第一章 询比采购公告

一、项目概况和采购范围

1、项目概况：本项目采购内容为浙江 (略) 年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目盐酸炉等设备改造所需调节阀等仪表采购，预算金额约*元。

2、采购内容和范围: 本次招标设 1 个标段（合同段），招标范围：调节阀7台、隔膜切断阀12台、切断球阀4台，具体要求详见第五章采购需求。

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求:具有独立法人资格并有能力完成招标项目设备的制造厂或其代理商，如为代理商，需有生产厂家的授权书。

（2）业绩要求:自2021年7月1日起至响应截止日期（以合同签订日期为准）承接过至少一个合同金额不少于*元的自动阀门供货业绩（业绩可为制造商业绩，买方可以是供货最终使用单位的总包商或经销商）（须提供合同协议书或中标通知书复制件,若上述业绩证明材料中未能体现供货货物名称、供货货物数量等信息，则还须提供买方出具的证明材料，否则业绩不予认可;如买方为供货最终使用单位的总包商或经销商，需提供三方协议或最终使用单位的盖章证明材料。）

（3）信誉要求:近三年内（自2021年7月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。

三、采购文件的获取

1、 (略) 上下载时间：2024-09-07至2024-09-10。

2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-09-11 16:30。采购人将于2024-09- (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2024-09-19 13:00；

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2024-09-19 13:00。

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统http://**)上发布。

六、联系方式

1、采购人：浙江 (略)

地址：宁波镇海石化经济技术开发 (略) 655号

联系人：杨先生

电话：0574-*

招标代理机构：浙江交投 (略)

地址： (略) 上 (略) 59号东杭大厦11楼

联系人：王先生

电话：0571-*

电子邮箱：*@*q.com

2、监督部门：浙江 (略) 纪检监察部

地 址：宁波镇海石化经济技术开发 (略) 655号

电 话：0574-*

3、系统维护联系电话：（0571）*

采购人：浙江 (略)

日 期：2024-09-06

第一章 询比采购公告

一、项目概况和采购范围

1、项目概况：本项目采购内容为浙江 (略) 年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目盐酸炉等设备改造所需调节阀等仪表采购，预算金额约*元。

2、采购内容和范围: 本次招标设 1 个标段（合同段），招标范围：调节阀7台、隔膜切断阀12台、切断球阀4台，具体要求详见第五章采购需求。

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求:具有独立法人资格并有能力完成招标项目设备的制造厂或其代理商，如为代理商，需有生产厂家的授权书。

（2）业绩要求:自2021年7月1日起至响应截止日期（以合同签订日期为准）承接过至少一个合同金额不少于*元的自动阀门供货业绩（业绩可为制造商业绩，买方可以是供货最终使用单位的总包商或经销商）（须提供合同协议书或中标通知书复制件,若上述业绩证明材料中未能体现供货货物名称、供货货物数量等信息，则还须提供买方出具的证明材料，否则业绩不予认可;如买方为供货最终使用单位的总包商或经销商，需提供三方协议或最终使用单位的盖章证明材料。）

（3）信誉要求:近三年内（自2021年7月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。

三、采购文件的获取

1、 (略) 上下载时间：2024-09-07至2024-09-10。

2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-09-11 16:30。采购人将于2024-09- (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2024-09-19 13:00；

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2024-09-19 13:00。

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统http://**)上发布。

六、联系方式

1、采购人：浙江 (略)

地址：宁波镇海石化经济技术开发 (略) 655号

联系人：杨先生

电话：0574-*

招标代理机构：浙江交投 (略)

地址： (略) 上 (略) 59号东杭大厦11楼

联系人：王先生

电话：0571-*

电子邮箱：*@*q.com

2、监督部门：浙江 (略) 纪检监察部

地 址：宁波镇海石化经济技术开发 (略) 655号

电 话：0574-*

3、系统维护联系电话：（0571）*

采购人：浙江 (略)

日 期：2024-09-06