本招标 (略) (略) 综合管廊（先农-盖山）项目通信管线（含军用光缆）迁改工程（招标编号：FJZT-2024-(略)）,招标人为福建省 (略) ，招标代理机构为福 (略) 。项目资金由企业自筹结合财政统筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1.1 招标内容： (略) (略) （先农-盖山段）综合管廊土建施工，影响到 (略) 径上的通信管道及管道内的通信缆线安全，为保障综合管廊的整体进度，需对将影响的段落点位进行通信管线的临时迁改及永久还建等工作（详见设计图纸）。（另因主体施工单位对周边地下通信管线造成破坏的，由中标单位负责进行维修，所产生的费用由主体施工单位承担；除上述原因及在本期影响段落内，其他外界造成对通信管线造成破坏的，中标单位应及时负责相抢修、修复等保障工作，按实签证并做好相关变更手续，该部分费用最高不超暂列金（预备费）。招标控制价为：(略).00元（其中预备费(略)元）。

1.2工程范围：本次招标的规模、项目名称、数量及主要技术参数、工期及实施地点具体如下：

★1.2.1本次招标不允许转包、不得违法分包。

★1.2.2计划工期：180日历天。

★1.2.3保修期：保修期一年，从通过竣工验收之日起计算。

★1.2.4工程质量要求：验收合格，达到国家、行业的内部有关技术规范、标准、规定的要求。

★1.2.5承包方式：包工包料，包含所有主材、辅材、运输、安装、拆除、保修、相应的施工等配套服务及与本项目有关的费用。

1.3 本项目不划分标段。

1.4 本项目设置最高投标限价，最高投标限价为(略).00元（含税）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.2 控股管理关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.3 本次招标不接受联合体投标。

2.4 投标人须同时具备以下资质：

①建设行政主管部门核发有效的通信工程施工总承包二级及以上资质（上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。至投标截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的：①住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《 (略) 场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（ (略) 〔2023〕116号）执行；②福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）执行；③福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件）；

②建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工《安全生产许可证》。

2.5 人员要求：本项目要求投标人具备以下人员要求：

①企业主要负责人须具有通信主管部门核发有效的A类《安全生产考核合格证书》；

②项目负责人至少1人，须具有注册建造师执业资格（一级通信与广电工程专业）及通信主管部门核发有效的B类《安全生产考核合格证书》；

③专职安全生产管理人员至少1人，须具有通信主管部门核发有效的C类《安全生产考核合格证书》。

2.6 投标人应提供至少【1】份【2020】年【1】月【1】日至本项目招标公告发布前在国内同类项目业绩情况（同类项目定义：【同类项目指管线迁改的相关经验业绩】。

2.7 投标人应具备 (略) 颁发的有效的涉密信息系统集成(略)级或以上资质证书。

2.8 投标人不得存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年起，月日以投标截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年起，月日以投标截止时间的月日为准） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年起，月日以投标截止时间的月日为准） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（8）被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）法律法规、招标文件限定的其他情形。

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.1招标文件获取时间:【2025年2月14日17时30分至2025年2月19日17时30分】（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.3招标文件获取方式：

4.3.1招标文件费用：每套售价【300】元人民币，售后不退。

4.3.2报名方式：进入招标代 (略) （链捷招：http://**）并根据提示完成注册、招标文件费用支付、招标文件领取下载。

4.2.2注册审核商务专员：用户注册、审核、文件下载、标 (略) 相关问题请联系【注册审核商务专员，联系电话：(略)；QQ：(略)】。

4.2.3发票领取：进入招标代 (略) （http://**）根据提示完成注册，登录提交审核并通过后，点击左侧“财务管理-供应商发票维护”查看并下载发票。

4.4若公告附件无法下载请联系招标代理机构项目负责人领取。

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为【2025】年【3】月【7】日【9】时【00】分。

5.2纸质投标文件递交地点：福 (略) ， (略) (略) (略) 10号六楼第二会议室。

投标文件的递交可采用现场递交或快递邮寄的方式递交（邮寄地址同纸质投标文件递交地点一致），投标人应为投标文件预留出足够的邮寄时间，逾期不接收，因快递邮寄延误等原因，未在投标截止时间前送达文件递交地点的，一切责任由投标人负责。文件寄出后请第一时间将邮寄信息（内容应包含：项目名称、项目编号、投标人名称、快递单图片及快递单号）发送给开评标综合事务专员：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。

5.3电子投标文件的递交：【不适用】

5.4本项目将于上述同一时间、地点进行开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4.1本项目唱 (略) 络直播方式公开唱标，邀请投标人于投标截止时 (略) 络会议室。

5.4.2投标人可通过智能设备入会（ PC、iPhone/iPad、安卓手机/平板）， (略) 址http://**下载【天翼云会议】APP，注册登录后，加入会议。（会议号将在开标前1个小时发至投标人邮箱和短信通知，若投标人 (略) 络会议室请及时联系开评标综合事务专员：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。）

5.4.3为确保投标人及时顺利进入，网络会议将于开标前10分钟完成调测并开通，若投标人 (略) 络会议室请联系招标代理工作人员，联系人：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。

5.5招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之一时，【招标人/招标代理机构】不予接收：

5.5.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.5.2未按照招标文件要求密封的；

5.5.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

本招标公告同时且仅在中国 (略) （http://**）、通信工程建设项目 (略) （http://**.cn）、中国通服 (略) 站http://**)上发布，其他媒介转载无效。

7．联系方式

招标人：福建省 (略)

地址： (略) (略) (略) 57号

联系人：黄经理

电话：(略)

招标代理机构：福 (略)

地址： (略) (略) (略) 10号

邮编：(略)

项目报名、纸质标书接收、银行纸质保函（如有）接收及退回、保证金退款、代理服务费开票等内容请联系开评标综合事务专员，联系时间为工作日的上午8：30-12：00，下午14：30-18：00。

开评标综合事务专员：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。

招标文件疑问、澄清、异议等内容咨询请联系项目负责人，项目咨询时间为工作日的上午8：30-12：00，下午14：30-18：00。

项目负责人1:【高斯轩】，电话：【(略)】

项目负责人2：【郭志翔】，电话:【(略)】

电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】

2025年2月14日

本招标 (略) (略) 综合管廊（先农-盖山）项目通信管线（含军用光缆）迁改工程（招标编号：FJZT-2024-(略)）,招标人为福建省 (略) ，招标代理机构为福 (略) 。项目资金由企业自筹结合财政统筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1.1 招标内容： (略) (略) （先农-盖山段）综合管廊土建施工，影响到 (略) 径上的通信管道及管道内的通信缆线安全，为保障综合管廊的整体进度，需对将影响的段落点位进行通信管线的临时迁改及永久还建等工作（详见设计图纸）。（另因主体施工单位对周边地下通信管线造成破坏的，由中标单位负责进行维修，所产生的费用由主体施工单位承担；除上述原因及在本期影响段落内，其他外界造成对通信管线造成破坏的，中标单位应及时负责相抢修、修复等保障工作，按实签证并做好相关变更手续，该部分费用最高不超暂列金（预备费）。招标控制价为：(略).00元（其中预备费(略)元）。

1.2工程范围：本次招标的规模、项目名称、数量及主要技术参数、工期及实施地点具体如下：

★1.2.1本次招标不允许转包、不得违法分包。

★1.2.2计划工期：180日历天。

★1.2.3保修期：保修期一年，从通过竣工验收之日起计算。

★1.2.4工程质量要求：验收合格，达到国家、行业的内部有关技术规范、标准、规定的要求。

★1.2.5承包方式：包工包料，包含所有主材、辅材、运输、安装、拆除、保修、相应的施工等配套服务及与本项目有关的费用。

1.3 本项目不划分标段。

1.4 本项目设置最高投标限价，最高投标限价为(略).00元（含税）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.2 控股管理关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.3 本次招标不接受联合体投标。

2.4 投标人须同时具备以下资质：

①建设行政主管部门核发有效的通信工程施工总承包二级及以上资质（上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。至投标截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的：①住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，按《 (略) 场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（ (略) 〔2023〕116号）执行；②福建省内各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，其资质有效期按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）执行；③福建省外各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件）；

②建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工《安全生产许可证》。

2.5 人员要求：本项目要求投标人具备以下人员要求：

①企业主要负责人须具有通信主管部门核发有效的A类《安全生产考核合格证书》；

②项目负责人至少1人，须具有注册建造师执业资格（一级通信与广电工程专业）及通信主管部门核发有效的B类《安全生产考核合格证书》；

③专职安全生产管理人员至少1人，须具有通信主管部门核发有效的C类《安全生产考核合格证书》。

2.6 投标人应提供至少【1】份【2020】年【1】月【1】日至本项目招标公告发布前在国内同类项目业绩情况（同类项目定义：【同类项目指管线迁改的相关经验业绩】。

2.7 投标人应具备 (略) 颁发的有效的涉密信息系统集成(略)级或以上资质证书。

2.8 投标人不得存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年起，月日以投标截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年起，月日以投标截止时间的月日为准） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年起，月日以投标截止时间的月日为准） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（8）被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）法律法规、招标文件限定的其他情形。

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.1招标文件获取时间:【2025年2月14日17时30分至2025年2月19日17时30分】（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.3招标文件获取方式：

4.3.1招标文件费用：每套售价【300】元人民币，售后不退。

4.3.2报名方式：进入招标代 (略) （链捷招：http://**）并根据提示完成注册、招标文件费用支付、招标文件领取下载。

4.2.2注册审核商务专员：用户注册、审核、文件下载、标 (略) 相关问题请联系【注册审核商务专员，联系电话：(略)；QQ：(略)】。

4.2.3发票领取：进入招标代 (略) （http://**）根据提示完成注册，登录提交审核并通过后，点击左侧“财务管理-供应商发票维护”查看并下载发票。

4.4若公告附件无法下载请联系招标代理机构项目负责人领取。

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为【2025】年【3】月【7】日【9】时【00】分。

5.2纸质投标文件递交地点：福 (略) ， (略) (略) (略) 10号六楼第二会议室。

投标文件的递交可采用现场递交或快递邮寄的方式递交（邮寄地址同纸质投标文件递交地点一致），投标人应为投标文件预留出足够的邮寄时间，逾期不接收，因快递邮寄延误等原因，未在投标截止时间前送达文件递交地点的，一切责任由投标人负责。文件寄出后请第一时间将邮寄信息（内容应包含：项目名称、项目编号、投标人名称、快递单图片及快递单号）发送给开评标综合事务专员：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。

5.3电子投标文件的递交：【不适用】

5.4本项目将于上述同一时间、地点进行开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4.1本项目唱 (略) 络直播方式公开唱标，邀请投标人于投标截止时 (略) 络会议室。

5.4.2投标人可通过智能设备入会（ PC、iPhone/iPad、安卓手机/平板）， (略) 址http://**下载【天翼云会议】APP，注册登录后，加入会议。（会议号将在开标前1个小时发至投标人邮箱和短信通知，若投标人 (略) 络会议室请及时联系开评标综合事务专员：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。）

5.4.3为确保投标人及时顺利进入，网络会议将于开标前10分钟完成调测并开通，若投标人 (略) 络会议室请联系招标代理工作人员，联系人：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。

5.5招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之一时，【招标人/招标代理机构】不予接收：

5.5.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.5.2未按照招标文件要求密封的；

5.5.3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

本招标公告同时且仅在中国 (略) （http://**）、通信工程建设项目 (略) （http://**.cn）、中国通服 (略) 站http://**)上发布，其他媒介转载无效。

7．联系方式

招标人：福建省 (略)

地址： (略) (略) (略) 57号

联系人：黄经理

电话：(略)

招标代理机构：福 (略)

地址： (略) (略) (略) 10号

邮编：(略)

项目报名、纸质标书接收、银行纸质保函（如有）接收及退回、保证金退款、代理服务费开票等内容请联系开评标综合事务专员，联系时间为工作日的上午8：30-12：00，下午14：30-18：00。

开评标综合事务专员：【王明媛】，电话：【(略)】，电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】。

招标文件疑问、澄清、异议等内容咨询请联系项目负责人，项目咨询时间为工作日的上午8：30-12：00，下午14：30-18：00。

项目负责人1:【高斯轩】，电话：【(略)】

项目负责人2：【郭志翔】，电话:【(略)】

电子邮箱：【*@*hinaccs.cn】

2025年2月14日