(略) (略) 北滘镇城建和水利工程建设中心作为北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程--可研的发包人，建设资金来自财政资金。北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程--可研已具备公开竞投条件，现对该项目的可研进行公开竞投，具体竞投情况如下：

1.项目概况与承包范围

1.1 项目概况：新建A- (略) 明挖隧道， (略) 明挖土建隧道（内径3.3*2.8），敷设（敷设6回220k (略) 、4回110k (略) ），可同时满足本工程110千伏泰安-广教-北滘链结构完善工程、220千伏都宁至熙 (略) 工程以及远期220千伏顺都##线、110千伏都群线、都北#线迁改使用要求。

根据运行要求，本工程新建土建隧道需配套安装电缆支架、隧道综合监控及隧道风水电（照明、通风、排水、消防、永久、临时电源）。

1.2项目范围：北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程建设范围内的可行性研究（ (略) 径图、投资估算）。上述内容、规模、范围情况以发包人提供的最终建设需求、任务书及书面通知为准（若有）。

1.3 服务期：自合同签订之日起至合同权利义务全部履行完毕之日止。

①自中标通知书发出后55个日历天内完成项目可行性研究报告（含投资估算），并配合招标人进行专家评审；

②专家评审后 5 个日历天内按招标人要求完成修编并提交成果文件。

中标人应在合同签订之日起在招标人规定的服务周期内，完成本项目的服务任务，并提供相应后续服务工作，提交相应的成果文件。

1.4 服务要求：符合国家、广东省、行业的可行性研究规范、电力及有关工程建设标准的规定，并达到合格或以上标准。

1.5 工程造价（可行性研究编制费）：#.42元。

2.竞投人资格要求

2.1 法人资格

竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营 (略) 于有效期。

2.2 资质要求

2.2.1 竞投人应具备有效的咨询资质证书或已在全国投资 (略) 完成咨询业务备案公示（专业须为电力专业，服务范围包括规划咨询、全过程工程咨询）。

2.2.2 本工程 不接受 联合体竞投。

2.3 对竞投人拟派项目负责人的要求

2.3.1对拟派项目负责人的资格要求：须具备电力相关专业高级职称。

电力工程相关专业职称包括热能动力工程、水能动力工程、核电工程、风电、太阳能及其它能源工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气、电力工程电气等专业职称。技术职称的专业和等级应当根据其技术职称证书确认，技术职称证书没有明确专业的，以学历证书确认。

2.3.2需提供近 半 年竞投人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。

有效的社保证明材料是指竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明文件，或经竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门盖章确认的社保清单(含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件)等。

近 半 年是指扣除发布竞标公告当月往前顺推6个月，即2024年5月至2024年10月。

(竞投人因 (略) 社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规 (略) 间的社保证明的，竞投人如提供了政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。）

2.4 对竞投人企业的信誉要求

2.4. (略) 于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

2.4.2 没有受到取消投标资格 (略) 罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和 (略) 罚法》作出的有关取消投标资格 (略) 罚，且 (略) 罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对竞投人投标资格作出的限制，不 (略) 所指的“处罚”范畴）

2.4.3在最近三年内没有骗取中选和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中选”是指依据《中华人民共和 (略) 罚法》所作出的《 (略) 罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好 (略) 政基础设施工程质量事故报告 (略) 理工作的通知》和《生产安全事故报告 (略) 理条例》的标准；“最近三年”是指该项目竞投公告发出之日起往前顺推三年，以《 (略) 罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

2.4. (略) (略) 《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，竞投人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

2.4.5 根据《 (略) 发 (略) 等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号）， (略) 公共信用信息管理系统列入失信名单的竞投人，不得参加投标。

2.4.6根据《 (略) 政务服务 (略) 等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）的规定，对于被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施“限 (略) 工程建设项目投标” (略) 罚， (略) 于限制投标期内的潜在投标人，以及被纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单（或诚信不合格企业）”进行管理的潜在投标人，不得参加投标。

2.4.7与发包人存在利害关系可能影响竞投公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞投。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标。否则，本次竞投无效。

2.4.8发包人有权拒绝近两年内存在违法违规失信等不良行为的单位以及在本单位履约评价不合格的单位参与竞投。

3.资格审查办法和评审办法

3.1 本项目采用现场同步资格告知性审查。

3.1.1 现场告知性审查，是指以竞投人提交的资料为依据，以诚实信用为原则，发包人在现场仅对竞投人提交的资料进行形式性审查。

3.1.2 若通过资格审查且满足竞投文件全部实质性要求的家数为0，则本次竞投失败。若通过资格审查且满足竞投文件全部实质性要求的家数为1，则该竞投人将确定为中选承包人，其报价为中标价。

3.2 评审办法（合理低价法）

发包人确定项目最低报价。投标文件满足竞投文件全部实质性要求，且竞投报价最低的竞投人为中选承包人。如最低报价单位多于一家，则采用抽签方式在最低报价单位中随机抽选一家单位作为中选承包人。

4.竞投文件的获取

4.1 凡有意参加竞投人，可于2024年11月25日至投标截止时间 (略) (略) 北 (略) （http://**）下载竞投文件等资料。

4.2 竞投文件一经发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版竞投文件及图纸（供下载的竞投文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以发包人盖章的PDF版本竞投文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

5.交易担保

5.1 交易保证金：人民币 0元。

6.投标文件的递交

6.1 递交投标文件时间：2024年12月03日14时30分至15时00分（北京时间）

6.2 投标文件递交的截止时间（以下简称“竞标截止时间”）：2024年12月03日15时00分（北京时间）。

6.3 地点： (略) (略) 北滘分中心（北 (略) 1号慧聪家电城1座101号），逾期送达或未送达指定地点的投标文件，发包人将不予受理。

6.4 出席人员：投标人的交易员必须在竞投截止时间前，到现场签到并进行身份验证。如果未能按上述要求进行身份验证的或与资格审查文件中的信息不一致，视为自行放弃投标资格。

身份验证方式：第二代身份证，不接受临时身份证等其它证件进行身份验证。

本项目竞投交易员是指：竞投人的企业法定代表人或拟派项目负责人。

6.5 投标文件提交清单：

（1）资格审查申请文件（注：无需密封包装）。

（2）竞投报价函（注：密封包装）。

7.竞投会议

7.1 会议时间（签到截止时间）：2024年12月03日15时00分。

7.2 地点： (略) (略) 北滘分中心（北 (略) 1号慧聪家电城1座101号）。

会议时间如有变更的，将至少提前5个日 (略) (略) 北 (略) 内发布通知，敬请投标单位自行查看并掌握相关安排。

8.发布公告的媒介

本次竞标 (略) (略) 北 (略) 上发布。

9.其他

9.1 本公告由发包人负责解释，发包人保留变更、修改的权利。

10.联系方式

发 包 人： (略) (略) 北滘镇城建和水利工程建设中心

联 系 人：黄先生

电 话：0757-#

传 真：/

地 址： (略) (略) 北滘 (略) 2号

代理机构：佛山顺 (略)

联 系 人：霍小姐 电 话：0757-#

传 真：0757-#

地 址： (略) 伦教 (略) 1号多喜商务中心三层330号

2024年11月25日

【竞投文件】 (略) (略) 北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程--可研.pdf

(略) (略) 北滘镇城建和水利工程建设中心作为北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程--可研的发包人，建设资金来自财政资金。北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程--可研已具备公开竞投条件，现对该项目的可研进行公开竞投，具体竞投情况如下：

1.项目概况与承包范围

1.1 项目概况：新建A- (略) 明挖隧道， (略) 明挖土建隧道（内径3.3*2.8），敷设（敷设6回220k (略) 、4回110k (略) ），可同时满足本工程110千伏泰安-广教-北滘链结构完善工程、220千伏都宁至熙 (略) 工程以及远期220千伏顺都##线、110千伏都群线、都北#线迁改使用要求。

根据运行要求，本工程新建土建隧道需配套安装电缆支架、隧道综合监控及隧道风水电（照明、通风、排水、消防、永久、临时电源）。

1.2项目范围：北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程建设范围内的可行性研究（ (略) 径图、投资估算）。上述内容、规模、范围情况以发包人提供的最终建设需求、任务书及书面通知为准（若有）。

1.3 服务期：自合同签订之日起至合同权利义务全部履行完毕之日止。

①自中标通知书发出后55个日历天内完成项目可行性研究报告（含投资估算），并配合招标人进行专家评审；

②专家评审后 5 个日历天内按招标人要求完成修编并提交成果文件。

中标人应在合同签订之日起在招标人规定的服务周期内，完成本项目的服务任务，并提供相应后续服务工作，提交相应的成果文件。

1.4 服务要求：符合国家、广东省、行业的可行性研究规范、电力及有关工程建设标准的规定，并达到合格或以上标准。

1.5 工程造价（可行性研究编制费）：#.42元。

2.竞投人资格要求

2.1 法人资格

竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营 (略) 于有效期。

2.2 资质要求

2.2.1 竞投人应具备有效的咨询资质证书或已在全国投资 (略) 完成咨询业务备案公示（专业须为电力专业，服务范围包括规划咨询、全过程工程咨询）。

2.2.2 本工程 不接受 联合体竞投。

2.3 对竞投人拟派项目负责人的要求

2.3.1对拟派项目负责人的资格要求：须具备电力相关专业高级职称。

电力工程相关专业职称包括热能动力工程、水能动力工程、核电工程、风电、太阳能及其它能源工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化、电气、电力工程电气等专业职称。技术职称的专业和等级应当根据其技术职称证书确认，技术职称证书没有明确专业的，以学历证书确认。

2.3.2需提供近 半 年竞投人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。

有效的社保证明材料是指竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明文件，或经竞投人（或其分支机构）所属当地社保管理部门盖章确认的社保清单(含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件)等。

近 半 年是指扣除发布竞标公告当月往前顺推6个月，即2024年5月至2024年10月。

(竞投人因 (略) 社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规 (略) 间的社保证明的，竞投人如提供了政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。）

2.4 对竞投人企业的信誉要求

2.4. (略) 于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

2.4.2 没有受到取消投标资格 (略) 罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和 (略) 罚法》作出的有关取消投标资格 (略) 罚，且 (略) 罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对竞投人投标资格作出的限制，不 (略) 所指的“处罚”范畴）

2.4.3在最近三年内没有骗取中选和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中选”是指依据《中华人民共和 (略) 罚法》所作出的《 (略) 罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好 (略) 政基础设施工程质量事故报告 (略) 理工作的通知》和《生产安全事故报告 (略) 理条例》的标准；“最近三年”是指该项目竞投公告发出之日起往前顺推三年，以《 (略) 罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

2.4. (略) (略) 《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，竞投人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

2.4.5 根据《 (略) 发 (略) 等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号）， (略) 公共信用信息管理系统列入失信名单的竞投人，不得参加投标。

2.4.6根据《 (略) 政务服务 (略) 等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）的规定，对于被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施“限 (略) 工程建设项目投标” (略) 罚， (略) 于限制投标期内的潜在投标人，以及被纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单（或诚信不合格企业）”进行管理的潜在投标人，不得参加投标。

2.4.7与发包人存在利害关系可能影响竞投公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞投。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标。否则，本次竞投无效。

2.4.8发包人有权拒绝近两年内存在违法违规失信等不良行为的单位以及在本单位履约评价不合格的单位参与竞投。

3.资格审查办法和评审办法

3.1 本项目采用现场同步资格告知性审查。

3.1.1 现场告知性审查，是指以竞投人提交的资料为依据，以诚实信用为原则，发包人在现场仅对竞投人提交的资料进行形式性审查。

3.1.2 若通过资格审查且满足竞投文件全部实质性要求的家数为0，则本次竞投失败。若通过资格审查且满足竞投文件全部实质性要求的家数为1，则该竞投人将确定为中选承包人，其报价为中标价。

3.2 评审办法（合理低价法）

发包人确定项目最低报价。投标文件满足竞投文件全部实质性要求，且竞投报价最低的竞投人为中选承包人。如最低报价单位多于一家，则采用抽签方式在最低报价单位中随机抽选一家单位作为中选承包人。

4.竞投文件的获取

4.1 凡有意参加竞投人，可于2024年11月25日至投标截止时间 (略) (略) 北 (略) （http://**）下载竞投文件等资料。

4.2 竞投文件一经发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版竞投文件及图纸（供下载的竞投文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以发包人盖章的PDF版本竞投文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

5.交易担保

5.1 交易保证金：人民币 0元。

6.投标文件的递交

6.1 递交投标文件时间：2024年12月03日14时30分至15时00分（北京时间）

6.2 投标文件递交的截止时间（以下简称“竞标截止时间”）：2024年12月03日15时00分（北京时间）。

6.3 地点： (略) (略) 北滘分中心（北 (略) 1号慧聪家电城1座101号），逾期送达或未送达指定地点的投标文件，发包人将不予受理。

6.4 出席人员：投标人的交易员必须在竞投截止时间前，到现场签到并进行身份验证。如果未能按上述要求进行身份验证的或与资格审查文件中的信息不一致，视为自行放弃投标资格。

身份验证方式：第二代身份证，不接受临时身份证等其它证件进行身份验证。

本项目竞投交易员是指：竞投人的企业法定代表人或拟派项目负责人。

6.5 投标文件提交清单：

（1）资格审查申请文件（注：无需密封包装）。

（2）竞投报价函（注：密封包装）。

7.竞投会议

7.1 会议时间（签到截止时间）：2024年12月03日15时00分。

7.2 地点： (略) (略) 北滘分中心（北 (略) 1号慧聪家电城1座101号）。

会议时间如有变更的，将至少提前5个日 (略) (略) 北 (略) 内发布通知，敬请投标单位自行查看并掌握相关安排。

8.发布公告的媒介

本次竞标 (略) (略) 北 (略) 上发布。

9.其他

9.1 本公告由发包人负责解释，发包人保留变更、修改的权利。

10.联系方式

发 包 人： (略) (略) 北滘镇城建和水利工程建设中心

联 系 人：黄先生

电 话：0757-#

传 真：/

地 址： (略) (略) 北滘 (略) 2号

代理机构：佛山顺 (略)

联 系 人：霍小姐 电 话：0757-#

传 真：0757-#

地 址： (略) 伦教 (略) 1号多喜商务中心三层330号

2024年11月25日

【竞投文件】 (略) (略) 北滘镇220千伏都宁 (略) 电缆隧道建设工程--可研.pdf