招标编号：DL0000G*

1. 招标条件

本招标项目已由明水县发 (略) 以《关于黑 (略) 明水县新能源汽车充电站建设项目施工可行性研究报告的批复》（明发改审批(2025〕1号）批准建设，资金来源为中央转移支付资金，招标人为明水县 (略) ，招标代理机构为黑龙江澜途 (略) 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑 (略) 明水县新能源汽车充电站建设项目施工。

2.2建设地点： (略) 客运站西侧停车场。

2.3建设规模及主要建设内容：设置480千瓦充电堆6台，液冷单枪充电终端6台，双枪充电终端22台，630千伏安箱式变压器6台，司机休息室 40平方米，配套建设照明、监控、标志标识等附属工程。

2.4计划工期：2025年03月10日至2025年06月30日，共计112日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）

2.5招标范围：完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、竣工验收、交付使用至后期维保等包含的所有工作内容，工程量清单内容与施工图纸 (略) ，以工程量清单为准。

2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.7标段划分：本项目不划分标段。

2.8招标控制价：*.31元。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执照、安全生产许可证，同时具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质、国家电力监管委员会颁发的承装(修、试)电力设施许可证承装五级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目经理须具备机电工程专业*级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，投标人提供连续三个月（2024年11月至2025年1月）的职工基本养老保险的证明（ (略) 函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）。

3.3项目管理机构人员配置要求：技术负责人1人、施工员（工长）1人、质量员（质量检查员）1人、安全员1人；技术负责人须具备与本工程相适应的专业中级（含）以上技术职称证书、施工员和质量员须具备相关专业岗位证书，安全员须具备C类安全生产考核合格证书。

3.4信誉要求

（1）投标人及其法定代表人、拟派项目经理近3年不得有行贿犯罪记录(近3年指2022年1月1日至投标截止之日止，以 (略) 公布的 (略) 判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形)，否则将被拒绝投标，查询日期须为公告发布之日后。（投标人需提供截图及承诺）。

（2）投标单位、单位法定代表人、项目经理至投标截止日期未被 (略) 在"中国执行 (略) "列入失信被执行人名单。（投标人需提供截图及承诺）。

（3）投 (略) 于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三 (略) 场主体不良行为记录(含围标串标、质量安全事故等)。（投标人需提供承诺）。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.6本工程采用资格后审，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同；

3.7本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在“黑龙江公共 (略) ”（http://**）进行用户注册、办理数字证书、使用数字证书登录“黑龙江公共 (略) ”上的“ (略) ”，下载招标文件、工程量清单及图纸。下载时间为2025年 02 月12日00时00分至2025年02月18日00时00分（北京时间，下同）。

有关手续请查看“黑龙江公共 (略) ”的《服务指南》黑龙 (略) 投标文件制作操作手册、黑龙 (略) 工程建设投标人操作视频、黑龙 (略) 会员注册入库操作视频；

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递 (略) 上递交，投标截止时间为2025年 03 月04日9时00分，投标人应在截止时间前通过“黑龙江公共 (略) ”的“ (略) ”递交电子投标文件。

5.2 网上递交投标文件截止时间后递交的投标文件，招标人将不予受理，其投标将被否决。

6.踏勘现场和答疑安排

6.1具体踏勘事宜详见招标文件；

6.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄 (略) 上进行。

7.开标方式

7.1该项目为线上开标，投标人无需在开标现场解密（各投标人在开标时间前登*《黑龙江省不见面开标大厅》按照操作手册完成开标程序，开标期间投标人须使用CA锁进行线上解密；

7.2开标时间为2025年 03 月04日9时00分。

7.3开标地点： (略) 。

7.4本 (略) 上招标、网上投标。各投标单位在"黑龙江公共 (略) "中的《服务指南》下载新点投标文件制作软件(黑龙江公共资源版)进行投标文件制作、电子签章、标书生成、标书加密,若由于投标人未按该格式编制电子投标文件而导致投标失败，责任自负。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在黑龙江公共 (略) （http://**）发布。

9.其他

9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件受理期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按 (略) 有关规 (略) 理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

10.联系方式

招标投标行政监督与受理投诉单位：明水县 (略) 综合行政执法大队工程质量监督

电 话：0455－*

招 标 人：明水县 (略)

地 址：明 (略) 与学行街交叉口

联 系 人：徐先生

电 话：0455－*

代理机构：黑龙江澜途 (略)

地 址：黑龙 (略) (略) 江达国际花园2号楼0单元110室

联 系 人：张女士

联系电话：*

邮 箱：*@*63.com

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

(略) 中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙 (略) 对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招 (略) 点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“黑龙江公共 (略) ”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共 (略) ""中的《服务指南》黑龙 (略) 电子保函-操作手册、黑龙 (略) 工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。

招标编号：DL0000G*

1. 招标条件

本招标项目已由明水县发 (略) 以《关于黑 (略) 明水县新能源汽车充电站建设项目施工可行性研究报告的批复》（明发改审批(2025〕1号）批准建设，资金来源为中央转移支付资金，招标人为明水县 (略) ，招标代理机构为黑龙江澜途 (略) 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑 (略) 明水县新能源汽车充电站建设项目施工。

2.2建设地点： (略) 客运站西侧停车场。

2.3建设规模及主要建设内容：设置480千瓦充电堆6台，液冷单枪充电终端6台，双枪充电终端22台，630千伏安箱式变压器6台，司机休息室 40平方米，配套建设照明、监控、标志标识等附属工程。

2.4计划工期：2025年03月10日至2025年06月30日，共计112日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）

2.5招标范围：完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、竣工验收、交付使用至后期维保等包含的所有工作内容，工程量清单内容与施工图纸 (略) ，以工程量清单为准。

2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.7标段划分：本项目不划分标段。

2.8招标控制价：*.31元。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执照、安全生产许可证，同时具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质、国家电力监管委员会颁发的承装(修、试)电力设施许可证承装五级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目经理须具备机电工程专业*级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，投标人提供连续三个月（2024年11月至2025年1月）的职工基本养老保险的证明（ (略) 函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）。

3.3项目管理机构人员配置要求：技术负责人1人、施工员（工长）1人、质量员（质量检查员）1人、安全员1人；技术负责人须具备与本工程相适应的专业中级（含）以上技术职称证书、施工员和质量员须具备相关专业岗位证书，安全员须具备C类安全生产考核合格证书。

3.4信誉要求

（1）投标人及其法定代表人、拟派项目经理近3年不得有行贿犯罪记录(近3年指2022年1月1日至投标截止之日止，以 (略) 公布的 (略) 判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形)，否则将被拒绝投标，查询日期须为公告发布之日后。（投标人需提供截图及承诺）。

（2）投标单位、单位法定代表人、项目经理至投标截止日期未被 (略) 在"中国执行 (略) "列入失信被执行人名单。（投标人需提供截图及承诺）。

（3）投 (略) 于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三 (略) 场主体不良行为记录(含围标串标、质量安全事故等)。（投标人需提供承诺）。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.6本工程采用资格后审，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同；

3.7本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在“黑龙江公共 (略) ”（http://**）进行用户注册、办理数字证书、使用数字证书登录“黑龙江公共 (略) ”上的“ (略) ”，下载招标文件、工程量清单及图纸。下载时间为2025年 02 月12日00时00分至2025年02月18日00时00分（北京时间，下同）。

有关手续请查看“黑龙江公共 (略) ”的《服务指南》黑龙 (略) 投标文件制作操作手册、黑龙 (略) 工程建设投标人操作视频、黑龙 (略) 会员注册入库操作视频；

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递 (略) 上递交，投标截止时间为2025年 03 月04日9时00分，投标人应在截止时间前通过“黑龙江公共 (略) ”的“ (略) ”递交电子投标文件。

5.2 网上递交投标文件截止时间后递交的投标文件，招标人将不予受理，其投标将被否决。

6.踏勘现场和答疑安排

6.1具体踏勘事宜详见招标文件；

6.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄 (略) 上进行。

7.开标方式

7.1该项目为线上开标，投标人无需在开标现场解密（各投标人在开标时间前登*《黑龙江省不见面开标大厅》按照操作手册完成开标程序，开标期间投标人须使用CA锁进行线上解密；

7.2开标时间为2025年 03 月04日9时00分。

7.3开标地点： (略) 。

7.4本 (略) 上招标、网上投标。各投标单位在"黑龙江公共 (略) "中的《服务指南》下载新点投标文件制作软件(黑龙江公共资源版)进行投标文件制作、电子签章、标书生成、标书加密,若由于投标人未按该格式编制电子投标文件而导致投标失败，责任自负。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在黑龙江公共 (略) （http://**）发布。

9.其他

9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件受理期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按 (略) 有关规 (略) 理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

10.联系方式

招标投标行政监督与受理投诉单位：明水县 (略) 综合行政执法大队工程质量监督

电 话：0455－*

招 标 人：明水县 (略)

地 址：明 (略) 与学行街交叉口

联 系 人：徐先生

电 话：0455－*

代理机构：黑龙江澜途 (略)

地 址：黑龙 (略) (略) 江达国际花园2号楼0单元110室

联 系 人：张女士

联系电话：*

邮 箱：*@*63.com

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

(略) 中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙 (略) 对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招 (略) 点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“黑龙江公共 (略) ”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共 (略) ""中的《服务指南》黑龙 (略) 电子保函-操作手册、黑龙 (略) 工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。