2024 (略) OBD迁移、整治项目施工服务采购比选公告

本比选项目为 2024 (略) OBD迁移、整治项目施工服务采购项目，比选人为 (略) 深圳分公司，比选代理机构为 (略) ，比选代理机构编号：SZ-17-04D-2024-D-A* 。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：

备注：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不 (略) 理结果，请重 (略) 理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录（http://**）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2采购内容及标段划分情况：

（1）采购内容：2024 (略) OBD迁移、整治项目施工服务采购。

（2）标段划分情况：本项目不划分标段。

（3）计划工期：以经批准的开工报告规定的开工日期起，本工程计划在45个日历日内（从合同签订生效次日起至完工之日止）完成，要求完成工程的材料采购、施工及调试等工作；节假日、雨天等均已包括在内。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。

（4）★质量标准要求：验收合格；

（5）技术标准要求：符合国家和行业的相关要求；

（6）承包方式：本工程包报建、包工、包部分配套材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收内容（包括相关政府部门验收）的形式承包；

1.3★本项目设置最高参选限价人民币75.*万元（不含税），参选人参选报价高于最高参选限价的，或评选委员会按比选文件的要求对参选报价进行修正后的修正价格超过参选最高限价的，其参选将被否决，如参选人单价报价超过单价限价的，其参选将被否决。

2.★参选人资格要求

2.1参选人基本资格要求

2.1.1（1）参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

（2）参选人须具有有效的住房和城乡建设行政部门颁发的通信工程施工总承包三级或以上资质，同时具有有效的国家建设主管部门颁发的安全生产许可证。

(注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)

2.1.2单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标段）比选或者未划分分包（标段）的同一项目比选。

2.1.3 财务要求：本项目不要求。

2.1.4 业绩要求：参选人须具备近三年（2021年11月1日至本项目公告发布之日止）全国范围内同类项目经验，同类项目是指通信机房或数据类中心机房整治类的相关施工经验，应满足具有单个业绩（即单个合同的发票累计）金额*元或以上。

备注：

（1）须提供合同关键页及发票复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页、合同清单、发票）；如提供的为框架合同，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单或结算表及对应的发票为依据，最终该框架合同有效业绩以发票合计金额为准。证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。业绩统计:金额以及时间以发票为准；合同数量以合同关键页复印件为准。）

（2）如法人参与参选的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。

（3）合同及发票原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可。

2.1.5 项目团队要求：

（1）参选单位企业主要负责人须取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（A证）。

（2）本项目须至少配备1名具备注册建造师资格的项目负责人，须取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（B证），并提供有效的住房和城乡建设行政部门颁发的“中华人民共和国建造师注册证书”（一级注册建造师应提供使用有效期内的注册建造师电子注册证书），同时提供项目负责人的社保证明（ (略) 等社保经办机构出具的2024年8月1日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为参选人）。

（3）至少配备1名现场项目负责人，且至少配备1名取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，并提供施工现场专职安全生产管理人员配备承诺函，承诺在工程实施过程中，每个施工现场至少配备1名取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，另外还须配备足够的施工人员，其中至少配备2名电工、1名焊工、2名高处作业人员。

（4）参选人须在团队成员组成表中列明团队成员信息，并提供有效的相关证书证明材料。

备注：

a）现场项目负责人须提供社保证明（ (略) 等社保经办机构出具的2024年8月1日以后缴纳的任一时间段的社保证明，且参保人所属单位为参选人）；

b）电工、焊工、高处作业人员须具有相关政府部门或机构颁发的特种作业操作证。另须同时提供特种作业人 (略) 站的信息查询结果（显示姓名、作业类别、操作项目、有效期开始时间、有效期结束时间等信息）截屏打印件（加盖公章）。

c）在工程进行期间未经发包人书面同意不得更换各专业技术负责人。

d）如法人参与参选的，社保证明须体现参保人为参选人或参选人下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，社保证明须体现参保人为参选人或其法人。

2.1.6本项目不接受联合体参选。

2.1.7车辆配备要求：参选人须至少配备机动车（不低于5人座小汽车）1辆，工程（材料或垃圾）运输车（载重不低于1.4T）1辆。自有车辆须提供通过年审的有效行驶证且行驶证须为参选单位企业；租赁车辆须提供通过年审的有效行驶证及租赁合同，否则评委对该车辆不予认可。

2.2参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本比选项目的监理人；

（4）为本比选项目的代建人；

（5）为本比选项目提供比选代理服务的；

（6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标/参选资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内（自2021年11月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）在最近五年内（自2019年11月1日起） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2019年11月1日起） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2021年11月1日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指参选人因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其 (略) 以*元以上罚款） (略) 罚）；

（16）被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）近两年（自2022年11月1日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（18） (略) 规定纳入特殊供应商（D类）的， (略) 规定纳入特殊供应商（D类）的公司与参选人存在控股关系（ (略) 的控股股东/投资人在参选人的持股比例达到50%及以上）的；

（19）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁 (略) 理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁 (略) 理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁 (略) 理措施。

（20）法律法规、比选文件限定的其他情形。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件获取

4.1比选文件获取时间：2024年11月29日00时00分至2024年12月2日24时00分。

4.2比选文件获取方式：凡有意参与比选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件：

4.2.1登录“（http://**）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统， 进入本项目进行比选文件登记申领，未在系统注册的参选人须先进行注册，注册方法详见本公告“7参选人注册”。

4.2.2如有登记申领多标段的，请务必按标段分别申领和下载比选文件，否则后续将无法继续参与未申领或未下载比选文件的标段参选。

4.2.3比选文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准。

5.参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2024年12月10日14时30分。

5.2电子参选文件的递交：登录（http://**）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交， 参选人应在参选文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。

5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6.样品的递交：本项目不涉及。

7.参选人注册

7.1注册

未注册过的潜在参选人，须通过（http://**）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线: 010-* /010-*

服务邮箱: *@*hinatelecom.cn (电子采购系统技术支撑)

*@*hinatelecom.cn (CA 证书办理技术支撑)

8.发布公告的媒介

本比选（http://**）、中国 (略) （http://**）

9.项目联系方式及异议接收联系方式

9.1联系方式

比 选 人： (略) 深圳分公司

地 址： (略) (略) (略) 信息枢纽大厦

邮 编：*

联 系 人：卢工

电 话：0755-*

电子邮件： /

开 户 名： /

开户银行： /

账 号： /

比选代理机构： (略)

地 址： (略) (略) (略) 2号英龙商务中心33E

邮 编：*

项目负责人：赖礼荣、卢伟涛、李大伟、马姗姗、孙婉超、刘玉凤、田时启、闵代道（所有关于项目的问题，请优先与第一项目负责人联系）

电 话：*/*

电子邮件：*@*cbidding.com

开 户 名： (略)

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：*8692

9.2异议接收方式

登录（http://**）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

比选代理机构： (略)

2024年11月28日

2024 (略) OBD迁移、整治项目施工服务采购比选公告

本比选项目为 2024 (略) OBD迁移、整治项目施工服务采购项目，比选人为 (略) 深圳分公司，比选代理机构为 (略) ，比选代理机构编号：SZ-17-04D-2024-D-A* 。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：

备注：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不 (略) 理结果，请重 (略) 理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录（http://**）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2采购内容及标段划分情况：

（1）采购内容：2024 (略) OBD迁移、整治项目施工服务采购。

（2）标段划分情况：本项目不划分标段。

（3）计划工期：以经批准的开工报告规定的开工日期起，本工程计划在45个日历日内（从合同签订生效次日起至完工之日止）完成，要求完成工程的材料采购、施工及调试等工作；节假日、雨天等均已包括在内。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。

（4）★质量标准要求：验收合格；

（5）技术标准要求：符合国家和行业的相关要求；

（6）承包方式：本工程包报建、包工、包部分配套材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收内容（包括相关政府部门验收）的形式承包；

1.3★本项目设置最高参选限价人民币75.*万元（不含税），参选人参选报价高于最高参选限价的，或评选委员会按比选文件的要求对参选报价进行修正后的修正价格超过参选最高限价的，其参选将被否决，如参选人单价报价超过单价限价的，其参选将被否决。

2.★参选人资格要求

2.1参选人基本资格要求

2.1.1（1）参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

（2）参选人须具有有效的住房和城乡建设行政部门颁发的通信工程施工总承包三级或以上资质，同时具有有效的国家建设主管部门颁发的安全生产许可证。

(注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)

2.1.2单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标段）比选或者未划分分包（标段）的同一项目比选。

2.1.3 财务要求：本项目不要求。

2.1.4 业绩要求：参选人须具备近三年（2021年11月1日至本项目公告发布之日止）全国范围内同类项目经验，同类项目是指通信机房或数据类中心机房整治类的相关施工经验，应满足具有单个业绩（即单个合同的发票累计）金额*元或以上。

备注：

（1）须提供合同关键页及发票复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页、合同清单、发票）；如提供的为框架合同，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单或结算表及对应的发票为依据，最终该框架合同有效业绩以发票合计金额为准。证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。业绩统计:金额以及时间以发票为准；合同数量以合同关键页复印件为准。）

（2）如法人参与参选的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。

（3）合同及发票原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可。

2.1.5 项目团队要求：

（1）参选单位企业主要负责人须取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（A证）。

（2）本项目须至少配备1名具备注册建造师资格的项目负责人，须取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（B证），并提供有效的住房和城乡建设行政部门颁发的“中华人民共和国建造师注册证书”（一级注册建造师应提供使用有效期内的注册建造师电子注册证书），同时提供项目负责人的社保证明（ (略) 等社保经办机构出具的2024年8月1日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为参选人）。

（3）至少配备1名现场项目负责人，且至少配备1名取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，并提供施工现场专职安全生产管理人员配备承诺函，承诺在工程实施过程中，每个施工现场至少配备1名取得政府主管部门（ (略) ）颁发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，另外还须配备足够的施工人员，其中至少配备2名电工、1名焊工、2名高处作业人员。

（4）参选人须在团队成员组成表中列明团队成员信息，并提供有效的相关证书证明材料。

备注：

a）现场项目负责人须提供社保证明（ (略) 等社保经办机构出具的2024年8月1日以后缴纳的任一时间段的社保证明，且参保人所属单位为参选人）；

b）电工、焊工、高处作业人员须具有相关政府部门或机构颁发的特种作业操作证。另须同时提供特种作业人 (略) 站的信息查询结果（显示姓名、作业类别、操作项目、有效期开始时间、有效期结束时间等信息）截屏打印件（加盖公章）。

c）在工程进行期间未经发包人书面同意不得更换各专业技术负责人。

d）如法人参与参选的，社保证明须体现参保人为参选人或参选人下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，社保证明须体现参保人为参选人或其法人。

2.1.6本项目不接受联合体参选。

2.1.7车辆配备要求：参选人须至少配备机动车（不低于5人座小汽车）1辆，工程（材料或垃圾）运输车（载重不低于1.4T）1辆。自有车辆须提供通过年审的有效行驶证且行驶证须为参选单位企业；租赁车辆须提供通过年审的有效行驶证及租赁合同，否则评委对该车辆不予认可。

2.2参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本比选项目的监理人；

（4）为本比选项目的代建人；

（5）为本比选项目提供比选代理服务的；

（6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标/参选资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内（自2021年11月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）在最近五年内（自2019年11月1日起） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2019年11月1日起） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2021年11月1日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指参选人因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其 (略) 以*元以上罚款） (略) 罚）；

（16）被 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）近两年（自2022年11月1日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（18） (略) 规定纳入特殊供应商（D类）的， (略) 规定纳入特殊供应商（D类）的公司与参选人存在控股关系（ (略) 的控股股东/投资人在参选人的持股比例达到50%及以上）的；

（19）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁 (略) 理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁 (略) 理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁 (略) 理措施。

（20）法律法规、比选文件限定的其他情形。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件获取

4.1比选文件获取时间：2024年11月29日00时00分至2024年12月2日24时00分。

4.2比选文件获取方式：凡有意参与比选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件：

4.2.1登录“（http://**）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统， 进入本项目进行比选文件登记申领，未在系统注册的参选人须先进行注册，注册方法详见本公告“7参选人注册”。

4.2.2如有登记申领多标段的，请务必按标段分别申领和下载比选文件，否则后续将无法继续参与未申领或未下载比选文件的标段参选。

4.2.3比选文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准。

5.参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2024年12月10日14时30分。

5.2电子参选文件的递交：登录（http://**）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交， 参选人应在参选文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。

5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6.样品的递交：本项目不涉及。

7.参选人注册

7.1注册

未注册过的潜在参选人，须通过（http://**）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线: 010-* /010-*

服务邮箱: *@*hinatelecom.cn (电子采购系统技术支撑)

*@*hinatelecom.cn (CA 证书办理技术支撑)

8.发布公告的媒介

本比选（http://**）、中国 (略) （http://**）

9.项目联系方式及异议接收联系方式

9.1联系方式

比 选 人： (略) 深圳分公司

地 址： (略) (略) (略) 信息枢纽大厦

邮 编：*

联 系 人：卢工

电 话：0755-*

电子邮件： /

开 户 名： /

开户银行： /

账 号： /

比选代理机构： (略)

地 址： (略) (略) (略) 2号英龙商务中心33E

邮 编：*

项目负责人：赖礼荣、卢伟涛、李大伟、马姗姗、孙婉超、刘玉凤、田时启、闵代道（所有关于项目的问题，请优先与第一项目负责人联系）

电 话：*/*

电子邮件：*@*cbidding.com

开 户 名： (略)

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：*8692

9.2异议接收方式

登录（http://**）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

比选代理机构： (略)

2024年11月28日