苏州 (略) 就其所需的苏州轨道交通人工智能总体咨询项目进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1.项目编号：SG-2025-DL-FW-001

2.项目名称：苏州轨道交通人工智能总体咨询项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.最高投标限价（含税）：593.#元，谈判供应商报价不得超过最高投标限价。

5.项目内容：基于苏州轨道交通特色的“人工智能+”总体咨询，为集团提供AI总体解决方案、大模型测试及人才培养，最终形成轨道交通原形模型，同时发掘多应用场景并辅助最终落地，过程包含顶层设计、需求分析、架构设计、 (略) 径设计、培训、POC测试、模型应用、数据结构、辅助验收等。详见用户需求书

6.项目期限：本项目服务时间从合同签订之日起至本项目竣工之日（暂定2025年3月1日至2028年2月29日）止，具体以实际工期为准。

招标人有权根据项目工期需要对各阶段服务时间及服务内容进行调整，投标人不得以此为由提出增加本项目合同费用或延误工期的要求。同时，在整个工期范围内参与全过程咨询服务。

二、申请人的资格要求：

1. 须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2. 财务要求：提供最新年度由会计师事务所审计的财务审计报告及财务报表，且无拒绝和否定意见；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人近三年（以合同签订时间为准，自公告发布之日起往前倒推3年）内，具有单项合同金额在#元以上的人工智能或大模型类的项目（不含分包合同或补充合同）业绩（以合同为准，若合同无法体现，可增加提供业主证明等材料加以佐证）。

3.2 投标人须具有自研大模型，具备“生成式人工智能大 (略) 信办备案证明”（查询地址：http://**#/index ），且备案时间超过15个月（从大模型初始备案时间开始计算）。

4.本项目不接受联合体参与竞争性谈判。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年2月18日-2025年2月21日 9:30-11:00，13:30-16:00（节假日除外）

2.地点： (略) (略) 668号轨道交通大厦13楼1312室。

3.方式：现场获取

4.本项目谈判文件费：300元，售后不退。

谈判文件费请通过转账或银行柜面缴存现金的方式汇入采购代理机构账户，缴存成 (略) (略) 668号轨道交通大厦13楼1312室购买谈判文件，缴款账户信息如下：

户名：苏州轨道 (略)

开户行：中国银行 (略) 苏州金阊支行

账户：#

5.供应商购买本项目谈判文件后方具备谈判资格。

6.购买文件时须携带以下材料

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）；

（2）经办人须为法定代表人或法定代表人委托代理人，如经办人为法定代表人，提供法定代表人身份证明原件；如经办人为委托代理人，提供法定代表人授权书原件、委托代理人身份证原件；

（3）银行回单（或现金缴款单）；

（4）苏州 (略) 供应商完成信息注册截图。

7.购买文件截止时间：2025年2月21日16:00止。

注：本项目提疑时间截止时间为2025年2月21日上午10:00，请尽早购买。

四、响应文件递交

递交谈判响应文件时间： 2025年2月27日9:00-9:30

地点： (略) (略) (略) 6 (略) (略) 1301室。

五、开启

谈判开始时间：2025年2月27日9:30

谈判地点（谈判响应文件递交地点）： (略) (略) (略) 6 (略) (略) 1301室。

备注：以上时间、地点如有变动，以采购代理机构最新通知为准。

六、公告媒体

本次采购的有关信 (略) (略) (略) 站（http://www.sz-mtr.com）上发布， (略) (略) (略) 站（http://www.sz-mtr.com）信息为准。

七、其他补充事宜

1.如获取采购文件的谈判供应商少于3家，谈判失败，采购单位将重新谈判。

2.本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[2018]23号）。供应商失信被执行人情况以“信用中国”（http://**.cn）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。

3.特别提醒：供应商参与苏州轨道交通项目 (略) (略) (略) 供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示进行注册。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的谈判。

5.供应商有以下情形的，为资格审查不合格：

（1）处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（2）企业因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（3）响应文件中的重要内容失实或者弄虚作假；

（4）根据《 (略) 轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集[2023]68号）规定被拒绝投标的。

6.供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或 (略) 判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金 (略) 判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或 (略) 判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金 (略) 判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，采购人将拒绝其投标或取消其成交资格。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人

名称：苏州 (略)

地址： (略) (略) (略) 668号

联系人：陈工

电话：0512-#

2.采购代理机构

名称：苏州轨道 (略)

地址： (略) (略) (略) 668号

联系人：高工

电 话：0512-#

邮 箱：*@*z-mtr.com

九、监督部门：

监督投诉电话：0512-#

监督投诉邮箱：*@*z-mtr.com

苏州 (略) 就其所需的苏州轨道交通人工智能总体咨询项目进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1.项目编号：SG-2025-DL-FW-001

2.项目名称：苏州轨道交通人工智能总体咨询项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.最高投标限价（含税）：593.#元，谈判供应商报价不得超过最高投标限价。

5.项目内容：基于苏州轨道交通特色的“人工智能+”总体咨询，为集团提供AI总体解决方案、大模型测试及人才培养，最终形成轨道交通原形模型，同时发掘多应用场景并辅助最终落地，过程包含顶层设计、需求分析、架构设计、 (略) 径设计、培训、POC测试、模型应用、数据结构、辅助验收等。详见用户需求书

6.项目期限：本项目服务时间从合同签订之日起至本项目竣工之日（暂定2025年3月1日至2028年2月29日）止，具体以实际工期为准。

招标人有权根据项目工期需要对各阶段服务时间及服务内容进行调整，投标人不得以此为由提出增加本项目合同费用或延误工期的要求。同时，在整个工期范围内参与全过程咨询服务。

二、申请人的资格要求：

1. 须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2. 财务要求：提供最新年度由会计师事务所审计的财务审计报告及财务报表，且无拒绝和否定意见；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人近三年（以合同签订时间为准，自公告发布之日起往前倒推3年）内，具有单项合同金额在#元以上的人工智能或大模型类的项目（不含分包合同或补充合同）业绩（以合同为准，若合同无法体现，可增加提供业主证明等材料加以佐证）。

3.2 投标人须具有自研大模型，具备“生成式人工智能大 (略) 信办备案证明”（查询地址：http://**#/index ），且备案时间超过15个月（从大模型初始备案时间开始计算）。

4.本项目不接受联合体参与竞争性谈判。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年2月18日-2025年2月21日 9:30-11:00，13:30-16:00（节假日除外）

2.地点： (略) (略) 668号轨道交通大厦13楼1312室。

3.方式：现场获取

4.本项目谈判文件费：300元，售后不退。

谈判文件费请通过转账或银行柜面缴存现金的方式汇入采购代理机构账户，缴存成 (略) (略) 668号轨道交通大厦13楼1312室购买谈判文件，缴款账户信息如下：

户名：苏州轨道 (略)

开户行：中国银行 (略) 苏州金阊支行

账户：#

5.供应商购买本项目谈判文件后方具备谈判资格。

6.购买文件时须携带以下材料

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）；

（2）经办人须为法定代表人或法定代表人委托代理人，如经办人为法定代表人，提供法定代表人身份证明原件；如经办人为委托代理人，提供法定代表人授权书原件、委托代理人身份证原件；

（3）银行回单（或现金缴款单）；

（4）苏州 (略) 供应商完成信息注册截图。

7.购买文件截止时间：2025年2月21日16:00止。

注：本项目提疑时间截止时间为2025年2月21日上午10:00，请尽早购买。

四、响应文件递交

递交谈判响应文件时间： 2025年2月27日9:00-9:30

地点： (略) (略) (略) 6 (略) (略) 1301室。

五、开启

谈判开始时间：2025年2月27日9:30

谈判地点（谈判响应文件递交地点）： (略) (略) (略) 6 (略) (略) 1301室。

备注：以上时间、地点如有变动，以采购代理机构最新通知为准。

六、公告媒体

本次采购的有关信 (略) (略) (略) 站（http://www.sz-mtr.com）上发布， (略) (略) (略) 站（http://www.sz-mtr.com）信息为准。

七、其他补充事宜

1.如获取采购文件的谈判供应商少于3家，谈判失败，采购单位将重新谈判。

2.本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[2018]23号）。供应商失信被执行人情况以“信用中国”（http://**.cn）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。

3.特别提醒：供应商参与苏州轨道交通项目 (略) (略) (略) 供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示进行注册。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的谈判。

5.供应商有以下情形的，为资格审查不合格：

（1）处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（2）企业因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（3）响应文件中的重要内容失实或者弄虚作假；

（4）根据《 (略) 轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集[2023]68号）规定被拒绝投标的。

6.供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或 (略) 判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金 (略) 判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或 (略) 判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金 (略) 判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，采购人将拒绝其投标或取消其成交资格。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人

名称：苏州 (略)

地址： (略) (略) (略) 668号

联系人：陈工

电话：0512-#

2.采购代理机构

名称：苏州轨道 (略)

地址： (略) (略) (略) 668号

联系人：高工

电 话：0512-#

邮 箱：*@*z-mtr.com

九、监督部门：

监督投诉电话：0512-#

监督投诉邮箱：*@*z-mtr.com