一.合同名称：太和法院审判法庭建设项目合同

二.合同编号：TH2023GC0038

三.项目名称： 太和法院审判法庭建设项目

四.项目编号：TH2023GC0038

五.发包人：太 (略) 、太和县重点工程建设管理中心

六.承包人：安徽 (略) （联合体成员：安徽 (略) ）

七.所属行业：建筑业

八.签订时间：2023-8-18

九.合同价格：*.97元

十.承包方项目负责人：张天伟

十一.工期：365日历天

十二.质量标准：合格

十三.付款方式：本工程按月拨付工程进度款， 付款节点为： ①每月支付一次， 按申报当月 25 日至上月 26 日 所完成工程量的 80%支付工程进度款； ②工程竣工验收 (含消防、人防等) 合格并完成移交， 付 至完成工程量价款的 90%；③发包人委托的第三方协审单位完成结算审核报告后，付至结算审核 审定金额的 98% (如质量保证金采用保函、保证保险等方式的， 付至结算价款的 100%) ；④县审计机关完成复审且缺陷责任期满后无质量问题付清余额（无息）。材料价格调整及变更价款随工程进度款同期同比例支付。

十四.相应的违规处理及变更处理：详见附件。

一.合同名称：太和法院审判法庭建设项目合同

二.合同编号：TH2023GC0038

三.项目名称： 太和法院审判法庭建设项目

四.项目编号：TH2023GC0038

五.发包人：太 (略) 、太和县重点工程建设管理中心

六.承包人：安徽 (略) （联合体成员：安徽 (略) ）

七.所属行业：建筑业

八.签订时间：2023-8-18

九.合同价格：*.97元

十.承包方项目负责人：张天伟

十一.工期：365日历天

十二.质量标准：合格

十三.付款方式：本工程按月拨付工程进度款， 付款节点为： ①每月支付一次， 按申报当月 25 日至上月 26 日 所完成工程量的 80%支付工程进度款； ②工程竣工验收 (含消防、人防等) 合格并完成移交， 付 至完成工程量价款的 90%；③发包人委托的第三方协审单位完成结算审核报告后，付至结算审核 审定金额的 98% (如质量保证金采用保函、保证保险等方式的， 付至结算价款的 100%) ；④县审计机关完成复审且缺陷责任期满后无质量问题付清余额（无息）。材料价格调整及变更价款随工程进度款同期同比例支付。

十四.相应的违规处理及变更处理：详见附件。