银川市0-3岁婴幼儿托育综合服务中心智能化二次招标公告

1．招标条件：

本招 (略) 0-3岁婴幼儿托育综合服务中心智能 (略) (略) 审批 (略) 以《宁夏回 (略) 企业投资项目备案证》（项目代码：2410-#-23-04-#）批准建设，项目 (略) (略) ，建设资金来自自筹资金，招 (略) (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目智能化进行公开招标。

(略) 受招标人委托负责本项目的招标事宜。

2．项目概况与招标范围：

2.1 项目概况：总用地面积#.7平方米(18.4亩)，总建筑面积6750平方米。建设内容主要包括综合布线、网络系统、安防系统等。

2.2 建设地点： (略) (略) 正源街以东、万安巷以西、 (略) 以南、 (略) 以北。

2.3 计划工期：30日历天

2.4招标范围：工程招标文件和施工图设计范围内所明确的工程量，包括但不限于项目涉及的综合布线、网络系统、安防系统等内容并配合完成本项目其它专业工程施工以及建设单位临时委托的工作。

2.5 标段划分：本项目不划分标段

注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分（如果有）等。

3．投标人资格要求：

3.1本项目招标要求投标人具备独立法人资格，具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2通过“信用中国”网站（http://**.cn）查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。

3.3 通过“中国 (略) ”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起）。

3.4 与申请人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，都不得在本招标项目中同时参加投标。

3.5 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。

4．文件的获取：

4.1 凡有意参加投标者 ，请于2024年11月11日09时00分起至2024年11月18日17时00分(北京时间，下同)，前往 (略) 报名。报名需提供一下资料：营业执照复印件加盖公章，法人授权委托书原件，法人及被授权委托人身份证复印件，资质证书复印件加盖公章，报名成功后可领取招标文件。

4.2各投标人开标前在《银川有形建设工程 (略) 站》及《中国 (略) 》中查看变更公告、澄清和修改、答疑回复，查看有关内容，招标人(招标代理机构)不再以其他方式通知。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年12月2日09时30分 ，投标人应在截止时间前递交纸质投标文件。

5.2 开标地点：银川有形建设工程服务中心（地址： (略) 文化东街241号永康巷与文化东街交叉口东北角）。

5.3 逾期递交的投标文件 ，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介：本次招标公告在《银川有形建设工程 (略) 站》、《中国 (略) 》上同时发布。

7．联系人及联系方式：

招标人： (略) (略) 招标代理机构： (略)

地址： (略) (略) 文化西街56号 地址： (略) (略) (略) 254号

邮编：# 邮编：#

联系人：崔永川 联系人：刘伟、张函、曹金丹

电话：0951-# 电话：0951-#

(略)

2024年11月11日

银川市0-3岁婴幼儿托育综合服务中心智能化二次招标公告

1．招标条件：

本招 (略) 0-3岁婴幼儿托育综合服务中心智能 (略) (略) 审批 (略) 以《宁夏回 (略) 企业投资项目备案证》（项目代码：2410-#-23-04-#）批准建设，项目 (略) (略) ，建设资金来自自筹资金，招 (略) (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目智能化进行公开招标。

(略) 受招标人委托负责本项目的招标事宜。

2．项目概况与招标范围：

2.1 项目概况：总用地面积#.7平方米(18.4亩)，总建筑面积6750平方米。建设内容主要包括综合布线、网络系统、安防系统等。

2.2 建设地点： (略) (略) 正源街以东、万安巷以西、 (略) 以南、 (略) 以北。

2.3 计划工期：30日历天

2.4招标范围：工程招标文件和施工图设计范围内所明确的工程量，包括但不限于项目涉及的综合布线、网络系统、安防系统等内容并配合完成本项目其它专业工程施工以及建设单位临时委托的工作。

2.5 标段划分：本项目不划分标段

注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分（如果有）等。

3．投标人资格要求：

3.1本项目招标要求投标人具备独立法人资格，具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2通过“信用中国”网站（http://**.cn）查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。

3.3 通过“中国 (略) ”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起）。

3.4 与申请人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，都不得在本招标项目中同时参加投标。

3.5 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。

4．文件的获取：

4.1 凡有意参加投标者 ，请于2024年11月11日09时00分起至2024年11月18日17时00分(北京时间，下同)，前往 (略) 报名。报名需提供一下资料：营业执照复印件加盖公章，法人授权委托书原件，法人及被授权委托人身份证复印件，资质证书复印件加盖公章，报名成功后可领取招标文件。

4.2各投标人开标前在《银川有形建设工程 (略) 站》及《中国 (略) 》中查看变更公告、澄清和修改、答疑回复，查看有关内容，招标人(招标代理机构)不再以其他方式通知。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年12月2日09时30分 ，投标人应在截止时间前递交纸质投标文件。

5.2 开标地点：银川有形建设工程服务中心（地址： (略) 文化东街241号永康巷与文化东街交叉口东北角）。

5.3 逾期递交的投标文件 ，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介：本次招标公告在《银川有形建设工程 (略) 站》、《中国 (略) 》上同时发布。

7．联系人及联系方式：

招标人： (略) (略) 招标代理机构： (略)

地址： (略) (略) 文化西街56号 地址： (略) (略) (略) 254号

邮编：# 邮编：#

联系人：崔永川 联系人：刘伟、张函、曹金丹

电话：0951-# 电话：0951-#

(略)

2024年11月11日