本招标项目为2024年 (略) 市局新大楼绿色机楼改造项目EPC总承包服务采购（招标编号：HXGZ-LPS-2024-052），招标人为 (略) (略) ，招标代理机构为华信咨 (略) 。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

1. 项目概况与招标范围

1.1项目概况：本项目为2024年 (略) 市局新大楼绿色机楼改造项目EPC总承包服务采购，预估金额127.*万元（不含税），143.*万元（含税）。

1.2招标内容：本项目为2024年 (略) 市局新大楼绿色机楼改造，包括施工服务采购、设备采购、设计采购。涉及将5楼机房新增两台水帘新风系统，新增一组精准送风系统，6楼机房新增四组水帘新风系统，7楼机房新增八组水帘新风系统。各系统以及空调皆接入新增的AI动环控制系统控制，通过机楼改造达到机房绿色、低碳运行的目的。

1.3工期：接招标人通知开工之日起160日内完成项目建设并通过招标人整体初验合格（含设计、设备安装、调试、施工等）。

1.4承包方式：EPC总承包。

1.5建设地点：六 (略) 局新大楼（六盘水钟山 (略) 54号）。

1.6保修 期：合同设备保修期为[24]个月（“保修期”），从终验证书签发之日起开始计算。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录（http://**）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.7本项目不划分标包及份额。

1.8中标人数量：1个。

1.9★本项目设置最高限价，最高总价限价为*.60 元（不含税），分项限价如下表，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

★2.投标人资格要求

2.1 投标人基本资格要求：

2.1.1 应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，须提供有效的统一社会信用代码的营业执照或者其他合法注册登记文件的扫描件；（如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构授权证明）。

2.1.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。并按招标文件第六章“投标文件格式”格式提供“投标人控股及管理关系情况申报表”。

2.1.3 投标人须承诺为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票（承诺格式自拟）。

2.1.4 投标人须具备以下资质：

（1）设计资质：具备有效期内的工程设计建筑行业（建筑工程）*级及以上资质。

（2）施工资质：具备有效期内机电工程施工总承包三级及以上资质（或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质）。

（3）具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的安全生产许可证。

2.1.5 投标单位人员资质证书要求:

（1）企业主要负责人（1人)具备有效期内的安全生产考核合格证书(A类)。

（2）项目经理具备有效期内安全生产考核合格证书(B类)，且具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书。该项目经理未担任其他在建建设工程项目的项目经理（须提供承诺，承诺格式自拟）。

（3）专职安全人员须具备有效的安全生产考核合格证(C类)。

2.1.6 本项目不接受联合体投标。

2.1.7 本项目接受代理商投标，代理商投标的，仅允许代理唯一制造商投标，且该制造商不得再自行投标或再委托其它投标人投标；（代理商投标的须提供制造商针对本项目或本项目采购的设备出具的唯一授权函）。

2.2 投标人不得存在下列情形之一

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（8）被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；】

（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。

（18）近2年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认）。

2.3 投标产品资格要求：无

2.4 投标产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求：无

2.5 【评价检测】：无

2.6 法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2024年08月30日09时00分至2024年09月04日17时00分（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“（http://**）” 后在“ 招投标办理-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统进行本项目招标文件的登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.3招标文件费用：每套售价0元人民币，售后不退。支付要求：【无需支付】。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2024年09月14日09时30分。

5.2电子投标文件的递交：登录（http://**）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

6.样品的递交

6.1样品递交的时间、地点：不涉及。

6.2检测相关费用：不涉及。

7.投标人注册

7.1注册

未注册过的潜在投标人，须通过（http://**）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见首页“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-* /010-*

服务邮箱：*@*hinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

*@*hinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

8.发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国 (略) （http://**）、（http://**）

9.联系及异议接收方式

9.1联系方式

招 标 人： (略) (略)

地 址：贵 (略) 钟山区电信大楼（广场旁）

邮 编：*

联 系 人：刘工

招标代理机构：华信咨 (略)

地 址： (略) 观山湖 (略) 81号富力中心A2栋4楼405

邮 编：*

项目负责人：杨敬武、莫栩

联 系 人：王恩林

电 话：*

电子邮件：*@189.com

9.2异议接收方式

登录（http://**）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

招标代理机构：华信咨 (略)

2024年08月29日

本招标项目为2024年 (略) 市局新大楼绿色机楼改造项目EPC总承包服务采购（招标编号：HXGZ-LPS-2024-052），招标人为 (略) (略) ，招标代理机构为华信咨 (略) 。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

1. 项目概况与招标范围

1.1项目概况：本项目为2024年 (略) 市局新大楼绿色机楼改造项目EPC总承包服务采购，预估金额127.*万元（不含税），143.*万元（含税）。

1.2招标内容：本项目为2024年 (略) 市局新大楼绿色机楼改造，包括施工服务采购、设备采购、设计采购。涉及将5楼机房新增两台水帘新风系统，新增一组精准送风系统，6楼机房新增四组水帘新风系统，7楼机房新增八组水帘新风系统。各系统以及空调皆接入新增的AI动环控制系统控制，通过机楼改造达到机房绿色、低碳运行的目的。

1.3工期：接招标人通知开工之日起160日内完成项目建设并通过招标人整体初验合格（含设计、设备安装、调试、施工等）。

1.4承包方式：EPC总承包。

1.5建设地点：六 (略) 局新大楼（六盘水钟山 (略) 54号）。

1.6保修 期：合同设备保修期为[24]个月（“保修期”），从终验证书签发之日起开始计算。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录（http://**）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.7本项目不划分标包及份额。

1.8中标人数量：1个。

1.9★本项目设置最高限价，最高总价限价为*.60 元（不含税），分项限价如下表，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

★2.投标人资格要求

2.1 投标人基本资格要求：

2.1.1 应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，须提供有效的统一社会信用代码的营业执照或者其他合法注册登记文件的扫描件；（如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构授权证明）。

2.1.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。并按招标文件第六章“投标文件格式”格式提供“投标人控股及管理关系情况申报表”。

2.1.3 投标人须承诺为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票（承诺格式自拟）。

2.1.4 投标人须具备以下资质：

（1）设计资质：具备有效期内的工程设计建筑行业（建筑工程）*级及以上资质。

（2）施工资质：具备有效期内机电工程施工总承包三级及以上资质（或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质）。

（3）具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的安全生产许可证。

2.1.5 投标单位人员资质证书要求:

（1）企业主要负责人（1人)具备有效期内的安全生产考核合格证书(A类)。

（2）项目经理具备有效期内安全生产考核合格证书(B类)，且具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书。该项目经理未担任其他在建建设工程项目的项目经理（须提供承诺，承诺格式自拟）。

（3）专职安全人员须具备有效的安全生产考核合格证(C类)。

2.1.6 本项目不接受联合体投标。

2.1.7 本项目接受代理商投标，代理商投标的，仅允许代理唯一制造商投标，且该制造商不得再自行投标或再委托其它投标人投标；（代理商投标的须提供制造商针对本项目或本项目采购的设备出具的唯一授权函）。

2.2 投标人不得存在下列情形之一

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（8）被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；】

（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。

（18）近2年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认）。

2.3 投标产品资格要求：无

2.4 投标产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求：无

2.5 【评价检测】：无

2.6 法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2024年08月30日09时00分至2024年09月04日17时00分（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1登录“（http://**）” 后在“ 招投标办理-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统进行本项目招标文件的登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.3招标文件费用：每套售价0元人民币，售后不退。支付要求：【无需支付】。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2024年09月14日09时30分。

5.2电子投标文件的递交：登录（http://**）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

6.样品的递交

6.1样品递交的时间、地点：不涉及。

6.2检测相关费用：不涉及。

7.投标人注册

7.1注册

未注册过的潜在投标人，须通过（http://**）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见首页“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-* /010-*

服务邮箱：*@*hinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

*@*hinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

8.发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国 (略) （http://**）、（http://**）

9.联系及异议接收方式

9.1联系方式

招 标 人： (略) (略)

地 址：贵 (略) 钟山区电信大楼（广场旁）

邮 编：*

联 系 人：刘工

招标代理机构：华信咨 (略)

地 址： (略) 观山湖 (略) 81号富力中心A2栋4楼405

邮 编：*

项目负责人：杨敬武、莫栩

联 系 人：王恩林

电 话：*

电子邮件：*@189.com

9.2异议接收方式

登录（http://**）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

招标代理机构：华信咨 (略)

2024年08月29日