发送至邮箱
永新法院派出法庭零星维修改造项目
一、项目信息
项目名称：永新法院派出法庭零星维修改造项目
项目编号：(略)16
项目联系人及联系方式： 陈邦仁 (略)点击查看>>*
报价起止时间：2024-11-27 08:52 - 2024-12-02 18:00
采购单位：永 (略)
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
供应商报价要求：报价含税 报价含运费
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 建议品牌 |
| 房屋修缮 | 核心参数要求: 商品类目: 房屋修缮; 描述:报价不得超过评审价格;要符合项目实施相应的资质:要对应预算项目进行报价;报价要求:请各供应商严格按商务要求进行报价; 次要参数要求: | 1次 | (略).94 | - |
附件： 工程竞价要求11.27（永新法院派出法庭零星维修改造项目）.docx
永新法院派出法庭零星维修改造项目（审核）.PDF
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00至17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 江西省 (略) 永新县 禾川镇 永 (略)
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 房屋修缮 | 一、履约担保的金额：履约保证金为中标价的10%（中标单位可以提供现金、银行保函、信用保函、保险保函、担保保函等方式作为履约保证金），合同履约保证金在工程验收合格后28天返还，不计利息。 二、工期延误赔偿费：赔偿金额为合同金额的万分之二/日历天；赔偿费限额为合同价格的2%。 三、工程款支付办法：按工程形象进度支付，项目按完成工程量的70%支付进度款，结算审核后支付到审核价的80%，决算审计后支付到决算价的97%，余3%作为质保金，质保期满一年后无质量问题将返还（不计息）。 四、除不可抗力因素外，施工单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向建设单位支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿合同总价的万分之 (略) 罚，限额为合同总价的百分之二。当因工期延误赔偿金额达到合同总价的百分之二时，招标人有权终止施工合同。 五、工程质量保质期为(略)年，质保期间若工程质量出现问题，施工方要确保在24小时内能取得联系，一个工作日到达现场。六、要求报价企业一定要到项目现场进行勘察后再报价，并在建设单位做好登记，以免出现盲目报价情况,报价时需上传工程量清单分项报价(如投标单位出现缺项漏项将该报价视为包含所有工程量报价)、报价承诺书及现场踏勘证明等材料，未上传企业作无 (略) 理。 |
报价登(略)地址：http://**-login/#/login
一、项目信息
项目名称：永新法院派出法庭零星维修改造项目
项目编号：(略)16
项目联系人及联系方式： 陈邦仁 (略)点击查看>>*
报价起止时间：2024-11-27 08:52 - 2024-12-02 18:00
采购单位：永 (略)
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
供应商报价要求：报价含税 报价含运费
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 建议品牌 |
| 房屋修缮 | 核心参数要求: 商品类目: 房屋修缮; 描述:报价不得超过评审价格;要符合项目实施相应的资质:要对应预算项目进行报价;报价要求:请各供应商严格按商务要求进行报价; 次要参数要求: | 1次 | (略).94 | - |
附件： 工程竞价要求11.27（永新法院派出法庭零星维修改造项目）.docx
永新法院派出法庭零星维修改造项目（审核）.PDF
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00至17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 江西省 (略) 永新县 禾川镇 永 (略)
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 房屋修缮 | 一、履约担保的金额：履约保证金为中标价的10%（中标单位可以提供现金、银行保函、信用保函、保险保函、担保保函等方式作为履约保证金），合同履约保证金在工程验收合格后28天返还，不计利息。 二、工期延误赔偿费：赔偿金额为合同金额的万分之二/日历天；赔偿费限额为合同价格的2%。 三、工程款支付办法：按工程形象进度支付，项目按完成工程量的70%支付进度款，结算审核后支付到审核价的80%，决算审计后支付到决算价的97%，余3%作为质保金，质保期满一年后无质量问题将返还（不计息）。 四、除不可抗力因素外，施工单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向建设单位支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿合同总价的万分之 (略) 罚，限额为合同总价的百分之二。当因工期延误赔偿金额达到合同总价的百分之二时，招标人有权终止施工合同。 五、工程质量保质期为(略)年，质保期间若工程质量出现问题，施工方要确保在24小时内能取得联系，一个工作日到达现场。六、要求报价企业一定要到项目现场进行勘察后再报价，并在建设单位做好登记，以免出现盲目报价情况,报价时需上传工程量清单分项报价(如投标单位出现缺项漏项将该报价视为包含所有工程量报价)、报价承诺书及现场踏勘证明等材料，未上传企业作无 (略) 理。 |
报价登(略)地址：http://**-login/#/login
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
