询价文件

我单位现有 “湛江铁塔2025年宝江天盈电房室分施工采购项目”， 项目资金已落实，现正式公开询价。有关具体情况如下：

一、采购内容：

1、采购情况：宝江天盈电房室分项目为开发商投资类室分项目，是我司承接室分建设项目，为业主提供信息化搭建技术服务，包含#方1间专变房4栋负一层)移动手机信号办入及其配套设施信息化搭建总体规划设达:无线信号测试、室分方案、动力配套方案、信号调试及开通服务，并保证投入的通信设施能满 (略) 内的通信业务需求，并适时合作开展 (略) 、智慧楼宇等相关服务。

2、项目预算：本项目含税预算金额为#元，不含税预算金额为#.71元，本项目合同结算上限金额不超过本项目合同签订金额。

3、服务期：合同生效之日起至2025年12月31日，合同签订后按#方要求提供服务。

4、质量标准：达到国家、行业相关规范、规定合格标准，满足采购文件的要求。

5、实施地点： (略)

二、服务期限：

服务期要求：合同生效之日起至2025年12月31日，合同签订后按#方要求提供服务。

三、采购方式：

公开询价。

四、供应商要求：

1、供应商基本资格要求：供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他非法人组织，须提供有效证明文件。

2、资质要求：供应商具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的通信工程监理#级及以上资质，须提供有效证明文件。

注： (略) 〔2020〕94号文《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》要求，以上监理资质证书若取得新证，则以对应新证资质名称和资质等级为准。

3、业绩要求：供应商须具备自2022年01月01日至应答文件递交截止时间（单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单时间为准）在全国范围内同类项目（同类项目定义：监理服务类）的业绩。

证明材料要求：业绩合同证明材料须提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同名称页、合同标的页、合同金额页、合同时间页、合同签字盖章页等）作为证明材料，如提供的合同为框架合同的，须同时提供框架合同和该框架合同下的订单（需要体现采购方盖章及与所提供框架协议的关联性）作为证明材料，如采 (略) 方式下达订单，须同时提供框架合同和线上订单（平台订单界面的截图，需要体现与所提供框架协议的关联性）作为证明材料。提供的业绩合同证明材料若为单项合同，时间和金额以合同为准；提供的业绩合同证明材料若为框架合同，时间和金额以订单为准，列表清单中的框架合同金额，不计入。材料内容应足以支撑判断合同内容、时间、金额等情况，资料不全，评委无法确定该项业绩的则不予认可（原件备查）。

4、供应商不得存在下列情形之一，并提供相关承诺函。

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门 (略) 罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）在最近五年 (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（7）在最近五年 (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（8）被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 公布的失信被执行人名单为准) ，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）被 (略) / (略) (略) / (略) (略) 列为“禁止交易企业”的；

（10）被 (略) 、 (略) (略) 或 (略) (略) 列入企业黑名单的。

5、其他要求：本项目不接受联合体。

五、供应商需提供的资料：

1、报价表；

2、企业营业执照复印件及企业资质等；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（授权代表签字时必须提供）；

5、人员要求

6、承诺函；

7、保廉承诺书

8、其他相关资料（如有）；

9、以上所有资料一份，装订成册密封，密封信封或在包装物上标明报价单位名称、项目名称，报价截止时间前送至递交地点。

六、报名时间及方式

本项目报名操作具体如下：

（一）报名时间:2025年3月6日9时00分至2025年3月10日23时00分（北京时间，下同）。

（二）报名方式：凡有意参与应答的潜在供应商，*@*hinatowercom.cn，审核通过后即完成报名，未进行报名或逾期报名均视为报名不成功不接受递交应答文件。

七、报价截止时间和递交地点

（一）报价截止时间：2025年3月10日10时00分（北京时间）。

（二）递交地点： (略) (略) (略) 15号湛江商务大厦16层湛江铁塔

八、递交文件联系人及联系方式

联 系 人：杨栩

联系电话：#

邮 箱：*@*hinatowercom.cn

九、评审办法及评审标准及确定成交人及评审委员会组成：

（一）【询价方式】

本项目选取1名成交人，符合要求的供应商综合报价最低成为成交供应商。

1.本项目设置最高限价，报价超过最高限价的，其应答将否决。

2.价格调整方式按照下述顺序进行调整，调整后的价格为评审价。

（1）算术修正（以单价修正总价，明显的小数点错误以澄清为准）

（二）确定中选/成交人

询价小组按照综合价格由低到高推荐成交候选人，当出现报价一致时，按供应商的业绩累计金额大小排序，业绩累计金额大的供应商优先排名在前。推荐第1名的供应商为成交供应商。当可推荐成交候选人数量小于【1】个时，否决所有响应。

（三）评审委员会组成

询价小组由3人组成，其中1名采购人代表，其他2名在湛江铁塔专家库中随机抽取。

十、异 (略) 理预案

（一） (略) 理预案：

1.该项目(或对应标段/标包)获取询价文件/递交应答文件的潜在供应商/供应商不少于2家，继续询价；

①经评审，如通过初步评审的有效供应商不少于2家，继续评审并推荐成交候选人；

②经评审，如通过初步评审的有效供应商只有1家，现场直接转为定向谈判，谈判小组为原询价小组，按照满足采购需求且价格合理优惠的原则确定成交价格并推荐成交候选人，若定向谈判失败，后续重新采购；

③经评审，通过初步评审的有效供应商少于1家，询价小组应当否决所有应答，本项目采购失败，后续重新采购。

2.该项目(或对应标段/标包)获取询价文件的潜在供应商只有1家的，直接转为定向谈判；

谈判小组由3人组成，其中1人为采购人代表，其他2人从 (略) (略) 专家库中随机抽取。按照满足采购需求且价格合理优惠的原则确定成交价格并推荐成交候选人。若定向谈判失败，本项目(或对应标段/标包)后续重新采购。

3.该项目(或对应标段/标包)递交应答文件的供应商只有1家的，现场直接转为定向谈判；

谈判小组继续使用原询价小组，按照满足采购需求且价格合理优惠的原则确定成交价格并推荐成交候选人。若定向谈判失败，后续重新采购。

4.该项目(或对应标段/标包)获取询价文件/递交应答文件的潜在供应商/供应商不足1家，本项目采购失败，后续将重新采购。

5.上述情形，询价失败且未更改询价采购方案的，采购方案审批可直接应用并重新发布询价公告；如更改询价采购方案的，需将采购方案作废，重新审批。

（二）成 (略) 理预案

若成交人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等，在应答有效期内，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，或重新进行采购。

（三）履 (略) 理预案

合同执行期间，因成交人无法按合同履行义务的，采购人有权终止合同。剩余部分重新组织采购。

(略) (略)

2025年3月5日

附件1：

报价表

项目名称：湛江铁塔2025年宝江天盈电房室分施工采购项目

报价说明：

（1）货币单位：元人民币。

（2）本项目评审价格为应答总价报价（不含税，元），报价最多保留到小数点后两位，对于小数点后第三位数字，无论大小，一律舍去；“应答声明”为选填（如果没有，请填写“无”），无填写，则默认无应答声明。

（3）本项目设置不含税最高限价，供应商报价高于不含税最高限价的，其应答将被否决。

（4）合同金额=应答总价报价（不含税，元）*（1+供应商应答税率）。

（5）报价应一次性报定（包干价），为本项目所需的所有费用，除另有约定外，采购人不再另行支付其他费用。

（6）供应商须开具增值税专用发票，如供应商为增值税一般纳税人，增值税税率适用6%，如供应商为小规模纳税人，增值税税率按国家的相关要求执行。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税价，并且合同继续履行，不再因税率的调整另行签订补充协议。

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附件2：

营业执照及企业资质及安全生产许可证（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）

附件3：

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附件4：

法定代表人授权委托书（仅适用于有委托代理人）

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名 (略) 理 湛江铁塔2025年X波段双极化相控阵雷达监理服务采购项目 签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件，签订 (略) 理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签字之日起120日。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码： ；

委托代理人： （签字）

身份证号码： ；

年 月 日

附件5：人员要求（格式自拟）

供应商按照文件要求提供资料

附件6：承诺函

承诺函

致： (略) (略)

我公司参与湛江铁塔2025年X波段双极化相控阵雷达监理服务采购项目，我公司不存在以下情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（自2022年01月01日至应答文件递交截止时间）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门 (略) 罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

（13）在最近五年内（自2020年01月01日至应答文件递交截止时间） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2020年01月01日至应答文件递交截止时间） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（15）被 (略) 认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；

（16）被中国铁塔列 (略) (略) “禁止交易企业名单”的；

（17）被 (略) 或 (略) (略) 或 (略) (略) 列入企业黑名单的；

（18）法律法规规定的其他情形。

如存上述承诺存在隐瞒造假等情况，一经发现， (略) 的成交资格。

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附件7：保廉承诺书

保廉承诺书

（法人或非法人组织类供应商）

为构建亲清、诚信、廉洁的业务合作关系，维护双方合法权益，我司郑重向 (略) （ (略) ）承诺如下：

一、 (略) 《 (略) 干部员工与合作单位人员往来行为的规定（试行）》《廉洁从业十不准》《关于禁止与领导人员和关键岗位员工特定关系人所办企业发生业务往来的规定》等要求。

二、不围标、串标、泄露双方机密；不搞诬告、排挤其他参与者等不公平竞争；不发生在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算等违反商业道德、扰乱正常竞争秩序等行为。

三、 (略) 人员及亲属、铁塔公司利害相关方人员行贿，不违规赠送礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权等，不违规提供吃请、旅游、健身、娱乐等活动，不违规借用钱款、住房、车辆等高价值物品，不报销、 (略) 人员及亲属个人支付的费用， (略) 人员授课、咨询或共同开展课题研究并以现金或实物形式发放讲课费、咨询费、课题费等，不发生其他违反法律法规和廉洁从业规定、影响公平交易的行为。

四、合作期间不以 (略) 员工在我司兼职。

五、合作期间不以任 (略) 辞职未满三年或者退（离）休未满三年的领导人员、辞职未满一年的关键岗位员工在我司工作。

六、合作期间不以任何形式聘用 (略) 解除劳动合同的人员担任我司各级管理人 (略) 的工作。

七、合作期间不以 (略) 领导人员和关键岗位员工的特定关系人担任我司董事、监事、高管等高职级岗位，如聘用其担任高职级岗位之外岗位的， (略) 。

八、合 (略) 在职、辞职或者退（离）休未满三年的领导人员、关键岗位员工及特定关系人投资、入股、承包、租赁我司业务。

九、 (略) 纪检部门等开展的各项检查与核实工作，如实提供证言和材料。

十、 (略) 人员有违规索要财物、违规截留资金及其他不廉洁行为时， (略) 纪检部门或其他相关部门举报并提供有关证据材料。

十一、我司同意本保廉承诺书一经签署长期有效，合作期内如违反上述保廉承诺内容， (略) 按照供应商负面行为管理有 (略) 理。

承诺人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖签名章）或授权代表（签名）：

年 月 日

附件8：技术规范书

技术规范书

一、总则?

1，?目的与范围?：本规范书旨在明确建塔施工工程监理的技术要求、职责范围、工作流程及标准，确保监理工作高效、规范、有序进行，保障建塔施工工程的质量、安全、进度和投资控制目标的实现。

2，?依据?：本规范书依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关行业技术标准、设计文件和监理合同编制。

3，?适用范围?：本规范书适用于所有建塔施工工程的监理工作，包括但不限于通信铁塔、电力铁塔等。

?二、监理机构与人员?

1，?监理机构资质?：监理单位应具备相应的工程监理资质，并在有效期内。

2，?监理人员要求?：

(1) 监理人员应具备相应的专业资格和工作经验，熟悉建塔施工工程的工艺流程、技术标准和法律法规。

(2) 监理人员应遵守职业道德，保持独立、公正、客观的工作态度。

?三、监理工作内容?

1，?施工准备阶段?

(1) 审查施工图纸、技术资料及施工组织计划，确保满足工程需求和规范要求。

(2) 参与工程开工前的各项准备工作，包括施工现场布置、人员设备进场等。

2，?施工阶段?

(1) 监督施工单位执行施工图纸、技术规范和合同约定，确保施工质量和安全。

(2) 控制工程进度，定期检查施工进度，确保按期完成施工任务。

(3) 对施工过程中的质量问题进 (略) 理，要求施工单位采取整改措施。

(4) 审核施工单位的工程变更申请，确保变更符合工程需求和规范要求。

(5) 协调工程各方关系，解决施工过程中的纠纷和问题。

3，?竣工验收阶段?

(1) 组织工程竣工验收，确保工程质量符合设计和规范要求。

(2) 审核施工单位的竣工资料，确保资料完整、准确。

(3) 协助业主办理工程竣工验收手续，确保工程顺利交付使用。

4，?工程保修阶段?

(1) 监督施工单位履行工程保修责任，确保工程质量在保修期内得到保障。

(2) 处理工程保修期内的质量问题，要求施工单位及时修复。

?四、监理工作流程?

1，?编制监理规划?：在项目开始前，编制详细的监理规划，明确监理工作的目标、范围、方法和程序。

2，?实施监理工作?：按照监理规划的要求，开展现场监理工作，包括巡视、检查、旁站、见证等。

3，?记录与报告?：及时记录监理过程中的重要事项和问题，定期向业主提交监理报告，反映工程进展情况和监理工作成果。

4，?处理问题与整改?：对监理过程中发现的问题，及时与施工单位沟通，要求施工单位进行整改，并跟踪整改情况。

5，?验收与总结?：在工程竣工验收阶段，组织相关人员进行验收工作，对工程质量进行评估和总结。

?五、监理工作标准?

1，?质量控制标准?：确保工程质量符合设计和规范要求，达到合同约定的质量标准。

2，?安全控制标准?：确保施工现场安全，防止发生安全事故，保障施工人员和周边环境的安全。

3，?进度控制标准?：确保工程按期完成，避免延误工期，满足业主的进度要求。

4，?投资控制标准?：确保工程投资控制在预算范围内，避免超支现象的发生。

?六、附则?

本规范书的解释权归监理单位所有，可根据实际情况进行修改和补充，但需经业主同意，自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格日止。

询价文件

我单位现有 “湛江铁塔2025年宝江天盈电房室分施工采购项目”， 项目资金已落实，现正式公开询价。有关具体情况如下：

一、采购内容：

1、采购情况：宝江天盈电房室分项目为开发商投资类室分项目，是我司承接室分建设项目，为业主提供信息化搭建技术服务，包含#方1间专变房4栋负一层)移动手机信号办入及其配套设施信息化搭建总体规划设达:无线信号测试、室分方案、动力配套方案、信号调试及开通服务，并保证投入的通信设施能满 (略) 内的通信业务需求，并适时合作开展 (略) 、智慧楼宇等相关服务。

2、项目预算：本项目含税预算金额为#元，不含税预算金额为#.71元，本项目合同结算上限金额不超过本项目合同签订金额。

3、服务期：合同生效之日起至2025年12月31日，合同签订后按#方要求提供服务。

4、质量标准：达到国家、行业相关规范、规定合格标准，满足采购文件的要求。

5、实施地点： (略)

二、服务期限：

服务期要求：合同生效之日起至2025年12月31日，合同签订后按#方要求提供服务。

三、采购方式：

公开询价。

四、供应商要求：

1、供应商基本资格要求：供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他非法人组织，须提供有效证明文件。

2、资质要求：供应商具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的通信工程监理#级及以上资质，须提供有效证明文件。

注： (略) 〔2020〕94号文《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》要求，以上监理资质证书若取得新证，则以对应新证资质名称和资质等级为准。

3、业绩要求：供应商须具备自2022年01月01日至应答文件递交截止时间（单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单时间为准）在全国范围内同类项目（同类项目定义：监理服务类）的业绩。

证明材料要求：业绩合同证明材料须提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同名称页、合同标的页、合同金额页、合同时间页、合同签字盖章页等）作为证明材料，如提供的合同为框架合同的，须同时提供框架合同和该框架合同下的订单（需要体现采购方盖章及与所提供框架协议的关联性）作为证明材料，如采 (略) 方式下达订单，须同时提供框架合同和线上订单（平台订单界面的截图，需要体现与所提供框架协议的关联性）作为证明材料。提供的业绩合同证明材料若为单项合同，时间和金额以合同为准；提供的业绩合同证明材料若为框架合同，时间和金额以订单为准，列表清单中的框架合同金额，不计入。材料内容应足以支撑判断合同内容、时间、金额等情况，资料不全，评委无法确定该项业绩的则不予认可（原件备查）。

4、供应商不得存在下列情形之一，并提供相关承诺函。

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门 (略) 罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）在最近五年 (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（7）在最近五年 (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（8）被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 公布的失信被执行人名单为准) ，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）被 (略) / (略) (略) / (略) (略) 列为“禁止交易企业”的；

（10）被 (略) 、 (略) (略) 或 (略) (略) 列入企业黑名单的。

5、其他要求：本项目不接受联合体。

五、供应商需提供的资料：

1、报价表；

2、企业营业执照复印件及企业资质等；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（授权代表签字时必须提供）；

5、人员要求

6、承诺函；

7、保廉承诺书

8、其他相关资料（如有）；

9、以上所有资料一份，装订成册密封，密封信封或在包装物上标明报价单位名称、项目名称，报价截止时间前送至递交地点。

六、报名时间及方式

本项目报名操作具体如下：

（一）报名时间:2025年3月6日9时00分至2025年3月10日23时00分（北京时间，下同）。

（二）报名方式：凡有意参与应答的潜在供应商，*@*hinatowercom.cn，审核通过后即完成报名，未进行报名或逾期报名均视为报名不成功不接受递交应答文件。

七、报价截止时间和递交地点

（一）报价截止时间：2025年3月10日10时00分（北京时间）。

（二）递交地点： (略) (略) (略) 15号湛江商务大厦16层湛江铁塔

八、递交文件联系人及联系方式

联 系 人：杨栩

联系电话：#

邮 箱：*@*hinatowercom.cn

九、评审办法及评审标准及确定成交人及评审委员会组成：

（一）【询价方式】

本项目选取1名成交人，符合要求的供应商综合报价最低成为成交供应商。

1.本项目设置最高限价，报价超过最高限价的，其应答将否决。

2.价格调整方式按照下述顺序进行调整，调整后的价格为评审价。

（1）算术修正（以单价修正总价，明显的小数点错误以澄清为准）

（二）确定中选/成交人

询价小组按照综合价格由低到高推荐成交候选人，当出现报价一致时，按供应商的业绩累计金额大小排序，业绩累计金额大的供应商优先排名在前。推荐第1名的供应商为成交供应商。当可推荐成交候选人数量小于【1】个时，否决所有响应。

（三）评审委员会组成

询价小组由3人组成，其中1名采购人代表，其他2名在湛江铁塔专家库中随机抽取。

十、异 (略) 理预案

（一） (略) 理预案：

1.该项目(或对应标段/标包)获取询价文件/递交应答文件的潜在供应商/供应商不少于2家，继续询价；

①经评审，如通过初步评审的有效供应商不少于2家，继续评审并推荐成交候选人；

②经评审，如通过初步评审的有效供应商只有1家，现场直接转为定向谈判，谈判小组为原询价小组，按照满足采购需求且价格合理优惠的原则确定成交价格并推荐成交候选人，若定向谈判失败，后续重新采购；

③经评审，通过初步评审的有效供应商少于1家，询价小组应当否决所有应答，本项目采购失败，后续重新采购。

2.该项目(或对应标段/标包)获取询价文件的潜在供应商只有1家的，直接转为定向谈判；

谈判小组由3人组成，其中1人为采购人代表，其他2人从 (略) (略) 专家库中随机抽取。按照满足采购需求且价格合理优惠的原则确定成交价格并推荐成交候选人。若定向谈判失败，本项目(或对应标段/标包)后续重新采购。

3.该项目(或对应标段/标包)递交应答文件的供应商只有1家的，现场直接转为定向谈判；

谈判小组继续使用原询价小组，按照满足采购需求且价格合理优惠的原则确定成交价格并推荐成交候选人。若定向谈判失败，后续重新采购。

4.该项目(或对应标段/标包)获取询价文件/递交应答文件的潜在供应商/供应商不足1家，本项目采购失败，后续将重新采购。

5.上述情形，询价失败且未更改询价采购方案的，采购方案审批可直接应用并重新发布询价公告；如更改询价采购方案的，需将采购方案作废，重新审批。

（二）成 (略) 理预案

若成交人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等，在应答有效期内，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，或重新进行采购。

（三）履 (略) 理预案

合同执行期间，因成交人无法按合同履行义务的，采购人有权终止合同。剩余部分重新组织采购。

(略) (略)

2025年3月5日

附件1：

报价表

项目名称：湛江铁塔2025年宝江天盈电房室分施工采购项目

报价说明：

（1）货币单位：元人民币。

（2）本项目评审价格为应答总价报价（不含税，元），报价最多保留到小数点后两位，对于小数点后第三位数字，无论大小，一律舍去；“应答声明”为选填（如果没有，请填写“无”），无填写，则默认无应答声明。

（3）本项目设置不含税最高限价，供应商报价高于不含税最高限价的，其应答将被否决。

（4）合同金额=应答总价报价（不含税，元）*（1+供应商应答税率）。

（5）报价应一次性报定（包干价），为本项目所需的所有费用，除另有约定外，采购人不再另行支付其他费用。

（6）供应商须开具增值税专用发票，如供应商为增值税一般纳税人，增值税税率适用6%，如供应商为小规模纳税人，增值税税率按国家的相关要求执行。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税价，并且合同继续履行，不再因税率的调整另行签订补充协议。

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附件2：

营业执照及企业资质及安全生产许可证（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）

附件3：

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附件4：

法定代表人授权委托书（仅适用于有委托代理人）

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名 (略) 理 湛江铁塔2025年X波段双极化相控阵雷达监理服务采购项目 签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件，签订 (略) 理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签字之日起120日。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码： ；

委托代理人： （签字）

身份证号码： ；

年 月 日

附件5：人员要求（格式自拟）

供应商按照文件要求提供资料

附件6：承诺函

承诺函

致： (略) (略)

我公司参与湛江铁塔2025年X波段双极化相控阵雷达监理服务采购项目，我公司不存在以下情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（自2022年01月01日至应答文件递交截止时间）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门 (略) 罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

（13）在最近五年内（自2020年01月01日至应答文件递交截止时间） (略) 单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2020年01月01日至应答文件递交截止时间） (略) 合同诈骗罪的（以“中国 (略) ”的生效判决为准）；

（15）被 (略) 认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（http://**.cn）或 (略) 公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；

（16）被中国铁塔列 (略) (略) “禁止交易企业名单”的；

（17）被 (略) 或 (略) (略) 或 (略) (略) 列入企业黑名单的；

（18）法律法规规定的其他情形。

如存上述承诺存在隐瞒造假等情况，一经发现， (略) 的成交资格。

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附件7：保廉承诺书

保廉承诺书

（法人或非法人组织类供应商）

为构建亲清、诚信、廉洁的业务合作关系，维护双方合法权益，我司郑重向 (略) （ (略) ）承诺如下：

一、 (略) 《 (略) 干部员工与合作单位人员往来行为的规定（试行）》《廉洁从业十不准》《关于禁止与领导人员和关键岗位员工特定关系人所办企业发生业务往来的规定》等要求。

二、不围标、串标、泄露双方机密；不搞诬告、排挤其他参与者等不公平竞争；不发生在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算等违反商业道德、扰乱正常竞争秩序等行为。

三、 (略) 人员及亲属、铁塔公司利害相关方人员行贿，不违规赠送礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权等，不违规提供吃请、旅游、健身、娱乐等活动，不违规借用钱款、住房、车辆等高价值物品，不报销、 (略) 人员及亲属个人支付的费用， (略) 人员授课、咨询或共同开展课题研究并以现金或实物形式发放讲课费、咨询费、课题费等，不发生其他违反法律法规和廉洁从业规定、影响公平交易的行为。

四、合作期间不以 (略) 员工在我司兼职。

五、合作期间不以任 (略) 辞职未满三年或者退（离）休未满三年的领导人员、辞职未满一年的关键岗位员工在我司工作。

六、合作期间不以任何形式聘用 (略) 解除劳动合同的人员担任我司各级管理人 (略) 的工作。

七、合作期间不以 (略) 领导人员和关键岗位员工的特定关系人担任我司董事、监事、高管等高职级岗位，如聘用其担任高职级岗位之外岗位的， (略) 。

八、合 (略) 在职、辞职或者退（离）休未满三年的领导人员、关键岗位员工及特定关系人投资、入股、承包、租赁我司业务。

九、 (略) 纪检部门等开展的各项检查与核实工作，如实提供证言和材料。

十、 (略) 人员有违规索要财物、违规截留资金及其他不廉洁行为时， (略) 纪检部门或其他相关部门举报并提供有关证据材料。

十一、我司同意本保廉承诺书一经签署长期有效，合作期内如违反上述保廉承诺内容， (略) 按照供应商负面行为管理有 (略) 理。

承诺人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖签名章）或授权代表（签名）：

年 月 日

附件8：技术规范书

技术规范书

一、总则?

1，?目的与范围?：本规范书旨在明确建塔施工工程监理的技术要求、职责范围、工作流程及标准，确保监理工作高效、规范、有序进行，保障建塔施工工程的质量、安全、进度和投资控制目标的实现。

2，?依据?：本规范书依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关行业技术标准、设计文件和监理合同编制。

3，?适用范围?：本规范书适用于所有建塔施工工程的监理工作，包括但不限于通信铁塔、电力铁塔等。

?二、监理机构与人员?

1，?监理机构资质?：监理单位应具备相应的工程监理资质，并在有效期内。

2，?监理人员要求?：

(1) 监理人员应具备相应的专业资格和工作经验，熟悉建塔施工工程的工艺流程、技术标准和法律法规。

(2) 监理人员应遵守职业道德，保持独立、公正、客观的工作态度。

?三、监理工作内容?

1，?施工准备阶段?

(1) 审查施工图纸、技术资料及施工组织计划，确保满足工程需求和规范要求。

(2) 参与工程开工前的各项准备工作，包括施工现场布置、人员设备进场等。

2，?施工阶段?

(1) 监督施工单位执行施工图纸、技术规范和合同约定，确保施工质量和安全。

(2) 控制工程进度，定期检查施工进度，确保按期完成施工任务。

(3) 对施工过程中的质量问题进 (略) 理，要求施工单位采取整改措施。

(4) 审核施工单位的工程变更申请，确保变更符合工程需求和规范要求。

(5) 协调工程各方关系，解决施工过程中的纠纷和问题。

3，?竣工验收阶段?

(1) 组织工程竣工验收，确保工程质量符合设计和规范要求。

(2) 审核施工单位的竣工资料，确保资料完整、准确。

(3) 协助业主办理工程竣工验收手续，确保工程顺利交付使用。

4，?工程保修阶段?

(1) 监督施工单位履行工程保修责任，确保工程质量在保修期内得到保障。

(2) 处理工程保修期内的质量问题，要求施工单位及时修复。

?四、监理工作流程?

1，?编制监理规划?：在项目开始前，编制详细的监理规划，明确监理工作的目标、范围、方法和程序。

2，?实施监理工作?：按照监理规划的要求，开展现场监理工作，包括巡视、检查、旁站、见证等。

3，?记录与报告?：及时记录监理过程中的重要事项和问题，定期向业主提交监理报告，反映工程进展情况和监理工作成果。

4，?处理问题与整改?：对监理过程中发现的问题，及时与施工单位沟通，要求施工单位进行整改，并跟踪整改情况。

5，?验收与总结?：在工程竣工验收阶段，组织相关人员进行验收工作，对工程质量进行评估和总结。

?五、监理工作标准?

1，?质量控制标准?：确保工程质量符合设计和规范要求，达到合同约定的质量标准。

2，?安全控制标准?：确保施工现场安全，防止发生安全事故，保障施工人员和周边环境的安全。

3，?进度控制标准?：确保工程按期完成，避免延误工期，满足业主的进度要求。

4，?投资控制标准?：确保工程投资控制在预算范围内，避免超支现象的发生。

?六、附则?

本规范书的解释权归监理单位所有，可根据实际情况进行修改和补充，但需经业主同意，自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格日止。