诸暨市白门至大路杨公路杭州绕城高速公路西复线应店街互通连接线建设工程设计施工总承包EPC第SJSG01标段项目经理部压浆料询比采购项目项目公告
发送至邮箱
诸暨市白门至大路杨公路杭州绕城高速公路西复线应店街互通连接线建设工程设计施工总承包EPC第SJSG01标段项目经理部压浆料询比采购项目项目公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部压浆料询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、√非法人组织、√自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:营业执照中经营范围内包含建材销售类
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
□（2）业绩要求:/
□（3）项目负责人要求:/
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年7月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、 (略) 上下载时间：2024-12-14 00:00至2024-12-17 23:59。（不得少于2日）
2、潜在供应商可访问浙 (略) 电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙 (略) 电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙 (略) 电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-12-18 09:00。采购人将于2024-12-19 16:00 (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-12-20 09:00；（不得少于3日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙 (略) 电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-12-20 09:00。
6、其他要求：/
本次采购公告在浙江省交 (略) 电子招标采购管理系统http://**),浙 (略) (略) http://**)上发布。
1、采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部
地址： (略) (略) 15号
联系人：刘先生
电话：0575-#
电子邮箱：*@*q.com
2、监督部门：浙江 (略) 纪检室
地 址：江省杭州 (略) 青山湖 (略) 598号2号楼5层525室
电 话：0571-#
3、系统维护联系电话：（0571）#
采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部（单位公章）
日 期：2024-12-13
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部压浆料询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、√非法人组织、√自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:营业执照中经营范围内包含建材销售类
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
□（2）业绩要求:/
□（3）项目负责人要求:/
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年7月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、 (略) 上下载时间：2024-12-14 00:00至2024-12-17 23:59。（不得少于2日）
2、潜在供应商可访问浙 (略) 电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙 (略) 电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙 (略) 电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-12-18 09:00。采购人将于2024-12-19 16:00 (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-12-20 09:00；（不得少于3日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙 (略) 电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-12-20 09:00。
6、其他要求：/
本次采购公告在浙江省交 (略) 电子招标采购管理系统http://**),浙 (略) (略) http://**)上发布。
1、采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部
地址： (略) (略) 15号
联系人：刘先生
电话：0575-#
电子邮箱：*@*q.com
2、监督部门：浙江 (略) 纪检室
地 址：江省杭州 (略) 青山湖 (略) 598号2号楼5层525室
电 话：0571-#
3、系统维护联系电话：（0571）#
采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部（单位公章）
日 期：2024-12-13
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部压浆料询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、√非法人组织、√自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:营业执照中经营范围内包含建材销售类
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
□（2）业绩要求:/
□（3）项目负责人要求:/
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年7月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、 (略) 上下载时间：2024-12-14 00:00至2024-12-17 23:59。（不得少于2日）
2、潜在供应商可访问浙 (略) 电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙 (略) 电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙 (略) 电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-12-18 09:00。采购人将于2024-12-19 16:00 (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-12-20 09:00；（不得少于3日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙 (略) 电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-12-20 09:00。
6、其他要求：/
本次采购公告在浙江省交 (略) 电子招标采购管理系统http://**),浙 (略) (略) http://**)上发布。
1、采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部
地址： (略) (略) 15号
联系人：刘先生
电话：0575-#
电子邮箱：*@*q.com
2、监督部门：浙江 (略) 纪检室
地 址：江省杭州 (略) 青山湖 (略) 598号2号楼5层525室
电 话：0571-#
3、系统维护联系电话：（0571）#
采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部（单位公章）
日 期：2024-12-13
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部压浆料询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、√非法人组织、√自然人、□依法办理主体资 (略) ，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:营业执照中经营范围内包含建材销售类
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
□（2）业绩要求:/
□（3）项目负责人要求:/
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年7月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国 (略) （http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、 (略) 上下载时间：2024-12-14 00:00至2024-12-17 23:59。（不得少于2日）
2、潜在供应商可访问浙 (略) 电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙 (略) 电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙 (略) 电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-12-18 09:00。采购人将于2024-12-19 16:00 (略) 上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应 (略) 站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-12-20 09:00；（不得少于3日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本） (略) 上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙 (略) 电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-12-20 09:00。
6、其他要求：/
本次采购公告在浙江省交 (略) 电子招标采购管理系统http://**),浙 (略) (略) http://**)上发布。
1、采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部
地址： (略) (略) 15号
联系人：刘先生
电话：0575-#
电子邮箱：*@*q.com
2、监督部门：浙江 (略) 纪检室
地 址：江省杭州 (略) 青山湖 (略) 598号2号楼5层525室
电 话：0571-#
3、系统维护联系电话：（0571）#
采购人：浙 (略) (略) (略) (略) (略) （杭州绕 (略) 西复线应店街互通连接线）建设工程设计施工总承包（EPC）（第SJSG01标段）项目经理部（单位公章）
日 期：2024-12-13
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
