盛世西城项目高低压配电工程招标公告

1.招标条件

盛世西城项 (略) (略) 审批 (略) 以2107-*-17-05-*文件批准建设。项目业主为宁夏建 (略) (略) ，建设资金来源为自筹资金。招标人为宁夏建 (略) (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目高低压配电工程进行公开招标。华夏晨光（宁夏） (略) 受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：项目规划用地面积*平方米，拟建11栋建筑，其中3栋26层、4栋18层住宅楼和4栋商业及配套用房、地下车库，配套室外水暖电等；

2.2建设地点： (略) (略) (略) 街道；

2.3计划工期：118日历天（实际开竣工日期以签订合同为准）

2.4招标范围： (略) 电源点高压引入，变电所高低压设备采购及安装，引至各楼低压电缆及各单体楼电表安装，充电桩配电柜设备安装配管配线及调试、验收、接火、送电，完成全部工程相关配套验收送电事宜以及施工图纸设计、工程量清单、招标文件要求的全部内容；所有配电系统承包范围内的安全文明施工、垃圾清理、已完工程的成品保护工作等全部内容。具体项目内容详见工程量清单及施工图纸。

2.5标段划分：本项目共划分为一个标段；

3．投标人资格要求

3.1本项目投标人须具备独立法人资格，且同时具备建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包资质二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上资质（注册建造师执业资格），具备有效的安全生产考核（B类）合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2 通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标；

3.3通过“中国 (略) ”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为近一年，单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起。（开标当日由招标代理机构统一查询结果为准）。

3.4因违规，被建设行政主管部门清 (略) 场以及限制在银从事建筑资格的企业，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规 (略) 理；

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年11月01日至2024年11月08日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回 (略) (略) ”（以下简称“ (略) ”）免费下载电子版招标文件。

4.2“ (略) ” 实行 CA数字证书安全登录管理。

注：1）“宁夏回 (略) (略) ”实行CA锁认证安全登录管理，投标人 (略) 操作事宜，请咨询西部安全 (略) ，联系电话：*按1号键。相关费用请自理。

2）请各投标人在登记结束至开标前随时关注宁夏回 (略) 网站“澄清/变更”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。招标人或招标代理机构不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

5.投标文件的递交

本次招标采用不见面开标大厅 (略) 上开标。各潜在投标人无须到现场参加开标活动。

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年11月22日 09 时 00分，投标人应在截止时间前通过“ (略) ”递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，“ (略) ”将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在《宁夏回 (略) 公共 (略) 》、《中国 (略) 》上发布。

7.联系方式

招 标 人： 宁夏建 (略) (略) 招标代理机构：华夏晨光（宁夏） (略)

地 址： (略) 高新技 (略) 中央 (略) 北2号 地 址： (略) 贺兰县虹桥街陕西大厦B座22层2201室

邮 编： * 邮编：*

联 系人： 仲海镕 联系人：马丽

电 话： 0951-* 电 话：*

传 真：/ 传 真： /

电子邮件：/ 电子邮件： /

华夏晨光（宁夏） (略)

2024年11月01日

盛世西城项目高低压配电工程招标公告

1.招标条件

盛世西城项 (略) (略) 审批 (略) 以2107-*-17-05-*文件批准建设。项目业主为宁夏建 (略) (略) ，建设资金来源为自筹资金。招标人为宁夏建 (略) (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目高低压配电工程进行公开招标。华夏晨光（宁夏） (略) 受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：项目规划用地面积*平方米，拟建11栋建筑，其中3栋26层、4栋18层住宅楼和4栋商业及配套用房、地下车库，配套室外水暖电等；

2.2建设地点： (略) (略) (略) 街道；

2.3计划工期：118日历天（实际开竣工日期以签订合同为准）

2.4招标范围： (略) 电源点高压引入，变电所高低压设备采购及安装，引至各楼低压电缆及各单体楼电表安装，充电桩配电柜设备安装配管配线及调试、验收、接火、送电，完成全部工程相关配套验收送电事宜以及施工图纸设计、工程量清单、招标文件要求的全部内容；所有配电系统承包范围内的安全文明施工、垃圾清理、已完工程的成品保护工作等全部内容。具体项目内容详见工程量清单及施工图纸。

2.5标段划分：本项目共划分为一个标段；

3．投标人资格要求

3.1本项目投标人须具备独立法人资格，且同时具备建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包资质二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上资质（注册建造师执业资格），具备有效的安全生产考核（B类）合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2 通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标；

3.3通过“中国 (略) ”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为近一年，单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起。（开标当日由招标代理机构统一查询结果为准）。

3.4因违规，被建设行政主管部门清 (略) 场以及限制在银从事建筑资格的企业，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规 (略) 理；

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年11月01日至2024年11月08日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回 (略) (略) ”（以下简称“ (略) ”）免费下载电子版招标文件。

4.2“ (略) ” 实行 CA数字证书安全登录管理。

注：1）“宁夏回 (略) (略) ”实行CA锁认证安全登录管理，投标人 (略) 操作事宜，请咨询西部安全 (略) ，联系电话：*按1号键。相关费用请自理。

2）请各投标人在登记结束至开标前随时关注宁夏回 (略) 网站“澄清/变更”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。招标人或招标代理机构不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

5.投标文件的递交

本次招标采用不见面开标大厅 (略) 上开标。各潜在投标人无须到现场参加开标活动。

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年11月22日 09 时 00分，投标人应在截止时间前通过“ (略) ”递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，“ (略) ”将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在《宁夏回 (略) 公共 (略) 》、《中国 (略) 》上发布。

7.联系方式

招 标 人： 宁夏建 (略) (略) 招标代理机构：华夏晨光（宁夏） (略)

地 址： (略) 高新技 (略) 中央 (略) 北2号 地 址： (略) 贺兰县虹桥街陕西大厦B座22层2201室

邮 编： * 邮编：*

联 系人： 仲海镕 联系人：马丽

电 话： 0951-* 电 话：*

传 真：/ 传 真： /

电子邮件：/ 电子邮件： /

华夏晨光（宁夏） (略)

2024年11月01日