通顺河流域综合建设工程成套设备租赁询比采购公告

湖北 (略) （以下简称“采购代理机构”）受湖北联 (略) （以下简称“采购人”）的委托，对通顺河流域综合建设工程成套设备租赁（以下简称“本项目”）组织询比采购，现公开邀请潜在供应商参加竞标。

1.1项目名称：通顺河流域综合建设工程成套设备租赁

标段名称：通顺河流域综合建设工程成套设备租赁

1.2采购编号：HBJT-LJTTZJS-(略)；

1.3建设（交货、服务）地点：通顺河流域综合建设工程设计施工总承包（EPC）项目经理部：

1.4采购内容及范围：项目地点在通顺河（经开段）沿线排口、堤外防浪林以及湘口、东荆两个 (略) 域，本次拟采购一家设备租赁单位承接服务，具体详见第五章采购清单。

1.5采购限价：最高采购限价（含税）：700.(略)元，供应商的报价若超过最高采购限价，其响应文件将被否决。

1.6计划工期（交货期、服务期）：预计项目时间8个月，实际结算金额以实际租赁期限为准；

1.7质量要求： 满足国家和湖北省现行行业有关规定、标准、定额、规范要求。

1.8其他：无。

2.1 本次采购要求供应商应具备的最低资格条件详见采购公告附录。

2.2 本次采购不接受联合体。

2.3本项目划分为1个标段，每个供应商最多可对1个标段竞标；每个供应商允许中1个标。

2.4其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的响应。否则，相关响应均将被否决。

3．采购文件的获取

3.1凡有意参加的供应商，应当在 (略) （以下简称“平台”）（网址：http://**）进行注册登记。

3.2 完成注册登记后，请于2024年11月26日至2024年11月28日23时59分止（北京时间、下同），登录“平台”，在所竞标标段下载采购文件。未按规定从“平台”下载采购文件的，采购人 （“平台”）拒收其响应文件。

3.3采购 (略) 服务费1000元/标段，平台服务费不退。

4.1响应文件递交截止时间为：2024年12月4日09时30分。

4.2响应文件的递交方式.

供应商应当在响应截止时间前，登录“平台”，选择所竞标标段将加密的电子响应文件，通过CA数字证书上传。供应商完成响应文件上传后，“平台”即时向供应商发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子响应文件，采购人（“平台”）将拒收。

4.3响应文件的制作、网上递交、开启环节需要使用CA数字证书。CA数字证书办理流程详见门户（“平台”—帮助中心—CA办理）。

5．发布公告的媒介

采购公告在 (略) (网址：http://**)上发布。

本次采购评审采用综合评分法。

/

采 购 人：湖北联 (略)

地 址： (略) (略) 经济技 (略) 江城大道505号

联 系 人：郝先生

联系方式：(略)

采购代理机构：湖北 (略)

地 址： (略) (略) 四新大道28号湖北交投大楼西塔光明中心34楼

联 系 人：张先生

联系方式：027-(略)

附录：

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

注：

1、供应商应提供营业执照的彩色复印件。

2、对于企业法人发生重组或变更的供应商，应提供企业法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的营业执照的变更记录彩色复印件。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

注：

1、近年承担的业绩证明材料要求：应出具合同协议书扫描件。上述材料应能完整反映资格审查要求的业绩指标，若提供的上述证明材料无法表明上述要求的技术指标，应由该业绩项目的业主出具证明材料予以补充说明，否则评标时不予认可；

2、业绩认定时间以合同协议书签订的时间为准，业绩个数以合同数量计算，一个合同只可计算一个业绩，不可重复计算；

3、近5年是指2019年1月1日至响应文件递交截止时间。

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

注：1.本表中“近三年”是指从响应文件递交截止时间往前推算的3年，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2.供应商按响应文件格式提供供应商信誉声明。联合体投标的，联合体各成员应分别提供供应商信誉声明。

通顺河流域综合建设工程成套设备租赁询比采购公告

湖北 (略) （以下简称“采购代理机构”）受湖北联 (略) （以下简称“采购人”）的委托，对通顺河流域综合建设工程成套设备租赁（以下简称“本项目”）组织询比采购，现公开邀请潜在供应商参加竞标。

1.1项目名称：通顺河流域综合建设工程成套设备租赁

标段名称：通顺河流域综合建设工程成套设备租赁

1.2采购编号：HBJT-LJTTZJS-(略)；

1.3建设（交货、服务）地点：通顺河流域综合建设工程设计施工总承包（EPC）项目经理部：

1.4采购内容及范围：项目地点在通顺河（经开段）沿线排口、堤外防浪林以及湘口、东荆两个 (略) 域，本次拟采购一家设备租赁单位承接服务，具体详见第五章采购清单。

1.5采购限价：最高采购限价（含税）：700.(略)元，供应商的报价若超过最高采购限价，其响应文件将被否决。

1.6计划工期（交货期、服务期）：预计项目时间8个月，实际结算金额以实际租赁期限为准；

1.7质量要求： 满足国家和湖北省现行行业有关规定、标准、定额、规范要求。

1.8其他：无。

2.1 本次采购要求供应商应具备的最低资格条件详见采购公告附录。

2.2 本次采购不接受联合体。

2.3本项目划分为1个标段，每个供应商最多可对1个标段竞标；每个供应商允许中1个标。

2.4其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的响应。否则，相关响应均将被否决。

3．采购文件的获取

3.1凡有意参加的供应商，应当在 (略) （以下简称“平台”）（网址：http://**）进行注册登记。

3.2 完成注册登记后，请于2024年11月26日至2024年11月28日23时59分止（北京时间、下同），登录“平台”，在所竞标标段下载采购文件。未按规定从“平台”下载采购文件的，采购人 （“平台”）拒收其响应文件。

3.3采购 (略) 服务费1000元/标段，平台服务费不退。

4.1响应文件递交截止时间为：2024年12月4日09时30分。

4.2响应文件的递交方式.

供应商应当在响应截止时间前，登录“平台”，选择所竞标标段将加密的电子响应文件，通过CA数字证书上传。供应商完成响应文件上传后，“平台”即时向供应商发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子响应文件，采购人（“平台”）将拒收。

4.3响应文件的制作、网上递交、开启环节需要使用CA数字证书。CA数字证书办理流程详见门户（“平台”—帮助中心—CA办理）。

5．发布公告的媒介

采购公告在 (略) (网址：http://**)上发布。

本次采购评审采用综合评分法。

/

采 购 人：湖北联 (略)

地 址： (略) (略) 经济技 (略) 江城大道505号

联 系 人：郝先生

联系方式：(略)

采购代理机构：湖北 (略)

地 址： (略) (略) 四新大道28号湖北交投大楼西塔光明中心34楼

联 系 人：张先生

联系方式：027-(略)

附录：

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

注：

1、供应商应提供营业执照的彩色复印件。

2、对于企业法人发生重组或变更的供应商，应提供企业法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的营业执照的变更记录彩色复印件。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

注：

1、近年承担的业绩证明材料要求：应出具合同协议书扫描件。上述材料应能完整反映资格审查要求的业绩指标，若提供的上述证明材料无法表明上述要求的技术指标，应由该业绩项目的业主出具证明材料予以补充说明，否则评标时不予认可；

2、业绩认定时间以合同协议书签订的时间为准，业绩个数以合同数量计算，一个合同只可计算一个业绩，不可重复计算；

3、近5年是指2019年1月1日至响应文件递交截止时间。

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

注：1.本表中“近三年”是指从响应文件递交截止时间往前推算的3年，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2.供应商按响应文件格式提供供应商信誉声明。联合体投标的，联合体各成员应分别提供供应商信誉声明。