一、项目名称： (略) 环线小学新建工程高压配电工程

二、功能及要求

1、项目概况：

（一）基本情况： (略) 环线小学新建工程地址位 (略) (略) (略) 交汇的东南角，总用地面积(略).24m?(折合43.23亩)，净用地面3951.50m?(折合35.93亩)，新建建筑面积(略).08m?，新建办学规模为24个班，主要建设内容包括:2栋教学综合楼、1 栋教学楼、1栋风雨操场、2栋门卫、地下室、1 座200米环形跑道运动场及其他配套设施等。

由主体工程于2023年10月完成招标，高压配电工程方案直至24年8月才确定（ (略) 的方案有效期一年），同时由于高压配电工程金额较大，在招标控制价编审阶段无法准确编制清单，因此未将高压配电工程列入项目主体工程上限值（招标控制价），强电系统需另行选定施工单位。

（二）主要建设内容：

高压电缆敷设，电杆组立，电缆工作井修建，拉管，新建10KV配电间1座，安装630KVA干式变压器2台，高压柜7台，低压柜15台，直流屏1套，变配电智能管理系统安装，电缆沟和设备基础砌筑、抹灰、配电间土方回填、地埋硬化及其他配套设施、设备安装等。

2、项目预算:(略).12元；预算控制价：(略).12元

3、需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为“建筑业”。

按照国家相关标准执行

三、项目清单、图纸及说明：

1.工程量清单（另册、详见附件。）

2. 图纸（另册、详见附件）

3.技术规范：本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。

1.工期： 70 日历天（本项目为室外工程，因天气因素导致的无法施工的情况可酌情延期完工）。

2.实施地点：采购人指定地点。

3.质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。

四、项目要求：

1、请各供应商根据最新的相关文件通知及标准等编制报价文件。

2、施工项目部关键岗位人员按按湘建建[2020]208号文的要求配备。且关键岗位人员不得有在建项目，不接受供应商的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员；所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，施工人员持证上岗；

3、成交供应商需全力配合与本项目有关联的项目实施工作。

五、项目实施要求

1． 建筑材料运输、保管及保险

（1）成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

（4）成交供应商主动向采购人报验材料并出具材料合格证明，采购人同意后方可投入施工，对不符合合同或响应文件约定的或不合格的材料设备，成交供应商必须更换，由此造成的一切损失成交供应商负责。

2. 施工要求

（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）施工过程中造成环境或物件损坏的，应积极进行恢复，以及及时告知采购人，并取得采购人对恢复成效的认可。

（3）项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料移交采购人。

3. 验收要求

（1）验收由采购单位组织有关人员，按相关磋商文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。如验收不合格，采购方可拒收签收，整改后复检，如仍不合格，采购方可废除合同，损失由成交单位承担。

（2）成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

4. 质量保证

（1）本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

（2）质量保修： (略) [2000]279号令规定的保修内容及期限，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除。

（3）施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

验收要求

（1）验收由采购单位组织有关人员，按相关磋商文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。如验收不合格，采购方可拒收签收，整改后复检，如仍不合格，采购方可废除合同，损失由成交单位承担。

（2）成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

六、项目特别说明

1.结算方法

1.1付款人： (略) (略) 公共工程建设中心 （国库集中支付）

1.2付款方式：

（1）工程竣工验收前，根据(略)方付款节点（合同签订及进场施工），累计支付工程款不超过已完成工程投标清单范围内核定造价的60%；

（2）工程竣工验收通过后，支付比例不超过已完成工程核定造价的80%；

（3）工程完成结算审计后， (略) (略) 财政评审中心审定的结算总价支付至97%，余款3%作为质保金，待相应的质保期满后无息返还；若工程未完成结算审计，则累计支付比例不超过合同

总价的80%；

（4）本工程最终工程造价按本合同约定的调价方式及结算 (略) (略) 财政评审中心审定结果为准。安全防护、文明施工措施费的支付按湖南省、 (略) 最新安全防护文明施工措施费相关管理规定执行。

（5）每次付款前，承包人应提供合法有效的发票，否则发包人有权延迟付款且不承担延迟付款的违约责任。

（6）本项目安全防护、文明施工措施费在办理工程项目安全受监手续时发包人一次性支付完毕。

注：采购人付款前，承包人需开具等额有效发票，采购人办理完支付手续后，不承担因政府财政原因导致支付款不能按时到位的责任，承包人不得因此停止相关服务工作和要求赔偿。

1.3本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以财政预决算投资评审中心（如有）审核的为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由供应商自负，采购人不再支付任何费用。

2. 工程变更

2.1 采用暂估价形式的由有关部门审定。

2.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后备案。

3.工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合，工程款最终须待项目完工后，由 采购人委托的财政预决算财评中心进行结算审计，未办理完结算审计不支付工程尾款，并不计算利息 。工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

4. 工程保修

(略) [2000]279号令及相关规定进行保修。

5. 争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由长沙建设工程仲裁委员会仲裁。

备注：全文中所含标准如有更新则按照最新标准要求执行。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

一、项目名称： (略) 环线小学新建工程高压配电工程

二、功能及要求

1、项目概况：

（一）基本情况： (略) 环线小学新建工程地址位 (略) (略) (略) 交汇的东南角，总用地面积(略).24m?(折合43.23亩)，净用地面3951.50m?(折合35.93亩)，新建建筑面积(略).08m?，新建办学规模为24个班，主要建设内容包括:2栋教学综合楼、1 栋教学楼、1栋风雨操场、2栋门卫、地下室、1 座200米环形跑道运动场及其他配套设施等。

由主体工程于2023年10月完成招标，高压配电工程方案直至24年8月才确定（ (略) 的方案有效期一年），同时由于高压配电工程金额较大，在招标控制价编审阶段无法准确编制清单，因此未将高压配电工程列入项目主体工程上限值（招标控制价），强电系统需另行选定施工单位。

（二）主要建设内容：

高压电缆敷设，电杆组立，电缆工作井修建，拉管，新建10KV配电间1座，安装630KVA干式变压器2台，高压柜7台，低压柜15台，直流屏1套，变配电智能管理系统安装，电缆沟和设备基础砌筑、抹灰、配电间土方回填、地埋硬化及其他配套设施、设备安装等。

2、项目预算:(略).12元；预算控制价：(略).12元

3、需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为“建筑业”。

按照国家相关标准执行

三、项目清单、图纸及说明：

1.工程量清单（另册、详见附件。）

2. 图纸（另册、详见附件）

3.技术规范：本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。

1.工期： 70 日历天（本项目为室外工程，因天气因素导致的无法施工的情况可酌情延期完工）。

2.实施地点：采购人指定地点。

3.质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。

四、项目要求：

1、请各供应商根据最新的相关文件通知及标准等编制报价文件。

2、施工项目部关键岗位人员按按湘建建[2020]208号文的要求配备。且关键岗位人员不得有在建项目，不接受供应商的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员；所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，施工人员持证上岗；

3、成交供应商需全力配合与本项目有关联的项目实施工作。

五、项目实施要求

1． 建筑材料运输、保管及保险

（1）成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

（4）成交供应商主动向采购人报验材料并出具材料合格证明，采购人同意后方可投入施工，对不符合合同或响应文件约定的或不合格的材料设备，成交供应商必须更换，由此造成的一切损失成交供应商负责。

2. 施工要求

（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）施工过程中造成环境或物件损坏的，应积极进行恢复，以及及时告知采购人，并取得采购人对恢复成效的认可。

（3）项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料移交采购人。

3. 验收要求

（1）验收由采购单位组织有关人员，按相关磋商文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。如验收不合格，采购方可拒收签收，整改后复检，如仍不合格，采购方可废除合同，损失由成交单位承担。

（2）成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

4. 质量保证

（1）本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

（2）质量保修： (略) [2000]279号令规定的保修内容及期限，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除。

（3）施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

验收要求

（1）验收由采购单位组织有关人员，按相关磋商文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。如验收不合格，采购方可拒收签收，整改后复检，如仍不合格，采购方可废除合同，损失由成交单位承担。

（2）成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

六、项目特别说明

1.结算方法

1.1付款人： (略) (略) 公共工程建设中心 （国库集中支付）

1.2付款方式：

（1）工程竣工验收前，根据(略)方付款节点（合同签订及进场施工），累计支付工程款不超过已完成工程投标清单范围内核定造价的60%；

（2）工程竣工验收通过后，支付比例不超过已完成工程核定造价的80%；

（3）工程完成结算审计后， (略) (略) 财政评审中心审定的结算总价支付至97%，余款3%作为质保金，待相应的质保期满后无息返还；若工程未完成结算审计，则累计支付比例不超过合同

总价的80%；

（4）本工程最终工程造价按本合同约定的调价方式及结算 (略) (略) 财政评审中心审定结果为准。安全防护、文明施工措施费的支付按湖南省、 (略) 最新安全防护文明施工措施费相关管理规定执行。

（5）每次付款前，承包人应提供合法有效的发票，否则发包人有权延迟付款且不承担延迟付款的违约责任。

（6）本项目安全防护、文明施工措施费在办理工程项目安全受监手续时发包人一次性支付完毕。

注：采购人付款前，承包人需开具等额有效发票，采购人办理完支付手续后，不承担因政府财政原因导致支付款不能按时到位的责任，承包人不得因此停止相关服务工作和要求赔偿。

1.3本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以财政预决算投资评审中心（如有）审核的为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由供应商自负，采购人不再支付任何费用。

2. 工程变更

2.1 采用暂估价形式的由有关部门审定。

2.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后备案。

3.工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合，工程款最终须待项目完工后，由 采购人委托的财政预决算财评中心进行结算审计，未办理完结算审计不支付工程尾款，并不计算利息 。工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

4. 工程保修

(略) [2000]279号令及相关规定进行保修。

5. 争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由长沙建设工程仲裁委员会仲裁。

备注：全文中所含标准如有更新则按照最新标准要求执行。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。