岑巩县德意房 (略) “凯旋城一期”续建工程施工单位招募公告

贵州省岑 (略) 于2022年11月11日裁定受理岑巩县德意房 (略) （以下简称“德意公司”）破产清算一案，并于2022年11月22日指定贵州公达律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。 (略) 资产价值及维护债权人利益，管理人依据《企业破产法》及相关法律规定，面向社会公开招募“凯旋城一期”续建工程施工单位，公告如下：

第一部分 招标内容

一、项目背景

根据贵州省岑 (略) 裁定批准的《岑巩县德意房 (略) 破产财产的变价方案》， (略) 已开发的“凯旋城一期”完善后续施工并通过竣工验收。“凯旋城一期”共开发建设4栋楼，分别为6#、7#、16#、17#楼。住宅均已修建完成、通过验收并实际交付，商业用房及车库未修建完成、未验收。另“凯旋城一期”未完成整体验收。

二、招标内容

施工单位需完成“凯旋城一期”商业用房、车库、外墙、绿化等续建及验收，另因“凯旋城一期”尚未完成整体验收，施工单位除需完成上述施工项目及验收外，还需完成“凯旋城一期”的整体验收。具体需完成的工程如下：

第二部分 续建工程施工单位招募程序

一、报名条件及要求

（一）报名条件

1.报名单位为依法设立并有效存续的法人。

2.具有较强的社会责任感和良好的商业信誉和信用记录，最近三年无被列入失信被执行人名单等不良征信，成立时间不足三年的自成立时起算。

3.拥有足够的资金实力。

4.报名单位或其控股股东、实际控制人未被列入失信被执行人及列入限制经营范围。

5.报名单位没有司法涉诉案件者优先考虑。

6.本标段不接受联合体投标。

7.在项目续建过程中，因承包人原因累计停工达60日或连续停工达30日的，发包人保留施工合同解除权，发包人决定解除合同的，解除通知达到承包人之日起即生效。承包人应在收到合同解除通知之日起7日内，完成退场，否则承包人施工场地的材料、设备等由 (略) 分、清理，由此产生的所有损失由承包人自行承担。

8.本次招募的施工单位必须为报名企业自身，不能通过挂靠方式报名参选。若经资格审查系挂靠，则将自动丧失参选资格且需承担因此造成的相应损失。

（二）报名时需提交的材料

1.报名单位的简介，包括：

①报名单位股权结构、经营范围等；②企业法人营业执照副本复印件；③法定代表人、负责人身份证明原件及身份证复印件；④载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的书面授权委托书及委托代理人的身份证复印件(个人签字捺印、企业加盖公章)；⑤获得荣誉或行业奖励证明复印件(如有)。

上述文件均需加盖公章。报名材料应装订成册，密封后交至管理人。

2.就续建工程承包方式、工期计划安排、取费标准、工程款支付方式及时间要求、履约保证等事项进行特别响应。

（三）报名时间、地点

1.报名时间：公告发布之日起15日（2025年3月6日-2025年3月20日）

2.报名地点：贵州省岑巩县 (略) 凯旋城管理人办公室

特别说明：若届时未招募到适格施工单位，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准。

二、报名单位资格审查

经管理人初步审查，报名单位符合招募公告规定的资格条件且报名材料不违反规定的，管理人将通过短信、微信等方式通知审核结果及开标时间。

三、尽职调查及现场踏勘

报名单位需对管理人财务审计、资产评估、债权申报、项目规划等事项进行尽职调查的，应在提交报名材料时，书面向管理人提出尽职调查申请。管理人审核其符合招募条件的，在签订保密协议后，可进场调查。报名单位应当独立对尽职调查结果负责。尽职调查和实地考察所需费用由报名单位自行承担，对尽职调查结果亦自行承担法律后果。报名单位可自行到项目现场进行实地踏勘和复制施工图纸电子版，并根据工程量分项清单自行估算项目投资建设金额。

四、续建工程施工单位的遴选及确定

管理人 (略) 的指导监督下，综合报名单位提供的材料以公平、公开、公正为原则，择优选择最适合本项目的施工单位(简称“中标人”)。中标人应于收到管理人《施工单位确认通知书》之日起三个工作日内与管理人签订《建设工程施工合同》。中标人因自身原因拒绝与管理人签订书面协议或与其他施工单位串通扰乱招募程序、损害招募方利益等的，管理人将取消其中选资格，重新确定续建施工单位，未入选的机构不再另行通知。

五、保密义务

报名单位需要遵守保密义务，对未以任何形式公开披露的企业信息、数据、资料等做好保密工作，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况等一切非公开信息，但已经公开的信息除外。

报名单位必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部规划、分析和制定方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求报名单位赔偿损失。

第三部分 特别申明

一、本公告所列相关数据为管理人、第三方评估、审计单位和管理人债权审查结果等综合提供的数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，仅供报名单位参考，以最终确认数据为准。

二、本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，报名单位应以自行尽调结果为依据，报名单位在尽调过程中获取的财务审计、资产评估、债权申报等资料和数据，均以各行文机构出具的意见为准，管理人不对相应数据的真实性、完整性、合法性等予以承诺和保证。报名单位应独立判断并决策。

三、本次公开选聘续建工程施工单位活动适用破产法相关程序进行，上述各项工作具体实施过程中如需调整，由管理人根据实际情况酌情后予以确定、调整。

四、如出现影响管理人招募的重大事项或者贵州省岑 (略) 提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募计划，不承担任何违约和赔偿、补偿责任。

五、本公告由管理人进行编制，解释权归管理人。根据招募进程管理人可调整招募流程或有关条件。

六、管理人联系方式：李律师，电话(略)；唐律师，电话(略)。地址：贵州省岑巩县 (略) 凯旋城管理人办公室。

岑巩县德意房 (略) 管理人

2025年3月6日

岑巩县德意房 (略) “凯旋城一期”续建工程施工单位招募公告

贵州省岑 (略) 于2022年11月11日裁定受理岑巩县德意房 (略) （以下简称“德意公司”）破产清算一案，并于2022年11月22日指定贵州公达律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。 (略) 资产价值及维护债权人利益，管理人依据《企业破产法》及相关法律规定，面向社会公开招募“凯旋城一期”续建工程施工单位，公告如下：

第一部分 招标内容

一、项目背景

根据贵州省岑 (略) 裁定批准的《岑巩县德意房 (略) 破产财产的变价方案》， (略) 已开发的“凯旋城一期”完善后续施工并通过竣工验收。“凯旋城一期”共开发建设4栋楼，分别为6#、7#、16#、17#楼。住宅均已修建完成、通过验收并实际交付，商业用房及车库未修建完成、未验收。另“凯旋城一期”未完成整体验收。

二、招标内容

施工单位需完成“凯旋城一期”商业用房、车库、外墙、绿化等续建及验收，另因“凯旋城一期”尚未完成整体验收，施工单位除需完成上述施工项目及验收外，还需完成“凯旋城一期”的整体验收。具体需完成的工程如下：

第二部分 续建工程施工单位招募程序

一、报名条件及要求

（一）报名条件

1.报名单位为依法设立并有效存续的法人。

2.具有较强的社会责任感和良好的商业信誉和信用记录，最近三年无被列入失信被执行人名单等不良征信，成立时间不足三年的自成立时起算。

3.拥有足够的资金实力。

4.报名单位或其控股股东、实际控制人未被列入失信被执行人及列入限制经营范围。

5.报名单位没有司法涉诉案件者优先考虑。

6.本标段不接受联合体投标。

7.在项目续建过程中，因承包人原因累计停工达60日或连续停工达30日的，发包人保留施工合同解除权，发包人决定解除合同的，解除通知达到承包人之日起即生效。承包人应在收到合同解除通知之日起7日内，完成退场，否则承包人施工场地的材料、设备等由 (略) 分、清理，由此产生的所有损失由承包人自行承担。

8.本次招募的施工单位必须为报名企业自身，不能通过挂靠方式报名参选。若经资格审查系挂靠，则将自动丧失参选资格且需承担因此造成的相应损失。

（二）报名时需提交的材料

1.报名单位的简介，包括：

①报名单位股权结构、经营范围等；②企业法人营业执照副本复印件；③法定代表人、负责人身份证明原件及身份证复印件；④载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的书面授权委托书及委托代理人的身份证复印件(个人签字捺印、企业加盖公章)；⑤获得荣誉或行业奖励证明复印件(如有)。

上述文件均需加盖公章。报名材料应装订成册，密封后交至管理人。

2.就续建工程承包方式、工期计划安排、取费标准、工程款支付方式及时间要求、履约保证等事项进行特别响应。

（三）报名时间、地点

1.报名时间：公告发布之日起15日（2025年3月6日-2025年3月20日）

2.报名地点：贵州省岑巩县 (略) 凯旋城管理人办公室

特别说明：若届时未招募到适格施工单位，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准。

二、报名单位资格审查

经管理人初步审查，报名单位符合招募公告规定的资格条件且报名材料不违反规定的，管理人将通过短信、微信等方式通知审核结果及开标时间。

三、尽职调查及现场踏勘

报名单位需对管理人财务审计、资产评估、债权申报、项目规划等事项进行尽职调查的，应在提交报名材料时，书面向管理人提出尽职调查申请。管理人审核其符合招募条件的，在签订保密协议后，可进场调查。报名单位应当独立对尽职调查结果负责。尽职调查和实地考察所需费用由报名单位自行承担，对尽职调查结果亦自行承担法律后果。报名单位可自行到项目现场进行实地踏勘和复制施工图纸电子版，并根据工程量分项清单自行估算项目投资建设金额。

四、续建工程施工单位的遴选及确定

管理人 (略) 的指导监督下，综合报名单位提供的材料以公平、公开、公正为原则，择优选择最适合本项目的施工单位(简称“中标人”)。中标人应于收到管理人《施工单位确认通知书》之日起三个工作日内与管理人签订《建设工程施工合同》。中标人因自身原因拒绝与管理人签订书面协议或与其他施工单位串通扰乱招募程序、损害招募方利益等的，管理人将取消其中选资格，重新确定续建施工单位，未入选的机构不再另行通知。

五、保密义务

报名单位需要遵守保密义务，对未以任何形式公开披露的企业信息、数据、资料等做好保密工作，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况等一切非公开信息，但已经公开的信息除外。

报名单位必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部规划、分析和制定方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求报名单位赔偿损失。

第三部分 特别申明

一、本公告所列相关数据为管理人、第三方评估、审计单位和管理人债权审查结果等综合提供的数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，仅供报名单位参考，以最终确认数据为准。

二、本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，报名单位应以自行尽调结果为依据，报名单位在尽调过程中获取的财务审计、资产评估、债权申报等资料和数据，均以各行文机构出具的意见为准，管理人不对相应数据的真实性、完整性、合法性等予以承诺和保证。报名单位应独立判断并决策。

三、本次公开选聘续建工程施工单位活动适用破产法相关程序进行，上述各项工作具体实施过程中如需调整，由管理人根据实际情况酌情后予以确定、调整。

四、如出现影响管理人招募的重大事项或者贵州省岑 (略) 提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募计划，不承担任何违约和赔偿、补偿责任。

五、本公告由管理人进行编制，解释权归管理人。根据招募进程管理人可调整招募流程或有关条件。

六、管理人联系方式：李律师，电话(略)；唐律师，电话(略)。地址：贵州省岑巩县 (略) 凯旋城管理人办公室。

岑巩县德意房 (略) 管理人

2025年3月6日