邵东市中医医院手术部洁净系统设备采购安装项目合同公告
发送至邮箱
邵东市中医医院手术部洁净系统设备采购安装项目合同公告
邵东市中医医院手术部洁净系统设备采购安装项目合同公告
公告日期:2022年09月01日
合同编号：
(略) (略) 手术部洁净系统设备采购安装项目合同
采购人（全称）： (略) (略) （*方）
供应商（全称）：湖南 (略) （*方）
日 期：2022年月日
第一部分政府采购合同
政府采购编号：邵东财采计[2022]057
采购人（全称）：（*方） (略) (略)
供应商（全称）：（*方）湖南 (略)
为了保护*、*双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称： (略) (略) 手术部洁净系统设备采购安装项目
（2）采购计划编号：邵东财采计[2022]057
（3）项目内容： (略) (略) 手术部洁净系统设备采购安装项目
2.合同金额
（1）合同金额小写：*.00
大写：*仟*佰点击查看>>万*仟*佰**元整
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：人民币。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：年月日，年月日；总日历天数：天。
地点：采购人指定地点。
方式：中标（成交）供应商把产品运送至采购人指定地点并安装验收合格。
4.付款：
1、合同签订后，付合同金额的25%即人民币：*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元*角（￥*.5），将货物送到指定地点，7个工作日内支付合同金额35%即人民币：*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元*角（￥*.5），安装调试完毕，经采购人验收合格后，十五个工作日内支付合同金额的40%即人民币：*佰零*万*仟*佰点击查看>>元（￥*）。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁； (略) 提起诉讼。
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在招标或合同履行过程中*方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标文件；
（4）政府采购合同格式条款及其附件；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款（如果有）；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同在合同双方签字盖章后生效。
8.合同份数
本合同一式*份，采购人执*份，供应商执*份，监督管理部门执*份，代理机构执*份，均具有同等法律效力。
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
* 方：（公章） * 方：（公章）湖南 (略)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：0731-*
传 真： 传 真：0731-*
开 户 银 行：交通银行 (略) 支行
帐 号：4317 0688 0130 0058 5804
政府采购管理部门（盖章）：
备案经办人（签字）：
联系电话：签订时间：
第二部分政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称*方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的*方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称*方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指**双方签署的、政府采购合同协议书中载明的**双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定*方在正确地完全履行合同义务后*方应支付给*方的价款。
（3）“货物”系指*方根据本合同规定须向*方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定*方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定*方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第2条。*方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，*方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 *方应当在*方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 *方提供服务的应当在*方指定的地点完成服务项目。
6.1许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、 (略) 交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
6.2发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
6.3发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
6.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
6.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。
6.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、 (略) 等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古
树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
6.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
6.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
6.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采 (略) 担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
6.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
6.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
6.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
7.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使 (略) 、水源、 (略) 等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）应履行的其他义务。
7.2工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.3履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采 (略) 担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
8.货物的验收
8.1 *方在收到*方交付的货物后应当及时组织验收。
8.2 货物的表面瑕疵，*方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
8.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，*方应负责按照*方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
8.4 *方在*方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给*方造成的直接损失。
8.5 *方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
8.6 大型或者复杂的货物采购项目，*方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
8.7 *方提供的进口产品，*方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书。
9.货物包装要求
9.1 *方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由*方负责。
9.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
10.运输和保险
10.1*方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
10. (略) 投保以*方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
11.质量标准和保证
11.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）*方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
11.2 保证
（1）*方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。*方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因*方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或*方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，*方应尽快以书面形式通知*方。
（3）*方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，*方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向*方提出补救措施或索赔。
（5）*方在约定的时间内未能弥补缺陷，*方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由*方承担，*方根据合同规定对*方行使的其他权利不受影响。
12.权利瑕疵担保
12.1 *方保证对其出售的货物享有合法的权利。
12.2 *方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向*方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
12.3 如*方使用该货物构成上述侵权的，则由*方承担全部责任。
13.知识产权保护
13.1 *方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
13.2 *方使用*方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由*方承担全部法律责任，给*方造成损害的，*方应当承担赔偿责任。
13.3 *方委托*方开发的产品，*方享有知识产权，未经*方许可不得转让任何第三人。
14.保密义务
14.1 *、*双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
15.合同价款支付
15.1验收合格后，*方出具正规发票给*方，凭*方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
15.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，*方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给*方。
15.3 合同价款构成中应当由*方自行支付的部分，*方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
15.4支付合同价款时，一律不向*方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果*方要求变更，则*方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经*方审查同意。
15.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
16.伴随服务
16.1 *方应向*方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
16.2 *方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除*方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对*方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。
16.3 *方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，*方不再另行支付。
17.违约责任
17.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果*方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而*方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向*方提出了索赔，*方应按照*方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①*方同意退货并将货款退还给*方，由此发生的一切费用和损失由*方承担。
②根据货物的质量状况以及*方所遭受的损失，经过**双方商定降低货物的价格。
③*方应在接到*方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由*方负担。同时，*方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在*方发出索赔通知后十日内*方未作答复，上述索赔应视为已被*方接受。如果*方未能在*方发出索赔通知后十日内或*方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，*方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补*方损失的，*方有权进一步要求*方赔偿。
17.2 迟延交货的违约责任
（1）*方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果*方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知*方。*方在收到*方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果*方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，*方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，*方可以终止合同。
（3）如果*方迟延交货，*方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，*方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，*方应继续执行合同中未终止的部分。
18.合同的变更
18.1 在合同履行过程中，*、*双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
18.2 在不改变合同其他条款的前提下，*方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与*方签订补充合同，*方不得拒绝。
18.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
19.合同中止与终止
19.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，*方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，*方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
19.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）*方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，*方有权终止本合同，并追究*方的违约责任。
（3）如果*方丧失履约能力或被宣告破产，*方可在任何时候以书面形式通知*方终止合同而不给*方补偿。
（4）如果*方在履行合同过程中有不正当竞争行为，*方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，*方有权终止合同的履行，给*方造成损失的予以相应补偿。
20.合同转让和分包
20.1 *方不得以任何形式将合同转包。
20.2 *方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
21.不可抗力
21.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
21.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
21.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
22.解决争议的方法
22.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
22.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向*方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向*方所 (略) 提起诉讼。
22.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
23.法律适用
23.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
24.通知
24.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
24.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
25. 合同未尽事项
25.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
设备采购清单
分项项目名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 | |
手术床、无影灯、吊塔设备系统 | |||||||
1 | 双臂机械麻醉塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 11 | 山东 | |
2 | 单臂机械麻醉塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 1 | 山东 | |
3 | 电动双臂外科塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 5 | 山东 | |
4 | 电动单臂外科塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 1 | 山东 | |
5 | 电动双臂腔镜塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 3 | 山东 | |
6 | 医疗柱 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 3 | 山东 | |
7 | LED单灯 | 力文 | CreLed 5700 | 套 | 5 | 山东 | |
8 | LED双灯 | 力文 | CreLed 5700/5500 | 套 | 4 | 山东 | |
9 | LED双灯（挂显示器） | 力文 | CreLed 5700/5500 | 套 | 3 | 山东 | |
10 | 电动液压综合手术床（含高档悬空式骨科牵引架） | 力文 | CreBle 2100 | 套 | 1 | 山东 | |
11 | 高端麻醉机 | 德尔格 | Fabius plus XL | 套 | 1 | 上海 | |
数字化手术室设备系统 | |||||||
1 | 高清医疗影像采集模块 | 联德（LODE） | LD-IE6800 | 套 | 9 | 广州 | |
2 | 高清医疗影像输出模块 | 联德（LODE） | LD-ID6800 | 套 | 9 | 广州 | |
3 | 一体化手术室管控系统 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 3 | 广州 | |
4 | 65寸高清嵌入式液晶显示单元 | 联德（LODE） | LD-S651 | 台 | 3 | 广州 | |
5 | 65寸高清手术室监视器面板（含封边） | 联德（LODE） | 定制 | 套 | 3 | 广州 | |
6 | 27寸吊臂高清专用监视器 | 联德（LODE） | LD-MF27 | 台 | 6 | 广州 | |
7 | License许可证费用 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 3 | 广州 | |
8 | 智能WIFI可视化触摸终端 | 联德（LODE） | LD-TC9100 | 台 | 3 | 广州 | |
9 | 手术室全高清全影摄像机 | 联德（LODE） | LD-HD5215 | 台 | 3 | 广州 | |
10 | 手术室高清术野摄像机 | 联德（LODE） | LD-HD5220 | 台 | 3 | 广州 | |
11 | 影像采集适配器 | 联德（LODE） | 定制 | 套 | 3 | 广州 | |
12 | 智能医疗信息化系统接口软件 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 3 | 广州 | |
13 | 智能语音交互系统 | 迪士普（DSP） | MP300P/MP508 | 套 | 3 | 广州 | |
14 | 一体化控制柜 | 联德（LODE） | 定制 | 台 | 3 | 广州 | |
15 | 高清医疗影像输出模块 | 联德（LODE）/广州 | LD-ID6800 | 套 | 1 | 广州 | |
16 | 智能语音交互系统 | 迪士普（DSP） | MP300P/MP508 | 套 | 1 | 广州 | |
17 | 智能WIFI可视化触摸终端 | 联德（LODE） | LD-TC9100 | 台 | 1 | 广州 | |
18 | 移动式65寸高清液晶显示单元 | 康佳 | 65Z1 | 台 | 1 | 深圳 | |
19 | 集中电源管控系统 | 迪士普（DSP） | D6572II | 台 | 1 | 广州 | |
20 | 数字 (略) 主机系统 | 联德（LODE） | LD-GL6800 | 台 | 1 | 广州 | |
21 | 数 (略) 应用服务器 | 联德（LODE） | LD-YQ6800 | 台 | 1 | 广州 | |
22 | 数字化手术室IP云存储服务终端 | 联德（LODE） | LD-CQ6800 | 台 | 1 | 广州 | |
23 | (略) | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 1 | 广州 | |
24 | 数字 (略) | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 1 | 广州 | |
25 | 软件狗 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 1 | 广州 | |
26 | 视频编辑软件 | 联德（LODE） | V1.0 | License | 1 | 广州 | |
洁净系统设备 | |||||||
1 | 防护铅板 | 玉鑫 | 2.0mm | ㎡ | 332.9 | 济南 | |
2 | 医用气密封单开平开门 | 佰朗 | 900*2100 | 樘 | 4 | 广州 | |
3 | 医用气密封单开平开门 | 佰朗 | 900*2100 | 樘 | 34 | 广州 | |
4 | 医用气密封子母双开平开门 | 佰朗 | 1200*2100 | 樘 | 1 | 广州 | |
5 | 医用气密封双开平开门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 1 | 广州 | |
6 | 医用气密封双开平开门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 7 | 广州 | |
7 | 医用气密封双开平开门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 1 | 广州 | |
8 | 医用气密封单开铅手动趟门 | 佰朗 | 900*2100（二当量） | 樘 | 2 | 广州 | |
9 | 自动医用气密封单开铅趟门 | 佰朗 | 1500*2100（二当量） | 樘 | 2 | 广州 | |
10 | 医用气密封单开手动趟门 | 佰朗 | 900*2100 | 樘 | 3 | 广州 | |
11 | 自动医用气密封单开趟门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 17 | 广州 | |
12 | 电动/手动趟门支撑钢架 | 佰朗 | / | 樘 | 24 | 广州 | |
13 | 电动门电机 | 佰朗 | / | 套 | 19 | 广州 | |
14 | 输液导轨 | 豪辉 | 直型，4个吊钩 | 套 | 12 | 吴江 | |
15 | 输液导轨 | 豪辉 | U型，4个吊钩 | 套 | 5 | 吴江 | |
16 | 观片灯 | 佰朗 | 四联803*1003*140 | 套 | 4 | 广州 | |
17 | 观片灯 | 佰朗 | 六联1225*1003*140 | 套 | 8 | 广州 | |
18 | 医用不锈钢器械柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
19 | 医用不锈钢麻醉柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
20 | 医用不锈钢药品柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
21 | 医用不锈钢书写台 | 佰朗 | 700*400*300 | 套 | 12 | 广州 | |
22 | 医用不锈钢储物柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
23 | 医疗专用恒温柜 | 福意联 | FYL-YS-151L | 套 | 2 | 北京 | |
24 | 洁净专用传递窗 | 佰朗 | 600*600*600 | 套 | 2 | 广州 | |
25 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0609HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
26 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0607HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
27 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0711HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
28 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDX050VR1； | 套 | 1 | 东莞 | |
29 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0505HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
30 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0505HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
31 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0507HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
32 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0505HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
33 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0506HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
34 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0608HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
35 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0911HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
36 | 医疗洁净专用卫生型新风机组 | 欧科/EK | EKDM0811HD； | 套 | 1 | 东莞 | |
37 | 医疗洁净专用卫生型新风机组 | 欧科/EK | EKDM0709HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
38 | 风冷冷凝机组 | 欧科/EK | 5HP，制冷量：12KW | 套 | 1 | 东莞 | |
39 | 吊顶式空气消毒机 | 佳田 | JT-Y-100DX | 台 | 3 | 山东 | |
40 | 吊顶式空气消毒机 | 佳田 | JT-Q-150DX | 台 | 4 | 山东 | |
41 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 万级2600*1400*500四风口 | 套 | 2 | 广州 | |
42 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 千级2600*1800*500四风口 | 套 | 1 | 广州 | |
43 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 百级2600*2400*500八风口 | 套 | 1 | 广州 | |
44 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 1400*1400*502含H14效率过滤器 | 套 | 1 | 广州 | |
45 | 医用风机盘管 | 欧科/EK | 制冷量：4.2KW，功率：59W，机外余压：30Pa | 台 | 6 | 东莞 | |
46 | 医用风机盘管控制器 | 欧科/EK | 液晶显示 | 套 | 6 | 东莞 | |
47 | 分体空调 | 欧科/EK | 2HP，天花嵌入式，单冷，制冷量5KW（UPS间用） | 套 | 1 | 东莞 | |
48 | 手术室专用多功能控制屏 | 赛科 | / | 套 | 12 | 广州 | |
49 | 手术室控制屏底箱 | 佰朗 | / | 套 | 12 | 广州 | |
50 | 洁净空调组合式多功能控制箱 | 赛科 | / | 套 | 2 | 广州 | |
51 | 洁净空调机组专用自控系统 | 赛科 | / | 套 | 13 | 广州 | |
52 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
53 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 4 | 吴江 | |
54 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
55 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
56 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
57 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
58 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 4 | 吴江 | |
59 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
60 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 5 | 吴江 | |
61 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
62 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
63 | 洁净专用消音弯头 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
64 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 11 | 吴江 | |
65 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 3 | 吴江 | |
66 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 30 | 吴江 | |
67 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 6 | 吴江 | |
68 | 洁净中效下回风口 | 豪辉 | / | 个 | 20 | 吴江 | |
69 | 洁净中效下回风口 | 豪辉 | / | 个 | 18 | 吴江 | |
70 | 洁净高效下回风口 | 豪辉 | / | 个 | 6 | 吴江 | |
71 | 洁净高效下排风口 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
72 | 洁净高效上排风口 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
73 | 洁净中效上排风口 | 豪辉 | / | 个 | 5 | 吴江 | |
74 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：5kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 4 | 东莞 | |
75 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：10kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 3 | 东莞 | |
76 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：15kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 1 | 东莞 | |
77 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：20kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 2 | 东莞 | |
78 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：45kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 1 | 东莞 | |
79 | 手术室专用密封灯带（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 4 | 东莞 | |
80 | 手术室专用密封灯带（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 8 | 东莞 | |
81 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 6 | 东莞 | |
82 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 54 | 东莞 | |
83 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 2 | 东莞 | |
84 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 44 | 东莞 | |
85 | 医用洁净吊顶灯盘 | 中工通明 | / | 套 | 33 | 东莞 | |
86 | 医用洁净吊顶灯盘 | 中工通明 | / | 套 | 5 | 东莞 | |
87 | LED支架灯 | 中工通明 | / | 套 | 4 | 东莞 | |
88 | 耐高温防爆灯 | 中工通明 | / | 套 | 3 | 东莞 | |
89 | 手术室指示灯 | 佰朗 | / | 套 | 12 | 广州 | |
90 | 放射中指示灯 | 佰朗 | / | 套 | 2 | 广州 | |
91 | 总配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
92 | 总配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
93 | 分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
94 | 分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
95 | 分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
96 | 空调配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
97 | 复苏室配电箱 | 赛科 | / | 套 | 2 | 广州 | |
98 | 手术室分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 10 | 广州 | |
99 | 手术室分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 2 | 广州 | |
100 | 医疗洁净专用IT隔离电源 | 深海诺 | / | 套 | 13 | 深圳 | |
101 | 医疗洁净专用IT隔离电源 | 深海诺 | / | 套 | 1 | 深圳 | |
102 | UPS | 国内品牌 | 60KVA 后备时间30分钟 | 套 | 1 | 国产 | |
103 | 四层手术部分区医气阀门箱（4路） | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
104 | III级、普通手术室阀门分箱A（3气） | 正邦 | / | 套 | 8 | 日照 | |
105 | I级、II级手术室阀门分箱B（4气） | 正邦 | / | 套 | 4 | 日照 | |
106 | III级、普通手术室藏墙终端箱A（4气4终端） | 佰朗 | 900*250*80 | 套 | 8 | 广州 | |
107 | I级、II级手术室藏墙终端箱A（5气5终端） | 佰朗 | 900*250*80 | 套 | 4 | 广州 | |
108 | 四路气体报警屏 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
109 | 2+2二氧化碳全自动切换汇流排 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
110 | 2+2氮气全自动切换汇流排 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
111 | 氧气流量计 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
112 | 楼层气体稳压箱（氧气） | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
113 | 氧气终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
114 | 笑气终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
115 | 二氧化碳终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
116 | 氮气终端 | 正邦 | / | 个 | 4 | 日照 | |
117 | 真空吸引终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
118 | 麻醉废气终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
119 | 麻醉废气排放泵 | 正邦 | / | 台 | 1 | 日照 | |
120 | 花瓣形杜邦落地式三位洗手池 | 佰朗 | 2000*600*1900 | 套 | 1 | 广州 | |
121 | 花瓣形杜邦落地式两位洗手池 | 佰朗 | 1500*600*1900 | 套 | 1 | 广州 | |
122 | 医用一位不锈钢污洗槽 | 佰朗 | 600*800*600 | 套 | 1 | 广州 | |
123 | 医用二位不锈钢污洗槽 | 佰朗 | 1400*800*600 | 套 | 1 | 广州 | |
邵东市中医医院手术部洁净系统设备采购安装项目合同公告
公告日期:2022年09月01日
合同编号：
(略) (略) 手术部洁净系统设备采购安装项目合同
采购人（全称）： (略) (略) （*方）
供应商（全称）：湖南 (略) （*方）
日 期：2022年月日
第一部分政府采购合同
政府采购编号：邵东财采计[2022]057
采购人（全称）：（*方） (略) (略)
供应商（全称）：（*方）湖南 (略)
为了保护*、*双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称： (略) (略) 手术部洁净系统设备采购安装项目
（2）采购计划编号：邵东财采计[2022]057
（3）项目内容： (略) (略) 手术部洁净系统设备采购安装项目
2.合同金额
（1）合同金额小写：*.00
大写：*仟*佰点击查看>>万*仟*佰**元整
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：人民币。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：年月日，年月日；总日历天数：天。
地点：采购人指定地点。
方式：中标（成交）供应商把产品运送至采购人指定地点并安装验收合格。
4.付款：
1、合同签订后，付合同金额的25%即人民币：*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元*角（￥*.5），将货物送到指定地点，7个工作日内支付合同金额35%即人民币：*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元*角（￥*.5），安装调试完毕，经采购人验收合格后，十五个工作日内支付合同金额的40%即人民币：*佰零*万*仟*佰点击查看>>元（￥*）。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁； (略) 提起诉讼。
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在招标或合同履行过程中*方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标文件；
（4）政府采购合同格式条款及其附件；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款（如果有）；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同在合同双方签字盖章后生效。
8.合同份数
本合同一式*份，采购人执*份，供应商执*份，监督管理部门执*份，代理机构执*份，均具有同等法律效力。
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
* 方：（公章） * 方：（公章）湖南 (略)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：0731-*
传 真： 传 真：0731-*
开 户 银 行：交通银行 (略) 支行
帐 号：4317 0688 0130 0058 5804
政府采购管理部门（盖章）：
备案经办人（签字）：
联系电话：签订时间：
第二部分政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称*方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的*方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称*方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指**双方签署的、政府采购合同协议书中载明的**双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定*方在正确地完全履行合同义务后*方应支付给*方的价款。
（3）“货物”系指*方根据本合同规定须向*方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定*方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定*方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第2条。*方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，*方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 *方应当在*方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 *方提供服务的应当在*方指定的地点完成服务项目。
6.1许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、 (略) 交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
6.2发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
6.3发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
6.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
6.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。
6.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、 (略) 等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古
树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
6.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
6.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
6.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采 (略) 担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
6.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
6.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
6.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
7.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使 (略) 、水源、 (略) 等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）应履行的其他义务。
7.2工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.3履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采 (略) 担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
8.货物的验收
8.1 *方在收到*方交付的货物后应当及时组织验收。
8.2 货物的表面瑕疵，*方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
8.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，*方应负责按照*方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
8.4 *方在*方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给*方造成的直接损失。
8.5 *方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
8.6 大型或者复杂的货物采购项目，*方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
8.7 *方提供的进口产品，*方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书。
9.货物包装要求
9.1 *方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由*方负责。
9.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
10.运输和保险
10.1*方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
10. (略) 投保以*方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
11.质量标准和保证
11.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）*方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
11.2 保证
（1）*方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。*方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因*方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或*方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，*方应尽快以书面形式通知*方。
（3）*方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，*方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向*方提出补救措施或索赔。
（5）*方在约定的时间内未能弥补缺陷，*方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由*方承担，*方根据合同规定对*方行使的其他权利不受影响。
12.权利瑕疵担保
12.1 *方保证对其出售的货物享有合法的权利。
12.2 *方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向*方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
12.3 如*方使用该货物构成上述侵权的，则由*方承担全部责任。
13.知识产权保护
13.1 *方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
13.2 *方使用*方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由*方承担全部法律责任，给*方造成损害的，*方应当承担赔偿责任。
13.3 *方委托*方开发的产品，*方享有知识产权，未经*方许可不得转让任何第三人。
14.保密义务
14.1 *、*双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
15.合同价款支付
15.1验收合格后，*方出具正规发票给*方，凭*方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
15.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，*方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给*方。
15.3 合同价款构成中应当由*方自行支付的部分，*方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
15.4支付合同价款时，一律不向*方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果*方要求变更，则*方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经*方审查同意。
15.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
16.伴随服务
16.1 *方应向*方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
16.2 *方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除*方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对*方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。
16.3 *方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，*方不再另行支付。
17.违约责任
17.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果*方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而*方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向*方提出了索赔，*方应按照*方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①*方同意退货并将货款退还给*方，由此发生的一切费用和损失由*方承担。
②根据货物的质量状况以及*方所遭受的损失，经过**双方商定降低货物的价格。
③*方应在接到*方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由*方负担。同时，*方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在*方发出索赔通知后十日内*方未作答复，上述索赔应视为已被*方接受。如果*方未能在*方发出索赔通知后十日内或*方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，*方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补*方损失的，*方有权进一步要求*方赔偿。
17.2 迟延交货的违约责任
（1）*方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果*方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知*方。*方在收到*方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果*方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，*方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，*方可以终止合同。
（3）如果*方迟延交货，*方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，*方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，*方应继续执行合同中未终止的部分。
18.合同的变更
18.1 在合同履行过程中，*、*双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
18.2 在不改变合同其他条款的前提下，*方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与*方签订补充合同，*方不得拒绝。
18.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
19.合同中止与终止
19.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，*方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，*方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
19.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）*方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，*方有权终止本合同，并追究*方的违约责任。
（3）如果*方丧失履约能力或被宣告破产，*方可在任何时候以书面形式通知*方终止合同而不给*方补偿。
（4）如果*方在履行合同过程中有不正当竞争行为，*方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，*方有权终止合同的履行，给*方造成损失的予以相应补偿。
20.合同转让和分包
20.1 *方不得以任何形式将合同转包。
20.2 *方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
21.不可抗力
21.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
21.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
21.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
22.解决争议的方法
22.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
22.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向*方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向*方所 (略) 提起诉讼。
22.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
23.法律适用
23.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
24.通知
24.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
24.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
25. 合同未尽事项
25.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
设备采购清单
分项项目名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 | |
手术床、无影灯、吊塔设备系统 | |||||||
1 | 双臂机械麻醉塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 11 | 山东 | |
2 | 单臂机械麻醉塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 1 | 山东 | |
3 | 电动双臂外科塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 5 | 山东 | |
4 | 电动单臂外科塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 1 | 山东 | |
5 | 电动双臂腔镜塔 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 3 | 山东 | |
6 | 医疗柱 | 力文 | CrePort 3700 | 套 | 3 | 山东 | |
7 | LED单灯 | 力文 | CreLed 5700 | 套 | 5 | 山东 | |
8 | LED双灯 | 力文 | CreLed 5700/5500 | 套 | 4 | 山东 | |
9 | LED双灯（挂显示器） | 力文 | CreLed 5700/5500 | 套 | 3 | 山东 | |
10 | 电动液压综合手术床（含高档悬空式骨科牵引架） | 力文 | CreBle 2100 | 套 | 1 | 山东 | |
11 | 高端麻醉机 | 德尔格 | Fabius plus XL | 套 | 1 | 上海 | |
数字化手术室设备系统 | |||||||
1 | 高清医疗影像采集模块 | 联德（LODE） | LD-IE6800 | 套 | 9 | 广州 | |
2 | 高清医疗影像输出模块 | 联德（LODE） | LD-ID6800 | 套 | 9 | 广州 | |
3 | 一体化手术室管控系统 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 3 | 广州 | |
4 | 65寸高清嵌入式液晶显示单元 | 联德（LODE） | LD-S651 | 台 | 3 | 广州 | |
5 | 65寸高清手术室监视器面板（含封边） | 联德（LODE） | 定制 | 套 | 3 | 广州 | |
6 | 27寸吊臂高清专用监视器 | 联德（LODE） | LD-MF27 | 台 | 6 | 广州 | |
7 | License许可证费用 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 3 | 广州 | |
8 | 智能WIFI可视化触摸终端 | 联德（LODE） | LD-TC9100 | 台 | 3 | 广州 | |
9 | 手术室全高清全影摄像机 | 联德（LODE） | LD-HD5215 | 台 | 3 | 广州 | |
10 | 手术室高清术野摄像机 | 联德（LODE） | LD-HD5220 | 台 | 3 | 广州 | |
11 | 影像采集适配器 | 联德（LODE） | 定制 | 套 | 3 | 广州 | |
12 | 智能医疗信息化系统接口软件 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 3 | 广州 | |
13 | 智能语音交互系统 | 迪士普（DSP） | MP300P/MP508 | 套 | 3 | 广州 | |
14 | 一体化控制柜 | 联德（LODE） | 定制 | 台 | 3 | 广州 | |
15 | 高清医疗影像输出模块 | 联德（LODE）/广州 | LD-ID6800 | 套 | 1 | 广州 | |
16 | 智能语音交互系统 | 迪士普（DSP） | MP300P/MP508 | 套 | 1 | 广州 | |
17 | 智能WIFI可视化触摸终端 | 联德（LODE） | LD-TC9100 | 台 | 1 | 广州 | |
18 | 移动式65寸高清液晶显示单元 | 康佳 | 65Z1 | 台 | 1 | 深圳 | |
19 | 集中电源管控系统 | 迪士普（DSP） | D6572II | 台 | 1 | 广州 | |
20 | 数字 (略) 主机系统 | 联德（LODE） | LD-GL6800 | 台 | 1 | 广州 | |
21 | 数 (略) 应用服务器 | 联德（LODE） | LD-YQ6800 | 台 | 1 | 广州 | |
22 | 数字化手术室IP云存储服务终端 | 联德（LODE） | LD-CQ6800 | 台 | 1 | 广州 | |
23 | (略) | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 1 | 广州 | |
24 | 数字 (略) | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 1 | 广州 | |
25 | 软件狗 | 联德（LODE） | V1.0 | 套 | 1 | 广州 | |
26 | 视频编辑软件 | 联德（LODE） | V1.0 | License | 1 | 广州 | |
洁净系统设备 | |||||||
1 | 防护铅板 | 玉鑫 | 2.0mm | ㎡ | 332.9 | 济南 | |
2 | 医用气密封单开平开门 | 佰朗 | 900*2100 | 樘 | 4 | 广州 | |
3 | 医用气密封单开平开门 | 佰朗 | 900*2100 | 樘 | 34 | 广州 | |
4 | 医用气密封子母双开平开门 | 佰朗 | 1200*2100 | 樘 | 1 | 广州 | |
5 | 医用气密封双开平开门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 1 | 广州 | |
6 | 医用气密封双开平开门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 7 | 广州 | |
7 | 医用气密封双开平开门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 1 | 广州 | |
8 | 医用气密封单开铅手动趟门 | 佰朗 | 900*2100（二当量） | 樘 | 2 | 广州 | |
9 | 自动医用气密封单开铅趟门 | 佰朗 | 1500*2100（二当量） | 樘 | 2 | 广州 | |
10 | 医用气密封单开手动趟门 | 佰朗 | 900*2100 | 樘 | 3 | 广州 | |
11 | 自动医用气密封单开趟门 | 佰朗 | 1500*2100 | 樘 | 17 | 广州 | |
12 | 电动/手动趟门支撑钢架 | 佰朗 | / | 樘 | 24 | 广州 | |
13 | 电动门电机 | 佰朗 | / | 套 | 19 | 广州 | |
14 | 输液导轨 | 豪辉 | 直型，4个吊钩 | 套 | 12 | 吴江 | |
15 | 输液导轨 | 豪辉 | U型，4个吊钩 | 套 | 5 | 吴江 | |
16 | 观片灯 | 佰朗 | 四联803*1003*140 | 套 | 4 | 广州 | |
17 | 观片灯 | 佰朗 | 六联1225*1003*140 | 套 | 8 | 广州 | |
18 | 医用不锈钢器械柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
19 | 医用不锈钢麻醉柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
20 | 医用不锈钢药品柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
21 | 医用不锈钢书写台 | 佰朗 | 700*400*300 | 套 | 12 | 广州 | |
22 | 医用不锈钢储物柜 | 佰朗 | 900*1700*350 | 套 | 12 | 广州 | |
23 | 医疗专用恒温柜 | 福意联 | FYL-YS-151L | 套 | 2 | 北京 | |
24 | 洁净专用传递窗 | 佰朗 | 600*600*600 | 套 | 2 | 广州 | |
25 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0609HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
26 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0607HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
27 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0711HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
28 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDX050VR1； | 套 | 1 | 东莞 | |
29 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0505HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
30 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0505HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
31 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0507HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
32 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0505HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
33 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0506HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
34 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0608HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
35 | 医疗洁净专用卫生型循环机组 | 欧科/EK | EKDM0911HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
36 | 医疗洁净专用卫生型新风机组 | 欧科/EK | EKDM0811HD； | 套 | 1 | 东莞 | |
37 | 医疗洁净专用卫生型新风机组 | 欧科/EK | EKDM0709HE； | 套 | 1 | 东莞 | |
38 | 风冷冷凝机组 | 欧科/EK | 5HP，制冷量：12KW | 套 | 1 | 东莞 | |
39 | 吊顶式空气消毒机 | 佳田 | JT-Y-100DX | 台 | 3 | 山东 | |
40 | 吊顶式空气消毒机 | 佳田 | JT-Q-150DX | 台 | 4 | 山东 | |
41 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 万级2600*1400*500四风口 | 套 | 2 | 广州 | |
42 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 千级2600*1800*500四风口 | 套 | 1 | 广州 | |
43 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 百级2600*2400*500八风口 | 套 | 1 | 广州 | |
44 | 手术室专用层流送风天花 | 佰朗 | 1400*1400*502含H14效率过滤器 | 套 | 1 | 广州 | |
45 | 医用风机盘管 | 欧科/EK | 制冷量：4.2KW，功率：59W，机外余压：30Pa | 台 | 6 | 东莞 | |
46 | 医用风机盘管控制器 | 欧科/EK | 液晶显示 | 套 | 6 | 东莞 | |
47 | 分体空调 | 欧科/EK | 2HP，天花嵌入式，单冷，制冷量5KW（UPS间用） | 套 | 1 | 东莞 | |
48 | 手术室专用多功能控制屏 | 赛科 | / | 套 | 12 | 广州 | |
49 | 手术室控制屏底箱 | 佰朗 | / | 套 | 12 | 广州 | |
50 | 洁净空调组合式多功能控制箱 | 赛科 | / | 套 | 2 | 广州 | |
51 | 洁净空调机组专用自控系统 | 赛科 | / | 套 | 13 | 广州 | |
52 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
53 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 4 | 吴江 | |
54 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
55 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
56 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
57 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
58 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 4 | 吴江 | |
59 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
60 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 5 | 吴江 | |
61 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
62 | 洁净专用消音器 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
63 | 洁净专用消音弯头 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
64 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 11 | 吴江 | |
65 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 3 | 吴江 | |
66 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 30 | 吴江 | |
67 | 洁净高效送风口 | 豪辉 | / | 个 | 6 | 吴江 | |
68 | 洁净中效下回风口 | 豪辉 | / | 个 | 20 | 吴江 | |
69 | 洁净中效下回风口 | 豪辉 | / | 个 | 18 | 吴江 | |
70 | 洁净高效下回风口 | 豪辉 | / | 个 | 6 | 吴江 | |
71 | 洁净高效下排风口 | 豪辉 | / | 个 | 2 | 吴江 | |
72 | 洁净高效上排风口 | 豪辉 | / | 个 | 1 | 吴江 | |
73 | 洁净中效上排风口 | 豪辉 | / | 个 | 5 | 吴江 | |
74 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：5kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 4 | 东莞 | |
75 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：10kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 3 | 东莞 | |
76 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：15kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 1 | 东莞 | |
77 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：20kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 2 | 东莞 | |
78 | 电极式加湿器 | 欧科/EK | 加湿量：45kg/h，配阻垢清洁装置，原装原厂加湿控制器 | 套 | 1 | 东莞 | |
79 | 手术室专用密封灯带（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 4 | 东莞 | |
80 | 手术室专用密封灯带（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 8 | 东莞 | |
81 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 6 | 东莞 | |
82 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 54 | 东莞 | |
83 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 2 | 东莞 | |
84 | 医用洁净密封灯盘（LED光源） | 中工通明 | / | 套 | 44 | 东莞 | |
85 | 医用洁净吊顶灯盘 | 中工通明 | / | 套 | 33 | 东莞 | |
86 | 医用洁净吊顶灯盘 | 中工通明 | / | 套 | 5 | 东莞 | |
87 | LED支架灯 | 中工通明 | / | 套 | 4 | 东莞 | |
88 | 耐高温防爆灯 | 中工通明 | / | 套 | 3 | 东莞 | |
89 | 手术室指示灯 | 佰朗 | / | 套 | 12 | 广州 | |
90 | 放射中指示灯 | 佰朗 | / | 套 | 2 | 广州 | |
91 | 总配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
92 | 总配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
93 | 分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
94 | 分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
95 | 分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
96 | 空调配电箱 | 赛科 | / | 套 | 1 | 广州 | |
97 | 复苏室配电箱 | 赛科 | / | 套 | 2 | 广州 | |
98 | 手术室分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 10 | 广州 | |
99 | 手术室分配电箱 | 赛科 | / | 套 | 2 | 广州 | |
100 | 医疗洁净专用IT隔离电源 | 深海诺 | / | 套 | 13 | 深圳 | |
101 | 医疗洁净专用IT隔离电源 | 深海诺 | / | 套 | 1 | 深圳 | |
102 | UPS | 国内品牌 | 60KVA 后备时间30分钟 | 套 | 1 | 国产 | |
103 | 四层手术部分区医气阀门箱（4路） | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
104 | III级、普通手术室阀门分箱A（3气） | 正邦 | / | 套 | 8 | 日照 | |
105 | I级、II级手术室阀门分箱B（4气） | 正邦 | / | 套 | 4 | 日照 | |
106 | III级、普通手术室藏墙终端箱A（4气4终端） | 佰朗 | 900*250*80 | 套 | 8 | 广州 | |
107 | I级、II级手术室藏墙终端箱A（5气5终端） | 佰朗 | 900*250*80 | 套 | 4 | 广州 | |
108 | 四路气体报警屏 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
109 | 2+2二氧化碳全自动切换汇流排 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
110 | 2+2氮气全自动切换汇流排 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
111 | 氧气流量计 | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
112 | 楼层气体稳压箱（氧气） | 正邦 | / | 套 | 1 | 日照 | |
113 | 氧气终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
114 | 笑气终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
115 | 二氧化碳终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
116 | 氮气终端 | 正邦 | / | 个 | 4 | 日照 | |
117 | 真空吸引终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
118 | 麻醉废气终端 | 正邦 | / | 个 | 12 | 日照 | |
119 | 麻醉废气排放泵 | 正邦 | / | 台 | 1 | 日照 | |
120 | 花瓣形杜邦落地式三位洗手池 | 佰朗 | 2000*600*1900 | 套 | 1 | 广州 | |
121 | 花瓣形杜邦落地式两位洗手池 | 佰朗 | 1500*600*1900 | 套 | 1 | 广州 | |
122 | 医用一位不锈钢污洗槽 | 佰朗 | 600*800*600 | 套 | 1 | 广州 | |
123 | 医用二位不锈钢污洗槽 | 佰朗 | 1400*800*600 | 套 | 1 | 广州 | |
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
湖南
湖南
湖南
湖南
湖南
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
