详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项目合同公示
(招标编号：SL.V2023-B-210)
一、中标人信息：
标段（包）[001]红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项目：
中标人：天津 (略) (略)
中标价格：19.*万元
二、其他：
一、合同主体信息
采购人（*方）： (略) (略) 管理服务中心
地址： (略) 红桥区邵公庄大街1号
联系方式：022-*
供应商（*方）：天津 (略) (略)
地址： (略) 红桥区*字沽街道四新道11号
联系方式：*
二、合同主要信息
主要标的名称：红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项目
规格型号：详见附件
主要标的数量：1项
合同金额：*.60元
履约期限、地点等简要信息：详见附件
采购方式：比选
三、合同签订日期：2024年01月10日
四、其他补充事宜：详见附件
三、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
四、联系方式
招标人： (略) (略) 管理服务中心
地址： (略) 红桥区邵公庄大街1号
联系人：陈老师
电
话：022-*
电子邮件：/
招标代理机构： (略) 赛 (略)
地
址： (略) 红桥区咸阳北路银泰大厦B座9层
联系人：吴丹
电话：
022-*
电子邮件：*@*26.com
道美拉坪孤小
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：
(签名)
招标人或其招标代理机构：
(盖章)
】
(略)
小型建设工程施工合同
(SLV2023-B-210)
工程名称：红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项且
工程编号：SLV2023-B-210
建设单位： (略) (略) 管理服务中心
施工单位：天排 (略) (略)
签订日期：
1
(略) 城乡建设委员会
(略) 工商行政管理局
(略) 小型建设工程施工合同
发包方：（简称*方）大 (略) 管理服务中心
承他方：（简称*方）津玉智慧城运普管理有限公
依照《中华人民共和国民法典》、（中华人民共和国建筑法》及国家工商
行改管理同和建设部领发的《建设工程施工合同GF一2017一0201示范文本》结
(略) 有关规定，经双方协商-致，签订本合同。
第一条
小型施工概况
1.】工程名称：红桥区勒位道与纪念馆路山微改造项H
1.2工程地点：：红桥区勒俭道纪念馆路交口。
1.3工程内容：（详见工程项H一览表）》
1.4承包范围：足形花尚岩花池挡土墙拆除、拆除中心盟离登2米岛毯
艺围栏、移植龙种养护海棠、移植栽种养护大叶黄扬、移植龙种养护金
叶女贞、恢复异形花岗岩花池挡十墙、恢复中心隔离带2米高铁艺围栏、
种植土回填，详见工程量清单。
1.5承包方式：包工包料
1.6合同价款：本小型施工造价*.6元（含税）。
金额大写：点击查看>>万*任*佰造*元*角。
第二条小型施工期限
2.1全部小型施工开工日期：本小型施工定于24年L月”日开工。
2.2全部小型施工竣工日期：本小型施工定于四4年1月日竣工。
2.3全部小型施工总日历天数7天。
2.4
各单项小型施工开竣工日期详见工程项目一览表。
2.5保修期：木项目整体免费保修期限为一年，保修期限白竣工验收合格
之门起计算。
第三条工期延误与工期奖罚
31延期开。*方因故不德按时开，应在约定的开1H提前天
向*方提出延期开工的理由和要求。*方代表应在三天内5面答复*方，*方
同意延期要求，工期应椭延，如*方弹由不允是，*方不同意延明成*方未
在规定时间内提延期开工要求，工上期不予颗延
3.2暂停施工，*方代表认为必婴时，可提出新停施工婴求并在修工后48
小时内提出处理意见。*方在实施*方代表处理章见后，应及时提出复工要求，
*方代表在24小时内予以答复。停工责任在*方的，由*方承担发牛的费用。
3.3工期延议。下列情况造成竣上H推迟的，经*方代表确认，上期相
成顺延。
3.3.】1工程量变化和设计变更。
3.3.2一周内，非*方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过
8小时。
3.3.3
施工中遇到不可预见障碍物或古慕、文物、流沙等需处理时。
3.3.4*方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非**双方造成
的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对小型施工
造成损害的自然灾害)。
*方在以上情况发生后五天内向*方提出报告，*方在收到报告后五天内
予以确认答复。
非上述原因，小型施工不能按合同工期竣工，*方承担违约贵任。
3.4工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，小型施工提
前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：
3.4.1
无
第四条
*方工作
4.1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
4.2将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接军施工现场双方商定地
点，并保证施1明间的需交
4.3*方不按合同约定完成1作流成路捐失，德长粗华济点行。阿州
应顿延。
第五条*方工作
5】*方必须按合同汇期细织换上，接受*方对进度的检作监得。
5,2已竣小形施工在验收之前，负责对完小形海工的成品保护。保护期
何发生损坏系*方责任由*方负责修复，*方提前使用后发生损坏且查明捞坏
系因*方使用不当造成血所产生的缘理费用由*方承。
5.3按约定的装求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护
作。
5.4 (略) 关于燕工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建
筑物无污染，现场无建筑垃圾。
*方不按合同约定完成工作，造成小型施工损失，应承担经济责任，
第六条价款支付与调整
6.】项日炎工验收合格后30日内根据实际发生工程量进行结算，按照造价
市核结算后的金额支付至97%，烈余3%质保期满后一次性无息支付定成，
6.2合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得拉自改变，但发生以
下情况之一的可以调整。
6.2.】*方同意的设计变更及工程量增减。
6.2.2工程造价管理部门公布的价格调整。
6.2.3双方约定的其它增减或调整。
6.3*方付款前，*方应当向*方开具等额的合格打效发票，杏则*方有
权拒绝付款且无须承担任何违约贵任，*方不得因此停止：施工、提供保修服务。
因发票问题引起的金部纠纷山*方自行承担。
第七条质量与验收
7.】*方应认真按照国家领布的施工验收规范及小型施工设计图纸要求进
行施工，接受*方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项小型施工，
A
工款的5%向*方文付逃约金，并综货此给*方造成的个滋尖、省阴超过7
天的，*方有杖解除合同。
1
10.2*方完成的族质不符合合同约定，*方有权要求*方进行修理
1
承作等，*方邦绝修理、重作或修理、承作后不能达到金同目的，*方行权解
除个同，同时有权要求*方支付本小州海了总价款20%的班约金，并略偿山此给
*方透成的全部损失
10.3除木合同另有约定外，*方指自解除合同的，*方行权要求*方支付
木合同总价款20%的违约金，非赔供山此给*方造成的全部损失。
第十一条争议，仲栽
11.1**双方在合同执行过程中发生争议，当事人应木着协商的原则解决。
协商不成时，可按下列第②种方式解决：
①向
仲裁委员会申请仲拔：
②向工程所 (略) 起诉。
第十二条*、*方驻工地代表
13.1*方驻工地代表姓名：郝岩一。
13.2*方委托监理工程师姓名：
被授权范围
13.3*方驻工地代表姓名：李连。
第十三条
合同份数及有效期
13.】本合同一式*份。*方*份，*方*份，具有同等法律效力。
13.2本合同自双方签订之日起生效。
合同签订时间：2晔_年L月n日
合同签订地点： (略) (略) 管理服务中心
发包方（盖）
承包方（盖章
单位地址
单位地址：
法定代表火（盖章）
法定代表人（盖餐）
电
话
电话：
*
05015
开户银行：
开户银行：
帐
号：
帐
号：详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项目合同公示
(招标编号：SL.V2023-B-210)
一、中标人信息：
标段（包）[001]红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项目：
中标人：天津 (略) (略)
中标价格：19.*万元
二、其他：
一、合同主体信息
采购人（*方）： (略) (略) 管理服务中心
地址： (略) 红桥区邵公庄大街1号
联系方式：022-*
供应商（*方）：天津 (略) (略)
地址： (略) 红桥区*字沽街道四新道11号
联系方式：*
二、合同主要信息
主要标的名称：红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项目
规格型号：详见附件
主要标的数量：1项
合同金额：*.60元
履约期限、地点等简要信息：详见附件
采购方式：比选
三、合同签订日期：2024年01月10日
四、其他补充事宜：详见附件
三、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
四、联系方式
招标人： (略) (略) 管理服务中心
地址： (略) 红桥区邵公庄大街1号
联系人：陈老师
电
话：022-*
电子邮件：/
招标代理机构： (略) 赛 (略)
地
址： (略) 红桥区咸阳北路银泰大厦B座9层
联系人：吴丹
电话：
022-*
电子邮件：*@*26.com
道美拉坪孤小
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：
(签名)
招标人或其招标代理机构：
(盖章)
】
(略)
小型建设工程施工合同
(SLV2023-B-210)
工程名称：红桥区勤俭道与纪念馆路南口微改造项且
工程编号：SLV2023-B-210
建设单位： (略) (略) 管理服务中心
施工单位：天排 (略) (略)
签订日期：
1
(略) 城乡建设委员会
(略) 工商行政管理局
(略) 小型建设工程施工合同
发包方：（简称*方）大 (略) 管理服务中心
承他方：（简称*方）津玉智慧城运普管理有限公
依照《中华人民共和国民法典》、（中华人民共和国建筑法》及国家工商
行改管理同和建设部领发的《建设工程施工合同GF一2017一0201示范文本》结
(略) 有关规定，经双方协商-致，签订本合同。
第一条
小型施工概况
1.】工程名称：红桥区勒位道与纪念馆路山微改造项H
1.2工程地点：：红桥区勒俭道纪念馆路交口。
1.3工程内容：（详见工程项H一览表）》
1.4承包范围：足形花尚岩花池挡土墙拆除、拆除中心盟离登2米岛毯
艺围栏、移植龙种养护海棠、移植栽种养护大叶黄扬、移植龙种养护金
叶女贞、恢复异形花岗岩花池挡十墙、恢复中心隔离带2米高铁艺围栏、
种植土回填，详见工程量清单。
1.5承包方式：包工包料
1.6合同价款：本小型施工造价*.6元（含税）。
金额大写：点击查看>>万*任*佰造*元*角。
第二条小型施工期限
2.1全部小型施工开工日期：本小型施工定于24年L月”日开工。
2.2全部小型施工竣工日期：本小型施工定于四4年1月日竣工。
2.3全部小型施工总日历天数7天。
2.4
各单项小型施工开竣工日期详见工程项目一览表。
2.5保修期：木项目整体免费保修期限为一年，保修期限白竣工验收合格
之门起计算。
第三条工期延误与工期奖罚
31延期开。*方因故不德按时开，应在约定的开1H提前天
向*方提出延期开工的理由和要求。*方代表应在三天内5面答复*方，*方
同意延期要求，工期应椭延，如*方弹由不允是，*方不同意延明成*方未
在规定时间内提延期开工要求，工上期不予颗延
3.2暂停施工，*方代表认为必婴时，可提出新停施工婴求并在修工后48
小时内提出处理意见。*方在实施*方代表处理章见后，应及时提出复工要求，
*方代表在24小时内予以答复。停工责任在*方的，由*方承担发牛的费用。
3.3工期延议。下列情况造成竣上H推迟的，经*方代表确认，上期相
成顺延。
3.3.】1工程量变化和设计变更。
3.3.2一周内，非*方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过
8小时。
3.3.3
施工中遇到不可预见障碍物或古慕、文物、流沙等需处理时。
3.3.4*方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非**双方造成
的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对小型施工
造成损害的自然灾害)。
*方在以上情况发生后五天内向*方提出报告，*方在收到报告后五天内
予以确认答复。
非上述原因，小型施工不能按合同工期竣工，*方承担违约贵任。
3.4工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，小型施工提
前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：
3.4.1
无
第四条
*方工作
4.1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
4.2将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接军施工现场双方商定地
点，并保证施1明间的需交
4.3*方不按合同约定完成1作流成路捐失，德长粗华济点行。阿州
应顿延。
第五条*方工作
5】*方必须按合同汇期细织换上，接受*方对进度的检作监得。
5,2已竣小形施工在验收之前，负责对完小形海工的成品保护。保护期
何发生损坏系*方责任由*方负责修复，*方提前使用后发生损坏且查明捞坏
系因*方使用不当造成血所产生的缘理费用由*方承。
5.3按约定的装求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护
作。
5.4 (略) 关于燕工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建
筑物无污染，现场无建筑垃圾。
*方不按合同约定完成工作，造成小型施工损失，应承担经济责任，
第六条价款支付与调整
6.】项日炎工验收合格后30日内根据实际发生工程量进行结算，按照造价
市核结算后的金额支付至97%，烈余3%质保期满后一次性无息支付定成，
6.2合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得拉自改变，但发生以
下情况之一的可以调整。
6.2.】*方同意的设计变更及工程量增减。
6.2.2工程造价管理部门公布的价格调整。
6.2.3双方约定的其它增减或调整。
6.3*方付款前，*方应当向*方开具等额的合格打效发票，杏则*方有
权拒绝付款且无须承担任何违约贵任，*方不得因此停止：施工、提供保修服务。
因发票问题引起的金部纠纷山*方自行承担。
第七条质量与验收
7.】*方应认真按照国家领布的施工验收规范及小型施工设计图纸要求进
行施工，接受*方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项小型施工，
A
工款的5%向*方文付逃约金，并综货此给*方造成的个滋尖、省阴超过7
天的，*方有杖解除合同。
1
10.2*方完成的族质不符合合同约定，*方有权要求*方进行修理
1
承作等，*方邦绝修理、重作或修理、承作后不能达到金同目的，*方行权解
除个同，同时有权要求*方支付本小州海了总价款20%的班约金，并略偿山此给
*方透成的全部损失
10.3除木合同另有约定外，*方指自解除合同的，*方行权要求*方支付
木合同总价款20%的违约金，非赔供山此给*方造成的全部损失。
第十一条争议，仲栽
11.1**双方在合同执行过程中发生争议，当事人应木着协商的原则解决。
协商不成时，可按下列第②种方式解决：
①向
仲裁委员会申请仲拔：
②向工程所 (略) 起诉。
第十二条*、*方驻工地代表
13.1*方驻工地代表姓名：郝岩一。
13.2*方委托监理工程师姓名：
被授权范围
13.3*方驻工地代表姓名：李连。
第十三条
合同份数及有效期
13.】本合同一式*份。*方*份，*方*份，具有同等法律效力。
13.2本合同自双方签订之日起生效。
合同签订时间：2晔_年L月n日
合同签订地点： (略) (略) 管理服务中心
发包方（盖）
承包方（盖章
单位地址
单位地址：
法定代表火（盖章）
法定代表人（盖餐）
电
话
电话：
*
05015
开户银行：
开户银行：
帐
号：
帐
号：121