一、项目基本情况

采购项目编号：HNHS-CG-HH(略)

采购项目名称：麻阳消防救援大队202 (略) 翻新及库室装修改造工程

二、项目废标/流标的原因

/

三、其他补充事宜

采购合同编号： (略)

采购人（全称）： 麻阳苗族自治县消防救援大队 （(略)方）

供应商（全称）： (略) (略) （(略)方）

为了保护(略)、(略)双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称： 麻阳消防救援大队202 (略) 翻新及库室装修改造工程

（2）采购计划编号： HNHS-CG-HH(略)

（3）项目内容： 麻阳苗族自治县消防救援大队，202 (略) 翻新及库室装修改造，具体内容详见图纸及工程量为准。

（工程项目）承包范围： / 项目经理： / 。

2.合同金额

（1）合同金额小写： (略).050元整

大写： (略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元零(略)角整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同加固定单价 。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2024年12月14日，完成日期：2025年 2 月 12 日。总日历天数： 60 天 天。

地点： 麻阳苗族自治县消防救援大队

方式： 现场履约

4.付款：

1、 合同签订后五个工作日支付合同金额30%，项目完成后支付合同金额50%，项目通过验收后，支付至结算审计金额的97%，余下3%作为质保金一年后无息支付 。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁 □ 向工程所 (略) 提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中(略)方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同格式条款及其附件

（6）专用合同条款

（7）通用合同条款（如果有）

（8）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（9）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自 签订日 生效。

8.合同份数

本合同一式 (略) 份，采购人执 (略) 份，供应商执 (略) 份，均具有同等法律效力。

9.项目变更说明

工程变更说明：施工期间对合同约定的工程项目，如需变更，双方应协商一致现场签证，变更签证单经双方签字盖章后作为竣工结算及工程顺延的依据。实际工程量与图纸及预算不相符时，施工单位应该及时提出并报送至建设单位，经确认及签证核准后按实际工程量进行结算。

10：工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经(略)方确认，工期相应顺延；

（1）、工程量变化及设计变更；

（2）、不可抗力；

（3）、(略)方同意工期延误的其它情况；

2、因(略)方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因(略)方原因造成工程质量存在问题的，返工费由(略)方承担，工期不顺延。

3、(略)方过错，造成停工、窝工等，每延误一天，应向(略)方支付违约金1000元。因(略)方接到(略)方通知之日起验收，不由(略)方承担工期延误之责，且(略)方每延误一天，赔偿金1000元。

4、因(略)方过错，使工程质量达不到约定的标准，由(略)方负责修理，工期不顺延。

5、因(略)方过错，致使工期延误，每延误一天向(略)方支付违约金1000元。

6、(略)(略)双方都有过错，则互不追究工期责任，工期时间则按实际发生约定。

11：(略)方权责

1. 向(略)方单位提供所需的场地、水、电等；

2、(略)方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查；

3、组织人员验收(略)方的工程；

12：(略)方权责

1、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务；

2、严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定。严格按照图纸进行施工；

3、工程竣工未移交(略)方之前，对现场的一切设施和工程成品进行保护；

4、全力配合(略)方及相关单位的检查和验收工作。

13：质量标准

1、(略)方应确保工程质量满足国家相关建筑工程质量标准和(略)方要求。

2、工程完成后应通过(略)方或第三方机构的验收。

3、在两年内，工程出现质量问题，(略)方需要及时予以维修或置换,本工程终身售后。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

(略) 方：（公章） (略) 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：麻阳苗族自治县消防救援大队　　　　　

地址： (略) 麻阳苗族自治县高村 (略) 34 号　　　　　　　　

联系方式：万先生(略)　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：湖南 (略) 　　　　　　　　　　　　

地　址： (略) (略) 澳海公园1号（ (略) ）　　　　　　　　　　　　

联系方式：向先生(略)　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：万先生

电　话：　　(略)

一、项目基本情况

采购项目编号：HNHS-CG-HH(略)

采购项目名称：麻阳消防救援大队202 (略) 翻新及库室装修改造工程

二、项目废标/流标的原因

/

三、其他补充事宜

采购合同编号： (略)

采购人（全称）： 麻阳苗族自治县消防救援大队 （(略)方）

供应商（全称）： (略) (略) （(略)方）

为了保护(略)、(略)双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称： 麻阳消防救援大队202 (略) 翻新及库室装修改造工程

（2）采购计划编号： HNHS-CG-HH(略)

（3）项目内容： 麻阳苗族自治县消防救援大队，202 (略) 翻新及库室装修改造，具体内容详见图纸及工程量为准。

（工程项目）承包范围： / 项目经理： / 。

2.合同金额

（1）合同金额小写： (略).050元整

大写： (略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元零(略)角整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同加固定单价 。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2024年12月14日，完成日期：2025年 2 月 12 日。总日历天数： 60 天 天。

地点： 麻阳苗族自治县消防救援大队

方式： 现场履约

4.付款：

1、 合同签订后五个工作日支付合同金额30%，项目完成后支付合同金额50%，项目通过验收后，支付至结算审计金额的97%，余下3%作为质保金一年后无息支付 。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁 □ 向工程所 (略) 提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中(略)方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同格式条款及其附件

（6）专用合同条款

（7）通用合同条款（如果有）

（8）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（9）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自 签订日 生效。

8.合同份数

本合同一式 (略) 份，采购人执 (略) 份，供应商执 (略) 份，均具有同等法律效力。

9.项目变更说明

工程变更说明：施工期间对合同约定的工程项目，如需变更，双方应协商一致现场签证，变更签证单经双方签字盖章后作为竣工结算及工程顺延的依据。实际工程量与图纸及预算不相符时，施工单位应该及时提出并报送至建设单位，经确认及签证核准后按实际工程量进行结算。

10：工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经(略)方确认，工期相应顺延；

（1）、工程量变化及设计变更；

（2）、不可抗力；

（3）、(略)方同意工期延误的其它情况；

2、因(略)方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因(略)方原因造成工程质量存在问题的，返工费由(略)方承担，工期不顺延。

3、(略)方过错，造成停工、窝工等，每延误一天，应向(略)方支付违约金1000元。因(略)方接到(略)方通知之日起验收，不由(略)方承担工期延误之责，且(略)方每延误一天，赔偿金1000元。

4、因(略)方过错，使工程质量达不到约定的标准，由(略)方负责修理，工期不顺延。

5、因(略)方过错，致使工期延误，每延误一天向(略)方支付违约金1000元。

6、(略)(略)双方都有过错，则互不追究工期责任，工期时间则按实际发生约定。

11：(略)方权责

1. 向(略)方单位提供所需的场地、水、电等；

2、(略)方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查；

3、组织人员验收(略)方的工程；

12：(略)方权责

1、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务；

2、严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定。严格按照图纸进行施工；

3、工程竣工未移交(略)方之前，对现场的一切设施和工程成品进行保护；

4、全力配合(略)方及相关单位的检查和验收工作。

13：质量标准

1、(略)方应确保工程质量满足国家相关建筑工程质量标准和(略)方要求。

2、工程完成后应通过(略)方或第三方机构的验收。

3、在两年内，工程出现质量问题，(略)方需要及时予以维修或置换,本工程终身售后。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

(略) 方：（公章） (略) 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：麻阳苗族自治县消防救援大队　　　　　

地址： (略) 麻阳苗族自治县高村 (略) 34 号　　　　　　　　

联系方式：万先生(略)　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：湖南 (略) 　　　　　　　　　　　　

地　址： (略) (略) 澳海公园1号（ (略) ）　　　　　　　　　　　　

联系方式：向先生(略)　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：万先生

电　话：　　(略)