天元区新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务合同公告
发送至邮箱
天元区新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务合同公告
天元区新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务合同公告
公告日期:2024年12月19日
工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务合同
工程名称： (略) 新韶溪港排渍站新建工程
工程地点: (略) (略)
发包人： (略) (略) 河湖管理服务中心
承包人：湖南省水 (略)
签订日期： 年 月 日
发包人（全称）： | (略) (略) 河湖管理服务中心 |
承包人（全称）： | 湖南省水 (略) |
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 (略) 新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程名称： | (略) 新韶溪港排渍站新建工程 |
工程所在地详细地址： | (略) (略) (略) 街道 |
工程任务： | 本工程建设内容为新建新韶溪港排清站(含泵站和自排闸两部分)，改造高、低排引水渠。 建设内容：建设泵站厂房及管理用房、进水箱涵、拦污栅、前池、蓄水池、出水管等。项目总用地面积(略)平方米，设计总装机4800千瓦(6X800千瓦)，设计排渍流量40立方米/秒。 |
勘察服务内容： | 根据发包人要求进行工程现场勘察并按要求提交勘察成果（文本、表格、图纸等）。 承包人（勘察单位）有义务在合同约定的交付期限内，向发包人交付完整的勘察成果。电子版内容应涵盖所有勘察阶段的相关文件，具体包括：勘察报告（Word格式和pdf发包人要求及时提供，承包人应对提交成果资料的合法性、真实性和完整性负责。 |
设计服务内容： | 根据发包人要求进行如下服务： 1.初步设计：承包人应在合同生效后的10日内，完成初步设计工作，并向发包人提交合格完整的成果资料。初设成果资料应包括但不限于初设报告、图纸、工程概算等内容。初步设计应符合国家和地方相关法律法规、规范标准以及发包人提出的设计要求和项目目标。 2.招标设计：在发包人确认初步设计成果后的10日内，承包人应完成招标设计工作，按照发包人要求及时完善充实相关内容后向发包人提交招标设计成果。招标设计成果应包括但不限于达到图审深度的设计图纸等，以满足招标需要。招标设计应与初步设计保持一致和衔接。 承包人（设计单位）有义务在合同约定的交付期限内，向发包人交付完整合格的设计成果。电子版内容应涵盖所有设计阶段的相关文件，具体包括：招标图（dwg 格式和 pdf 格式）、初设报告（Word格式和pdf格式）及概算书（xls 格式和 pdf 格式）等。 3.发包人有关本工程初步设计和招标设计的其他需求。 |
预算服务内容： | 根据发包人要求进行工程造价咨询报告及清单编制，承包人应在招标设计图纸定稿后5日内向发包人交付完整合格的预算编制成果。电子版内容包括：预算报告（Word格式和pdf格式）及符合招标要求的工程量清单（xls格式和 pdf格式）等，承包人应对提交成果资料的合法性、真实性和完整性负责。 |
合同履行期限： | 合同签订时间次日起至本工程相关招标流程完成 |
（1）承包人应当根据本工程的勘察、设计、预算内容和不同阶段的任务、目的、要求等进行编制，交付的成果内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。
（2）承包人采用的主要技术标准是：符合国家和湖南省相关行业技术现行要求，达到国家和湖南省相关验收合格标准、规范的相关规定（以标准更高的为准）。
本工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务项目中标金额为￥(略).00元（含税价）（大写：人民币：(略)(略)(略)万(略)仟元整），最终合同金额以结算审定金额为准。
项目负责人： 联系方式： ，发包人要求撤换不能胜任本职工作等的项目负责人或其他人员的，承包人应予以撤换。
5.合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中承包人作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）本合同协议书；
（3）成交通知书；
（4）响应文件；
（5）政府采购合同专用条款；
（6）政府采购合同通用条款；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
6.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
6.2承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察、初步设计、招标设计、预算相关服务等并免费对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补直至满足发包人要求。
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
本合同自双方签字盖章生效，一式(略)份，发包人执(略)份，承包人执(略)份，具有同等法律效力。
（签章页）
发包人 | 承包人 | |
| 单位名称 （公章） | (略) (略) 河湖管理服务中心 | 湖南省水 (略) |
| 法人代表或委托代理人 （签字） | ||
地址 | ||
电话 | ||
账户信息 | 账户名称： 开户行： 账号： | 账户名称：湖南省水 (略) 开户行： 账号： |
(略) (略) 政府采购管理办公室备案意见（签章）： | ||
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
发包人须与设计人一起，现场明确1.1条规定服务内容的具体地址。因发包人原因在施工期需要改变服务内容的具体地址，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
发包人应当在工程设计前向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的工作，提供符合技术标准及合同要求的概算、图集、报告。
设计人应做好方案编制的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的方案编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。
1.发包人其它义务：无。
2. 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
1. 承包人其他义务：无。
2. 项目负责人
姓名 | 执业资格或职称 | 证书号 | 联系电话 | 通信地址 |
1. 工程设计的特殊要求：无。
2. 工程的合理使用寿命年限：参照国家相关规范和标准。
1. 承包人完成项目前期全部勘察、初设、招标设计及预算任务，提交完整、合格的服务成果并经发包人验收合格后，发包人向承包人支付至合同金额的80%;本工程相关招标流程完成后，开展结算工作，财评结算完成后支付结算审定金额的全部剩余价款。
2. 发票与凭证：
在支付本合同服务费时，承包人应向发包人提供合法有效的发票和相关费用明细凭证。发包人在收到完整的发票和凭证后，按照合同约定的时间和方式进行支付。
若承包人未能及时提供发票和凭证，发包人有权延迟支付费用，直至承包人提供完整且符合要求的材料为止，且延迟支付期间不构成发包人违约。
1.成果使用单位须按照《中华人民共和国保守秘密法》、《中华人民共和国保守秘密实施办法》等相关法律法规要求，采取必要措施，确保成果涉密部分的安全。
2.承包人为发包人所编制文件的著作权的归属：归发包人。
3.提供成果的方式为纸质版和电子版（包含word、wps、pdf、cad等类型文件成果），且成果仅限于本项目使用。
1.承包人应于2024年12月10日前提交满足评审要求的勘察、初步设计和预算成果资料，由于承包人的原因造成成果文件提交迟延的，每延误一天，应减收该项目费用总额的1‰。
2.承包人应在项目评审后（如设计范围、内容等有调整，应由相关各方确定最终方案后）5个工作日内修改、完善好初步设计报告、图纸及概算报批稿，并获得初步设计批复，报省厅备案。由于承包人的原因，未通过有关部门审查的，承包人应立即采取补救措施直至符合标准为止，由此造成设计文件提交迟延，每延误一天，应减收该项目设计费用总额的1‰。
3.由于承包人原因造成工程出现较大设计变更导致本项目单项设计方案变更造价变化超过施工合同金额10%及以上，金额小于(略)元的，承包人应减收该项目设计费用总额的10%；金额大于(略)元的，但不超过(略)元的，承包人应减收该项目设计费用总额的20%；金额大于(略)元，每增加(略)元（不足整(略)元不计算），承包人在减收项目设计费用总额的20%的基础上，再减收项目设计费用总额的5%； 以此类推，直到减收至项目设计费的100%，如减收的设计费无法祢补对发包人造成的损失，承包人应另行承担赔偿责任。由于发包人原因造成较大设计变更的，应根据变更部分工程投资纳入设计结算审计（较大变更包括但不限于：方案调整、设计范围改变、设计内容更改等）。
4.承包人在提交成果资料前，应自行进行内部审核，确保其符合法律规定及合同约定的质量标准及要求。承包人提交的阶段成果不符合相关规范要求的包括但不限于勘察设计预算文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分等缺陷，承包人应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正且发包人有权拒付该工程项目设计费，直至承包人整改合格，承包人拒不整改、无法整改或已造成实际损失的，发包人有权拒付该工程项目设计费并要求承包人赔偿损失；情况严重的发包人可以解除合同，且不承担任何违约责任。
5.本工程因承包人原因发生质量、安全等问题， (略) 级行业主管部门通报批评或产生其他不良记录的，除按照相关法律法 (略) 罚以外，承包人应向发包人支付合同金额10%的违约金；受到省级行业主管部门通报批评或产生其他不良记录的，除按照相关法律法 (略) 罚外，承包人应向发包人支付合同金额30%的违约金。
6.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始相关工作的，(略)(略)双方协商解决；已开始工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付费用。
7.合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应支付合同金额10%的违约金。
8.勘察、设和预算文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将相关文件和资料报送相关部门审查，发包人、主管部门的审查不减免承包人因质量问题而应承担的责任。
3.7争议解决
如果发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决，双方协商不成，由株洲仲裁委员会进行仲裁，发包人因维权所产生的费用由承包人承担，包括但不限于律师费、交通费等。
（以下无正文）
附件：
1.中标通知书复印件
2.公司资质复印件
3.法定代表人授权书
湖南省水利工程建设项目从业单位
法定代表人授权书
兹授权我单位 担 (略) 新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务项目负责人，对该项目的监理工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
被授权人基本情况 | |||
姓 名 | 身份证号 | ||
注册执业资格 | 注册执业证号 | ||
职 称 | 专 业 | ||
被授权人签字： | |||
授权单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
授权日期： 年 月 日
天元区新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务合同公告
公告日期:2024年12月19日
工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务合同
工程名称： (略) 新韶溪港排渍站新建工程
工程地点: (略) (略)
发包人： (略) (略) 河湖管理服务中心
承包人：湖南省水 (略)
签订日期： 年 月 日
发包人（全称）： | (略) (略) 河湖管理服务中心 |
承包人（全称）： | 湖南省水 (略) |
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 (略) 新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程名称： | (略) 新韶溪港排渍站新建工程 |
工程所在地详细地址： | (略) (略) (略) 街道 |
工程任务： | 本工程建设内容为新建新韶溪港排清站(含泵站和自排闸两部分)，改造高、低排引水渠。 建设内容：建设泵站厂房及管理用房、进水箱涵、拦污栅、前池、蓄水池、出水管等。项目总用地面积(略)平方米，设计总装机4800千瓦(6X800千瓦)，设计排渍流量40立方米/秒。 |
勘察服务内容： | 根据发包人要求进行工程现场勘察并按要求提交勘察成果（文本、表格、图纸等）。 承包人（勘察单位）有义务在合同约定的交付期限内，向发包人交付完整的勘察成果。电子版内容应涵盖所有勘察阶段的相关文件，具体包括：勘察报告（Word格式和pdf发包人要求及时提供，承包人应对提交成果资料的合法性、真实性和完整性负责。 |
设计服务内容： | 根据发包人要求进行如下服务： 1.初步设计：承包人应在合同生效后的10日内，完成初步设计工作，并向发包人提交合格完整的成果资料。初设成果资料应包括但不限于初设报告、图纸、工程概算等内容。初步设计应符合国家和地方相关法律法规、规范标准以及发包人提出的设计要求和项目目标。 2.招标设计：在发包人确认初步设计成果后的10日内，承包人应完成招标设计工作，按照发包人要求及时完善充实相关内容后向发包人提交招标设计成果。招标设计成果应包括但不限于达到图审深度的设计图纸等，以满足招标需要。招标设计应与初步设计保持一致和衔接。 承包人（设计单位）有义务在合同约定的交付期限内，向发包人交付完整合格的设计成果。电子版内容应涵盖所有设计阶段的相关文件，具体包括：招标图（dwg 格式和 pdf 格式）、初设报告（Word格式和pdf格式）及概算书（xls 格式和 pdf 格式）等。 3.发包人有关本工程初步设计和招标设计的其他需求。 |
预算服务内容： | 根据发包人要求进行工程造价咨询报告及清单编制，承包人应在招标设计图纸定稿后5日内向发包人交付完整合格的预算编制成果。电子版内容包括：预算报告（Word格式和pdf格式）及符合招标要求的工程量清单（xls格式和 pdf格式）等，承包人应对提交成果资料的合法性、真实性和完整性负责。 |
合同履行期限： | 合同签订时间次日起至本工程相关招标流程完成 |
（1）承包人应当根据本工程的勘察、设计、预算内容和不同阶段的任务、目的、要求等进行编制，交付的成果内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。
（2）承包人采用的主要技术标准是：符合国家和湖南省相关行业技术现行要求，达到国家和湖南省相关验收合格标准、规范的相关规定（以标准更高的为准）。
本工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务项目中标金额为￥(略).00元（含税价）（大写：人民币：(略)(略)(略)万(略)仟元整），最终合同金额以结算审定金额为准。
项目负责人： 联系方式： ，发包人要求撤换不能胜任本职工作等的项目负责人或其他人员的，承包人应予以撤换。
5.合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中承包人作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）本合同协议书；
（3）成交通知书；
（4）响应文件；
（5）政府采购合同专用条款；
（6）政府采购合同通用条款；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
6.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
6.2承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察、初步设计、招标设计、预算相关服务等并免费对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补直至满足发包人要求。
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
本合同自双方签字盖章生效，一式(略)份，发包人执(略)份，承包人执(略)份，具有同等法律效力。
（签章页）
发包人 | 承包人 | |
| 单位名称 （公章） | (略) (略) 河湖管理服务中心 | 湖南省水 (略) |
| 法人代表或委托代理人 （签字） | ||
地址 | ||
电话 | ||
账户信息 | 账户名称： 开户行： 账号： | 账户名称：湖南省水 (略) 开户行： 账号： |
(略) (略) 政府采购管理办公室备案意见（签章）： | ||
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
发包人须与设计人一起，现场明确1.1条规定服务内容的具体地址。因发包人原因在施工期需要改变服务内容的具体地址，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
发包人应当在工程设计前向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的工作，提供符合技术标准及合同要求的概算、图集、报告。
设计人应做好方案编制的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的方案编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。
1.发包人其它义务：无。
2. 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
1. 承包人其他义务：无。
2. 项目负责人
姓名 | 执业资格或职称 | 证书号 | 联系电话 | 通信地址 |
1. 工程设计的特殊要求：无。
2. 工程的合理使用寿命年限：参照国家相关规范和标准。
1. 承包人完成项目前期全部勘察、初设、招标设计及预算任务，提交完整、合格的服务成果并经发包人验收合格后，发包人向承包人支付至合同金额的80%;本工程相关招标流程完成后，开展结算工作，财评结算完成后支付结算审定金额的全部剩余价款。
2. 发票与凭证：
在支付本合同服务费时，承包人应向发包人提供合法有效的发票和相关费用明细凭证。发包人在收到完整的发票和凭证后，按照合同约定的时间和方式进行支付。
若承包人未能及时提供发票和凭证，发包人有权延迟支付费用，直至承包人提供完整且符合要求的材料为止，且延迟支付期间不构成发包人违约。
1.成果使用单位须按照《中华人民共和国保守秘密法》、《中华人民共和国保守秘密实施办法》等相关法律法规要求，采取必要措施，确保成果涉密部分的安全。
2.承包人为发包人所编制文件的著作权的归属：归发包人。
3.提供成果的方式为纸质版和电子版（包含word、wps、pdf、cad等类型文件成果），且成果仅限于本项目使用。
1.承包人应于2024年12月10日前提交满足评审要求的勘察、初步设计和预算成果资料，由于承包人的原因造成成果文件提交迟延的，每延误一天，应减收该项目费用总额的1‰。
2.承包人应在项目评审后（如设计范围、内容等有调整，应由相关各方确定最终方案后）5个工作日内修改、完善好初步设计报告、图纸及概算报批稿，并获得初步设计批复，报省厅备案。由于承包人的原因，未通过有关部门审查的，承包人应立即采取补救措施直至符合标准为止，由此造成设计文件提交迟延，每延误一天，应减收该项目设计费用总额的1‰。
3.由于承包人原因造成工程出现较大设计变更导致本项目单项设计方案变更造价变化超过施工合同金额10%及以上，金额小于(略)元的，承包人应减收该项目设计费用总额的10%；金额大于(略)元的，但不超过(略)元的，承包人应减收该项目设计费用总额的20%；金额大于(略)元，每增加(略)元（不足整(略)元不计算），承包人在减收项目设计费用总额的20%的基础上，再减收项目设计费用总额的5%； 以此类推，直到减收至项目设计费的100%，如减收的设计费无法祢补对发包人造成的损失，承包人应另行承担赔偿责任。由于发包人原因造成较大设计变更的，应根据变更部分工程投资纳入设计结算审计（较大变更包括但不限于：方案调整、设计范围改变、设计内容更改等）。
4.承包人在提交成果资料前，应自行进行内部审核，确保其符合法律规定及合同约定的质量标准及要求。承包人提交的阶段成果不符合相关规范要求的包括但不限于勘察设计预算文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分等缺陷，承包人应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正且发包人有权拒付该工程项目设计费，直至承包人整改合格，承包人拒不整改、无法整改或已造成实际损失的，发包人有权拒付该工程项目设计费并要求承包人赔偿损失；情况严重的发包人可以解除合同，且不承担任何违约责任。
5.本工程因承包人原因发生质量、安全等问题， (略) 级行业主管部门通报批评或产生其他不良记录的，除按照相关法律法 (略) 罚以外，承包人应向发包人支付合同金额10%的违约金；受到省级行业主管部门通报批评或产生其他不良记录的，除按照相关法律法 (略) 罚外，承包人应向发包人支付合同金额30%的违约金。
6.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始相关工作的，(略)(略)双方协商解决；已开始工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付费用。
7.合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应支付合同金额10%的违约金。
8.勘察、设和预算文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将相关文件和资料报送相关部门审查，发包人、主管部门的审查不减免承包人因质量问题而应承担的责任。
3.7争议解决
如果发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决，双方协商不成，由株洲仲裁委员会进行仲裁，发包人因维权所产生的费用由承包人承担，包括但不限于律师费、交通费等。
（以下无正文）
附件：
1.中标通知书复印件
2.公司资质复印件
3.法定代表人授权书
湖南省水利工程建设项目从业单位
法定代表人授权书
兹授权我单位 担 (略) 新韶溪港排渍站新建工程勘察、初步设计、招标设计、预算服务项目负责人，对该项目的监理工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
被授权人基本情况 | |||
姓 名 | 身份证号 | ||
注册执业资格 | 注册执业证号 | ||
职 称 | 专 业 | ||
被授权人签字： | |||
授权单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
授权日期： 年 月 日
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
已关注 |
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
