安装、塔建脚手架），阀门、开关、水泵2台。

二、比选范围及工期

（一）广元南驼峰空压站水冷系统整治。详见附件1《工程量清单表》。

（二）总工期：配合施工60日历天。

三、本项目比选的最高参选限价

本项目比选的最高限价总额为*.00元（大写：*万*仟*佰点击查看>>元整），其中安全生产费*。

四、施工比选要求

（一）资格审查资质条件:参选人需具备特种设备施工资质。

（二）业绩要求：近三年完成类似工程优先。

（三）本次比选不接受联合体参选。

（四）《工程量清单表》报价总额（含税价）不得超过*.00元（大写：*万*仟*佰点击查看>>元整），且需写明增值税税率。

（四）施工合同采用国铁集团标准模板：《铁路营业线施工合同（信号）》。

（五）资格审查信誉要求

1.行贿犯罪情况：参选人及参选人法定代表人在2021年6月-2024年6月（递交比选申请文件之日起前3年内）不 (略) 生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。参选人须提供“ (略) ”查询截图。

2.辖内失信：参选人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单，参选人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，未被纳 (略) 局公布的失信行为“黑名单”。参选人须提供“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”查询截图。

（六）比选申请文件：正本一份，副本一份，正副本分别装订成册。比选申请文件须密封，并在封套上写明：工程项目名称、参选人名称。

五、评审办法

采用经评审的最低价法，详见附件2。

六、报名比选申请文件的递交

凡有意参加比选者，请 (略) (略) （http://cd-rail.com/）和9 (略) （http://**）上进行项目报名，未成功报名的参选人比选代理人不予受理。

成功报名的参选人比选申请文件递交时间为2024年7月8日9时00分至2024年7月9日17时00分，递交比选申请文件的截止时间（比选截止时间，下同）为2024年7月9日17时00分，地 (略) (略) 成都电务段三楼304室，地址： (略) 成华 (略) 2 (略) 综合大楼，联系人：赵锡虎，电话：*

七、比选申请文件格式

详见附件3

比选人： (略) (略) 成都电务段

2024年7月2日

广元南驼峰空压站水冷系统整治比选公告

一、项目概况

（一）项目名称：广元南驼峰空压站水冷系统整治。

（二）项目相关批复文件：2024年21次成都电务段党政联系会会议纪要。

（三）建设地点及规模

1.广元南驼峰空压站水冷系统整治预估技术工6个；

2.更换广元南驼峰空压站水冷系统水管道DN25、DN50、DN65、DN80、冷却塔水管共计102米（旧管拆除、新管安装、塔建脚手架），阀门、开关、水泵2台。

二、比选范围及工期

（一）广元南驼峰空压站水冷系统整治。详见附件1《工程量清单表》。

（二）总工期：配合施工60日历天。

三、本项目比选的最高参选限价

本项目比选的最高限价总额为*.00元（大写：*万*仟*佰点击查看>>元整），其中安全生产费*。

四、施工比选要求

（一）资格审查资质条件:参选人需具备特种设备施工资质。

（二）业绩要求：近三年完成类似工程优先。

（三）本次比选不接受联合体参选。

（四）《工程量清单表》报价总额（含税价）不得超过*.00元（大写：*万*仟*佰点击查看>>元整），且需写明增值税税率。

（四）施工合同采用国铁集团标准模板：《铁路营业线施工合同（信号）》。

（五）资格审查信誉要求

1.行贿犯罪情况：参选人及参选人法定代表人在2021年6月-2024年6月（递交比选申请文件之日起前3年内）不 (略) 生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。参选人须提供“ (略) ”查询截图。

2.辖内失信：参选人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单，参选人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，未被纳 (略) 局公布的失信行为“黑名单”。参选人须提供“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”查询截图。

（六）比选申请文件：正本一份，副本一份，正副本分别装订成册。比选申请文件须密封，并在封套上写明：工程项目名称、参选人名称。

五、评审办法

采用经评审的最低价法，详见附件2。

六、报名比选申请文件的递交

凡有意参加比选者，请 (略) (略) （http://cd-rail.com/）和9 (略) （http://**）上进行项目报名，未成功报名的参选人比选代理人不予受理。

成功报名的参选人比选申请文件递交时间为2024年7月8日9时00分至2024年7月9日17时00分，递交比选申请文件的截止时间（比选截止时间，下同）为2024年7月9日17时00分，地 (略) (略) 成都电务段三楼304室，地址： (略) 成华 (略) 2 (略) 综合大楼，联系人：赵锡虎，电话：*

七、比选申请文件格式

详见附件3

比选人： (略) (略) 成都电务段

2024年7月2日