荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程施工总价承包重新招标公告

招标编号：CSDWD-2024-02

1.招标条件

本建设项目荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程， (略) 批准建设，建设单位 (略) (略) ，建设资金已落实，施工图设计文件完备，招标人 (略) (略) 长沙电务段。本次招标项目已具备法定招标条件，现对本项目重新进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

为贯彻落实党中央、 (略) 以 (略) 党组关于安全生产工作的决策部署，深刻吸取1997年“4.29”京广线荣 (略) 行车特大事故的惨痛教训， (略) 荣家湾安全警示教育基地具有十分重要的意义。经集团公司批准立项荣家湾警 (略) 落整修改造、荣家湾安全警示教育基地教育楼建设两个项目，在荣家湾 (略) 级安全警示教育基地。拟将荣家湾站空置的旧信号楼（含区间信号机房）整修改造为警示楼，旧通信机房楼整修改造为教育楼，结 (略) 域，整体整修改 (略) (略) 。

2.2招标范围

2.2.1 招标范围：本次拟招标范围荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程项目三个项目施工图全部内容。

2.2.2标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3计划工期：40天，计划2025年2月1日开工，2025年3月12日竣工。

2.3其他说明：

2.3.1工程总投资129.(略)元。

2.3.2工程主要内容：

荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程项目。

2.3.3重难点工程

1. 室内整修需强弱电专业同步进场，提前与图文设计、设备安装、灯光安装、场景设置等专业按设计图纸做好管线预埋、孔洞预留。
2. 信号设备安装满足现场使用要求。
3. 严格按进度推进实施，提前做好人员、材料、机具的准备，以达到按期交付使用标准。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号：/。

（1）资质要求：具备电子与智能化工程专业承包(略)级及以上资质;

（2）业绩要求：2020 年 1 月至 2025 年 1 月（近 5 年）内具备国铁 (略) 总承包或施工总承包项目业绩，需提供合同协议书。

（3）项目经理：项目经理须具备机电工程（ (略) 工程）专业(略)级以上(含(略)级)注册建造师执业资格和高级以上(含副高)职称，有效的安全生产考核合格证，自 2022 年 1 月至 2025 年 1 月（递交投标文件之日起前 3 年内）不 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程任职或虽在其他项目任职但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本次招标不接受联合体投标。

3.2 各投标人可就上述标段中的 1 个标段进行投标。

3.3 投标人未在 (略) 站（http://**.cn） (略) 列入失信被执行人，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://**）中被列入严重违法失信企业名单，投标人及其法定代表人在递交投标文件之日前 3 年内不 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录（通过中国 (略) http://**查询）。

4.招标文件的获取

4.1请投标人于2024年12月14日～2024年12月18日每日上午9:00-11:00，下午14:00-16：00止（北京时间，下同）至中铁 (略) （ (略) (略) (略) 222号旭辉国际广场C1栋7楼702-703号）购买招标文件。

(1)若为现场购买，购买招标文件时须提供的报名资料有：企业营业执照副本复印件、法人授权委托书的原件、被授权人身份证原件或该原件的复印件、银行转账汇款单复印件；

(2)线上报名购买招标文件，凡有意参加开标者，可于2024年12月14日～2024年12月18日止（每日上午 9:00时至11:00时（北京时间，下同），下午14:00时至16:00时，）持现场报名所需报名资料的彩色扫描件，并逐页加盖单位公章扫描至同一个PDF文件，发送至本项目招采专用邮箱（*@*63.com），邮件需标题注明内容“项目名称、报名资料、投标单位名称、联系人、联系方式”。

购买招标文件汇款账号如下：

全 称：中铁 (略)

账 号：(略)

开户银行：交通银行北京西单支行

重要说明：1、仅接受公对公汇款，不接受个人名义汇款，由此引起的后果由投标人自行承担。2、汇款单据附言请务必注明招标编号及购买包件号。投标人拟申请多个包件的，必须分别购买多个包件的投标文件。否则，因此引起信息延误的后果由投标人自行承担。

4.2 招标文件售价：人民币200元/套，售后不退。

4.3未领购招标文件不可以参加本项目的投标。

4.4招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中 (略) （http://**-http://**）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（ (略) 信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。（标书款发票默认开增值税普通发票。）

4.5本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的时间为2025年1月3日9时00分至10时00 分（北京时间）；投标文件递交截止时间：2025年1月3日10：00（北京时间）。

5.2投标文件递交地点：中铁 (略) 开标室 ( (略) (略) (略) 222号旭辉国际广场C1栋7楼702-703号)。

5.3逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在中 (略) 、 (略) 上发布。

• 联系方式

招标人： (略) (略) 长沙电务段

招标人地址： (略) (略) 平安街17号

招标人代表（签字）：

联系人：刘工

联系电话：0731-(略)

招标代理机构：中铁 (略)

地址： (略) (略) 凤 (略) 鼎兴大厦A座1109室

邮编： (略)

联系人：李工、区工

电话：(略)、(略)

电子邮件：*@*63.com

2024年 12 月 13 日

荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程施工总价承包重新招标公告

招标编号：CSDWD-2024-02

1.招标条件

本建设项目荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程， (略) 批准建设，建设单位 (略) (略) ，建设资金已落实，施工图设计文件完备，招标人 (略) (略) 长沙电务段。本次招标项目已具备法定招标条件，现对本项目重新进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

为贯彻落实党中央、 (略) 以 (略) 党组关于安全生产工作的决策部署，深刻吸取1997年“4.29”京广线荣 (略) 行车特大事故的惨痛教训， (略) 荣家湾安全警示教育基地具有十分重要的意义。经集团公司批准立项荣家湾警 (略) 落整修改造、荣家湾安全警示教育基地教育楼建设两个项目，在荣家湾 (略) 级安全警示教育基地。拟将荣家湾站空置的旧信号楼（含区间信号机房）整修改造为警示楼，旧通信机房楼整修改造为教育楼，结 (略) 域，整体整修改 (略) (略) 。

2.2招标范围

2.2.1 招标范围：本次拟招标范围荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程项目三个项目施工图全部内容。

2.2.2标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3计划工期：40天，计划2025年2月1日开工，2025年3月12日竣工。

2.3其他说明：

2.3.1工程总投资129.(略)元。

2.3.2工程主要内容：

荣家湾安全警示楼展厅建设、事故场景装置还原搭建及安全警示教育基地教育楼建设教培设施购置工程项目。

2.3.3重难点工程

1. 室内整修需强弱电专业同步进场，提前与图文设计、设备安装、灯光安装、场景设置等专业按设计图纸做好管线预埋、孔洞预留。
2. 信号设备安装满足现场使用要求。
3. 严格按进度推进实施，提前做好人员、材料、机具的准备，以达到按期交付使用标准。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号：/。

（1）资质要求：具备电子与智能化工程专业承包(略)级及以上资质;

（2）业绩要求：2020 年 1 月至 2025 年 1 月（近 5 年）内具备国铁 (略) 总承包或施工总承包项目业绩，需提供合同协议书。

（3）项目经理：项目经理须具备机电工程（ (略) 工程）专业(略)级以上(含(略)级)注册建造师执业资格和高级以上(含副高)职称，有效的安全生产考核合格证，自 2022 年 1 月至 2025 年 1 月（递交投标文件之日起前 3 年内）不 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程任职或虽在其他项目任职但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本次招标不接受联合体投标。

3.2 各投标人可就上述标段中的 1 个标段进行投标。

3.3 投标人未在 (略) 站（http://**.cn） (略) 列入失信被执行人，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://**）中被列入严重违法失信企业名单，投标人及其法定代表人在递交投标文件之日前 3 年内不 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录（通过中国 (略) http://**查询）。

4.招标文件的获取

4.1请投标人于2024年12月14日～2024年12月18日每日上午9:00-11:00，下午14:00-16：00止（北京时间，下同）至中铁 (略) （ (略) (略) (略) 222号旭辉国际广场C1栋7楼702-703号）购买招标文件。

(1)若为现场购买，购买招标文件时须提供的报名资料有：企业营业执照副本复印件、法人授权委托书的原件、被授权人身份证原件或该原件的复印件、银行转账汇款单复印件；

(2)线上报名购买招标文件，凡有意参加开标者，可于2024年12月14日～2024年12月18日止（每日上午 9:00时至11:00时（北京时间，下同），下午14:00时至16:00时，）持现场报名所需报名资料的彩色扫描件，并逐页加盖单位公章扫描至同一个PDF文件，发送至本项目招采专用邮箱（*@*63.com），邮件需标题注明内容“项目名称、报名资料、投标单位名称、联系人、联系方式”。

购买招标文件汇款账号如下：

全 称：中铁 (略)

账 号：(略)

开户银行：交通银行北京西单支行

重要说明：1、仅接受公对公汇款，不接受个人名义汇款，由此引起的后果由投标人自行承担。2、汇款单据附言请务必注明招标编号及购买包件号。投标人拟申请多个包件的，必须分别购买多个包件的投标文件。否则，因此引起信息延误的后果由投标人自行承担。

4.2 招标文件售价：人民币200元/套，售后不退。

4.3未领购招标文件不可以参加本项目的投标。

4.4招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中 (略) （http://**-http://**）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（ (略) 信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。（标书款发票默认开增值税普通发票。）

4.5本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的时间为2025年1月3日9时00分至10时00 分（北京时间）；投标文件递交截止时间：2025年1月3日10：00（北京时间）。

5.2投标文件递交地点：中铁 (略) 开标室 ( (略) (略) (略) 222号旭辉国际广场C1栋7楼702-703号)。

5.3逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在中 (略) 、 (略) 上发布。

• 联系方式

招标人： (略) (略) 长沙电务段

招标人地址： (略) (略) 平安街17号

招标人代表（签字）：

联系人：刘工

联系电话：0731-(略)

招标代理机构：中铁 (略)

地址： (略) (略) 凤 (略) 鼎兴大厦A座1109室

邮编： (略)

联系人：李工、区工

电话：(略)、(略)

电子邮件：*@*63.com

2024年 12 月 13 日