八局青岛-发展建设-薛家滩-电梯安装工程
发送至邮箱
八局青岛-发展建设-薛家滩-电梯安装工程
专劳招字第（XJT- * ）号
薛家滩村庄改造项目工程
电 梯 安 装 招 标 文 件
招标单位：中国建 (略)
日 期： * 日
目 录
条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
1 | 招标编号 | cscec 。 |
2 | 招标人 | 名称：中国建 (略) 招标联系人:刘忠林。 电话： 点击查看>> 。 电子邮件： * q.com。 |
3 | 投标人 | 1、 (略) 资格入围审查的投标单位； 2、投标人须具有独立的法人资格，具备电梯安装资质，具有并具备增值税 * 般纳税人资格； 3、通过“信用中国”网站（www.credi 点击查看>> ）、 (略) （www.ccg 点击查看>> ）查询，未被列 (略) 人、重大税收违法案件当事人. |
4 | 招标内容 | 电梯安装。 |
5 | 项目概况 | 1.工程名称：薛家滩村庄改造项目 2.工程地点： (略) 经济技术开发区滨海大道以南、灵山湾北侧。 3.结构类型：框剪结构 4.建筑规模：建筑面积 * . * 万 m2； |
6 | 招标文件发放 | 1、发放时间： * 日,如有变更, (略) 文件的时间为准 2、获取方式：经资格审查入围的供应商， (略) （http:/ 点击查看>> ） (略) 文件。 |
7 | 招标答疑 | 1、疑问提交要求： (略) 文件后，如有疑问要澄清， (略) 文件发放之时起 * 个小时前将相关投标疑问通过“云筑电商平台”提交或者将投标疑问通过电子邮件形式提交。 2、招标人在投标疑问提交截止时间起 * 个小时内通过“ ” 发布答疑文件。 |
8 | (略) 投标文件须上传附件组成 | 1、投标书和投标承诺函 2、法定代表人证明书和授权委托书 3、投标报价书 4、其他须上传附件:无 |
9 | 投标文件投递 | 1、回标截止时间： * 日 * 时，如有变更,以招 (略) 登记的最终回标截止时间为准，逾期不再接受投标人投标文件递交。 2、递交方式： (略) 线上投标和线下递交纸质投标相结合的方式，纸质投标文件须提供正本和副本各 * 份。 3、 (略) 线上投标： (略) 清单格式完成报价并提交确认， (略) 投标文件附件须上传盖有投标人公章的扫描件，未按要求投标将予以废标。 4、纸质投标文件：投标人须在回标截止时间前将纸质投标文件送达至薛家滩村庄改造 (略) (略) * (略) 。 |
* | 投标样品 | 无 。 |
* | 其他 | 无 。 |
序号 | 电梯编号 | 标的物名称 | 品牌/厂家/产地 | 基本参数 | 计量单位 | 暂定招标数量 | 备注 |
1 | 1#2#3#楼消防无障碍电梯、1#2#3#楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 7 | ||
2 | 4#5#楼消防无障碍电梯、4#5#楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 4 | ||
3 | 6#楼消防无障碍电梯、6#楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 3 | ||
4 | 7#8#9# * #楼消防无障碍电梯、7#8#9# * #楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | * | ||
5 | S1客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 1 | ||
结算与资金支付： | (略) (略) 前7日内支付 * %安装款，电梯安装、调试完成后支付 * % (略) 验收， (略) 门验收合格后7日内支付 * %安装款。 | ||||||
标的物质量要求： | 1、质量须 (略) (略) 业有关标准。 2、具体质量要求：所供使用功能均需满工程要求。 | ||||||
标的物价格组成： | 1、 * 次装卸费用、现场安装（包工包料）、 (略) 协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等需方实现合同目的而发生的 * 切费用。详见合同规定。 2、资金占用费用：如延期支付货款，无资金占用费。 | ||||||
附表 *
1、适用范围
1. (略) (略) 述的项目内容。
1.2资金来源：建设单位工程承包合同约定支付的工程款。
2、招标文件的组成
2.1招标文件包括：
招标公告
投标须知
投标文件格式
采购合同/框架协议
2. (略) (略) 有内容及要求， (略) 文件的要求，责任由投标人负责。
3、招标文件的修改
3.1招标人在投标截止时间前可通过“云筑电商平台”发出招标文件变更、补充、修改通知，该类变更、补充、 (略) 人主动发起的，也可能是为了解答投标人要澄清的问题而发起的，招标人无义务对变更具体原因予以解释。投标人如未及时下载文件，由此造成的后果 (略) 承担。
3.2招标文件变更、补充、 (略) (略) 分，对投标人起同等的约束作用。
4、投标人资格条件
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的电梯安装单位；
2.投标人若为生产制造商，须具有以下资质：
2.1具有省级及以上质量监 (略) 门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》（乘客电梯A级）；
2.2具有省级及以上质量监 (略) 门颁发的A级《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》；
3.投标人若为代理商，须具有以下资质：
3. (略) 投电梯的生产制造商应满足“投标人资格要求第2条”要求；
3. (略) 投电梯生产制造商针对本项目出具的唯 * 授权书；
3.3具有省级及以上质量监 (略) 门颁发的A级《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯A级）》；
4. (略) 投电梯生产制造商上 * 年度至少具有 * 项同类业绩；
5. (略) 人存在利害关系，单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位）， 或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加本项目投标。
5、所安装的标的物交付要求：
5.1验收地点与方式：(1) (略) ；(2)出厂合格证真实有效及外观验收合格方可卸 车并按规定复试。 (略) (略) 试验室检测结果为准。
5.2 (略) 须有供货单位 (略) ，并按 (略) (略) 卸车码放，同 时卸货完毕并数量清单准确无误后由供货单位随货 (略) * 材料员 (略) 经理共同签收收料票据并作为结算凭证。
5.3取样方式：按 (略) 取样。
5.4试验与化验及其费用：合格产品由需方负责，若检测不合格费用由供方负责。
5.5附件查验：符合国家及地方要求。
5.6数量验收：按实际点数或过磅。
5.7随货提交文件：产品合格证、质量证明书、出厂检测报告、备案证、 (略) 家及代理商资质资料等复印件加盖红章，提供的产品必须满足国家及地方验收要求。
6.其它要求
6.1轿厢尺寸：轿厢高度（ (略) 实际尺寸为准）轿厢尺寸满足井道尺寸，轿厢尺寸不能小于国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式 (略) 分：I、II、III、VI类电梯 GB/T * * 》规定的尺寸。
6. (略) 人提供的图 (略) 土建尺寸，并熟知设计图纸中有关电梯的各项要求及相关土建尺寸，加工制造电梯；因土建井道的尺寸、 (略) 引起的电梯安装问题，全部由投标人负责，价格不作调整。
6.3中 (略) 提供的产品 (略) 门的验收要求，并保证通过验收，取得 (略) (略) 验收检测合格报告， (略) 发生的检测费等 * 切费用均包含在电梯安装费中， (略) 计取。
6.4中标单位在保修期内如电梯出现任何故障必须第 * (略) ，最晚不得超过 * 分钟，中标单位必须近距离设立设置抢修点。
第 * 节 投标文件6、投标文件的组成
6.1使用语言：投 (略) 有文件材料及往来函电均使用中文。
6.2纸质投标文件组成《投标文件》包括但不限于以下内容：
(1)投标书和投标承诺函
(2)法定代表人证明书和投标授权委托书
(3)投标报价书
(4)企业营业执照、税务登记证、组织机构代码（复印件加盖单位公章）
(5)企业其他相关资料，包括但不限于增值税 * 般纳税人资格证、 (略) 家出具的代理证明、ISO * 、ISO * 1、OHSAS * 1 * 体系认证、获奖证明、企业资质、宣传资料、至少近 * 年的工程业绩等。
(6) (略) 文件规定的技术响应文件，作为投 (略) 分，技术文件可以是文字资料、图纸和数据。
7、编制要求
7.1《投标承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《投标报价表》 (略) (略) 提供格式填写。
7.2纸质投标文件应装袋密封， (略) 加盖企业公章，开标时公开启封。封面用 (略) 编号、投标人名称及地址、联系人、联系方式及标书密封日期，粘贴在封套上面并加盖投标人公章，并注明“在（开标时间）前不得 (略) ”。
7.3如果未按 (略) 密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。
8、投标文件递交
8.1因不可抗力原因，可酌情变更投标文件递交截止时间，各方当 (略) 有权利与义务应延长至新的截止时间。
8.2在规定的截止时间后不再受理任何投标文件。
9、投标文件修改和撤回
投标人在规定的截止时间前可以修改或撤回投标文件，在规定的截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改，也不得撤销。
* 、投标文件其它要求
* .1投标人提供的资料必须真实、完整、合法、有效。
* .2所有投标文件均须由持有法定代表人授权委托书的被授权人提交。
* .3同 * 企业的投标报价只允许委托 * 个被授权人参与申报， * 个被授权人只能接受 *
家企业的委托。
* .4提供虚假资质证明文件的投标人， * 经发现立即取消其资格， (略) 门依法
处理。
* .5装订要求：纸质投标文件使用 A4纸装订成册。
* .6投标文件应逐页加盖企业公章，复印件应清晰、完整。
* .7投标方提供的 (略) 有资料、文件、图片等概不退还。
* 、投标文件的份数和签署
* .1投标文件按 * 份“正本”和 * 份“副本”，装袋密封，并在封面标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如 (略) ，以正本为准。电子版内容必须准确。
* .2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位加盖公章和法人代表印鉴，正本每页均应由正式授权的投标人签章。
* .3全套投标文件 (略) 间插字，如为错别字的， (略) 应由投标文件签字人加盖印鉴。
* .4相关资格证明文件的原件，应带入 (略) ，以备交付检验。
* .5投标人要在投标截至时间 (略) （yzw.cn）投标，线上投标要与线下投标 * 致。
* 、投标文件的密封与标志
* .1投标人应将投标文件的正本、每份副本分别密封，并标明正本或副本字样。
* . (略) 人名称和工程名称，招标编号、投标货物名称。
* .3所有封袋上都应写明投标文件的名称、地址、邮政编码。
* .4所有封袋上都 (略) 加盖单位公章和单位法人代表委托的代理人的印鉴。
* .5如果投标单位未按上述规定提交投标文件，将被拒绝，并原封退还给投标单位。
* 、投标截止时间
* .1投标单位应在投标须知中规定的时间递交投标文件。
* . (略) 截至时间时， (略) (略) 有投标人。在上述情况下，招标人和投标人以前的投标截止日 (略) 权利、责任和义务，将适用于延长后的新的投标截止期。
* .3超过投标截止日期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标单位。
* 、投标文件的修改与撤回
投标人可以在递交投标文件后，开标之前， (略) 人递交修改或撤回其投标文件的通知。
* 、投标费用
投标人应承担起编制投标文件和递 (略) 涉及的 * 切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负担任何责任。
第 * 节 开标* 、开标
* .1开标时间：
* .2开标地点：
* .3投标文件有下列情况之 * 者将视为无效：
投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
投标文件未按规定密封、标志；
未加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴；
未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，影响评标；
投标截止日期以后送达的投标文件；
投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；
(略) 文件的；
第 * 节 评标* 、评标
(略) 评标流程。
第 * 节 授予合同* 、中标通知书
* .1确定中标单位后，我单位将于3日 (略) 向中标人发放《中标通知书》，《中标通知书》将成为 (略) 分。
* .2中标人应在接到中标通知后， (略) 人签订合同。
* .3招标人对未中标人不做未中标原因的说明。
第 * 章 投标文件格式（封面格式）
投 标 文 件
招 标 人：中国建 (略)
工程名称：1
投 标 人：（盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
* O * 年月日
目 录
* 、投标书(必填)
* 、投标承诺函(必填)
* 、投标报价书(必填)
投 标 书
中国建 (略) ：
1、 (略) 文件[编号为“专劳招字第（XJT- * ）号”]，经 (略) 和认真阅读、 (略) 文件后，我方结合自身的实际情况，愿以 (略) 述。
2、 (略) 文件的要求和规定。我方若中标，将在“中标通知书”签发后的 * 日内，与贵方按此要求和规定签署《建设工程施工分包合同》。
3、我方金额为人民币/元的投标保证金与投标书同时递交。
投 标 人：（盖章）
授权委托人：（签字）
年 月 日
* 、投标承诺函
中国建 (略) ：
(略) (略) 有条款予以确认。并进 * 步承诺如下：
1、 (略) 报的单价， (略) 文件要求中标单位（供方） (略) 有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我方已包含在报价中。
2、若我单位中标，除非贵单位要求，我方将不主动要求调整供货合同条款。否则，贵单位可以随时取消我单位的中标资格。
3、我方承诺不会因贵方对供货合同中的承包范围的调整而产生的异议。
4、我方的投标承诺函，将作为 (略) 分。
5、若我单位没有中标，我单位将不要求贵方做任何解释。
6、我单位理解贵单位不以最低投标价为中标价的唯 * 选择。
7、若我单位中标，我单位同意 (略) 有投标文件作为 (略) 分，与供货合同具有同样的法律效力。
8、 (略) 文件的要 (略) 需材料，在供货过程中出现的质量问题我司将及时调换 (略) ，如因材料质量问题而造成工期延误，我司承诺接受 (略) 以人民币 * 元的违约金，该违约金直接从应付货款中扣除。 (略) 文 (略) 家生产的材料，各类质量 (略) ，并保证各类质量资料真实有效。
9、在供应时间上将严格按项目要求时间 (略) ，我司的保证措 (略) 时间和规格型号要求提前做好备料，确因某些型号材料短期缺货将积极配合项目与业主监理 (略) 替换，否则按照合同违约责任条款要求支付违约金。
* 、我司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作风 (略) 的服务， (略) 满意，让贵司满意，让工程业主和监理满意。
* 、我司郑重承诺：我司对招标文件的条款完全接受和遵守。
投标单位： （公章）
法定代表人： （签字）
或其授权的代理人： （签字）
日期： * 年月日
* 、投 标 报 价 书
招标人 | 中国建 (略) | |||||||
投标范围 | 电梯安装 | |||||||
序号 | 标的物 名称 | 品牌/ (略) 家/产地要求 | 单位 | 数量 | 安装不含税单价 | 安装增值税 | 安装含税单价价 | 安装含税合价（元） |
1 | 1#2#3#楼消防无障碍电梯、1#2#3#楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | 7. * | |||||
2 | 4#5#楼消防无障碍电梯、4#5#楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | 4. * | |||||
3 | 6#楼消防无障碍电梯、6#楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | 3. * | |||||
4 | 7#8#9# * #楼消防无障碍电梯、7#8#9# * #楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | * . * | |||||
5 | S1客梯安装调试验收费 | 单台 | 1. * | |||||
6 | 合计 | |||||||
投标报价价格为包含安装费、管理费、利润、验收费、水电费、税费、吊装费、不可预见费等 * 切费用的落地后综合单价。 | ||||||||
备注： | ||||||||
投标人： （盖章）
授权委托人： （签字）
日期： * 年月日
编号：
建设工程施工分包合同
(电梯安装工程)
工程名称：薛家滩村庄改造项目
承 包 人：中国建 (略)
分 包 人：
(略) 分 协议书
承包人(全称)：中国建 (略) （以下称为 * 方）
纳税人种类： * 般纳税人
税务登记证号码： 点击查看>> X1
(略) ： (略) (略) (略)
账号： 点击查看>>
地址：中国（ (略) ）自由贸易试验区世纪大道 * 号 * 层
电话： 点击查看>>
分包人(全称)：
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
营业执照号码：
安全生产许可证号码：
分包商评价编号：
纳税人种类：
(略) 在地备案证明：
(略) ：
账号：
地址：
电话：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于承包人与 (略) 市 (略) 区隐 (略) (以下简称 “发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，承包人和分包人就分包工程施工及其保修事项经协商达成 * 致，订立本合同。
* 、工程概况与承包范围
工程名称：薛家滩村庄改造项目
工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东。
承包范围：薛家滩村庄改造项目双方确认的电梯施工图纸范围内的电梯安装工程。若分包人由于工期、质量或者其他原因不能满足承包人要求，承包人有权改变、缩小分包人承包范围，承包人只需书面通知分包人且无需解释。承包范围的调整不能免除分包人应承担的违约责任，分包人不得以承包范围调整为由向承包人提出任何索赔要求。最终结算范围以承包人工程师签确 (略) 位为准。
* 、合同价款
1、金额(人民币)：，其中不含税价款为元，增值税为元。合同价款以最终的实际结算金额为准。本合 (略) 全文明措施费元,此费用包含在综合单价内，不单独支付。
2、付款：工程款（进度款）支付的时间和方式： (略) (略) 前7日内支付 * %安装款，电梯安装、调试完成后支付 * % (略) 验收， (略) 门验收合格后7日内支付 * %安装款。
* 、工期
开工日期：暂定年月日；竣工日期：年月日； (略) 实际为准。总日历天数为：天。
具体节点控制 (略) 具体要求，本工期随发包人在此日期之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详 (略) 人员的具体要求。本工程如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，分包人不得因此提出增加合同价款的要求。
* 、质量标准
质量等级：合格 ；质量奖项：争创 (略) 市优质结构工程；
* 、安全文明与绿色施工标准
争创青 (略) 标准化管理样板工程；
* 、承包人向分包人承诺：按照合同约定的期限、方式和账号，支付本协议书第 * 条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。
* 、分包人向承包人承诺：
1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包合同约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。
2、未经承包人书面同意，分包人不得将其债权及合同义务转让给第 * 人，否则，由此给承包人带来损失，由分包人承担。
* 、合同的生效、终止
合同订立时间：年月日
合同订立地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区秦岭路8号
本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效，合同规定的责任、权 (略) 完毕且价款结清后终止。
承包人：(公章) 分包人：(公章)
中国建 (略)
住所： 住所：
(略) 省 (略) 市 (略) 区秦岭路8号
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
(略) 分 通用条款
* 、词语定义及合同文件
l、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应 (略) 赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成 * 致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 总包工程：指发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包 (略) 总包合同的代表。
1.9 项目经理/执行经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1. * 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施 (略) 分包合同的代表。
1. * 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同。
1. * 分包合同：指承包人和分包人之间签订的分包合同。
1. * 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程 (略) 的任何修改或增补。
1. * 图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包 (略) 有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1. * 报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。 (略) 方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格 * 致。
1. * 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1. * 开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1. * 竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1. * 价款/合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分 (略) 工程并承担质量保修责任的款项。
1. * 追加合同价款：指在 (略) 过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1. * (略) 地：指由承包人提供的用于分包 (略) 所， 以及 (略) 总平面图中具体指定的供分包人施工使用 (略) 所。
l. * 书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以 (略) 载内容的形式。
1. * 违约责任：指合 (略) 合 (略) 合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1. * 索赔： (略) 过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失， 向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1. * 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1. * 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后 * 天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后 * 天，但竣工日期除外。时限的最后 * 天的截止时间为当日 * 时。
1. (略) 在地备案证明：是指外地（或外埠）施工企 (略) (略) 政区域承包工程， (略) (略) (略) 门登记备案获得许可的证明。
2、合同文件及解释顺序
2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1) 本合同协议书；
(2) 本合同专用条款；
(3) 本合同通用条款；
(4) 建设工程总分包安全管理协议
(5) 中标通知书；
(6) (略) 管理的有关制度；
(7) 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
(8) 工程建设标准、规范及有关技术文件；
(9) 图纸
( * ) (略) 文件；
( * ) 分包人的投标文件
(略) 中双方有关工程施工的洽商、变更等书面协议或文件视为本 (略) 分。
2.2当合同文件内容出现含糊不清或不 * 致时，双方应在不影响 (略) 的情况下协商解决。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1语言文字
本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3.2 (略) 政法规
本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
3.3 适用工程建设标准
本合同应使用 (略) 规定的与分包工程有关的工程建设标准，分包人自备相应的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包 (略) 。
4、图纸
4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数， 向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人可代为复制，复制费用由分包人承担；分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后， (略) 。
4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委 (略) 深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程 (略) 深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确 (略) 施工。分 (略) 设计的 (略) 的法律责任。
关于承包人委 (略) 深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。
4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
4.4发包人提供的 (略) 编制或委托编制的文件，承包人 (略) 设计的图纸和编制的文件，其著作权属于发包人或承包人。分包人可因实 (略) 、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不得用于与合同无关的其他事项或将其提供给任何第 * 方。
4.5 分包人 (略) 设计的图纸和编制的文件，其著作权属于承包人。分包人可因实 (略) 、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，分包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将其提供给任何第 * 方。专用条款另有约定的除外。
* 、双方 * 般权利和义务
5、总包合同
5.1 分包人对总包合同的了解
承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。分包人不得以疏于对总包合同的理解为由提出任何补偿或索赔要求。
5.2 分包人对有关分包工程的责任
除本合同条款另有约定， (略) 并承担总包合同中与分包工程有关 (略) 有义务与责任， 同时应避免因 (略) 为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
双方约定本工程按照承包人《项目管理手册》要求组织施工，分包人各项工作必须满足《项目管理手册》的要求。
5.3 分包人与发包人的关系
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人、工 (略) 门发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
6、指令和决定
6.1 承包人指令
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令， (略) 承包人根 (略) (略) 有指令。在承包人指令要求的时间内分 (略) ，承包人可委托其他人员完成该指令事项，发生的费用无须征得分包人同意，可直接从应付给分包人的任何款项中扣除。
6.2 发包人或工程师指令
就分包工程范围内的有关工作， (略) 经承包人确认和转发的发包人或工 (略) 有指令和决定。
7、承包人的权利义务
7.1 项目经理/执行经理的姓名在本合同专用条款内写明。
(1) 项目经理可授权具体 (略) (略) 分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件；涉及经济责任和工期的事务必须经本人确认方为有效。
(2) (略) 发出的指令、通知， 由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在 * 小时内给予书面确认。项目经理在 * 小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理应在收到确认要求后的7天内予以答复。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后 * 小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后 * 小时内作出修改指 (略) 原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分 (略) 的指令，分包人如有 (略) 。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。
(3) 项目经理应按分包合同的约定，及时向 (略) 需的指令、批准、 (略) 其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后 * 小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后 * 小时内予以答复。
(4) 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人， (略) 使前任的职权，履行前任的义务。
7.2 承包人应完成下列工作：
(1) 向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，办理施工许可证、开工报告、排污、临建规划、用火限制区域的动火许可，夜间施工手续，向分包人提供具备施工 (略) 地。
(2) 负责 (略) 设计图纸、施工组织设计、项目管理策划等方面的交底，审核分包人编制的工程预（结）算、计划、施工技术方案及各种报表。
(3) 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。除承包人按合同约定提供外的机械设备和其他设施，均由分包人提供并承担费用，相应的费用已经包含在合同价款中。
(4) 为分包人提供确保分包 (略) (略) 地和通道等，满足施工运输的需要。
(5) 负责与发包人、工程师、设计 (略) 门和人员的工作联系，以 (略) 地的管理工作， (略) (略) 地周围地下管线和临近建（构）筑物、古树名木、文物的保护工作，协调分包人 (略) 地的其他分包人之间的交叉配合。
(6) 随时检查分包人施工设备、材料保管、使用等情况，以 (略) 管理人员、特殊工种和其他技术工人的有效证件及持证上岗情况。分包人违犯规定或工作达不到要求的标准时，承包人有权要 (略) 整改、返修。 (略) 人员有违法、违纪、不能胜任工作或不服从管理的，承包人有权要求分包人清退。
(7) 承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
7.3 (略) 前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。
7.4分包人施工进度不能保障承包人整体施工计划或工程质量不能满足合同约定时，分包人应及时按照承包 (略) 整改。承包人认为分包人整改后仍未能满足上述要求时，视为分包人不具有完全履约能力，可单方面调整分包人的承包范围。此种调整，承包人只需书面通知分包人且无需解释。承包范围的调整不能免除分包人应承担的违约责任
8、分包人的权利义务
8.1 分包项目经理的姓名在本合同专用条款内写明。
(1) 分包项目经理可授权具体 (略) (略) 分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。
(2) 分包人依据合同发出的请求和通知， 以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
(3) 分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 * 小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第 * 人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。
(4) 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意， (略) 使前任的职权，履行前任的义务。
(5) 承包人有权要求分包人更换其认为不称职的分包项目经理或其他成员。
8.2 分包人应完成下列工作：
(1) 分包人应按照本分包合同的约定，对 (略) 设计(如果有)、施工、竣工和保修。对本分包合同承包范围内的工程向承包人负责。全部施工任务必须组织自有力量完成，不得转包或再分包。分包人在审阅分包合同和总包合同时，或在分 (略) 中，如发现分包工程的设计、工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
(2) 负责按政府规定办 (略) 人员（包括从事危险作业人员特项险）和财产保险，并将保单提交给承包人办理施工的相关手续。承包人统 * 办理保险的，按分包人承包范围工程造价的比例分摊给分包人。
(3) 遵守政 (略) (略) 地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人。
(4) 分包人应自觉遵守法律、法规及承包人与发包人的规章制度，服从承 (略) 门的管理，自觉接受其监督、检查， (略) 其他单位搞好协调配合。 (略) 人员如有违法、违纪、不能胜任工作或不服从管理的，承包人要求清退时，应立即清退，及时调换满足要求素 (略) 施工。
(5) 配备完全胜任本分包工程各项要求的项目管理人员，项目管理人员必须按投标文件或其他承诺及时到位，满足施工需要和承包人的要求，施工期间不得随意调整，如未及时到位或随意调整视为分包人违约。确需调整时应提前书面通知承包人，征得承包人书面同意后方可调整。调离人员必须在接任人员到位并办理交接后方可离任。
(6) 对承包人的指 (略) ， (略) 动迟缓给承包人造成影响或损失的，分 (略) 责任。
(7) 按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。
(8) 根据承包人提供的标高、定位的基准点、线，具体负责承包范围内的测量、放线工作。
(9) 按承包人要 (略) 地周围原有建筑物、构筑物及地下管线与其他设施的保护工作，如有损坏承担由自身原因造成的经济损失（包括各种罚款）。
( * ) 按照承包人的要求， (略) 施工条件，向承包人提交详细的施工方案，经承包人批准后实施。分包人的施工方案必须满足承包人施工组织设计和总进度计划的要求，且分包 (略) 条件、施工方案及其调整为由向承包人提出追加价款或延长工期的要求。
( * ) 分包人应允许承包人、发包人、工程师及其 * 方中任何 * 方授权的人员在工作时间内，合理进入分 (略) 地或材料存放的地点， (略) 地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
( * ) 已竣工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
( * ) 在下述时间内或按照承包人的要求，向承包人提供图纸会审意见、工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
① 接到图纸后应认真核对、审查，在7天内向承包人提交图纸会审意见。
② 接到图纸后 * 天内编出预算书（附材料总用量计划），提交承包人审核后作为控制付款的依据。
③ 根据施工组织设计总进度计划的要求，每年末 * 天前，季末 * 天前，月末 * 天前，提交下期（年、季、月）施工进度计划（应附材料需用量计划，季、月计划应材料供应计划）；有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周、日作业计划；报承包人批准后实施。
④ 跨年度工程每年 * 月 * 日前提交年度结算书，经承包人审核后，作为年终盘点和支付工程款的依据。如分包人未按时提交，视为放弃收取当年工程款的权利，该年工程款项留待竣工结算后 * 并支付。
( * ) 关于周转料具、安全防护设施与施工机 (略) 留置、使用、维护、拆除、退场等相关事宜在专用条款中约定。
( * )分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
8.3 (略) 前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。
8.4 承包人对分包人提供的方案、设计、计划、报告、报表等文件的批准或确认，不免除分包人应承担的任何责任和义务。
* 、安全文明、环境保护与绿色施工
9、安全文明施工
9.1 安全文明施工的管理目标和要求在专用条款中约定。
9.2 分包人应建立安全保证体系，成立安全领导小组， (略) 负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形 (略) 络；完善安全施工责任制度，明确安全岗位职责；加强安全教育，提高全员的安全意识和安全知识；遵守工程建设安全生产有关管理规定和安全技术规范，落实安全措施，严格按照安全标准组织施工。分包人承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，并赔偿因此给承包人造成的损失。
9.3 (略) 地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施。
9.4 分包人应按有关规定采取有效的安全措施，正确使用和爱护安全设施，充分发挥其安全保证作用。在本工程中如发生安全事故，应立即向承包人报告，并组织紧急抢救， (略) 保护工作。事故责任及经济损失（包括各项罚款）由责任方承担。
9.5 分包 (略) (略) 门及环保、环卫、消防 (略) (略) 管理的有关规定和承包人的有关管理制度。对不服从承包人管理的严重违章现象，承包人有权采取经济制裁措施。 (略) 和生活区的管理， (略) 清，建筑垃圾堆放到指定地点， (略) 整洁，做好自身责任区的治安保卫工作， (略) 绿化、美化、亮化，保护环境，施工噪音控制在规定允许的范围内，不扰民，做到文明施工。
9.6 双方签订的《建设工程总分包安全管理协议》作为 (略) 分，与本合同具有同等效力。
* 、环境保护与绿色施工
* .1 环境保护与绿色施工的管理目标和要求在专用条款中约定。
* .2 分包人应严格按照承包人CI规划和环境管理的要求施工，确保实现专用条款约定的管理目标。分包人原因导致管理目标未能实现，分包人承担违约责任，并承担赔偿因此给承包人造成的损失。
* .3 分包人按承包人的统 (略) 地，搭设临时设施， (略) 地硬化、铺垫，设置围挡，挂设标牌，分类整齐堆放材料并挂牌标识和安置机具。现场管理必须达到有关规定要求的标准，如达不到要求，分包人应根据承 (略) (略) 整改，受 (略) (略) 罚的，罚款由分包人承担。
* .4 分包人应按承包人要求设置消防设施，消防器材由承包人统 * 购置具有特许证书的产品，分包人负责保管和维护，如因保管不善造成损坏的，分包人照价赔偿。
* 、工期
* 、开工、延期开工与暂停施工
* .1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期或承包人要求的时间开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前7天， 以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的 * 小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后 * 小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
* .2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。
* .3承包人认为确有必要暂停施工时，应以书面形式向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后 * 小时 (略) 理意见。分包人实施承 (略) 理意见后，可以书面提出复工要求，经承包人同意后方可恢复施工。因承包人原因造成停工的，由 (略) 发生的费用，影响的工期相应顺延。因分包人原因造成停工的，由分包人承担发生的费用，赔偿因此给承包人造成的损失，工期不予顺延。
* .4 分包人不得以延期开工为由提出调整价款或索赔的要求，分包人已经充分考虑了此类风险，相关费用包含在合同价款中。
* 、施工计划与阶段工期
* .1分包人须按照承包人整体工程总体进度计划的要求编制本分包工程进度计划。该计划经承包人审核确认后，作为合同附件。分包人必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。
* .2 分包人应根据承包人要求，每月 * 日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，以及与完成施工计划相应的劳 (略) 安排计划，经承包人批准后实施。但承包人对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为分包人提出工期延长及追加合同价款的依据。
* .3本分包工程阶段工期的要求及违约责任在专用条款中约定。
* 、工期延误
* .1 因下列原因之 * 造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：
(1) 承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、 (略) 地；
(2) 承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工 (略) ；
(3) 项目经理未按分包合 (略) 需的指令、 (略) 发出的指令错误，致使分包工程施工 (略) ；
(4) 非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加，而 (略) 络图关键线路的延长；
(5) 不可抗力；
(6) 本合同专用条款中约定的或承包人同意工期顺延的其他情况。
* .2 分包人应在 * .1款约定情况发生后 * 天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后 * 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。分包人未在期限内提出报告，则视为分包人自愿放弃此类要求，且未对分包人的施工造成影响。
* 、工程竣工
* .1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期内竣工。
* .2 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。
* .3 提前竣工程序按总包合同 (略) 。
* 、质量与检验
* 、质量与检验
* .1 分包工程质量应达到本合同协议书约定的工程质量标准并满足质量奖项的要求，质量评定标准和质量奖项的要求按照总包合同 (略) 。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准或未获得约定的质量奖项，分包人应承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。
* .2 分包人必须 (略) 的工程施工质量验收规范、质量检验评定标准、施工图纸及有关要求精心组织施工， (略) 承包人的质量保证体系和管理规定，确保分项工程、分部工程、单位工程 * 次交验合格率 * %，实现质量目标。达不到 (略) 分，分包人应按承包人要求及时返修，直到满足质量要求。因承包人原因达不到质量标准，由承包人承担返修的经济支出，工期相应顺延。因分包人原因达不到质量标准，分包人承担返修费用，工期不予顺延。返修后仍达不到质量标准，视为分包人不具备满足质量要求的技术和管理实力，承包人可以解除合同，分包人在接到通知后5 (略) ，承担因此给承包人造成的损失。
* .3 分包人在施工过程中， (略) 检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受承包人、发包人、工程师 (略) 门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返修、整改，承担由自身原因导致的返修、 (略) 费用及其他责任。与迎接检查、检验相关的费用已经含在合同价款。
* .4工程具备隐蔽验收条件或达到专用条款约定 (略) 位，分包人应自检合格后，在验收 * 小时前通知承包人组织验收，经验收合格，验收记录签 (略) 隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因 (略) 导致返修，全部费用由分包人承担，工期不予顺延。未经 (略) 隐蔽， (略) 隐蔽，分包人必须按照承包人或有关单 (略) 剥露或开口，并负责恢 (略) 责任。
* .5 双方对工程质量的争议，按照总包合同相 (略) 。
* .6 分包工程的检查、验收及工程试车等方面的未尽事宜，按照总包合同相 (略) 。
* .7 (略) 和完成专用条款约定的其他质量管理职责和指标。
* 、合同价款与支付
* 、合同价款及调整
* .1 双方在专用条款中选择确定合同价款的计价方式，同时约定工程量计算规则、计价依据，以及合同价款的风险范围和风险费用的计算方法以及调整因素和调整方法。
A、固定价格。固定价格 * 般可分为：
① 固定总价
② 实物量综合单价
③ 定额工日综合单价
④ 建筑面积综合单价
双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
B、可调价格。合同价款可根据双方的约定调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
C、成本加酬金。合同价款包括成 (略) 分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
* .2 工作内容包括从施工准备到完成满足设计要求工程项 (略) 工序的实施，以及试块、试件制作、取样、成品保护、剩余物 (略) 、现场清理、工程交付、责任期内的质量缺陷保修等全过程的工作 (略) 的辅助性工作，以及该分包合同明确或暗示的与分 (略) 有义务。
* .3 合同价款包括工程开工、施工、竣工、保修以及工作面的接 (略) 有工序及其 (略) 涉及的为完成承包范围的工程内容可能发生的除承包人按合同约定供应材料设 (略) 费用、利润和税金。包括但不限于：承包人供应材料设备（如果有）现场卸车（周转材料含进、退场的装、卸）、整理、保管，分包人材料设备的供应，材料设 (略) 内运输，试块、试件制作、取样费用，安全、文明与绿色施工、工具用具费用，获得专利等知识产权许可（使用）的费用，人工费、材料费，机械费，措施费、管理费、调迁费，利润，规费、税金（含营业税、增值税、城市维护建设税、教育附加及地方教育 (略) 门征收的税费） (略) 门交纳的建管费、暂住人口管理费、治安费、卫生费、计划生育管理费、 (略) 置费以及不可预见因素和 (略) 变化、有关调整 (略) 费用。
* .4 分包人承包范围内的零星用工或费用已包括在合同价款内，施工中不给予任何签证。其承 (略) 有工作，分包人必须及时安排，否则承包人有权安排其他人员完成，所发生的费用从分包人价款中扣除。
* .5 分包人接收工作面后，3日内对工作面缺陷提出书面意见， (略) 理费用由分包人承担。分包人施工期间工序穿插、工作间歇或间断工作等与之有关费用已包含在合同价款内。
* 、工程量的确认
* .1 分包人应按约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内计量。承包人在计量前 * 小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。
* .2 承包人在收到分包人报告后 (略) 计量，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
* .3 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告， (略) 提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量且不予支付同期应付工程款。
* .4 (略) 超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
* 、合同价款的支付
* .1 实行工程预付款的，分包人提供等额预付款保函是承包人支付的前提。双方在本合同专用条款内约定预付工程款的数额和支付时间，同时约定扣回的时间和比例。
* .2 承包人应按专用条款约定的时间、比例和方式，向分包人支付经过计量的应付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。
* .3 工程竣工结算价款的支付时间和方式，在专用条款中约定。分包人收取结算价款前向承包人提交的发票金额应包含保修金在内。
* .4分包人须凭经承包人认可且足以抵扣承包人营业税的正规足额发票收取相应款项；因分包人发票原因给承包人造成的损失由分包人承担。
* .5 承包人支付的款项（工程款、结算款、保修金）包含分包人当期的 * %工人工资。分包人收取工程款后，应首先支付分包人的工人工资，按 (略) 门和承包人的要求提供相关资料，并自觉接受监督。因分包人支付工资不及时给承包人造成影响的责任和损失由分包人承担；引发纠纷案件（仲裁或诉讼）牵连承包人的。分包人按照每人次 * 万元向承包人支付违约金；导致工人讨薪、聚众扰民事件，或分包人的任何人员（包括其雇佣人员）未经承包人的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入发包人、监理、承包人办公 (略) 妨碍其工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响发包人、承 (略) 为出现时，每发生 * 次分包人承担十万元违约金。上述的同 * 事件重复出现，其违约金重复计算。
* .6 承包人可从应付款项中首先扣除分包人应当支付或承担的费用、罚款、赔偿或补偿、违约金等应扣除款项后， (略) 分。承包人只需向分包人提供扣除项的依据和明细，无需征得分包人的同意或认可。
* .7 施工具有 * 定的风险，双方本着风险共担，利益共享的原则，结成 (略) 伙伴， * 致同意各项费用均应在发包人按总包合同正常支付工程款的前提下，方才向分包人支付。如果发包人工程款欠付，分包人愿 (略) 分待发包人支付后再支付。
* 、材料设备供应
* 、承包人供应材料设备
* .1 承包人供应的材料设备在专用条款中约定。
(1) 承包人供应的材料为了方便使用，货到后分包人即办理领用手续，工地出库后由分包人妥善保管使用。分包人要严格计划管理，准确提供计划用量和使用时间，避免不合理存量占用资金影响工程用款或不能及时供应影响施工，如计划提供不及时或不准确而影响施工和造成的其他损失由分包人承担。分包 (略) 领用人员的姓名在专用条款中明确。
(2) 承包人供应的材料分包人领取后要妥善保管，合理使用，采取有效的节约措施和限额领料控制手段，不得丢失、损坏和浪费，努力节约原材料，降低工程成本。如有丢失、损坏和超耗，分包人按照承包人采购价格的1.2倍予以赔偿。分包人未按承包人要求合理利用边角余料，视为故意浪费，承包人有 (略) 罚。
(3) 承包人供应的材 (略) 有，只供本合同承包范围以内的工程使用，分包人不得挪作 (略) 理，如发生 (略) 理，分包人按 (略) 理部分两倍赔偿。施工剩余材料（包括边角余料）全部交还承包人并办理退库手续。承包人供应的主要周转材料数量按经承包人批准的“承包人供应周转材料需用量计划表”数量以内供应。分包人要加强对周转材料的管理，爱护使用，保证完好，提高周转率，不得随意切割改制；未经同意的切割、改制视为蓄意破坏，分包 (略) 价的双倍赔偿，使用结束后要立即清理送还并办理退库手续。主要周转材退还的要求在专用条款中约定。
* .2承包人供应材料节超核算：
材料节超核算的依据在专用条款约定。双方对承包人供应的材料，采用同 * 种类分规格单独核算、节超金额汇总计算的方式核算节超。发生超耗时，分包人按照超耗金额的1.2倍向承包人支付违约金；出现节约时，承包人与分包人5:5分成。
* 、分包人供应材料设备
* .1 (略) 需的除合同约定由承包人供应的其他 (略) 由分包人供应，不管专用 (略) 了明细描述，均属于分包人采购供应，相关费用已包含在合同价款中。分包人供应材料设备的质量必须满足设计要求和符合有关标准。根据有关规定和技术要求，需要产品合格证、质量保证书、信用卡、准用证、使用说明书及有关技术资料 (略) 原材料试验的试验报告，货到后应及时提交给承包人，以便资料归档和质量验收。经验收质量符合要求的方能用于工程，否则由 (略) 理，重新采购符合要求的产品。分包人供应材料应按规定及时承包人 (略) 检测，检测费用由分包人承担。如发现分包人将不符合要求的产品用于工程，必须立即拆换， (略) 损失，并向承 (略) 分材料价值双倍的违约金。
* .2 分包人供应的材料因其无力采购或怠于供应或质量达不到要求等（不论何种原因），而由承包人供应时，分包人同意承包人按照实际采购价格的1.1倍直接从应付分包人的工程款中扣除，此类款项视为分包人提前收取了工程款。
* .3 手推车、灰斗、水桶、移动水管、刮杠、靠尺、灰板条、镐、锤、锹、钎、安全帽、安全带等工具用具及工人手头工具 (略) 负责，费用包括在合同价款中。
* 、工程变更与签证
* 、工程变更
* .1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对 (略) 变更：
(1) 工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；
(2) 除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。
* .2 (略) 从发包 (略) 直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供 * 份该直接指令的复印件。项目经理应在 * 小时内提出关于 (略) 理意见。
* .3 工程变更经承包人确定后，分包人应在7天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款；分包人在7天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更或分包人自愿放弃追加合同价款的要求，合同价款将不会因此而调增，但合同价款调减的情况除外。合同价款调整的原则：
(1) 合同中有适用变更工程的价格，按已有价格变更合同价款。
(2) 合同中有类似变更工程的价格，参照类似价格变更合同价款。
(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按合同价款确定的办法和同等水平，由分包人提出变更价款，承包人审核确定。
* 、签证
* .1 出现签证事项时，分包人应承包人指令的要求实施。签证事项发生后7日内，分包人按照附件 * 的要求填制、申报《分包工程签证单》；逾期，视为分包人自愿放弃了签证要求。
* .2 合同外价格的确认作为 (略) 理，分包人在实施前按照附件 * 的要求填制、申报《合同外价格确认单》，并取得承包人的有效确认。
* 、变更签证无效的情形
* .1 变更、 (略) 月度封存制度(详见附件 * )。事项发生当月未经封存或超出办理时限的变更、签证，不得计入合同价款。
* .2 与分包人承包范围相关零星用工或费用的签证，不得计入合同价款。
* .3 变更、签证总额超过合同额5%时，双方必须事前签订补充协议；否则，超出的金额不得计入合同价款。
* .4 未使用承包人提供的格式或不符合确认权限的签证，不得计入合同价款。
* .5 承包人有理由确认无效的其他情形。
* .6 经承包人查实高估冒算或虚假签证，不得计入合同价款。
* 、竣工验收、结算以及质量保修
* 、竣工验收与移交
* .1 分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。
* .2 承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人组织验收，分包人应配 (略) 验收。根据总包合同无需由发 (略) 分，承包人应按照总包合同约定的 (略) 验收。
* .3 分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。
* .4 分包工程实际竣工日期为承包人签发该分包工程完工证明的日期。
* .5分包人 (略) 完成，经初验达到约定的质量标准后，填写完工验收报告，提交给承包人（必要时报发包人）组织验收，经验收合格，评定质量等级。如质量达不到要求， (略) (略) 分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身原 (略) 经济损失和工期延误责任。
* .6 分包工程竣工或施工过程中承包人认为有必要，分包人应按照承包人的要求将剩余或闲置的物资、设备、施工人员 (略) 。否则，分包人承担因此给承包人造成的损失和专用条款约定的违约责任。
* 、竣工结算
* .1 分包工程竣工验收报告经承包人认可后 * 天内，分包人按承包人的要求（格式、内容、份数等）向承包人递交分包工程竣工结算报告、结算书及完整的结算资料，经承包人审核并加盖“中国建 (略) 预结算专用章(3)”的结算书为最终结算结果。
* .2 分包人应保证其递交的结算资料是合理的、真实的，且误差不应超过最终审定值的5%；否则，分包人 (略) 分的 * %，承包人可直接从分包人的结算值中扣除。
* .3 分包人未按合同约定提交结算书，承包人有权单方办理结算，并以单方结算的数额作为支付工程款的依据，分包人无条件接受并承担结算总价千分之 * 的编制费。
* 、质量保修
* .1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出 (略) 保修，保修期在专用条款中约定。
* .2 保修金的额度或比例在专用条款中约定。
* .3 保修期内分包人必须在接到维修通知后，按照维修通知要求派人维修，否则承包人可安排 (略) 维修，费用由分包人承担，承包人可从分包人的预留保修金内直接支付， (略) 分由分包人承担。保修期满后按发包人退还保修金的比例，在发包人支付后 * 日内将余额支付给分包人，保修金不计利息。
十、违约、索赔及争议
* 、违约
* .1 当发生下列情况之 * 时，视为承包人违约：
(1) 本合同通用条款第 * .1、 * .2款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致 (略) ；
(2) 本合同通用条款第 * .3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；
(3) (略) 分包合同义务或不按分包 (略) 义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
* .2 当发生下列情况之 * 时，视为分包人违约：
(1) 本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；
(2) 本合同通用条款第8.2款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
(3) 本合同通用条款第 * .3、 * .1款提到的因分包人原因未能实现阶段工期或不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
(4) 本合同通用条款第 * ．1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准或未获得约定的质量奖项；
(5) 分包人拒绝往来函件签收，
(6) 分包人及其造成的安全事故，引发的承包人的连带责任。
(7) 合同条款中明确的违约情形。
(8) (略) 分包合同义务或未按分包合同 (略) 义务的其他情况。
分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。
分包人承担的各项损失费用、违约金以及罚款互不抵冲。
* .3 分包人违反本合同可能产生的后果：
如分包人有违反 (略) 为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，否则，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
* 、索赔
* .1 当 * 方向另 * 方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
* .2 承包人未能按分包合 (略) 自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
* .3 在分包工程施工过程中，如分包人 (略) 条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后 * 天内给予分包人明确的答复，或要求进 * 步补充索赔理由和证据。承包人向发包人索赔成功后， (略) 分转给分包人。
分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时 (略) 索赔。
* .4 承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。
由于分包人未能积极配合等原因，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，其责任和损失由分包人承担，承包人可从分包人合同价款中扣除承包人本应获得的索赔款项。
* 、争议
* .1 承包人 (略) 合同时发生争议，可以和解或 (略) 门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的， (略) 申请仲裁；双方可以在本合同专用条款内约定向 (略) 市有管辖 (略) 起诉。
* .2 发生争议后，除非出现下列情况，双 (略) 合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
(1) 单方违约导致合同 (略) ，双方协议停止施工；
(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
(3) 仲裁机构要求停止施工；
(4) 法院要求停止施工。
十 * 、保障、保险及担保
* 、保障
* .1 (略) 总包合同中与分包工程有关 (略) 有义务以及本 (略) 有义务，保障承包人免于承受分包人的设计、施工、竣工、以及修补任何缺陷引起的，或在其过程中、或其原因产生的下列损失及与此有关的责任、费用、索赔、诉讼、损害与赔偿：
(1) 任何人员的伤亡；
(2) 分包工程以外的任何财产的损失或损害。
(3) 分包人及其任何人员的疏忽、 (略) 为、或违反合同造成的任何损失或损害。
* .2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支，下列损失应由造成损失的责任方承担。：
(1) 按分包合同约定，实施和完成分包工程以及 (略) 导致的无法避免的对财产的损害；
(2) 由于发包人、承包人或其 (略) 为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
* 、保险
* .1 发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。
* .2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险， (略) 地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人已经统 * 办理的保险，分包人按 (略) 占的比例分担。
* .3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
* 、担保
* .1 如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
* .2 如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
* .3 分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。
十 * 、其他
* 、文物
* .1 承包人根据总包合同，应将涉及 (略) 地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护；需要采取保护措施时，发包人承担相应费用的，承包人按发包人的实际支付情况支付给分包 (略) 分；发包人不承担相应费用的，承包人亦不承担此类费用，相关费用视为已经综合包含在合同价款内。
* .2 分包 (略) 地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。
* 、不可抗力
* .1 不可抗力包括的范 (略) 理同总包合同相应条款。
* .2 不可抗力事件发生涉及 (略) 地的，分包人应立即通知承包人， (略) 能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
* .3 分包人承担自身的人员和财产的损失。
* .4 因合同 (略) 合同后发生不可抗力的，不能 (略) 方的相应责任。
* 、分包合同解除
* .1 承包人和分包人协商 * 致，可以解除分包合同。
* .2 因不可抗力导致 (略) ，承包人分包人可以解除合同。
* .3 如在分包人 (略) 分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同。
* .4 发生下列情况之 * ，承包人可向分包人提出解除本分包合同的书面通知并解除合同：
⑴ 分包人没有遵守本合同的有关规定， (略) (略) 的职责.
⑵ 分包人在施工过程中出现质量、安全环境与绿色施工管理等方面的问题，承包人提出整改要求，分 (略) 或无明显改进。
⑶ 工程严重拖期或不按工程进度计划组织施工，承包人预计将造成严重拖期。
⑷ 未经承包人批准， (略) 分中断施工。
⑸ 承包人认为分包人无能力继续施工。
⑹ 分包人将本工程转让、转包、肢解分包或再分包。
⑺ 承包人认为有必要解除本分包合同的其他情形。
* .5 分包合同解除后，分包人应按照下述原则积极 (略) 理善后事宜：
⑴ 承包人可请其他施工单位继续完成本工程，后续施工单位可立即 (略) 和 (略) 的 * 切施工机械、施工器具、现场的临 (略) 的 (略) 施工，分包人必须无偿提供属于分包人的、 (略) 的 * 切施工机械、器具 (略) 用的施工临时设施，直到承包人书面同意分包人 (略) 为止。
⑵ 承包人提出要求时，分包人应按承包人的要求将其为本工程签订的材料设备订货合 (略) 得利益无条件的免费转让给承包人。
⑶ 承包人提出要求时，分包人应按照承包人的要 (略) 运走和拆走有关的临时设施、施工机械、施工器具、材料设备；分包人未按承包人 (略) ， * 方有权运走上述分包人的财产物品，分包人承担 * 切费用。承包人不 (略) 动而发生的任何费用、损失或损坏责任。
⑷ 分包人应按照承包人的要 (略) 撤离其施工、 (略) 人员、 (略) 和工程资料的移交工作。因分包人撤离或移交迟缓造成的 * 切损失，由分包人承担。
⑸ 分包人按要求完成上述工作后的 * 天内，双方可就工程结算与工程款 (略) 签订协议。
* 、合同生效与终止
* .1 承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
* .2 承包 (略) (略) 义务，分包人向承包人交付竣工的分包工程，竣工结算价款支付完毕后，除有关保修和争议条款外，其他条款即告终止；保修期满，完结保修事项，结清保修金后，本合同即告终止。
* .3 分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
* 、合同份数
* .1 本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存 * 份。
* .2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。
* 、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商 * 致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。
* 、附件：
附件 * ：《分包工程签证单》
附件 * ：《合同外价格确认单》
附件 * ：《分包签证月度封存》
附件 * ：项目安全生产协议书
附件 * ：分包人代表的授权委托书
附件 * ：建筑劳务企业规范用工承诺书
附件 * ：节水协议书
附件 * ：节电协议书
附件 * ： (略) 公司项目施工用水参考定额
附件十：工程质量管理专项协议
附件十 * ：建筑工程项目农民工工资代发委托协议书
附件十 * ：廉政协议
(略) 分专用条款
* 、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件及解释顺序：
(1)本合同协议书；
(2)本合同专用条款；
(3)本合同通用条款；
(4)建设工程总分包安全管理协议；
(5) (略) 管理的有关制度；
(6)除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
(7)工程建设标准、规范及有关技术文件；
(8)图纸；
（9）发包人与承包人签订的工程质量、安全文明施工罚款条例；
（ * ）承、分包双方有关工程施工的图纸会审、洽商、变更与书面协议或文件技术联系单视 (略) 分。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.3 承包人向分包人提出施工技术要求的时间： (略) 前 * 日内
分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间： (略) 前 * 日内
分包工程使用的规范、标准、规程等，包括但不限于：详见图纸说明
4、图纸
4.1 开工前，承包人向分包人提供图纸1 套；
4.2 承包人委 (略) 深化施工图设计的范围及费用承担： (略) 承担
4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：不需要
* 、双方 * 般权利和义务
7、承包人的权利义务
7.1 项目经理的姓名:联系电话：
7.2 承包人应完成下列工作：
(1) 承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和其他设施，及其费用承担：现场现有的垂直运输机械(塔吊、施工电梯) 。
(2) 双方约定承包人应做的其他工作： (略) 安全管理和施工人员的安全教育及
安全任务交底。
8、分包人的权利义务
8.1 分包项目经理的姓名:联系电话：
8.2 分包人应完成下列工作：
(1) 需完成的设计内容和提交时间：/
(2) 周转料具、安全防护设施与施工机 (略) 留置、使用、维护、拆除、退场等相关事宜约定：
周转料具： (略) 完成；
安全防护设施： (略) 现有的安全设施外；分包人施工其承包范围内的安全设施 (略) 负责，费用含在分包人合同价款中；
施工机械设备： 除承包人提 (略) 有机械均由分包人自备，费用含在分包人合同价款中；
其他：承包人供应 (略) 有工作内容和费用均含在分包人合同价款中；
(3) 双方约定分包人应做的其它工作：1)分包人代表应按批准的施工组织设计和承包人发出的指令要求组织施工。在情况紧急并无法与承包人联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，且在事发后 * 小时内向承包人书面报告。2)分包人代表易人应提前7天书面通知承包人，后任继续承担前任应负的责任。3)分包人投入施工 (略) 施工需要。管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，技术工人必须具有技术等级证书，分包人按承包人质量管理计划对相应施工范围要求的人员种类、级别、和 (略) ，持证上岗。4)对本合同承包范围内的工程向承包人负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，不得转包或再分包。5)自觉遵守法律、法规及承包人与业主的规章制度，服从承 (略) 门的管理，自觉接受其监督、检查， (略) 其他单位搞好协调配合。 (略) 人员如有违法、违纪、不能胜任工作或不服从管理的，承包人要求清退时，应立即清退，及时调换满足要求素 (略) 施工。6)对承包人的指 (略) ， (略) 动迟缓给承包人造成影响或损失的，分 (略) 责任；在承包人指令要求的时间内分 (略) ，承包人可安排他人完成，所发生的费用从分包人价款中扣除。7)负责按政府规定办 (略) 人员保险（包括从事危险作业人员特项险）和财产保险，并将保单提交给承包人办理施工有关手续。政府规定按工程由承包人统 * 办理保险的，按分包人承包范围产值的比例分摊给分包人。8)合同签订后5日内 (略) (略) (略) (略) 合同备案，并将备案资料于6日内返还承包人 * 份，在开工前办 (略) (略) 有费用。分包人未将备案资料交付承包人之前，承包人依合同有权不予支付工程款（如需要）。9)分 (略) 施工、管理人员之间必须签有劳务合同，并交与承包人审核。 * )分包人应在合同签订 * 天内， (略) 施工人员花名册、管理人员名单报送承包人，并注明在 (略) 过程中每个人的签字权力范围，并办理农民工实名制卡。 * )分包人项目经理必须有企业法人代表开具法人委托书，授予其代表企业具有的权利和义务，在 (略) 签署的 * 切文件均有效。 * ） (略) 负责清理施工范围内的卫生，费用含在分包人合同价款中。
* 、安全与环境
9、安全管理
9.1安全管理目标和要求：杜绝死亡、重伤等安全事故，杜绝 * 次 3 人以上的群体轻伤、食物中毒、职业病等事故。
9.2、杜绝直接经济损失超过 * 万元或影响较大的火灾、机械等非伤亡事故。
9.3、杜绝有毒有害物质泄漏等影响较大的环境污染事故。
9.4、杜绝因管理不善导致的媒体曝光、通报批评和各类投诉事件。
9.5、不发生其它影响较大的事故及影响安全生 (略) 的事故、事件。
9.6劳动保护用品配备率达到 * %；现场安全防护率 * %；现场安全与环境管理体系达标率 * %；
9.7分包人提供安 (略) 管理（含留置） (略) 管理，现场安全防护接收后的维护管理；但需满足承包人的要求，消防器材由分包人购买并配置完善。
9.8 进场材料按承包人指定位置堆放。
9.9安全防护用品管理要求： (略) 使用的安全防护用品（安全帽、安全带、 (略) 、 (略) ）应当从总包指 (略) 采购指定的品牌和型号，费用由分包单位承担。分包单位购买的其它防护用品必须符合国家规范及标准要求，进场时报总包方指定人员验收，确认合格方可使用，否则 * 律清退，严禁使用。
9. (略) 及动火区 (略) 必须使 (略) 。检验标准为《纺织品燃烧性能试验垂直法》（GB/T 点击查看>> ），其续燃、阴燃时间均不得大于4s， (略) (略) 进行燃烧性能试验，不合格的严禁投入使用。
9. * 防护用品达到使用年限及出现影响安全使用的损 (略) (略) 理，在无法确定其各项性能满足使用要求的情况下，不得修复后投入使用。
9. * 分包人使用劳务工人必须符合国家法律法规的规定，男性劳务工人年龄不能超过 * 周岁，女性劳务工人不能超过 * 周岁，且分包人应向承 (略) (略) 施工人员的健康体检合格证明。 (略) 前必须向 (略) (略) 施工人员的健康体检合格证明原件备查，同时提供复印 (略) 安 (略) 办公室留存建档。对未提供健康体检合格证明的工人，承包人 (略) 施工。
* 、环境保护与绿色施工
* .1 CI规划和环境绿色施工的管理目标和要求：争创青 (略) 标准化管理样板工程。
* .2用水指标:用水指标包括：施工用水3.8立方米/万元产值；卫生设施用水定额为 * 升/人；食堂用水定额为 * 升/人；洗浴用水定额为 * 升/人（人数按照出勤人数的 * %计算）；洗衣用水定为 * 升/人；
* .3用电指标：施工用电低于定额用电量的 5% ，生活用电按照每人每天2度，生活用电单独计量，根据施工人数实时控制。
* 、工期
* 、施工计划与阶段工期
* .3本分包工程阶段工期的要求： (略) 的具体要求。分包人应按协议书规定节点工期完成工程相应内容，并接受承包人工程师对进度的检查、监督， (略) 位施 (略) 签订协议书不符时，承包人向分包人下发进度联系单，并按照 (略) 处理，如分包人劳 (略) 出现不足，无法满足工期要求，承包人有 (略) (略) 施工，抢工费用从分包人价款中扣除，无须分包人同意；
* 、工期延误
* .1 双方约定工期顺延的其他情况：1) (略) 承包人下发的进度计划， (略) 要求对后续工序产生影响的扣罚当月工程款 点击查看>> * 元/次，并计入结算；2)分包人按承包人总进度计划编制周作业计划，连续两周未完成周计划，影响到承包人工期要求的，承包人有权调整合同范围；3)作为有经验的分包人必须事先做到充足的施工准备，若发生因劳动人员组织不力、施工机具设备组织不到位、 (略) 不及时等原因造成的工程停滞、延误，在承包人书面通知要求期内未达到进度要求的，承包人有权调整合同范围，并处以 * 元/天罚款，同时追究由此产生的工期延误责任和经济责任；4)凡因分包人质量原因造成的工期延误，由 (略) 有经济损失，工期不得顺延；5)分包人 (略) 安全管理，因分包人自身原因引发安全事故造成的工期延误，工期不予顺延并承担 (略) 有损失。
* 、质量与检验
* .7 (略) 和完成专用条款约定的其他质量管理职责和指标：因分包人原因导致工程评定的质量等级未达到约定的等级时或未获得合同约定的质量奖项时，按违约条款解决。
（1）质量违约：因分包人原因交工验收时评定的质量等级未达约定的等级时，分包人向承包人支付工程造价的 3%的违约金并承担因此给承包人造成的 * 切损失。
（2）质量检查：分包人应认真按照标准、规范和设计要求以及承包人代表发出的指令施工， (略) 检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受承包人代表或委派人员、发包人、 (略) 人员 (略) 门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、 (略) 费用及其他责任。
（3）隐蔽工程和中间验收：分包人应在自检合格后，验收 * 小时前通知承包人组织验收，经验收合格，验收记录签 (略) 隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，分包人应按照验收提出的 (略) 返修，合格后重新报承包人验收。 (略) 位超过2次验收不合格，承包人有权 (略) 不低于 (略) 罚，因 (略) 导致返修 (略) 费用由分包人承担，工期不予顺延。未经 (略) 隐蔽， (略) 隐蔽，发现 * 次，对分包人罚款 * 0元，同时分包人必须按照承包人或有关单 (略) 剥露或开口，并负责恢 (略) 责任。
（4）交工验收：分包人 (略) 完成，经初验达到约定的质量标准，工程竣工后，填写交工验收报告，报请质 (略) 门验收，经验收合格，评定质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求， (略) (略) 分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责 (略) 经济损失和工期延误责任。
（5）分包人施工必须“ (略) 清”，如未达到“ (略) 清”承包人可 (略) (略) 罚。分包人 (略) 产生的垃圾必须与当日下午下班之前运至承包人指定 (略) ，否则给予 * 千至 * (略) 罚，逾期不清理的，可由承包人委托其他施工单位清理，所产生的相应费用全由分包人承担，并给予人民币 * 0元 (略) 罚，且在结算中扣除。
* 、合同价款与支付
* 、合同价款及调整
* .1本合同价款的计价方式：实物量含税固定综合单价；
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 增值税 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9 |
1 | 1#2#3#楼消防无障碍电梯、1#2#3#楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | 7. * | |||||
2 | 4#5#楼消防无障碍电梯、4#5#楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | 4. * | |||||
3 | 6#楼消防无障碍电梯、6#楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | 3. * | |||||
4 | 7#8#9# * #楼消防无障碍电梯、7#8#9# * #楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | * . * | |||||
5 | S1客梯安装调试验收费 | 台 | 1. * | |||||
6 | 合计 |
价格为包含安装费、管理费、利润、验收费、水电费、税费、吊装费、不可预见费等 * 切费用的综合单价。
(1) 工程量计算规则: (略) 工程师确认的验收合格后数量计取。
(3) 合同价款的风险范围:①本合同 (略) 、环境、政策、工期等任何因素而调整；②因发包人或承包人原因造成的机械闲置 (略) 产生的费用已在综合单价内考虑，结算时 * 律不予调整；③为了满足发包人对工期的要求，分包人有可能出现操作工人加班、机械连续运转及措施费用增加的情况，由此产生的相关费用已包含在综合单价内，结算时 * 律不予调整 。
(4) 合同价款的调整因素和调整方法:本合同综合单价为综合固定单价，不随政策调整而变化， (略) 条件、工程工期、工程量、市场的变化等任何因素而调整。
(5) 合同价格价款的构成：完成的工程量*本合同单价
(6) 可调价格的调整方法:不存在
(7) 成本构成和酬金的计算方法:不存在
* .2 工作内容的补充：工作内容为从施工准备到完成满足设计要求和约定质量标准的工程项 (略) 工序和成品保护、物料退库、现场清理（ (略) 地清）、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程。包括承包 (略) 装、卸车的配合及搬运、整理、修复、保管、 (略) 工作。
(1)协助承包人 (略) (略) 施工提供便利。
(2)分包人应按承包人提供的本月材料试验 (略) 送检，并在每月 * 日前将检测报告送承包人审核，消防工程 * 切检测相关费 (略) 承担。
(3)本工程施工过程资料、竣工资料、图纸、结算申报等与之有关的各类工作，均由分包人负责收集、编制、整理，分包人需按 (略) 省建筑资料管理规定及承包人的要求及时编写、提交资料。如分包人未能按时间完成， (略) 编制，费用从分包人结算额中按2%扣除。
* .3 费用内容的补充： (1)分包人完成承包范围内工 (略) 的所有工作，分包人必须及时安排，否则承包人有权安排其他人员完成，所发生的费用（该费用无需分包人认可）另加 * %的管理费后从分包人价款中扣除。分包人因各种原因，委托承包人采购的材料，承包人收取 * %的采购费；分包人应充分计算好使用量，对承包人已经代采购的材料， (略) 的材料，全部按照承包人与供应商合同单价另加 * % 转给分包人，分包人无权拒绝。对分包采购材料不及时而导致的损失(含发包人索赔损失)全部由分包人承担。
(2)施工过程中发生的索赔：①由于分包人原 (略) 门 (略) 政处罚分包人立即缴纳；②由于分包人原因造成承包人对分包人的索赔，在结算中扣除。如：由于分包人的失误造成管线位置变动，造成后续的增加材料的费用以及切割槽、抹灰（抹灰:密实、平整并符合要求）等工作内容，所造成的损失由分包人承担。
（3）费用内容为完成承包范围以内工程项目可能发生的 * 切费用，包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、机械费、管理费、利润、增值税额、城市建设维护费、教育费附加、风险费、材料卸车、原材检验试验，基层清理， (略) (略) 理、 (略) 理、验收，成品保护，竣 (略) ，竣工验收，售后服务（保养与维修），以及合同中明示 (略) 合同和满足施工图纸、相关规范和技术 (略) 涉及的其他 (略) 产生的费用；
（4）承包人不提供工人住 (略) 办公室等设施， (略) 考虑； (略) (略) 设施及必要的交通费用 (略) 承担，费用含在合同价中；分包人应 (略) 存储空间狭小、周边环境复杂、交通环境、政府政策停工等的影响因素。因政府禁令导致停工，仅相应工期顺延，因停工导致的窝工费用、材料租赁费用等 (略) 承担。
* 、工程量的确认
* .1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：分包人每月 * 日前上报上月完成工程量，分包人配合审核， * 式 * 份，如果分包人不按时提交，则视为分包人放弃该期工程进度款。
* 、合同价款的支付
* .1 工程预付款的时间和数额：无
扣回时间和比例：无
* .2 工程款（进度款）支付的时间和方式： (略) (略) 前7日内支付 * %安装款，电梯安装、调试完成后支付 * % (略) 验收， (略) 门验收合格后7日内支付 * %安装款。
* .2. (略) (略) 完工 * 天内提交结算资料， * 式3份并加盖公章（误差≤5%，否则分包人承担其超出定案值5%以外的审减额的 * %的审核费用），承包人接到后 * 天内提出审核意见。结算书加盖“中国建 (略) （预）结算印章”后方才生效。
竣工结算款：分包人承担 (略) 完成，分包人提交结算资料与承包人核对工程量，工程竣工结算定案（以加盖中国建 (略) 结算专用章（3）为准），结清往来账务后，分包人已开具与结算值总额 * 致的全额发票，且承包人与发包人的结算已定案，发包人支付至承包人 * %。
* .3承包人向分包人支付工程款时，分包人向承包人提供与已完产值相同额度的税率为3%的的合规增值税专用发票，并准确填写发票内容，因分包人增值税专用发票填写有误，造成承包人损失的，由分 (略) 补偿。分包人未能按照承包人要求提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税） * %的违约金。承包人已经取得分包人合规发票，未经承包人允许，分包人不得随意作废或开具红字发票；分包人提供的发票导致承包人被税务机关调查，分包人有协助配合承包人做好调查、解释、说明工作的义务。就此造成承包人的损失由分包人 * 并承担，并负有民事赔偿责任。
* .4财务税务规定: 全部税金包含在分包人的合同单价内，分包人每次领取工程款时，携带以下资料：（1）增值税专用发票原件（盖发票专用章）；（2）增值税专用发票复印件“2份”务必盖公章；（3）税票复印件“2份”务必盖公章；（4）合同（ (略) 分即可、包括合同封面）复印件“2份”务必盖公章；（5）将账号、收款单位、 (略) 盖到收据背面或者提供机打账号、收款单位、 (略) 资料，收款账户资料不得手写；（6）发票 (略) 网站验证真伪，将验证的界面打印并盖公章（步骤为： (略) 全国增值税发票查验平台，输入发票代码、发票号码、开票日期及不含税金额即可查询）。
* .5分包人未按时提交结算书，承包人有权单方办理结算。以上付款均在满 (略) 要求的前提下方才支付，否则承包人视情况，确定减付、缓付或停付。
* .6施工具有 * 定的风险，双方本着风险共担，利益共享的原则，结成 (略) 伙伴， * 致同意各项费用均应在发包人工程款正常支付的前提下，方才向分包人支付。如果发包人工程款欠付，分包人愿 (略) 分待发包人支付后再支付。
* 、材料设备供应
* 、承包人供应的材料设备
* .1 承包人供应的材料设备：电梯设备由 (略) (略) ， (略) 有材料设备 (略) 提供，价格含在综合单价中。
(略) 内材料装卸车、搬运、保管、安装、调试、维护维修。
货到工地 * 日后因非分包人原因无法安装或期间发生停工，看管责任由承包人负责。电梯安装完毕因非分包人原因无法验收或验收后无法移交超过 * 日，看管责任由承包人负责。看管责任自分包人发出的书面看管通知送达 (略) 时转移。
(1) 分包 (略) 领用人员：
姓名:，身份证：，联系电话：
(2) 承包人供应的周转料具：无
周转料具退还的要求：无
(3) (略) 理等事宜：不存在
* 、工程变更与签证
关于工程变更的其他约定：分包人具有本工程变更的建议权，无权 (略) 变更，否则发生的费用和造成的自身、承包人、发包人的损失均由分包人承担。
* 、竣工验收及结算
* 、竣工验收
* .1 分包人提供竣工图的日期承包人要求的时间。
分包人提供竣工图的份数3份。
* 、质量保修
* .1 分包工程质量保修期： (略) 工程质量管理条例的规定。
质量保修范围：分包人承 (略) 工程均属保修范围（包括为达到合格要求引起的维修）； 非厂家原因（包括但不限于业主或任何第 * 方管理、使用不当等）所发生的人工费用、更换或修理配件的费用均不包含在本合同中。
* .2 保修金的额度或比例：无质量保修金（本工程保修期为整个工程竣工验收通过后满 * 年）。
分包人在保修期内如电梯出现任何故障必须第 * (略) ，最晚不得超过 * 分钟，分包人必须近距离设立设置抢修点。如处理不及时，每发生 * 次分包人向承包人支付违约金 * 万元。
分 (略) 维修责任或维修达不到规定要求的，承包人可 (略) 理，给发包人、承包人造成经济损失的，上述费用均由分包人承担（上述费用均以承包人与第 * 方的结算值（含材料）为准，无须经过分包人认可，直接从保修金中扣除，不足的由分包人承担），并按上述费用的 * %向 * 方支付违约金。保修期满后工程无质量问题，按发包人退还保修金的比例，在发包人支付后 * (略) 分支付给分包人，保修金不计利息。
(略) 发生问题引起发包人的反索赔，每发生 * 起，由分包人向承包人支付违约金 * 万元，并承担由此给承包人造成的 * 切损失（包括发包人的罚款及影 (略) 发生的各种费用）。
十、违约、索赔及争议
* 、违约
* .1 本合同关于承包人违约的具体责任：
(1) 本合同通用条款第 * .1、 * .2款约定的承包人违约应承担的违约责任：无
(2) 本合同通用条款第 * .3款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人根据合同支付分包人工程进度款，如未按时支 (略) 协商。
(3) 双方约定的承包人的其他违约责任： (略) 协商
* .2 本合同关于分包人违约的具体责任：
(1) 本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：每发现 * 次分包人向承包人支付 * 元的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(2) 本合同通用条款第8.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人应向承包人支付 * 元/人.次的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(3) 本合同通用条款第 * .3、 * .1款约定的分包人违约应承担的违约责任：由于分包人原因造成的工期延误，每延误 * 天分包人向承包人支付 * 元的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(4) 本合同通用条款第 * .1款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人向承包人支付其工程造价3％ 的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(5) 分包人拒绝往来函件签收的违约责任：分包人不得拒绝承包人签发的往来函件，否则每出现 * 次承包人给予分包 (略) 罚；
(6) 分包人及其造成的安全事故，引发的承包人的连带责任的违约责任：除给予分 (略) 罚外，且分包人承担由此造成的承包人和发包人等的损失（包括经济的和名誉的）。
(7) 合同条款中明确的其他违约情形，已经约定违约金 (略) ，未约定 (略) 承包人（ (略) ）的管理规定。
(8)分包人的其他违约责任：由于分包人原因造成的政府罚款给承包人造成的负面影响每出现 * 次分包人向承包人支付 * 元的违约金，同时承担由此给承包人造成的 * 切损失；
如分包人违反合同9.5条，分包人向承包人支付其工程造价（含承包人供材）2％的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
保修期内，如分包人不及时维修，承包人委托第 * 人维修，除维修费用由分包人承担外，分包人还应向承包人支付 * 元/次的违约金,并承担由此给承包人造成的各种损失；
如分包人没有完成或达到承包人下 (略) 管理制度或安全文明管理制度的有关规定，承包人有权按照相关规定罚款且无须分包人签字认可。
（9）分包人的其他违约责任：分包人原因导致劳动争议、知识产权纠纷等将承包人列为被告，每出现 * 次分包人向承包人支付 * 万元的违约金，并承担由此给承包人带来的 * 切损失。如分包人存在违法分包、 (略) 为，分包人应向承包人支付合同额 * %的违约金，并承担因此给承包人造成的经济损失（包括但不限于因分包人违法分包、 (略) 为导致诉讼或仲裁将承包人列为被告产生的诉讼费、差旅费、律师费、判决支付费用等。
* 、争议
* .1 双方约定， (略) 分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第(1) 种方式解决争议：
(1) 将争议提 (略) 申请仲裁；
(2) 依法向合同签订地有管辖 (略) 提起诉讼。
十 * 、保障、保险及担保
* 、保险
* .1 承包人投保内容和责任：/。
* .2 分包人投保内容和责任：承包人已统 * 办理工伤保险，其他保险由分包人自主投保，费用自理。
* 、担保
* .1 承包人向分包人提供支付担保，担保方式：无
担保额度：无
* .2 分包人向承包人提供履约担保，担保方式：无
担保额度：无
* .3 分包人向承包人提供工人工资支付担保，担保方式：无
担保额度：无
十 * 、其他
* 、合同份数
* .2 双方约定本合同副本 * 份，其中，承包人 * 份，分包人 * 份。
* 、补充条款：
* .1、未经中国建 (略) 发展分公司（或中国建 (略) ）的同意，该合同中其余当事人的 (略) 或部分转让给第 * 人，单方向中国建 (略) 发展分公司（或中国建 (略) ）发出的债权转让通知不发生法律效力。
* .2、分包人发生下列违约事件时，承包人有权终止合同，更换分包人，分 (略) 通知后7 (略) ，按竣工结算的期限和方式结算完毕，同时按实承担承包人更换分包人而发生的经济损失，该经济损失的内容包括但不限于以下项目：工程本身的损失， (略) 或订立合同而发生的 * 切费用，有关合同的差价损失，承包人因该工程面对其他人应承担的违约赔偿损失，承包人为解决由此而发生的 * 切问题而支出的律师费、公证费、鉴定费、审价费。否则，承包人有权对分 (略) 的 (略) 处置。
A 如果分包人破产或违反了合同条款规 (略) 合同。
B 无视承包人代表事先书面警告， (略) 合同责任。
C 分包人自身原 (略) 合 (略) 合同义务不符合约定。
D 本合同和有关法律法规规定承包人可以解约之约定。
* .3、分包人投入的施工人数必须满足工程施工的需要，管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，项目经理、质量员及安全员必须配备齐全，技术工人必须具有技术等级证书，分包人按承包人质量管理计划对相应施工范围要求的人员种类、级别和 (略) ，并持证上岗， (略) 后应配备安全员、专职电工各不少于 * 名。
* .4、分包人应严格按照 (略) 市有关规定及承包人要求对 (略) 安全文明施工管理。
* .5、分包人负责对未施工和施工完毕、尚未交接的材料、设备的保管工作，由于保管不妥造成的损失由分包人承担。另外分包人必须管理好自己施工范围内及分管公共区域的安全文明施工（安全保卫等）如若因其管理不善造成垃圾未及时清理，分包人应自愿完善上述工作，费用含在分包人合同价款中。
* .6、分包人应认真收集、积累施工资料，尤其是分包人自购材料的相关合格证及复试资料等及时提交给承包人。交工前保护好工程成品，成品保护费用含在分包人合同价款中， (略) 分包人自身施工产生的垃圾清理干净（包括拆除分包人搭设的临设），将建筑垃 (略) 指定地点，卫生达到竣工验收标准，以上费用含在分包人合同价款中。
* .7、因分包人自身原因造 (略) 门的罚款由分包人承担。
* .8、完成生产、生活临时设施的责任和费用以及完成时间和要求： * 级配电箱以后的施工用电、水设施及其维护、保护由分包人负责，费用（含材料）已包含在分包人合同价款中； * 级配电箱（含 * 级）以前的电缆敷设（包括防护材料）临时用电设施承包人已经施工完毕， (略) 时与承包人办理交接手续，做好日常的保护维护工作，现场的临时消防和临时用水承包人已提供至 (略) (略) ，进场后做好相关的保护、维护工作、退场前做好拆除工作。（承包人给分包人每 * 级 (略) 接驳点，水 (略) 接驳点），保护、维护费用由分包人承担（费用含在分包人合同价款中），如发现分包人不注意保护或故意破坏，每发现 * 次，分包人承担 * 元的违约金（无需分包人认可），且分包人应维修好并承担维修费用。
* . * 、分包人必须与作业工人签订劳务用工合同并交 * 份复印件放在承包人工地；承、分包人双方成立联合工会，工程款支付分包人须向承包人提供施工人员名单及工资数额，收到工程款 * 周后分包人必须将工资发放表张榜公布并不得出现任何闹事事件，由 (略) 监督；如分包人有弄虚 (略) 为， * 经发现将视情 (略) (略) 分；情节严重者将终止双方合同， * 切损失由分包人承担。
* . * 、施工用水、电费由承包人承担。分包人应本着节约的原则使用，碘钨灯和大灯泡不允许出现白天不关闭的现象，水的开关用完要随时关闭，否则承包人发现分包人浪费（ (略) (略) ），罚款 * 元/次，由承包人驻工地代表签署，直接从分包人当期进度款中扣除。分包人应负责自己施工范围内的水、电管线至每 * 楼层接水点及 * 级配电箱，包括配电箱、水箱、电缆、水管、消耗 (略) 材料、机具和施工等由分包人负责，费用包含在分包人合同价款中；生活水电费（如有）按结算造价的1%扣除。
* . * 分包人不得以任何理由停工，每停工 * 次，罚款 * 0元。施工人数根据承包人的要求满足施工需要， (略) 理。
* . * 承包人提供给分包人使用的安全防护用品（ * 级及其以前的配电箱等设施）分包人应注意保护并使用完后如数归还给承包人，如有损坏、丢失，分 (略) 价给予承包人赔偿。
* . * 分包人 (略) 承包人制定的本工程的创优措施、节点做法、排版及承包人的其他创优技术措施要求，分包人不能因此而向承包人提出费用增加的要求。
* . * 分包人对材料堆放的位置、高度、方式要符合国家安全法规及承包人的要求，材料堆放要整齐有序，标识清除，易燃易爆物品要单独存放，做好消防措施。
* .1 (略) 负责人必须出具企业法人的授权委托书。
* . * 分包人在施工过程中若因施工进度、质量或者其他文明施工达不到承包人要求，则承包人有权安排相关 (略) 施工造成相关的损失及费用均 (略) 承担。
* . * 若承包人认为分包人没有能力保质保量的完成合同范围内的工作则有权安排其他分包人介入施工，所有造成的损失均 (略) 承担。
* . * 分包人应充分了解本项目的工期紧张性，保证不会出现因农忙秋收等原因导致劳 (略) 不足现象的产生。过程中如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，分包人不得因此提出增加合同价款的要求。
* . * 分包人指定电子邮箱： * * .com为接收承包人发送资料、文件的唯 * 邮箱。若承包人发出的工作联系单、罚款单等书面文件不能发送至分包人时，承包人可将上述书面文件的扫描件发至分包人提供的邮箱，并视为分包人已签收。
附件 * ：《分包工程签证单》格式
中国建筑 项目管理表格 | ||||||
分包经济签证单 | 表格编号 | |||||
CSCEC8B-CM-B * 2 | ||||||
工程名称 | 薛家滩村庄改造项目 | 签证编号 | ||||
工程指令 签发事项 | □安全防护 □临时设施 □设计变更 □质量整改 □返工 □文明施工 □环境保护 □ (略) 理 □零星点工 □其它 | |||||
签证内容描述及签证金额计算过程： 分包人（盖章）： 分包经办人签字： 日期： | ||||||
项目专业工程师意见： 签字： 日期： | 项目总工（或生产经理）意见： 签字： 日期： | |||||
项目商务经理审核： 签字： 日期： | ||||||
项目经理审核： 签字： 日期： | ||||||
* 级单 (略) ： 签字： 日期： | * 级单位总经济师： 签字： 日期： | |||||
* 级单 (略) 经办人： 签字： 日期： | * 级单 (略) 负责人： 签字： 日期： | |||||
* 级单位总经济师（5万元以上签证）： | ||||||
注：1、合同约定外的或改变合同条款的或单份金额超过 * 元的以及以签证等形式确认单价的，必须经 (略) 门审核，及其负责人审批后生效；2、单项金额超过1万元的，须经过 * (略) 门审核，单份签证超过5万的须经 * 级单位总经济师审批，否则无效；3、发生签证事件后2天内办理签证手续，否则视为分包人放弃，不予办理；4、 (略) 分包签证指令单不予办理分包签证。
附件 * ：《合同外价格确认单》格式
合同外价格确认单
工程名称： 第页共页 编号：
价格确认事项 | ||
价格事项及包含工作内容详细描述、费用计算详细过程： 分包人：（盖章） 负责人：（签字） 日期： | ||
(略) 初步审核意见： 项目商务经理： 项目经理： | ||
派驻地 (略) 副经理： | 地区经理： | |
注：单项总价5万元以上（含）的确认单无效， (略) 签订补充协议。
附件 * ：《分包签证月度封存》格式
中国建筑项目管理表格 | ||||||||||||||||
分包经济签证月清确认单 | 表格编号 | |||||||||||||||
CSCEC8B-CM-B * 3 | ||||||||||||||||
(略) 名称 | 共页第页 | |||||||||||||||
分包方名称 | 编号 | |||||||||||||||
序号 | 分包方式 | 签证编号 | 签证主要内容 | 分包报送日期 | 报送值（元） | 签证经办人 | 签证提交日期 | (略) 审批日期 | 签证金额（元） | 其中签证零工（元） | 合计（元） | 备注 | ||||
合计 | ||||||||||||||||
经双方核定，自上月 * 日至本月 * 日共发生签证份，签证金额共计元，除此之外，本月无任何签证。 | ||||||||||||||||
项目经理签字： 分包商签字盖章： | ||||||||||||||||
附件 * ：项目安全生产协议书
项目安全生产协议书
为了进 * 步贯彻落实“安全第 * 、预防为主、综合治理”的安全生产方针， (略) 《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规以及地方有关规定，本着“总包统 * 负责、分包各负其责”的安全管理原则，强化安全生产管理，逐级落实安全生产责任制，依法从严 (略) ，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工 (略) ，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本工程施工安全事项协商 * 致，订立本协议书。
* 、工程概况
1.工程名称：薛家滩村庄改造项目
2.工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东
3.分包形式：
4.分包范围：
* 、管理目标
1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生。
2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 * %， (略) 重大隐患、违章的出现。
3. (略) 的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。
4. 确保 (略) 市安全文明施工示范工地，确 (略) 东省安全文明示范工地， (略) “ (略) 省建筑施工安全文明示范工地”；确保满足承包人CI战略的要求。
5.落实国家和地方治理大气污染的措施，降低环境污染。
6. (略) (略) 动火作业制度，加强监管， (略) 不发生火灾火警事故。 (略) 的保卫工作，杜绝刑事案件发生。
7. (略) 工人、转岗工人等安全教育、交底率 * %。
8.按承包 (略) 体检的人员体检率 * %。
9.承包人检查中发现的隐患整改率 * %。
* .承包人要求开展的安全管理活动开展率 * %。
* .分包人提供给的劳动安全防护用品合格率 * %。
* 、安全生产要求和管理责任划分：
1.承包人对整体工程的安全生产负总责，承担管理责任；分包人应当服从承包人的安全生产管理，对其分包范围的安全生产具体负责。分包人不服从管理导致生产安全事故的，分包人承担主要责任，承包人承担连带责任。
2.分包人施工过程中忽视安全生产，不服从承包人安全生产管理，进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失的，事故责任任由分包人独自承担。
3.分包人必须取得安全生产许可证和具备相应资质，满 (略) (略) 门对分包人的管理要求。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险， (略) (略) * 级安全教育后上岗，特种作业人员应持有效证件上岗，人证相符。
4.分包人 (略) 后，必须遵 (略) 安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行己方责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保安全文明管理目标的实现，因分包人未按承包人要求组织 (略) 管理混乱、隐患严重或给交叉施工作业人员造成威胁时，承包人有权对 (略) 罚直至终止合同、 (略) ，同时分包人承担由此造成的经济损失和责任。
5.禁止分包人将其承包的工程非法转包，如分包人 (略) 为， * 切责任由分包承担。由此原因发生事故造成承包人或第 * 方受到损失的，由分包人赔偿 * 切损失。
6.分包人应熟悉并能自觉遵守、执行《建筑施工安全检查标准》（现行）以及相关的各项规范；自觉遵守、 (略) (略) (略) 门或其 (略) 门有关安全文明施工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。
7.分包人应遵守 (略) 的统 * 布置，分包 (略) 建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前向承包人提出申请，经承包人批准后方可使用，未经承包人批准，分包人 * 律不准私自搭建临时设施。
8.分包人投入到本 (略) 机械设备及各类电动、手动工具必须是检验合格，符合国家、 (略) (略) (略) 门或其 (略) 门安全使用标准。若因分包人违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，承包人将给予收缴，在操作过程中造成的 * 切人身伤害和其他安全事故，责任均由分包人承担。
9.分包人应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内的安全生产管理，并有责任维护防护设施的正常使用，不准任意移动、破坏防护设施（如电梯井门、护栏、 (略) 、坑道口盖板等），因施工作业必须改动时，需经承包人书面同意并提供临时防护设施后方可改动，否则分包人承担 * 切后果责任。
* .分 (略) 电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业。分 (略) 违章指挥、违章作业造成火灾和人身伤害事故的责任和经济损失由分包方独自承担。
* .分 (略) 下列安全管理制度：
* .1安全技术方案报批制度：分 (略) 承包人总体工程施工组织设计和安全技术方案。 (略) 编制的单项作业安全防护措施，须报承包人审 (略) ，若改变原方案必须重新报批。
* .2分 (略) 安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。
* .3分 (略) 各级安全教育培训以及持证上岗制度：
* .3.1分包项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全教育培训、考试合格后，持有效证件方可组织施工；
* .3.2分包人的工长、技术员、机械、 (略) 门负责人须接受安全培训、按规定参加考核取证， (略) 审核的视为无证上岗；
* .3.3分 (略) * 律接受 * 级安全教育，考试合格后 (略) 施工，如果分包人的人员需要变动，必须提出计划报告承包人， (略) 教育、考核合格后方可上岗；
* .3.4分包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有效证件上岗；
* .3.5分包人工人 (略) 或工种时， (略) 和转换工种教育；
* .3.6分 (略) 各项安全活动制度。
* .安全检查制度：
* .1分包人必须接受承包人及 (略) 门和各级政府、 (略) 门的安全生产检查，否则造成的后果均由分包人承担；
* .2分包人必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；
* .3分包人必须设立专职安全人员并持证上岗，实施安全生产检查制度及安全巡查制度。
* .分包人 (略) 安全检查整改消项制度，做到定人定时定措施整改。
* .分 (略) 安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：
* .1分包人自带的各类施工机械设备，必须是符合质量安全技术标准，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；
* .2分包人的中小型机械设备的安装、布置 (略) 安全管理规定，安全防护设施报经承包人验收合格后方可投入使用；
* .3分包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报承包人，由承 (略) 专业验收；分包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必 (略) (略) (略) 门或其 (略) 门有关规定。
* .分 (略) 个人劳动防护用品配备管理制度。 (略) 特种劳动防护用品（包括 * 宝 * 器：安全帽、安全带、 (略) ，漏触电保护器）由承包人统 * 采购、统 * 发放、统 * 管理，费用由承包人代付代扣。其它劳动防护用品必须为承包 (略) 备案品牌及样式。
* .分 (略) 预防和治理职业伤害与中毒事故。
* .分包人 (略) 职工因工伤亡报告制度：
* .1如果发生因工伤亡事故，分包人应立即以最快捷的方式通知承 (略) 门或项目领导，报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施， (略) 。
* .2在抢救伤员时 (略) 设备、设施的，要注意抢救过程中的安全，并做好相应的记录或拍照，承包人为抢救提供必要的支持帮助。
* .3分包人要积极配合承包 (略) 门、 (略) 门对事故 (略) 勘查。凡因分包人隐瞒不报、做伪证或擅自 (略) ，所造成的 * 切后果均由分包承担。
* .4分包人须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
* .5如果发生因工伤亡事故，分包人应积极配合承包人做好 (略) 理工作，伤亡人员为分包人员的，分包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用 (略) 支付，因不能积极配合承包 (略) (略) 理而产生的 * 切后果由分包人自负。
* .分 (略) 安全工作奖罚制度：分包人要教育和约束自己的职工严格 (略) 安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章 (略) 罚。
* .分 (略) 安全防范制度：
* .1分包人要对分包工程范围内工作人员的安全负责；
* .2分包人必须采取 * 切严密的、符合安全标准的预防措施， (略) (略) 的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保 (略) 有人员或附近人员免遭工地可能发生的 * 切危险；
* .3分包人的分供 (略) (略) 有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；
* . (略) 内，分包人必须按承包人的要求，在工人可能经过的 (略) 所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；
* .5承包人有权要求 (略) 内的任何分包人中不遵守、执行地 (略) (略) (略) 门发布的安全条例和指令的人员，在任何情况下，此人不得 (略) ，除非事先有承包人的书面同意，否则出现任何问题均由分包人承担。
* . (略) 和工人操作面，必须严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、符合职业安全卫生条件的工作环境；
* .7对不符合职业健康安全规定的，承包人的安全管理人员有权要求限期整改直至停工整改使之达到职业健康安全标准，所须费用从分包人工程款中加倍扣除；
* .8凡重要劳动防护用品（包括 * 宝 * 器：安全帽、安全带、 (略) ，漏触电保护器）由承包人统 * 采购、统 * 发放、统 * 管理，费用由承包人代付代扣，其它劳动防护用品必须按承包人备案的品牌样式采购。如：电焊机 * 次线保护器、配电箱、 * 芯电缆、脚手架扣件等。分包人对个人劳动防护用品应满足生产使用要求，并严格按规定要求配戴，发放做好记录。否则，承包人有权采取措施，若因购置伪劣产品而发生事故和造成经济损失由分包人独自承担责任。
* .9 (略) 属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带、反光马 * 等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；
* . * 分 (略) 后7天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和应急预案以及自身的安全管理条例，以报承包人批准，但此批准并不减轻因分包人原因引起的安全责任；
* . * 分包人应指定专职安全员负责监督、管理安全方案和措施的实施，并在班组建立安全巡查员制度。
* . * 分 (略) 承包 (略) 体检制度及职业病预治制度。体检项目必须包含但不限于心电图、血压。相关检测费用 (略) 承担。
* 、现场文明施 (略) 为的管理：
1.分包人 (略) 安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合承包人CI战略的要求，按承包 (略) ，在施工过程中，对其全体员工的服饰、 (略) 统 * 管理；
2.分包人应采取 * 切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或 (略) 为， (略) 面并且保护工程周围人员和财 (略) 为的危害，否则由此造成的 * 切损失和费用均由分包人自己负责；
3.分包人应按照承包人要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；
4.分包人 (略) 保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪，禁止上班喝酒、寻衅闹事；
5.分包 (略) 应按照国家、 (略) (略) 门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门 (略) 安全生产的监督、检查以及因 (略) 理工作，分包人应赋予安全管理人员相应的权利；
6.分包 (略) 国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始 (略) (略) (略) ，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条款；
7.分包人的生活区应按照国家、地方及承 (略) 。
* 、承包人对分包人的奖罚除按双方签订的《安全生产责任状》进行考核外，还应按承包人的《安全生产管理制度》中的安全 (略) 。由于分包人自身原因受 (略) 罚的，分包人独自承担由此产生的 * 切责任。
* 、现场奖惩管理要求
序号 | 处罚事项 | 处罚方式 |
1 | 发生 * 般事故 | 每起罚款 * -- * 万元； (略) (略) 投标1年，期满后重新评价 |
发生较大及以上事故 | 每起罚款 * -- * 万元； 列入黑名单，全公司内禁止使用 | |
在同 * 项目发生两次以上事故的 | 每起罚款 * 万元以上；列入黑名单，全公司内禁止使用 | |
2 | 发生重伤事故 | 每起罚款5-- * 万元 |
3 | 发生轻伤事故 | 每起罚款1--5万元 |
4 | 发生火灾、食物中毒、恶意越级上访、聚众闹事、群殴等其 (略) 会影响的事件、事故 | 每起罚款1-- * 万元 |
5 | 发放不合格安全防护用品或未向作业人员提供合格防护用品 | 每次罚款 * 元/人 |
6 | 拒不落实防护设施建设、隐患整改要求或擅自破坏防护设施 | 每项罚款 * -- * 元 |
7 | 作业人员不正确使用防护用品 | 每人次罚款 * 元 |
8 | 特种作业人员不足或未持有效证件上岗，危及安全生产 | 每人次罚款 * 元 |
9 | 使用未经验收或验收不合格的设备、设施、料具、工具 | 每项罚款 * 元 |
* | 擅自拆除设备设施保险、限位或造成保险、限位失灵 | 每项罚款 * 元。 |
* | (略) 清、规范堆料，造成基坑坍塌、通道受阻、现场混乱 | 每处罚款 * 元 |
* | 在宿舍内私自接电、使用大功率电器、使用煤气 | 每间宿舍罚款 * 元。 |
* | 宿舍、食堂（卫生许可证、健康证）、浴室、厕所等设施管理混乱，达不到管理要求 | 每项罚款 * 元 |
* | 不服 (略) 安排， (略) 存在安全隐患 | 每项罚款 * -- * 元 |
* | (略) (略) 安全技术措施、交底， (略) 存在安全隐患 | 每项罚款 * -- * 元 |
* | 提供虚假证件、资料、证书 | 每项罚款 * -- * 元 |
* | 现场存在吸烟、随地大小便、穿拖鞋、 (略) 为 | 每人次罚款 * 元 |
* | 专职安全管理人员配备不足 | 每人每天罚款 * 元 |
* | (略) 罚的事项，处罚金额参照以上条款 | |
* | (略) 安全管理“十项零容忍”条款 | 每条罚款 * 元 |
* | 违反公司“重点治理隐患 * 条”规定 | 每条隐患罚款 * — * 元 |
* | 违反公司发布的 * 批“ (略) 禁止使用的机械设备、施工机具、作业方式、防护方式”条款 | 每条隐患罚款 * 元 |
注：未尽事宜 (略) 安全管理制度和双方安全 (略) ， (略) 罚时应开具通知单，处罚可通过扣减安全生产保证金、工程款或缴纳现金等方式落实，现金罚款应交财务统 * 管理。 | ||
* 、本协议的签订并不免除分包人应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件，并与其具有同等效力。
承包人：（盖章） 分包人：（盖章）
负责人： 负责人：
年 月 日
附件 * ：授 权 委 托 书
(略) 同志，身份证号码：为我公司合法授权代理人，以本公司的名义全权负责工程的（施工内容）的（□投标□签约□履约□结算□其他）事宜，具体权限如下：
1. 签署 (略) 理与之有关的 * 切事务；
2. /
3. /
4. /
有效期限：自授权委托书签发之日 (略) 完毕止。
在上述授权范围和期限内， (略) (略) 为具有法律效力，本公司均予以认可并承担相应法律后果。若有授权变动,我公司将 (略) ，如果我公司未及时通知，所造成的 * 切经济责 (略) 承担！
代理人无转委托权。
代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
职务：
授 权 人：（公司签章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期： 年 月 日 附：授权人营业执照复印件 、被授权人身份证复印件
附件 * ：建筑劳务企业规范用工承诺书
建筑劳务企业规范用工承诺书
为规范施工分包 (略) 为,保障提供劳务者合法权益， (略) 健康有序发展，本企业对本分包合同履约全过程的建筑施工分包和建筑 (略) 为郑重承诺如下：
* 、本 (略) 国家、 (略) 门的法规、政策及总承包单位规章制度， (略) 施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不 (略) * (略) 会闲散人员。
* 、本企业使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，特殊工种 * %持证上岗，普通工种持证率达到 * ％以上。
* 、本企业要以先与农民工签订劳 (略) 施工为基本原则，依法与招用的农民工签订劳动合同，劳动合同内明确双方的权利和义务，详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，明确工资支付方式、支付标准(不低于当地最低工资标准)及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付，并经双方签字（章）认可。
* 、 (略) 招用农民工的工资支付负直接责任，本企业依法将工资按月足额支付给农民工本人，不管在任何情况下，决不拖欠劳务工工资，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资、不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。每次发放工资经劳动者本人签字。本企业与农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。
* 、本 (略) 劳动合同内容，建立职工花名册并办理劳动备案， (略) 农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册， (略) 作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理； (略) 配备劳资专管员，建立施 (略) 登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时 (略) 用工及其工资支付情况，不以包代管。本企业接受总包方的监督与管理，执行总包方劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳劳务工资保障基金，在总 (略) 的直接监督管理下，做好劳务工工资支付工作。并按照总包方的要求，按时报送工资支付情况统计表。
* 、在有条件的地区，本企业委托 (略) 开设“劳务工工资专户”，建立工资卡，将工资直接打入劳务工个人卡中，并接受总包方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。
* 、本企业发生资金矛盾时， (略) 支付劳务工工资。
* 、本企业拖欠劳务工工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责 (略) 理外，愿根据分包合同约定，接受中止 (略) 理，并按照拖欠克扣额的 * － * ％缴纳违约金。
* 、本企业成立劳务工工 (略) 理领导小组，法定代表人及其项目 (略) 置工资纠纷在企业和项目的第 * 责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以 (略) 推诿，拖延。 * 旦发生上访事件，本企业及时向地方政府汇报，主动靠上去做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。
十、本企业在每个建筑工地张贴建筑劳务工 (略) 置告示，公布劳务工工作管理制度， (略) 理程序，本 (略) (略) 理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、 (略) 理好每起工资纠纷。
十 * 、本企业严格遵守总包方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好劳务工人安全教育培训工作，接受总包方安全生产监督检查并承担相应的责任。本企业负责加强对 (略) 教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。
十 * 、总包方负责检查本企业与农民工签订的劳动合同、农民工工资支付、农民工教育等资料，与企业共同努力、切实维护好农民工的合法权益。
承诺单位：（盖章） 联系电话：
承诺人： 承诺日期：
附件 * ：
节 水 协 议 书
为进 * 步搞好本项目的绿色文明施工，提高对节水与水资源的利用，加强节水与用水的管理，经 * 、 * 双方协商 * 致，双方订立如下协议条款， (略) ：
1、工程概况及分包工作内容
工程名称：薛家滩村庄改造项目
工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东
协议主要内容：各班组用水量及节水用水责任。
2、工作期限
计划工作日期：年月日至年月日。
3、用水指标
项目用水包括施工用水和生活用水，具体指标包括：施工用水3.5 立方米/万元产值；卫生设施用水定额为 * 升/人·天；食堂用水定额为 * 升/人·天；洗浴用水定额为 * 升/人·天（人数按照出勤人数的 * %计算）；洗衣用水定额为 * 升/人·天；
4、 * 方的权利及义务
1） * 方应将用水连接供应至特定区域，保证用水单位的用水到位。
2）对有破损的用水设备应及时安排 (略) 维修或更换。
3）对各区域 (略) 计量考核登记，对临时 (略) 巡视检查。
4）对于发现有偷、跑、漏、长流水的现象， * 方有权按照本协议的规 (略) 处理。
5、 * 方的权利及义务
1） * 方有权要求 * 方将水供应到位，对于用水设备紧张的区域， * 方 有权 (略) 加设。
2） * (略) 临时用水设施，不得故意损坏。
3） * 方在用水后，应及时对 (略) 关闭，不得随意浪费水源。
4）自 (略) 对于项目临时用水的相关规定及要求。
6、用水管理与检查
1）本工程项目经理为临时用水的安全第 * 责任人，负责组织建立健全临时用水安全管理制度，组织建立临时用水的安全技术领导管理小组。
2）、生活区应注意保证消防管路畅通，消防设施完备且箱前道路畅通，无阻塞或堆放杂物。
3）、严格遵守有关临时用水的技术要求，对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实，及时整改。
4）对违反临时用水协议规定的施工人员， * 经查出， (略) (略) 理。 若发现偷、跑、滴、漏、长流水的现象，每次罚款 * — * 元，发现故意损坏用水设备的除照价赔偿外，每次罚款 * 元。有无理取闹的每次罚款 * 元。
7、协议份数
本协议 和合同具有同等效力，本协议自双方签字之日起生效, (略) 结束后失效。
* 方（公章）: * 方（公章）:
代表人: 代表人:
日 期： 年 月 日
附件 * ：
节 电 协 议 书
为进 * 步搞好项目的绿色文明施工，提高对节电与电资源的利用，加强节电与用电的管理，经 * 、 * 双方协商 * 致，双方订立如下协议条款， (略) ：
1、工程概况及分包工作内容
工程名称：薛家滩村庄改造项目
工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东
协议主要内容：各班组用电量及节电用电责任。
2、工作期限
计划工作日期：年月日至年月日。
3、用电指标
项目用电指标包括：施工用电低于定额用电量的 * %，生活用电按照每人每天0.5 度，生活用电单独计量，根据施工人数实时控制。
4、 * 方的权利及义务
1） * 方应将用电连接供应至各特定区域，保证用电单位用电安全及到位。
2）对有破损的用电气设备应及时安排 (略) 维修或更换。
3）对各区域 (略) 计量考核登记，对临时 (略) 巡视检查。
4）对于发现电气设备及线路损坏的现象， * 方有权按照本协议的规 (略) 处理。
5、 * 方的权利及义务
1） * 方有权要求 * 方将各区域用电供应到位，对于用电设备紧张的区域， * 方
有权 (略) 加设，对破 (略) 维修与更换的，有 (略) (略) 理。
2） * (略) 临时用电设施，不得故意损坏。
3） * 方在用电后，应及时对 (略) 关闭，不得随意浪费电源。
4）自 (略) 对于施工临时用电的相关规定及要求。
6、用电管理与检查
1）本工程项目经理为临时用电的安全第 * 责任人，负责组织建立健全临时用电安全管理制度，组织建立临时用电的安全技术领导管理小组。
2）、严格遵守有关临时用电的技术要求，对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实，及时整改。
4）对违反临时用电协议规定的施工人员， * 经查出， (略) (略) 理。 若发现私拉乱扯用电的现象，每次罚款 * 元，发现故意损坏用电设备的除照价赔偿外，每次罚款 * 元。有无理取闹的每次罚款 * 元。
7、协议份数
本协议和合同 具有同等效力，本协议自双方签字之日起生效, (略) 结束后失效。
* 方（公章）: * 方（公章）:
代表人: 代表人:
日 期： 年 月 日
附件 * ：
(略) 公司项目施工用水参考定额
施工用水参考定额
序号 | 用水对象 | 单位 | 耗水量 | 备注 |
1 | 浇 (略) 用水 | L/m3 | ||
2 | 搅拌普通混凝土 | L/m3 | * | |
3 | 混凝土养护(自然养护) | L/m3 | ||
4 | 冲洗模板 | L/m2 | 5 | |
5 | 搅拌机清洗 | L/台班 | * | |
6 | 人工冲洗石子 | L/m3 | * | 当含泥量为２％－３％ |
7 | (略) 用水 | L/m3 | ||
8 | (略) 用水 | L/m2 | * | |
9 | 浇砖 | L/千块 | ||
* | 抹面 | L/m2 | 4～6 | 不包括调制用水 |
* | 楼地面 | L/m2 | * | 主要是找平层 |
* | 搅拌砂浆 | L/m3 | * | |
* | 上水管道工程 | L/m | ||
* | 下水管道工程 | L/m |
* 、施工用水不均衡系数
编号 | 用水名称 | 系数 |
K2 | 现场施工用水 | 1.5 |
K3 | 施工机械、运输机械 | 2 |
* 、分项生活用水量参考定额
序号 | 用水对象 | 单位 | 耗水量 |
1 | 生活用水(盥洗\饮用) | L/人.日 | * - * |
2 | 食堂 | L/人.次 | * _ * |
* 、消防用水量
序号 | 用水名称 | 火灾同时发生次数 | 单位 | 用水量 |
1 | (略) 消防用水 | |||
2 | (略) 在 * ha内 | * 次 | L/S | * _ * |
3 | 每增加 * ha | * 次 | L/S | 5 |
施工供水设施
* 、确定供水数量
1、现场施工用水量可按下式计算：
q1=K1(ΣQ1*N1/T1*t)K2/8* *
式中 q1——施工用水量（L/S）
K1——未预计的施工用水系数（1. * -1. * ）
Q1——年（季）度工程量（以实物计量单位表示）[ * M2]
N1——施工用水定额（见表 * - * ）
T1——年（季）有效工作日（d）[ * * . * ]
t ——每天工作班数（班）
2、施工机械用水量可按下式计算：
q2=K1ΣQ2*N2*K3/8* *
式中 q2——机械用水量（L/S）
K1——未预计的施工用水系数（1. * -1. * ）
Q2——同 * 种机械台数（台）
N2——施工机械台班用水定额，参考表 * - * 中的数据换算求得
K3——施工机械用水不均衡系数（表 * - * ）
3、 (略) 生活用水量可按下式计算：
q3=P1*N3*K4/t*8* *
式中 q3—— (略) 生活用水量（L/S）
P1—— (略) 高峰昼夜人数（人）
N3—— (略) 生活用水定额（ * 般为 * - * L/人*班，主要需视当地气候而定）
K4—— (略) 用水不均衡系数（表 * - * ）
t ——每天工作班数（班）
4、生活区生活用水量可按下式计算：(不计)
q4=P2*N4*K5/ * * *
式中 q4——生活区生活用水量（L/S）
P2——生活区居民人数（人）
N4——生 (略) 生活用水定额，第 * 居民每昼夜为 点击查看>> L，随地区和有无卫生设备而变化；各分项用水参考定额见表 * - *
K5——生活区用水不均衡系数（表 * - * ）
5、消防用水量（q5），见表 * - *
6、总用水量（Q）计算：
（1）当q1+q2+q3+q4≤q5时，则Q= q5+0.5*（q1+q2+q3+q4）
（2）当q1+q2+q3+q4>q5时，则Q= q1+q2+q3+q4
（3）当工地面积<5ha而且q1+q2+q3+q4<q5时，则Q= q5，最后计算出的总用量，还应增加 * %，以补偿不可避免的水管漏水损失。
附件十：
工程质量管理专项协议
* 方：中国建 (略)
* 方：
为保证薛家滩村庄改造项目 在质量管理和质量效果有效落实，双方合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、《中国建 (略) (略) 公司科技质量管理实施细则》、《中国建 (略) (略) 公司产品质量实测实量导则》等规定，经协商 * 致，订立本质量管理专项协议。
* 、质量目标及施工验收依据
（ * ）质量目标
单位工程：合格。
(略) ：合格。
（ * ）施工验收依据
建筑工程施工质量验收统 * 标准GB 点击查看>> 3
建筑工程施工质量评价标准GB/T 点击查看>> 6
(略) 工程产品质量实测实量导则（ * 版）
注：相关 (略) 文件 * 方有 (略) 查阅。
* 、 * 方的责任与权利
1、贯彻“百年大计、质量第 * ”的方针,执行国家有关工程质量的法律、法规，以及地方政府的工程质量的有关规定；
2、建立健全工程质量管理体系，结合项目特点制定各项质量管理制度，实行工程质量管理工作的规范化、标准化，并把相应文件发放至 * 方；
3、定期或不定期对 * 方 (略) 质量教育、培训，开展工人技能考核；
4、组织施工图纸会审工作，负责解决施工图纸中的存在问题；
5、负责编制《施工组织设计》及《质量（创优）策划》，并组织 * 方主要管理人员学习；
6、负责编制专项施工方案，制作工艺样板，施工前对 * 方 (略) 技术、质量交底；
7、负责审核 * 方提交的装饰深化设计图；
8、对 * 方采 (略) 进场验收，有权拒绝 * 方不 (略) （ (略) 的， (略) ）。
9、施工过程中，开展技术复核，对各 (略) 监督、检查、控制；
* 、及时制止 * 方的违规作业，并责令其整改或返工；
* 、对专业素质差、不服从管理的施工人员，责 (略) 。
* 、组织工程质量验收，发现不合格品时，责令其整改或返工；
* 、定期或不定期召开质量会议，向 * 方提出质量改进的意见和要求；
* 、当 * 方不服从管理、重大违规作业，或发生严重不合格时，责令其停工整顿， (略) 罚；
* 、当 * 方履次不服从管理，或存在重大质量隐患拒不整改，或发生质量事故时，有权终止分包合同，责令 (略) ，同时保留索赔权。
* 、 * 方的责任与义务
1、 (略) (略) 承包的工程，禁止将承包的工程转包。
2、 (略) (略) 、中国建 (略) (略) 有关质量 (略) 有规定， (略) 的质量管理制度。
3、建立、执行质量管理规章制度和质量管理责任制，保证施工质量 * 次成活、 * 次成优。
4、根据工程规模、工程特点和 * 方要求，配置相应的管理人员：项目经理、技术负责人、生产负责人、工长3人、质检员2人、测量员、资料员等，且具有规定的资格证和上岗证。进场前将管理人员名单及相关证件复印件上报 * 方，进场时携带原件交 * 方核验。
技术负责人、质检员应与 * 方合署办公，服从 * 方统 * 管理。
5、根据工程特点和施工难点，合理安排质量意识强、操作技能高的工人，且工种齐全，特种作业人员应持证上岗。
6、进场时， (略) 质量教育；施工前，组织工人接受 * 方的技术质量交底， (略) 对各工种 (略) 操作交底；配合 * 方考核工人技能，只可安排经考核合格的工人上岗作业。
7、根据施工需要，配备必要的施工机具和设备， (略) 维护、保养。
8、根据施工要求，配备相应的计量、检测器具，建立管理台账，进行有效检定或校准，有效期满时及时复检。
9、 (略) 标识使用合格的建筑材料，严禁使用不合格材料。施工过程中发现使用的材料存在质量问题 (略) 反映，暂 (略) 理。
自行提供工程物资（包括原材料、成品、半成品等）时，应提供产品质量合格 (略) 检验报告，经发包方、监理单位、建设单位验收合格后方可使用。 (略) 抽检的， (略) 取样和制作工作，并配 (略) 见证取样。
* 、施工前认真阅读、会审施工图纸，及时发现施工图纸中的存在问题并提出建议。
* 、坚持样板引路的原则，分项工程施工前，应先做好施工样板，经发包方、监理单位、建设单位验收合格后， (略) 大面积施工。
* 、管理人员必须认真熟悉施工图纸、设计变更、施工方案及相关的规范，在施工过程中组织施工人员 (略) ，并严格检查、监督。
* 、操作人员必须严格依据图纸、方案、 (略) 施工操作，施工过 (略) 自主检查、校核和控制，并施作检查痕迹标识。对于重要 (略) 位，配合 * 方建立施工质量责任记录卡。
* 、每道施工工序，施工班 (略) “ * 检制”——自检、互检、交接检。
* 、质检员对每道施工工序、 (略) 施工质量检查，并建立相应记录，评定合格后，并提前4 小时 (略) 验收。钢筋工程完成后，在封模或浇筑混凝土之前 ，报请 * 方、监理单位、 (略) 隐蔽验收。
* 、每个分项工程的施工， (略) “ * 不准”制度：
1）没有技术质量交底，不准施工；
2）没有施工样板，不准大面积施工；
3）未经批准，不准擅自变更设计或更改施工工艺；
4）未经检查验收认可，不准施工下道工序。
* 、出现质量问题或隐患时，应无条件按照 (略) 返修、返工等整改，直至消除隐患或问题。同时 * 方有义务提供整改措施供 * 方参考。
* 、在有关施工工序或分项工程完成时后，按照成品保护方案，按时开展成品保护工作，并经常巡视检查，发现问题应及时修复，直至交付。
* 、施工过程中，按时编制相应的工程技术资料，并及时汇总，按检验批、分项工程、 (略) 工程报送 * 方。
* 、项目经理、生产经理、技术负责人、工长、质检员，按时参加 * 方召开的质量专题会议，并按照 * 方要求实施质量改进工作，包括质量管理工作改进、施工质量整改等。
* 、 (略) 置
(略) 发生不合格（ (略) 门、业主、监理方、 * 方检查发现的，或 * 方自查发现的）时，应根据不合格分类，严格按 (略) 理， (略) 理 * 般不合格、严重不合格。
1、出现轻微不合格时， * 方通知 * 方整改， * 方应随即整改，处理结束后 (略) 理结果；
2、出现 * 般不合格时， * 方发放整改通知单， * 方应及时组织 (略) 置结果，返修 (略) 自检，自检合格后报 * 方验证；
3、出现严重不合格时， * 方发放整改通 (略) 置方案， * 方组织 (略) 理情况及结果，返修、返工 (略) 自检，自检合格后报 * 方验证。
(略) 置 * 般由 * 方负责实施，处置费用由责任方承担。
(1)、工程出现渗漏， * 方应按照 * % 的比 (略) 遭受的实际损失， * (略) 罚 * 方5～ * 万元，分包 (略) (略) 分。因工程施工质量粗糙、渗漏等质量问题，多次返修影响正常交付使用的，处罚 * 方 * ～ * 万元。并停止 * 方在 * 方 * 年投标资格；
(2)、工程出现业 (略) 级投诉的，处罚 * 方5～ * 万元，相同问题重复投诉的， (略) 罚，并停止 * 方在 * 方两年投标资格；
(3)、工程质 (略) (略) 门检查中被通报批评的，或因工程质量被媒体负面曝光的，处罚 * 方 * ～ * 万元。并停止 * 方在 * 方两年投标资格；
(4)、工程出现未按照图纸或方案施工，造成较严重缺陷或质量隐患的，处罚 * 方5～ * 万元；未按照图纸或方案施工，影响结构安全和使用功能，尚未构成质量事故的，处罚 * 方 * ～ * 万元，并停止 * 方在 * 方两年投标资格；
4、因 * 方原因造成 * 方企业诚信评价受损的，停止 * 方在 * 方两年投标资格，并按 (略) 处罚：
①凡是 (略) 门检查过程中出 (略) (略) 为的， (略) 罚 * 方 * ～ * 万元。
②凡是出现在地方诚信档案里因技术质量问题给个人红 (略) 为记录的， (略) 罚 * 方 * ～ * 万元。
③凡是在地方诚信档案里因技术质量问题 (略) 为记录的，处罚 * 方 * ～ * 万元。
④凡是在地方诚信档案里因技术质量问题给企业黄牌的，处罚 * 方工程总价的3%。
⑤其它类似地方政府的诚信评价要求出现受 (略) 罚。
* 、违约责任
（ * ）、质量管理方面
1．管理人员配置不符合要求，处以 * ～ * 元/人次罚款。
2． (略) 质量教育、未对 (略) 操作交底、安排不合格的工人上岗作业，处以 * 元/人次罚款。
3．使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备，处以 * 元罚款。对使用不合格 (略) 位， (略) 理措施，费用由 * 方承担。
4． (略) 技术质量交底，或大面积施工前未施作施工样板，处以 * ～ * 元罚款。
5．不按图纸、施工方案要求施工，处以 * ～ * 元罚款，并责令改正。
6．擅自变更设计或更改施工工艺， (略) 以 * ～ * 元罚款，并责令改正 。
7． (略) 规范、标准、政策、法令、法规，特别是违反工程建设标准强制性条文的，处以 * ～ * 元罚款，并责令改正。
8．不按规定参加 * 方召开的质量会议， (略) * 方指令的，处以 * 方 * ～ * 元罚款，对 (略) 以 * ～ * 元罚款。履次发生， (略) 罚。
9．在工程测量放线中，轴线位置、标高发生错误，处以 * ～ * 元罚款。
* ． (略) “ * 检制”，对工序质量及分项质量造成漏检、错检的，处以 点击查看>> 元罚款。
* ． 施工工序未经检查认可擅自施工下道工序的，发生不合格拒不整改的，处以 * 元罚款，并责令改正。履次发生， (略) 罚。
* ．施工工序或检验批重复发生不合格，视情节轻重， (略) 罚 * ～ * 元；
* ．检验批验收不合格，对工长、 (略) 罚，第 * 次不合格，处罚 * ～ * 元，第 * 次不合格，处罚 * ～ * 元，同 * 分项工程累计 * 个以上检验批验收不合格，责令工长 (略) ， (略) 安排其它人员，并满足规定要求。
* ． (略) 理 * 般不合格、严重不合格，处以 * 方 * 元罚款，对 (略) 以 * ～ * 元罚款。履次发生， (略) 罚。
* ．对执法检查中提出的重大质量问题，未认真落实整改、反馈， (略) 以 * 元罚款；
* ．发生工程质量事故，隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限、 (略) 理的， (略) 以 * 元罚款。
* ．发生重大质量事故，根据其严重程度及实际损失情况，处以 * 方1万元以上罚款，对 (略) 以 * 元以上罚款。
（ * ）质量目标实现方面
未能实现质量目标 * 方应承担以下违约责任：
1、下调检验批的工程价款，作为 * 方应向 * 方承担的违约金，计算方式如下：检验批工程价款=(1-A)×原合同价。A=目标值合格率-实测实量合格率，下调比例最大不超过 * %。
2、当连续3个检验批合格率低于目标值，或出现某个检验批合格率比目标值降低 * %及以上时， (略) 内部投标资格2个月。
3、连续6个检验批合格率低于目标值， (略) 内部投标资格半年或列入不合格分包商名录。
4、检查实测实量质量达不到目标值，在后续 (略) (略) 门复查确认能达到要求的， (略) (略) 分。若后续3个月内整改都未能达到要求且态度消极怠慢， (略) 分不再返还， (略) 同 (略) * 。
* 、 (略) (略) 罚通知单， (略) 罚可通过扣减工程款或缴纳现金等方式落实，罚款统 * (略) 门， (略) 门出具罚款收据。
* 、本协议的签订并不免除 * 方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件，并与其具有同等效力。
* 方：（公章） * 方：（公章）
委托代理人：（签字） 法定代表人：（签字）
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
附件十 * ：建筑工程项目农民工工资代发委托协议书
(略) 市建筑工程项目农民工
工资代发委托协议书
项目名称：薛家滩村庄改造项目
* 方：中国建 (略)
* 方：
根据《 (略) 办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔 * 〕1号）、《 (略) 省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔 * 〕1号文件全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔 * 〕 * 号） (略) 乡建设委建 (略) 《 (略) 工程项目农民工实名制管理等 * 项制度的通知》（青建管管字〔 * 〕5号）等文件规定，就本项目农民工工资委托支付事宜 * 、 * 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商 * 致，签订农民工工资代发委托协议书，具体如下：
* 、固定在薛家滩村庄改造项目劳务的农民工（每月出勤超过 * 天），按照全勤每人每月 * 元（如非全勤，则根据出勤天数按 * 天折算）的标准发放，且以建设单位工程款到 (略) 支付。
* 、 * 方委托 * 方代发农民工工资，承诺每月5日前按时将农民工本人和施工班组长、原合同（指： * * 双方于年月日签定的关于薛家滩村庄改造项目工程的土建工程《建设工程施工分包合同》）中的委托代理人或法人代表签字确认的农民工工资支付表报送 * 方，并加盖和原合同 * 致的分包人印章，并对其真实性负责。如果人员变动， * 方应及时上报并在工资表中更新，如因农民工信息未更新导致工资支付错误 (略) 责任。
* 、 * 方负责审核确认 * 方报送的农民工工资支付表，按月将工资通过其设立的专用账户直接划入农民工 (略) 卡。
* 、每月支付的工资是 * 方拨付的工程进 (略) 分， * 方在工资到账后提供本月支付农名工工资总额的收款收据，在支付工程进度款时直接扣除已经支付的农民工工资，已支付的农民工工资按原合同要求提供工程款发票。
* 、 * 方与其招用的农民工签订劳务合同并提供劳务合同原件 * 份给 * 方核验、留存， * 方对其 (略) 进行登记， * 方应为其提供便利，实施信息化考勤管理，按考勤计算工资， (略) 有效监督。
* 、 * 方委派为劳资管理员， * 方委派为劳资管理员，负 (略) 考勤、工作计量、工资表编制等工作。
* 、 * 方伪造农民工考勤信息、提供虚假农民工身份信息套取工资等高估冒算超出的费用， * 方向 * 方追偿，并从剩余工程款中直接双倍扣除。
* 、本协议正本 * 份， * * 双方各执 * 份，副本 * 份， * 方执 * 份, * 方执 * 份，双方签字盖章后生效。
* 、在本项目竣工验收完成后，本 (略) 解除。
* 方（盖章）： * 方（盖章）：
委托代理人（签字）： 法定代表（签字）：
年 月 日 年 月 日
附件十 * ：廉政协议
中国建 (略)
项目廉政合同书
项目名称：薛家滩村庄改造项目
* 方名称：中国建 (略)
* 方名称：
项目廉政合同书
项目名称：薛家滩村庄改造项目
项目地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东。
* 方名称：中国建 (略)
* 方名称：
为确保 * 方对业主的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程。保证建设工程施工分包合同（合同编号：）双方能够高 (略) ，维护双方合法权益，经双方协商达成 * 致意见，特订立如下廉政合同。
第 * 条 * * 双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
2. (略) 建设工程承（发）包合同文件，双方自觉按合同规定办事。
3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体利益和个人合法权益。
4.建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动。监 (略) (略) 为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5.加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政合 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第 * 条 * 方的责任
1.不准向 * 方索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和 好处费、感谢费等。
2.不准在 * 方报销任何应由 * 方或个人支付的费用。
3.不准参加有可能 (略) 公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动。
4.不准接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
5.不准要求、暗示或接受 * 方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游提供方便。
6.不准向 * 方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7.不准以各种理由向 * 方推荐分包单位和要求 * 方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8. * 方工作人员不得为 * 方多结算工程量、多结算工程款，并从中收受回扣，谋取私利。
9. * 方工作人员不得因 * 方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难 * 方。
第 * 条 * 方的责任
1.不准以任何理由向 * 方及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品腐蚀拉拢 * 方工作人员。
2.不准以任何名义或方式为 * 方及其工作人员报销应由 * 方单位或个人支付的任何费用。
3.不准以任何理由安排 * 方人员参加超标准宴请、娱乐活动及参与带有黄、赌性质的娱乐活动。
4.不准为增加结算，以任何方式 (略) 贿。
5.不准为 * 方人员购臵或提供通讯工具，交通工具和高档办公用品等。
第 * 条 违约责任
1. * 方工作人员有违反本廉政合同书第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定，给 (略) 理；情节较重，给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给 * 方造成经济损失的，以主合同相关条款约定的内容为依据，应予以赔偿。
2.实行《项目风险抵押目标责任制》的 * (略) ， * 方工作人员因违反本廉政合同书第 * 条，除按 (略) 罚外，还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金，且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3. * 方单位或个人有违反 (略) 为，情节轻微的，收缴 (略) 分质保金；情节较重并给 * 方造成损失的， * 方赔偿 * 方直接经济损失，并取消 * 方在 * 方的工程分包资格。
第 * 条 双方约定如下事项
1. (略) (略) 负责监督，举报电话： 点击查看>> ，举报邮箱： * * .com；由公 (略) 负责本合同的验收。
2.双方其他约定：无。
第 * 条：本廉政合同书作为建设工程施工分包合同补充协 (略) 分，并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第 * 条：本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至 * * 双方工程合同履约完止。
第 * 条：本廉政合同书 * 式 * 份， * * 双方各执 * 份， * 方上级委 * 份。
* 方（签章）： * 方（签章）：
* 方委托人（签字）： * 方委托人（签字）：
年 月 日 年 月 日
专劳招字第（XJT- * ）号
薛家滩村庄改造项目工程
电 梯 安 装 招 标 文 件
招标单位：中国建 (略)
日 期： * 日
目 录
条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
1 | 招标编号 | cscec 。 |
2 | 招标人 | 名称：中国建 (略) 招标联系人:刘忠林。 电话： 点击查看>> 。 电子邮件： * q.com。 |
3 | 投标人 | 1、 (略) 资格入围审查的投标单位； 2、投标人须具有独立的法人资格，具备电梯安装资质，具有并具备增值税 * 般纳税人资格； 3、通过“信用中国”网站（www.credi 点击查看>> ）、 (略) （www.ccg 点击查看>> ）查询，未被列 (略) 人、重大税收违法案件当事人. |
4 | 招标内容 | 电梯安装。 |
5 | 项目概况 | 1.工程名称：薛家滩村庄改造项目 2.工程地点： (略) 经济技术开发区滨海大道以南、灵山湾北侧。 3.结构类型：框剪结构 4.建筑规模：建筑面积 * . * 万 m2； |
6 | 招标文件发放 | 1、发放时间： * 日,如有变更, (略) 文件的时间为准 2、获取方式：经资格审查入围的供应商， (略) （http:/ 点击查看>> ） (略) 文件。 |
7 | 招标答疑 | 1、疑问提交要求： (略) 文件后，如有疑问要澄清， (略) 文件发放之时起 * 个小时前将相关投标疑问通过“云筑电商平台”提交或者将投标疑问通过电子邮件形式提交。 2、招标人在投标疑问提交截止时间起 * 个小时内通过“ ” 发布答疑文件。 |
8 | (略) 投标文件须上传附件组成 | 1、投标书和投标承诺函 2、法定代表人证明书和授权委托书 3、投标报价书 4、其他须上传附件:无 |
9 | 投标文件投递 | 1、回标截止时间： * 日 * 时，如有变更,以招 (略) 登记的最终回标截止时间为准，逾期不再接受投标人投标文件递交。 2、递交方式： (略) 线上投标和线下递交纸质投标相结合的方式，纸质投标文件须提供正本和副本各 * 份。 3、 (略) 线上投标： (略) 清单格式完成报价并提交确认， (略) 投标文件附件须上传盖有投标人公章的扫描件，未按要求投标将予以废标。 4、纸质投标文件：投标人须在回标截止时间前将纸质投标文件送达至薛家滩村庄改造 (略) (略) * (略) 。 |
* | 投标样品 | 无 。 |
* | 其他 | 无 。 |
序号 | 电梯编号 | 标的物名称 | 品牌/厂家/产地 | 基本参数 | 计量单位 | 暂定招标数量 | 备注 |
1 | 1#2#3#楼消防无障碍电梯、1#2#3#楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 7 | ||
2 | 4#5#楼消防无障碍电梯、4#5#楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 4 | ||
3 | 6#楼消防无障碍电梯、6#楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 3 | ||
4 | 7#8#9# * #楼消防无障碍电梯、7#8#9# * #楼担架客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | * | ||
5 | S1客梯 | 电梯 | 详见附表1 | 台 | 1 | ||
结算与资金支付： | (略) (略) 前7日内支付 * %安装款，电梯安装、调试完成后支付 * % (略) 验收， (略) 门验收合格后7日内支付 * %安装款。 | ||||||
标的物质量要求： | 1、质量须 (略) (略) 业有关标准。 2、具体质量要求：所供使用功能均需满工程要求。 | ||||||
标的物价格组成： | 1、 * 次装卸费用、现场安装（包工包料）、 (略) 协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等需方实现合同目的而发生的 * 切费用。详见合同规定。 2、资金占用费用：如延期支付货款，无资金占用费。 | ||||||
附表 *
1、适用范围
1. (略) (略) 述的项目内容。
1.2资金来源：建设单位工程承包合同约定支付的工程款。
2、招标文件的组成
2.1招标文件包括：
招标公告
投标须知
投标文件格式
采购合同/框架协议
2. (略) (略) 有内容及要求， (略) 文件的要求，责任由投标人负责。
3、招标文件的修改
3.1招标人在投标截止时间前可通过“云筑电商平台”发出招标文件变更、补充、修改通知，该类变更、补充、 (略) 人主动发起的，也可能是为了解答投标人要澄清的问题而发起的，招标人无义务对变更具体原因予以解释。投标人如未及时下载文件，由此造成的后果 (略) 承担。
3.2招标文件变更、补充、 (略) (略) 分，对投标人起同等的约束作用。
4、投标人资格条件
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的电梯安装单位；
2.投标人若为生产制造商，须具有以下资质：
2.1具有省级及以上质量监 (略) 门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》（乘客电梯A级）；
2.2具有省级及以上质量监 (略) 门颁发的A级《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》；
3.投标人若为代理商，须具有以下资质：
3. (略) 投电梯的生产制造商应满足“投标人资格要求第2条”要求；
3. (略) 投电梯生产制造商针对本项目出具的唯 * 授权书；
3.3具有省级及以上质量监 (略) 门颁发的A级《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯A级）》；
4. (略) 投电梯生产制造商上 * 年度至少具有 * 项同类业绩；
5. (略) 人存在利害关系，单位负责人为同 * 人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位）， 或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加本项目投标。
5、所安装的标的物交付要求：
5.1验收地点与方式：(1) (略) ；(2)出厂合格证真实有效及外观验收合格方可卸 车并按规定复试。 (略) (略) 试验室检测结果为准。
5.2 (略) 须有供货单位 (略) ，并按 (略) (略) 卸车码放，同 时卸货完毕并数量清单准确无误后由供货单位随货 (略) * 材料员 (略) 经理共同签收收料票据并作为结算凭证。
5.3取样方式：按 (略) 取样。
5.4试验与化验及其费用：合格产品由需方负责，若检测不合格费用由供方负责。
5.5附件查验：符合国家及地方要求。
5.6数量验收：按实际点数或过磅。
5.7随货提交文件：产品合格证、质量证明书、出厂检测报告、备案证、 (略) 家及代理商资质资料等复印件加盖红章，提供的产品必须满足国家及地方验收要求。
6.其它要求
6.1轿厢尺寸：轿厢高度（ (略) 实际尺寸为准）轿厢尺寸满足井道尺寸，轿厢尺寸不能小于国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式 (略) 分：I、II、III、VI类电梯 GB/T * * 》规定的尺寸。
6. (略) 人提供的图 (略) 土建尺寸，并熟知设计图纸中有关电梯的各项要求及相关土建尺寸，加工制造电梯；因土建井道的尺寸、 (略) 引起的电梯安装问题，全部由投标人负责，价格不作调整。
6.3中 (略) 提供的产品 (略) 门的验收要求，并保证通过验收，取得 (略) (略) 验收检测合格报告， (略) 发生的检测费等 * 切费用均包含在电梯安装费中， (略) 计取。
6.4中标单位在保修期内如电梯出现任何故障必须第 * (略) ，最晚不得超过 * 分钟，中标单位必须近距离设立设置抢修点。
第 * 节 投标文件6、投标文件的组成
6.1使用语言：投 (略) 有文件材料及往来函电均使用中文。
6.2纸质投标文件组成《投标文件》包括但不限于以下内容：
(1)投标书和投标承诺函
(2)法定代表人证明书和投标授权委托书
(3)投标报价书
(4)企业营业执照、税务登记证、组织机构代码（复印件加盖单位公章）
(5)企业其他相关资料，包括但不限于增值税 * 般纳税人资格证、 (略) 家出具的代理证明、ISO * 、ISO * 1、OHSAS * 1 * 体系认证、获奖证明、企业资质、宣传资料、至少近 * 年的工程业绩等。
(6) (略) 文件规定的技术响应文件，作为投 (略) 分，技术文件可以是文字资料、图纸和数据。
7、编制要求
7.1《投标承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《投标报价表》 (略) (略) 提供格式填写。
7.2纸质投标文件应装袋密封， (略) 加盖企业公章，开标时公开启封。封面用 (略) 编号、投标人名称及地址、联系人、联系方式及标书密封日期，粘贴在封套上面并加盖投标人公章，并注明“在（开标时间）前不得 (略) ”。
7.3如果未按 (略) 密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。
8、投标文件递交
8.1因不可抗力原因，可酌情变更投标文件递交截止时间，各方当 (略) 有权利与义务应延长至新的截止时间。
8.2在规定的截止时间后不再受理任何投标文件。
9、投标文件修改和撤回
投标人在规定的截止时间前可以修改或撤回投标文件，在规定的截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改，也不得撤销。
* 、投标文件其它要求
* .1投标人提供的资料必须真实、完整、合法、有效。
* .2所有投标文件均须由持有法定代表人授权委托书的被授权人提交。
* .3同 * 企业的投标报价只允许委托 * 个被授权人参与申报， * 个被授权人只能接受 *
家企业的委托。
* .4提供虚假资质证明文件的投标人， * 经发现立即取消其资格， (略) 门依法
处理。
* .5装订要求：纸质投标文件使用 A4纸装订成册。
* .6投标文件应逐页加盖企业公章，复印件应清晰、完整。
* .7投标方提供的 (略) 有资料、文件、图片等概不退还。
* 、投标文件的份数和签署
* .1投标文件按 * 份“正本”和 * 份“副本”，装袋密封，并在封面标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如 (略) ，以正本为准。电子版内容必须准确。
* .2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位加盖公章和法人代表印鉴，正本每页均应由正式授权的投标人签章。
* .3全套投标文件 (略) 间插字，如为错别字的， (略) 应由投标文件签字人加盖印鉴。
* .4相关资格证明文件的原件，应带入 (略) ，以备交付检验。
* .5投标人要在投标截至时间 (略) （yzw.cn）投标，线上投标要与线下投标 * 致。
* 、投标文件的密封与标志
* .1投标人应将投标文件的正本、每份副本分别密封，并标明正本或副本字样。
* . (略) 人名称和工程名称，招标编号、投标货物名称。
* .3所有封袋上都应写明投标文件的名称、地址、邮政编码。
* .4所有封袋上都 (略) 加盖单位公章和单位法人代表委托的代理人的印鉴。
* .5如果投标单位未按上述规定提交投标文件，将被拒绝，并原封退还给投标单位。
* 、投标截止时间
* .1投标单位应在投标须知中规定的时间递交投标文件。
* . (略) 截至时间时， (略) (略) 有投标人。在上述情况下，招标人和投标人以前的投标截止日 (略) 权利、责任和义务，将适用于延长后的新的投标截止期。
* .3超过投标截止日期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标单位。
* 、投标文件的修改与撤回
投标人可以在递交投标文件后，开标之前， (略) 人递交修改或撤回其投标文件的通知。
* 、投标费用
投标人应承担起编制投标文件和递 (略) 涉及的 * 切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负担任何责任。
第 * 节 开标* 、开标
* .1开标时间：
* .2开标地点：
* .3投标文件有下列情况之 * 者将视为无效：
投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
投标文件未按规定密封、标志；
未加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴；
未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，影响评标；
投标截止日期以后送达的投标文件；
投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；
(略) 文件的；
第 * 节 评标* 、评标
(略) 评标流程。
第 * 节 授予合同* 、中标通知书
* .1确定中标单位后，我单位将于3日 (略) 向中标人发放《中标通知书》，《中标通知书》将成为 (略) 分。
* .2中标人应在接到中标通知后， (略) 人签订合同。
* .3招标人对未中标人不做未中标原因的说明。
第 * 章 投标文件格式（封面格式）
投 标 文 件
招 标 人：中国建 (略)
工程名称：1
投 标 人：（盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
* O * 年月日
目 录
* 、投标书(必填)
* 、投标承诺函(必填)
* 、投标报价书(必填)
投 标 书
中国建 (略) ：
1、 (略) 文件[编号为“专劳招字第（XJT- * ）号”]，经 (略) 和认真阅读、 (略) 文件后，我方结合自身的实际情况，愿以 (略) 述。
2、 (略) 文件的要求和规定。我方若中标，将在“中标通知书”签发后的 * 日内，与贵方按此要求和规定签署《建设工程施工分包合同》。
3、我方金额为人民币/元的投标保证金与投标书同时递交。
投 标 人：（盖章）
授权委托人：（签字）
年 月 日
* 、投标承诺函
中国建 (略) ：
(略) (略) 有条款予以确认。并进 * 步承诺如下：
1、 (略) 报的单价， (略) 文件要求中标单位（供方） (略) 有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我方已包含在报价中。
2、若我单位中标，除非贵单位要求，我方将不主动要求调整供货合同条款。否则，贵单位可以随时取消我单位的中标资格。
3、我方承诺不会因贵方对供货合同中的承包范围的调整而产生的异议。
4、我方的投标承诺函，将作为 (略) 分。
5、若我单位没有中标，我单位将不要求贵方做任何解释。
6、我单位理解贵单位不以最低投标价为中标价的唯 * 选择。
7、若我单位中标，我单位同意 (略) 有投标文件作为 (略) 分，与供货合同具有同样的法律效力。
8、 (略) 文件的要 (略) 需材料，在供货过程中出现的质量问题我司将及时调换 (略) ，如因材料质量问题而造成工期延误，我司承诺接受 (略) 以人民币 * 元的违约金，该违约金直接从应付货款中扣除。 (略) 文 (略) 家生产的材料，各类质量 (略) ，并保证各类质量资料真实有效。
9、在供应时间上将严格按项目要求时间 (略) ，我司的保证措 (略) 时间和规格型号要求提前做好备料，确因某些型号材料短期缺货将积极配合项目与业主监理 (略) 替换，否则按照合同违约责任条款要求支付违约金。
* 、我司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作风 (略) 的服务， (略) 满意，让贵司满意，让工程业主和监理满意。
* 、我司郑重承诺：我司对招标文件的条款完全接受和遵守。
投标单位： （公章）
法定代表人： （签字）
或其授权的代理人： （签字）
日期： * 年月日
* 、投 标 报 价 书
招标人 | 中国建 (略) | |||||||
投标范围 | 电梯安装 | |||||||
序号 | 标的物 名称 | 品牌/ (略) 家/产地要求 | 单位 | 数量 | 安装不含税单价 | 安装增值税 | 安装含税单价价 | 安装含税合价（元） |
1 | 1#2#3#楼消防无障碍电梯、1#2#3#楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | 7. * | |||||
2 | 4#5#楼消防无障碍电梯、4#5#楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | 4. * | |||||
3 | 6#楼消防无障碍电梯、6#楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | 3. * | |||||
4 | 7#8#9# * #楼消防无障碍电梯、7#8#9# * #楼担架客梯安装调试验收费 | 单台 | * . * | |||||
5 | S1客梯安装调试验收费 | 单台 | 1. * | |||||
6 | 合计 | |||||||
投标报价价格为包含安装费、管理费、利润、验收费、水电费、税费、吊装费、不可预见费等 * 切费用的落地后综合单价。 | ||||||||
备注： | ||||||||
投标人： （盖章）
授权委托人： （签字）
日期： * 年月日
编号：
建设工程施工分包合同
(电梯安装工程)
工程名称：薛家滩村庄改造项目
承 包 人：中国建 (略)
分 包 人：
(略) 分 协议书
承包人(全称)：中国建 (略) （以下称为 * 方）
纳税人种类： * 般纳税人
税务登记证号码： 点击查看>> X1
(略) ： (略) (略) (略)
账号： 点击查看>>
地址：中国（ (略) ）自由贸易试验区世纪大道 * 号 * 层
电话： 点击查看>>
分包人(全称)：
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
营业执照号码：
安全生产许可证号码：
分包商评价编号：
纳税人种类：
(略) 在地备案证明：
(略) ：
账号：
地址：
电话：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于承包人与 (略) 市 (略) 区隐 (略) (以下简称 “发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，承包人和分包人就分包工程施工及其保修事项经协商达成 * 致，订立本合同。
* 、工程概况与承包范围
工程名称：薛家滩村庄改造项目
工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东。
承包范围：薛家滩村庄改造项目双方确认的电梯施工图纸范围内的电梯安装工程。若分包人由于工期、质量或者其他原因不能满足承包人要求，承包人有权改变、缩小分包人承包范围，承包人只需书面通知分包人且无需解释。承包范围的调整不能免除分包人应承担的违约责任，分包人不得以承包范围调整为由向承包人提出任何索赔要求。最终结算范围以承包人工程师签确 (略) 位为准。
* 、合同价款
1、金额(人民币)：，其中不含税价款为元，增值税为元。合同价款以最终的实际结算金额为准。本合 (略) 全文明措施费元,此费用包含在综合单价内，不单独支付。
2、付款：工程款（进度款）支付的时间和方式： (略) (略) 前7日内支付 * %安装款，电梯安装、调试完成后支付 * % (略) 验收， (略) 门验收合格后7日内支付 * %安装款。
* 、工期
开工日期：暂定年月日；竣工日期：年月日； (略) 实际为准。总日历天数为：天。
具体节点控制 (略) 具体要求，本工期随发包人在此日期之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详 (略) 人员的具体要求。本工程如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，分包人不得因此提出增加合同价款的要求。
* 、质量标准
质量等级：合格 ；质量奖项：争创 (略) 市优质结构工程；
* 、安全文明与绿色施工标准
争创青 (略) 标准化管理样板工程；
* 、承包人向分包人承诺：按照合同约定的期限、方式和账号，支付本协议书第 * 条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。
* 、分包人向承包人承诺：
1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包合同约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。
2、未经承包人书面同意，分包人不得将其债权及合同义务转让给第 * 人，否则，由此给承包人带来损失，由分包人承担。
* 、合同的生效、终止
合同订立时间：年月日
合同订立地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区秦岭路8号
本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效，合同规定的责任、权 (略) 完毕且价款结清后终止。
承包人：(公章) 分包人：(公章)
中国建 (略)
住所： 住所：
(略) 省 (略) 市 (略) 区秦岭路8号
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
(略) 分 通用条款
* 、词语定义及合同文件
l、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应 (略) 赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成 * 致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 总包工程：指发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包 (略) 总包合同的代表。
1.9 项目经理/执行经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1. * 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施 (略) 分包合同的代表。
1. * 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同。
1. * 分包合同：指承包人和分包人之间签订的分包合同。
1. * 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程 (略) 的任何修改或增补。
1. * 图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包 (略) 有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1. * 报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。 (略) 方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格 * 致。
1. * 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1. * 开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1. * 竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1. * 价款/合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分 (略) 工程并承担质量保修责任的款项。
1. * 追加合同价款：指在 (略) 过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1. * (略) 地：指由承包人提供的用于分包 (略) 所， 以及 (略) 总平面图中具体指定的供分包人施工使用 (略) 所。
l. * 书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以 (略) 载内容的形式。
1. * 违约责任：指合 (略) 合 (略) 合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1. * 索赔： (略) 过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失， 向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1. * 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1. * 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后 * 天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后 * 天，但竣工日期除外。时限的最后 * 天的截止时间为当日 * 时。
1. (略) 在地备案证明：是指外地（或外埠）施工企 (略) (略) 政区域承包工程， (略) (略) (略) 门登记备案获得许可的证明。
2、合同文件及解释顺序
2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1) 本合同协议书；
(2) 本合同专用条款；
(3) 本合同通用条款；
(4) 建设工程总分包安全管理协议
(5) 中标通知书；
(6) (略) 管理的有关制度；
(7) 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
(8) 工程建设标准、规范及有关技术文件；
(9) 图纸
( * ) (略) 文件；
( * ) 分包人的投标文件
(略) 中双方有关工程施工的洽商、变更等书面协议或文件视为本 (略) 分。
2.2当合同文件内容出现含糊不清或不 * 致时，双方应在不影响 (略) 的情况下协商解决。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1语言文字
本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3.2 (略) 政法规
本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
3.3 适用工程建设标准
本合同应使用 (略) 规定的与分包工程有关的工程建设标准，分包人自备相应的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包 (略) 。
4、图纸
4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数， 向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人可代为复制，复制费用由分包人承担；分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后， (略) 。
4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委 (略) 深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程 (略) 深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确 (略) 施工。分 (略) 设计的 (略) 的法律责任。
关于承包人委 (略) 深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。
4.3 承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
4.4发包人提供的 (略) 编制或委托编制的文件，承包人 (略) 设计的图纸和编制的文件，其著作权属于发包人或承包人。分包人可因实 (略) 、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不得用于与合同无关的其他事项或将其提供给任何第 * 方。
4.5 分包人 (略) 设计的图纸和编制的文件，其著作权属于承包人。分包人可因实 (略) 、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，分包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将其提供给任何第 * 方。专用条款另有约定的除外。
* 、双方 * 般权利和义务
5、总包合同
5.1 分包人对总包合同的了解
承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。分包人不得以疏于对总包合同的理解为由提出任何补偿或索赔要求。
5.2 分包人对有关分包工程的责任
除本合同条款另有约定， (略) 并承担总包合同中与分包工程有关 (略) 有义务与责任， 同时应避免因 (略) 为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
双方约定本工程按照承包人《项目管理手册》要求组织施工，分包人各项工作必须满足《项目管理手册》的要求。
5.3 分包人与发包人的关系
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人、工 (略) 门发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
6、指令和决定
6.1 承包人指令
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令， (略) 承包人根 (略) (略) 有指令。在承包人指令要求的时间内分 (略) ，承包人可委托其他人员完成该指令事项，发生的费用无须征得分包人同意，可直接从应付给分包人的任何款项中扣除。
6.2 发包人或工程师指令
就分包工程范围内的有关工作， (略) 经承包人确认和转发的发包人或工 (略) 有指令和决定。
7、承包人的权利义务
7.1 项目经理/执行经理的姓名在本合同专用条款内写明。
(1) 项目经理可授权具体 (略) (略) 分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件；涉及经济责任和工期的事务必须经本人确认方为有效。
(2) (略) 发出的指令、通知， 由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在 * 小时内给予书面确认。项目经理在 * 小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理应在收到确认要求后的7天内予以答复。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后 * 小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后 * 小时内作出修改指 (略) 原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分 (略) 的指令，分包人如有 (略) 。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。
(3) 项目经理应按分包合同的约定，及时向 (略) 需的指令、批准、 (略) 其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后 * 小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后 * 小时内予以答复。
(4) 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人， (略) 使前任的职权，履行前任的义务。
7.2 承包人应完成下列工作：
(1) 向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，办理施工许可证、开工报告、排污、临建规划、用火限制区域的动火许可，夜间施工手续，向分包人提供具备施工 (略) 地。
(2) 负责 (略) 设计图纸、施工组织设计、项目管理策划等方面的交底，审核分包人编制的工程预（结）算、计划、施工技术方案及各种报表。
(3) 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。除承包人按合同约定提供外的机械设备和其他设施，均由分包人提供并承担费用，相应的费用已经包含在合同价款中。
(4) 为分包人提供确保分包 (略) (略) 地和通道等，满足施工运输的需要。
(5) 负责与发包人、工程师、设计 (略) 门和人员的工作联系，以 (略) 地的管理工作， (略) (略) 地周围地下管线和临近建（构）筑物、古树名木、文物的保护工作，协调分包人 (略) 地的其他分包人之间的交叉配合。
(6) 随时检查分包人施工设备、材料保管、使用等情况，以 (略) 管理人员、特殊工种和其他技术工人的有效证件及持证上岗情况。分包人违犯规定或工作达不到要求的标准时，承包人有权要 (略) 整改、返修。 (略) 人员有违法、违纪、不能胜任工作或不服从管理的，承包人有权要求分包人清退。
(7) 承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
7.3 (略) 前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。
7.4分包人施工进度不能保障承包人整体施工计划或工程质量不能满足合同约定时，分包人应及时按照承包 (略) 整改。承包人认为分包人整改后仍未能满足上述要求时，视为分包人不具有完全履约能力，可单方面调整分包人的承包范围。此种调整，承包人只需书面通知分包人且无需解释。承包范围的调整不能免除分包人应承担的违约责任
8、分包人的权利义务
8.1 分包项目经理的姓名在本合同专用条款内写明。
(1) 分包项目经理可授权具体 (略) (略) 分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。
(2) 分包人依据合同发出的请求和通知， 以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
(3) 分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 * 小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第 * 人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。
(4) 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意， (略) 使前任的职权，履行前任的义务。
(5) 承包人有权要求分包人更换其认为不称职的分包项目经理或其他成员。
8.2 分包人应完成下列工作：
(1) 分包人应按照本分包合同的约定，对 (略) 设计(如果有)、施工、竣工和保修。对本分包合同承包范围内的工程向承包人负责。全部施工任务必须组织自有力量完成，不得转包或再分包。分包人在审阅分包合同和总包合同时，或在分 (略) 中，如发现分包工程的设计、工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
(2) 负责按政府规定办 (略) 人员（包括从事危险作业人员特项险）和财产保险，并将保单提交给承包人办理施工的相关手续。承包人统 * 办理保险的，按分包人承包范围工程造价的比例分摊给分包人。
(3) 遵守政 (略) (略) 地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人。
(4) 分包人应自觉遵守法律、法规及承包人与发包人的规章制度，服从承 (略) 门的管理，自觉接受其监督、检查， (略) 其他单位搞好协调配合。 (略) 人员如有违法、违纪、不能胜任工作或不服从管理的，承包人要求清退时，应立即清退，及时调换满足要求素 (略) 施工。
(5) 配备完全胜任本分包工程各项要求的项目管理人员，项目管理人员必须按投标文件或其他承诺及时到位，满足施工需要和承包人的要求，施工期间不得随意调整，如未及时到位或随意调整视为分包人违约。确需调整时应提前书面通知承包人，征得承包人书面同意后方可调整。调离人员必须在接任人员到位并办理交接后方可离任。
(6) 对承包人的指 (略) ， (略) 动迟缓给承包人造成影响或损失的，分 (略) 责任。
(7) 按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。
(8) 根据承包人提供的标高、定位的基准点、线，具体负责承包范围内的测量、放线工作。
(9) 按承包人要 (略) 地周围原有建筑物、构筑物及地下管线与其他设施的保护工作，如有损坏承担由自身原因造成的经济损失（包括各种罚款）。
( * ) 按照承包人的要求， (略) 施工条件，向承包人提交详细的施工方案，经承包人批准后实施。分包人的施工方案必须满足承包人施工组织设计和总进度计划的要求，且分包 (略) 条件、施工方案及其调整为由向承包人提出追加价款或延长工期的要求。
( * ) 分包人应允许承包人、发包人、工程师及其 * 方中任何 * 方授权的人员在工作时间内，合理进入分 (略) 地或材料存放的地点， (略) 地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
( * ) 已竣工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
( * ) 在下述时间内或按照承包人的要求，向承包人提供图纸会审意见、工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
① 接到图纸后应认真核对、审查，在7天内向承包人提交图纸会审意见。
② 接到图纸后 * 天内编出预算书（附材料总用量计划），提交承包人审核后作为控制付款的依据。
③ 根据施工组织设计总进度计划的要求，每年末 * 天前，季末 * 天前，月末 * 天前，提交下期（年、季、月）施工进度计划（应附材料需用量计划，季、月计划应材料供应计划）；有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周、日作业计划；报承包人批准后实施。
④ 跨年度工程每年 * 月 * 日前提交年度结算书，经承包人审核后，作为年终盘点和支付工程款的依据。如分包人未按时提交，视为放弃收取当年工程款的权利，该年工程款项留待竣工结算后 * 并支付。
( * ) 关于周转料具、安全防护设施与施工机 (略) 留置、使用、维护、拆除、退场等相关事宜在专用条款中约定。
( * )分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
8.3 (略) 前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。
8.4 承包人对分包人提供的方案、设计、计划、报告、报表等文件的批准或确认，不免除分包人应承担的任何责任和义务。
* 、安全文明、环境保护与绿色施工
9、安全文明施工
9.1 安全文明施工的管理目标和要求在专用条款中约定。
9.2 分包人应建立安全保证体系，成立安全领导小组， (略) 负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形 (略) 络；完善安全施工责任制度，明确安全岗位职责；加强安全教育，提高全员的安全意识和安全知识；遵守工程建设安全生产有关管理规定和安全技术规范，落实安全措施，严格按照安全标准组织施工。分包人承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，并赔偿因此给承包人造成的损失。
9.3 (略) 地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施。
9.4 分包人应按有关规定采取有效的安全措施，正确使用和爱护安全设施，充分发挥其安全保证作用。在本工程中如发生安全事故，应立即向承包人报告，并组织紧急抢救， (略) 保护工作。事故责任及经济损失（包括各项罚款）由责任方承担。
9.5 分包 (略) (略) 门及环保、环卫、消防 (略) (略) 管理的有关规定和承包人的有关管理制度。对不服从承包人管理的严重违章现象，承包人有权采取经济制裁措施。 (略) 和生活区的管理， (略) 清，建筑垃圾堆放到指定地点， (略) 整洁，做好自身责任区的治安保卫工作， (略) 绿化、美化、亮化，保护环境，施工噪音控制在规定允许的范围内，不扰民，做到文明施工。
9.6 双方签订的《建设工程总分包安全管理协议》作为 (略) 分，与本合同具有同等效力。
* 、环境保护与绿色施工
* .1 环境保护与绿色施工的管理目标和要求在专用条款中约定。
* .2 分包人应严格按照承包人CI规划和环境管理的要求施工，确保实现专用条款约定的管理目标。分包人原因导致管理目标未能实现，分包人承担违约责任，并承担赔偿因此给承包人造成的损失。
* .3 分包人按承包人的统 (略) 地，搭设临时设施， (略) 地硬化、铺垫，设置围挡，挂设标牌，分类整齐堆放材料并挂牌标识和安置机具。现场管理必须达到有关规定要求的标准，如达不到要求，分包人应根据承 (略) (略) 整改，受 (略) (略) 罚的，罚款由分包人承担。
* .4 分包人应按承包人要求设置消防设施，消防器材由承包人统 * 购置具有特许证书的产品，分包人负责保管和维护，如因保管不善造成损坏的，分包人照价赔偿。
* 、工期
* 、开工、延期开工与暂停施工
* .1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期或承包人要求的时间开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前7天， 以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的 * 小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后 * 小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
* .2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。
* .3承包人认为确有必要暂停施工时，应以书面形式向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后 * 小时 (略) 理意见。分包人实施承 (略) 理意见后，可以书面提出复工要求，经承包人同意后方可恢复施工。因承包人原因造成停工的，由 (略) 发生的费用，影响的工期相应顺延。因分包人原因造成停工的，由分包人承担发生的费用，赔偿因此给承包人造成的损失，工期不予顺延。
* .4 分包人不得以延期开工为由提出调整价款或索赔的要求，分包人已经充分考虑了此类风险，相关费用包含在合同价款中。
* 、施工计划与阶段工期
* .1分包人须按照承包人整体工程总体进度计划的要求编制本分包工程进度计划。该计划经承包人审核确认后，作为合同附件。分包人必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。
* .2 分包人应根据承包人要求，每月 * 日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，以及与完成施工计划相应的劳 (略) 安排计划，经承包人批准后实施。但承包人对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为分包人提出工期延长及追加合同价款的依据。
* .3本分包工程阶段工期的要求及违约责任在专用条款中约定。
* 、工期延误
* .1 因下列原因之 * 造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：
(1) 承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、 (略) 地；
(2) 承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工 (略) ；
(3) 项目经理未按分包合 (略) 需的指令、 (略) 发出的指令错误，致使分包工程施工 (略) ；
(4) 非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加，而 (略) 络图关键线路的延长；
(5) 不可抗力；
(6) 本合同专用条款中约定的或承包人同意工期顺延的其他情况。
* .2 分包人应在 * .1款约定情况发生后 * 天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后 * 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。分包人未在期限内提出报告，则视为分包人自愿放弃此类要求，且未对分包人的施工造成影响。
* 、工程竣工
* .1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期内竣工。
* .2 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。
* .3 提前竣工程序按总包合同 (略) 。
* 、质量与检验
* 、质量与检验
* .1 分包工程质量应达到本合同协议书约定的工程质量标准并满足质量奖项的要求，质量评定标准和质量奖项的要求按照总包合同 (略) 。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准或未获得约定的质量奖项，分包人应承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。
* .2 分包人必须 (略) 的工程施工质量验收规范、质量检验评定标准、施工图纸及有关要求精心组织施工， (略) 承包人的质量保证体系和管理规定，确保分项工程、分部工程、单位工程 * 次交验合格率 * %，实现质量目标。达不到 (略) 分，分包人应按承包人要求及时返修，直到满足质量要求。因承包人原因达不到质量标准，由承包人承担返修的经济支出，工期相应顺延。因分包人原因达不到质量标准，分包人承担返修费用，工期不予顺延。返修后仍达不到质量标准，视为分包人不具备满足质量要求的技术和管理实力，承包人可以解除合同，分包人在接到通知后5 (略) ，承担因此给承包人造成的损失。
* .3 分包人在施工过程中， (略) 检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受承包人、发包人、工程师 (略) 门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返修、整改，承担由自身原因导致的返修、 (略) 费用及其他责任。与迎接检查、检验相关的费用已经含在合同价款。
* .4工程具备隐蔽验收条件或达到专用条款约定 (略) 位，分包人应自检合格后，在验收 * 小时前通知承包人组织验收，经验收合格，验收记录签 (略) 隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因 (略) 导致返修，全部费用由分包人承担，工期不予顺延。未经 (略) 隐蔽， (略) 隐蔽，分包人必须按照承包人或有关单 (略) 剥露或开口，并负责恢 (略) 责任。
* .5 双方对工程质量的争议，按照总包合同相 (略) 。
* .6 分包工程的检查、验收及工程试车等方面的未尽事宜，按照总包合同相 (略) 。
* .7 (略) 和完成专用条款约定的其他质量管理职责和指标。
* 、合同价款与支付
* 、合同价款及调整
* .1 双方在专用条款中选择确定合同价款的计价方式，同时约定工程量计算规则、计价依据，以及合同价款的风险范围和风险费用的计算方法以及调整因素和调整方法。
A、固定价格。固定价格 * 般可分为：
① 固定总价
② 实物量综合单价
③ 定额工日综合单价
④ 建筑面积综合单价
双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
B、可调价格。合同价款可根据双方的约定调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
C、成本加酬金。合同价款包括成 (略) 分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
* .2 工作内容包括从施工准备到完成满足设计要求工程项 (略) 工序的实施，以及试块、试件制作、取样、成品保护、剩余物 (略) 、现场清理、工程交付、责任期内的质量缺陷保修等全过程的工作 (略) 的辅助性工作，以及该分包合同明确或暗示的与分 (略) 有义务。
* .3 合同价款包括工程开工、施工、竣工、保修以及工作面的接 (略) 有工序及其 (略) 涉及的为完成承包范围的工程内容可能发生的除承包人按合同约定供应材料设 (略) 费用、利润和税金。包括但不限于：承包人供应材料设备（如果有）现场卸车（周转材料含进、退场的装、卸）、整理、保管，分包人材料设备的供应，材料设 (略) 内运输，试块、试件制作、取样费用，安全、文明与绿色施工、工具用具费用，获得专利等知识产权许可（使用）的费用，人工费、材料费，机械费，措施费、管理费、调迁费，利润，规费、税金（含营业税、增值税、城市维护建设税、教育附加及地方教育 (略) 门征收的税费） (略) 门交纳的建管费、暂住人口管理费、治安费、卫生费、计划生育管理费、 (略) 置费以及不可预见因素和 (略) 变化、有关调整 (略) 费用。
* .4 分包人承包范围内的零星用工或费用已包括在合同价款内，施工中不给予任何签证。其承 (略) 有工作，分包人必须及时安排，否则承包人有权安排其他人员完成，所发生的费用从分包人价款中扣除。
* .5 分包人接收工作面后，3日内对工作面缺陷提出书面意见， (略) 理费用由分包人承担。分包人施工期间工序穿插、工作间歇或间断工作等与之有关费用已包含在合同价款内。
* 、工程量的确认
* .1 分包人应按约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内计量。承包人在计量前 * 小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。
* .2 承包人在收到分包人报告后 (略) 计量，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
* .3 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告， (略) 提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量且不予支付同期应付工程款。
* .4 (略) 超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
* 、合同价款的支付
* .1 实行工程预付款的，分包人提供等额预付款保函是承包人支付的前提。双方在本合同专用条款内约定预付工程款的数额和支付时间，同时约定扣回的时间和比例。
* .2 承包人应按专用条款约定的时间、比例和方式，向分包人支付经过计量的应付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。
* .3 工程竣工结算价款的支付时间和方式，在专用条款中约定。分包人收取结算价款前向承包人提交的发票金额应包含保修金在内。
* .4分包人须凭经承包人认可且足以抵扣承包人营业税的正规足额发票收取相应款项；因分包人发票原因给承包人造成的损失由分包人承担。
* .5 承包人支付的款项（工程款、结算款、保修金）包含分包人当期的 * %工人工资。分包人收取工程款后，应首先支付分包人的工人工资，按 (略) 门和承包人的要求提供相关资料，并自觉接受监督。因分包人支付工资不及时给承包人造成影响的责任和损失由分包人承担；引发纠纷案件（仲裁或诉讼）牵连承包人的。分包人按照每人次 * 万元向承包人支付违约金；导致工人讨薪、聚众扰民事件，或分包人的任何人员（包括其雇佣人员）未经承包人的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入发包人、监理、承包人办公 (略) 妨碍其工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响发包人、承 (略) 为出现时，每发生 * 次分包人承担十万元违约金。上述的同 * 事件重复出现，其违约金重复计算。
* .6 承包人可从应付款项中首先扣除分包人应当支付或承担的费用、罚款、赔偿或补偿、违约金等应扣除款项后， (略) 分。承包人只需向分包人提供扣除项的依据和明细，无需征得分包人的同意或认可。
* .7 施工具有 * 定的风险，双方本着风险共担，利益共享的原则，结成 (略) 伙伴， * 致同意各项费用均应在发包人按总包合同正常支付工程款的前提下，方才向分包人支付。如果发包人工程款欠付，分包人愿 (略) 分待发包人支付后再支付。
* 、材料设备供应
* 、承包人供应材料设备
* .1 承包人供应的材料设备在专用条款中约定。
(1) 承包人供应的材料为了方便使用，货到后分包人即办理领用手续，工地出库后由分包人妥善保管使用。分包人要严格计划管理，准确提供计划用量和使用时间，避免不合理存量占用资金影响工程用款或不能及时供应影响施工，如计划提供不及时或不准确而影响施工和造成的其他损失由分包人承担。分包 (略) 领用人员的姓名在专用条款中明确。
(2) 承包人供应的材料分包人领取后要妥善保管，合理使用，采取有效的节约措施和限额领料控制手段，不得丢失、损坏和浪费，努力节约原材料，降低工程成本。如有丢失、损坏和超耗，分包人按照承包人采购价格的1.2倍予以赔偿。分包人未按承包人要求合理利用边角余料，视为故意浪费，承包人有 (略) 罚。
(3) 承包人供应的材 (略) 有，只供本合同承包范围以内的工程使用，分包人不得挪作 (略) 理，如发生 (略) 理，分包人按 (略) 理部分两倍赔偿。施工剩余材料（包括边角余料）全部交还承包人并办理退库手续。承包人供应的主要周转材料数量按经承包人批准的“承包人供应周转材料需用量计划表”数量以内供应。分包人要加强对周转材料的管理，爱护使用，保证完好，提高周转率，不得随意切割改制；未经同意的切割、改制视为蓄意破坏，分包 (略) 价的双倍赔偿，使用结束后要立即清理送还并办理退库手续。主要周转材退还的要求在专用条款中约定。
* .2承包人供应材料节超核算：
材料节超核算的依据在专用条款约定。双方对承包人供应的材料，采用同 * 种类分规格单独核算、节超金额汇总计算的方式核算节超。发生超耗时，分包人按照超耗金额的1.2倍向承包人支付违约金；出现节约时，承包人与分包人5:5分成。
* 、分包人供应材料设备
* .1 (略) 需的除合同约定由承包人供应的其他 (略) 由分包人供应，不管专用 (略) 了明细描述，均属于分包人采购供应，相关费用已包含在合同价款中。分包人供应材料设备的质量必须满足设计要求和符合有关标准。根据有关规定和技术要求，需要产品合格证、质量保证书、信用卡、准用证、使用说明书及有关技术资料 (略) 原材料试验的试验报告，货到后应及时提交给承包人，以便资料归档和质量验收。经验收质量符合要求的方能用于工程，否则由 (略) 理，重新采购符合要求的产品。分包人供应材料应按规定及时承包人 (略) 检测，检测费用由分包人承担。如发现分包人将不符合要求的产品用于工程，必须立即拆换， (略) 损失，并向承 (略) 分材料价值双倍的违约金。
* .2 分包人供应的材料因其无力采购或怠于供应或质量达不到要求等（不论何种原因），而由承包人供应时，分包人同意承包人按照实际采购价格的1.1倍直接从应付分包人的工程款中扣除，此类款项视为分包人提前收取了工程款。
* .3 手推车、灰斗、水桶、移动水管、刮杠、靠尺、灰板条、镐、锤、锹、钎、安全帽、安全带等工具用具及工人手头工具 (略) 负责，费用包括在合同价款中。
* 、工程变更与签证
* 、工程变更
* .1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对 (略) 变更：
(1) 工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；
(2) 除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。
* .2 (略) 从发包 (略) 直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供 * 份该直接指令的复印件。项目经理应在 * 小时内提出关于 (略) 理意见。
* .3 工程变更经承包人确定后，分包人应在7天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款；分包人在7天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更或分包人自愿放弃追加合同价款的要求，合同价款将不会因此而调增，但合同价款调减的情况除外。合同价款调整的原则：
(1) 合同中有适用变更工程的价格，按已有价格变更合同价款。
(2) 合同中有类似变更工程的价格，参照类似价格变更合同价款。
(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按合同价款确定的办法和同等水平，由分包人提出变更价款，承包人审核确定。
* 、签证
* .1 出现签证事项时，分包人应承包人指令的要求实施。签证事项发生后7日内，分包人按照附件 * 的要求填制、申报《分包工程签证单》；逾期，视为分包人自愿放弃了签证要求。
* .2 合同外价格的确认作为 (略) 理，分包人在实施前按照附件 * 的要求填制、申报《合同外价格确认单》，并取得承包人的有效确认。
* 、变更签证无效的情形
* .1 变更、 (略) 月度封存制度(详见附件 * )。事项发生当月未经封存或超出办理时限的变更、签证，不得计入合同价款。
* .2 与分包人承包范围相关零星用工或费用的签证，不得计入合同价款。
* .3 变更、签证总额超过合同额5%时，双方必须事前签订补充协议；否则，超出的金额不得计入合同价款。
* .4 未使用承包人提供的格式或不符合确认权限的签证，不得计入合同价款。
* .5 承包人有理由确认无效的其他情形。
* .6 经承包人查实高估冒算或虚假签证，不得计入合同价款。
* 、竣工验收、结算以及质量保修
* 、竣工验收与移交
* .1 分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。
* .2 承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人组织验收，分包人应配 (略) 验收。根据总包合同无需由发 (略) 分，承包人应按照总包合同约定的 (略) 验收。
* .3 分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。
* .4 分包工程实际竣工日期为承包人签发该分包工程完工证明的日期。
* .5分包人 (略) 完成，经初验达到约定的质量标准后，填写完工验收报告，提交给承包人（必要时报发包人）组织验收，经验收合格，评定质量等级。如质量达不到要求， (略) (略) 分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身原 (略) 经济损失和工期延误责任。
* .6 分包工程竣工或施工过程中承包人认为有必要，分包人应按照承包人的要求将剩余或闲置的物资、设备、施工人员 (略) 。否则，分包人承担因此给承包人造成的损失和专用条款约定的违约责任。
* 、竣工结算
* .1 分包工程竣工验收报告经承包人认可后 * 天内，分包人按承包人的要求（格式、内容、份数等）向承包人递交分包工程竣工结算报告、结算书及完整的结算资料，经承包人审核并加盖“中国建 (略) 预结算专用章(3)”的结算书为最终结算结果。
* .2 分包人应保证其递交的结算资料是合理的、真实的，且误差不应超过最终审定值的5%；否则，分包人 (略) 分的 * %，承包人可直接从分包人的结算值中扣除。
* .3 分包人未按合同约定提交结算书，承包人有权单方办理结算，并以单方结算的数额作为支付工程款的依据，分包人无条件接受并承担结算总价千分之 * 的编制费。
* 、质量保修
* .1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出 (略) 保修，保修期在专用条款中约定。
* .2 保修金的额度或比例在专用条款中约定。
* .3 保修期内分包人必须在接到维修通知后，按照维修通知要求派人维修，否则承包人可安排 (略) 维修，费用由分包人承担，承包人可从分包人的预留保修金内直接支付， (略) 分由分包人承担。保修期满后按发包人退还保修金的比例，在发包人支付后 * 日内将余额支付给分包人，保修金不计利息。
十、违约、索赔及争议
* 、违约
* .1 当发生下列情况之 * 时，视为承包人违约：
(1) 本合同通用条款第 * .1、 * .2款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致 (略) ；
(2) 本合同通用条款第 * .3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；
(3) (略) 分包合同义务或不按分包 (略) 义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
* .2 当发生下列情况之 * 时，视为分包人违约：
(1) 本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；
(2) 本合同通用条款第8.2款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
(3) 本合同通用条款第 * .3、 * .1款提到的因分包人原因未能实现阶段工期或不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
(4) 本合同通用条款第 * ．1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准或未获得约定的质量奖项；
(5) 分包人拒绝往来函件签收，
(6) 分包人及其造成的安全事故，引发的承包人的连带责任。
(7) 合同条款中明确的违约情形。
(8) (略) 分包合同义务或未按分包合同 (略) 义务的其他情况。
分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。
分包人承担的各项损失费用、违约金以及罚款互不抵冲。
* .3 分包人违反本合同可能产生的后果：
如分包人有违反 (略) 为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，否则，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
* 、索赔
* .1 当 * 方向另 * 方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
* .2 承包人未能按分包合 (略) 自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
* .3 在分包工程施工过程中，如分包人 (略) 条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后 * 天内给予分包人明确的答复，或要求进 * 步补充索赔理由和证据。承包人向发包人索赔成功后， (略) 分转给分包人。
分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时 (略) 索赔。
* .4 承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。
由于分包人未能积极配合等原因，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，其责任和损失由分包人承担，承包人可从分包人合同价款中扣除承包人本应获得的索赔款项。
* 、争议
* .1 承包人 (略) 合同时发生争议，可以和解或 (略) 门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的， (略) 申请仲裁；双方可以在本合同专用条款内约定向 (略) 市有管辖 (略) 起诉。
* .2 发生争议后，除非出现下列情况，双 (略) 合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
(1) 单方违约导致合同 (略) ，双方协议停止施工；
(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
(3) 仲裁机构要求停止施工；
(4) 法院要求停止施工。
十 * 、保障、保险及担保
* 、保障
* .1 (略) 总包合同中与分包工程有关 (略) 有义务以及本 (略) 有义务，保障承包人免于承受分包人的设计、施工、竣工、以及修补任何缺陷引起的，或在其过程中、或其原因产生的下列损失及与此有关的责任、费用、索赔、诉讼、损害与赔偿：
(1) 任何人员的伤亡；
(2) 分包工程以外的任何财产的损失或损害。
(3) 分包人及其任何人员的疏忽、 (略) 为、或违反合同造成的任何损失或损害。
* .2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支，下列损失应由造成损失的责任方承担。：
(1) 按分包合同约定，实施和完成分包工程以及 (略) 导致的无法避免的对财产的损害；
(2) 由于发包人、承包人或其 (略) 为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
* 、保险
* .1 发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。
* .2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险， (略) 地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人已经统 * 办理的保险，分包人按 (略) 占的比例分担。
* .3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
* 、担保
* .1 如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
* .2 如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
* .3 分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。
十 * 、其他
* 、文物
* .1 承包人根据总包合同，应将涉及 (略) 地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护；需要采取保护措施时，发包人承担相应费用的，承包人按发包人的实际支付情况支付给分包 (略) 分；发包人不承担相应费用的，承包人亦不承担此类费用，相关费用视为已经综合包含在合同价款内。
* .2 分包 (略) 地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。
* 、不可抗力
* .1 不可抗力包括的范 (略) 理同总包合同相应条款。
* .2 不可抗力事件发生涉及 (略) 地的，分包人应立即通知承包人， (略) 能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
* .3 分包人承担自身的人员和财产的损失。
* .4 因合同 (略) 合同后发生不可抗力的，不能 (略) 方的相应责任。
* 、分包合同解除
* .1 承包人和分包人协商 * 致，可以解除分包合同。
* .2 因不可抗力导致 (略) ，承包人分包人可以解除合同。
* .3 如在分包人 (略) 分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同。
* .4 发生下列情况之 * ，承包人可向分包人提出解除本分包合同的书面通知并解除合同：
⑴ 分包人没有遵守本合同的有关规定， (略) (略) 的职责.
⑵ 分包人在施工过程中出现质量、安全环境与绿色施工管理等方面的问题，承包人提出整改要求，分 (略) 或无明显改进。
⑶ 工程严重拖期或不按工程进度计划组织施工，承包人预计将造成严重拖期。
⑷ 未经承包人批准， (略) 分中断施工。
⑸ 承包人认为分包人无能力继续施工。
⑹ 分包人将本工程转让、转包、肢解分包或再分包。
⑺ 承包人认为有必要解除本分包合同的其他情形。
* .5 分包合同解除后，分包人应按照下述原则积极 (略) 理善后事宜：
⑴ 承包人可请其他施工单位继续完成本工程，后续施工单位可立即 (略) 和 (略) 的 * 切施工机械、施工器具、现场的临 (略) 的 (略) 施工，分包人必须无偿提供属于分包人的、 (略) 的 * 切施工机械、器具 (略) 用的施工临时设施，直到承包人书面同意分包人 (略) 为止。
⑵ 承包人提出要求时，分包人应按承包人的要求将其为本工程签订的材料设备订货合 (略) 得利益无条件的免费转让给承包人。
⑶ 承包人提出要求时，分包人应按照承包人的要 (略) 运走和拆走有关的临时设施、施工机械、施工器具、材料设备；分包人未按承包人 (略) ， * 方有权运走上述分包人的财产物品，分包人承担 * 切费用。承包人不 (略) 动而发生的任何费用、损失或损坏责任。
⑷ 分包人应按照承包人的要 (略) 撤离其施工、 (略) 人员、 (略) 和工程资料的移交工作。因分包人撤离或移交迟缓造成的 * 切损失，由分包人承担。
⑸ 分包人按要求完成上述工作后的 * 天内，双方可就工程结算与工程款 (略) 签订协议。
* 、合同生效与终止
* .1 承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
* .2 承包 (略) (略) 义务，分包人向承包人交付竣工的分包工程，竣工结算价款支付完毕后，除有关保修和争议条款外，其他条款即告终止；保修期满，完结保修事项，结清保修金后，本合同即告终止。
* .3 分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
* 、合同份数
* .1 本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存 * 份。
* .2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。
* 、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商 * 致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。
* 、附件：
附件 * ：《分包工程签证单》
附件 * ：《合同外价格确认单》
附件 * ：《分包签证月度封存》
附件 * ：项目安全生产协议书
附件 * ：分包人代表的授权委托书
附件 * ：建筑劳务企业规范用工承诺书
附件 * ：节水协议书
附件 * ：节电协议书
附件 * ： (略) 公司项目施工用水参考定额
附件十：工程质量管理专项协议
附件十 * ：建筑工程项目农民工工资代发委托协议书
附件十 * ：廉政协议
(略) 分专用条款
* 、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件及解释顺序：
(1)本合同协议书；
(2)本合同专用条款；
(3)本合同通用条款；
(4)建设工程总分包安全管理协议；
(5) (略) 管理的有关制度；
(6)除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
(7)工程建设标准、规范及有关技术文件；
(8)图纸；
（9）发包人与承包人签订的工程质量、安全文明施工罚款条例；
（ * ）承、分包双方有关工程施工的图纸会审、洽商、变更与书面协议或文件技术联系单视 (略) 分。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.3 承包人向分包人提出施工技术要求的时间： (略) 前 * 日内
分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间： (略) 前 * 日内
分包工程使用的规范、标准、规程等，包括但不限于：详见图纸说明
4、图纸
4.1 开工前，承包人向分包人提供图纸1 套；
4.2 承包人委 (略) 深化施工图设计的范围及费用承担： (略) 承担
4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：不需要
* 、双方 * 般权利和义务
7、承包人的权利义务
7.1 项目经理的姓名:联系电话：
7.2 承包人应完成下列工作：
(1) 承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和其他设施，及其费用承担：现场现有的垂直运输机械(塔吊、施工电梯) 。
(2) 双方约定承包人应做的其他工作： (略) 安全管理和施工人员的安全教育及
安全任务交底。
8、分包人的权利义务
8.1 分包项目经理的姓名:联系电话：
8.2 分包人应完成下列工作：
(1) 需完成的设计内容和提交时间：/
(2) 周转料具、安全防护设施与施工机 (略) 留置、使用、维护、拆除、退场等相关事宜约定：
周转料具： (略) 完成；
安全防护设施： (略) 现有的安全设施外；分包人施工其承包范围内的安全设施 (略) 负责，费用含在分包人合同价款中；
施工机械设备： 除承包人提 (略) 有机械均由分包人自备，费用含在分包人合同价款中；
其他：承包人供应 (略) 有工作内容和费用均含在分包人合同价款中；
(3) 双方约定分包人应做的其它工作：1)分包人代表应按批准的施工组织设计和承包人发出的指令要求组织施工。在情况紧急并无法与承包人联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，且在事发后 * 小时内向承包人书面报告。2)分包人代表易人应提前7天书面通知承包人，后任继续承担前任应负的责任。3)分包人投入施工 (略) 施工需要。管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，技术工人必须具有技术等级证书，分包人按承包人质量管理计划对相应施工范围要求的人员种类、级别、和 (略) ，持证上岗。4)对本合同承包范围内的工程向承包人负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，不得转包或再分包。5)自觉遵守法律、法规及承包人与业主的规章制度，服从承 (略) 门的管理，自觉接受其监督、检查， (略) 其他单位搞好协调配合。 (略) 人员如有违法、违纪、不能胜任工作或不服从管理的，承包人要求清退时，应立即清退，及时调换满足要求素 (略) 施工。6)对承包人的指 (略) ， (略) 动迟缓给承包人造成影响或损失的，分 (略) 责任；在承包人指令要求的时间内分 (略) ，承包人可安排他人完成，所发生的费用从分包人价款中扣除。7)负责按政府规定办 (略) 人员保险（包括从事危险作业人员特项险）和财产保险，并将保单提交给承包人办理施工有关手续。政府规定按工程由承包人统 * 办理保险的，按分包人承包范围产值的比例分摊给分包人。8)合同签订后5日内 (略) (略) (略) (略) 合同备案，并将备案资料于6日内返还承包人 * 份，在开工前办 (略) (略) 有费用。分包人未将备案资料交付承包人之前，承包人依合同有权不予支付工程款（如需要）。9)分 (略) 施工、管理人员之间必须签有劳务合同，并交与承包人审核。 * )分包人应在合同签订 * 天内， (略) 施工人员花名册、管理人员名单报送承包人，并注明在 (略) 过程中每个人的签字权力范围，并办理农民工实名制卡。 * )分包人项目经理必须有企业法人代表开具法人委托书，授予其代表企业具有的权利和义务，在 (略) 签署的 * 切文件均有效。 * ） (略) 负责清理施工范围内的卫生，费用含在分包人合同价款中。
* 、安全与环境
9、安全管理
9.1安全管理目标和要求：杜绝死亡、重伤等安全事故，杜绝 * 次 3 人以上的群体轻伤、食物中毒、职业病等事故。
9.2、杜绝直接经济损失超过 * 万元或影响较大的火灾、机械等非伤亡事故。
9.3、杜绝有毒有害物质泄漏等影响较大的环境污染事故。
9.4、杜绝因管理不善导致的媒体曝光、通报批评和各类投诉事件。
9.5、不发生其它影响较大的事故及影响安全生 (略) 的事故、事件。
9.6劳动保护用品配备率达到 * %；现场安全防护率 * %；现场安全与环境管理体系达标率 * %；
9.7分包人提供安 (略) 管理（含留置） (略) 管理，现场安全防护接收后的维护管理；但需满足承包人的要求，消防器材由分包人购买并配置完善。
9.8 进场材料按承包人指定位置堆放。
9.9安全防护用品管理要求： (略) 使用的安全防护用品（安全帽、安全带、 (略) 、 (略) ）应当从总包指 (略) 采购指定的品牌和型号，费用由分包单位承担。分包单位购买的其它防护用品必须符合国家规范及标准要求，进场时报总包方指定人员验收，确认合格方可使用，否则 * 律清退，严禁使用。
9. (略) 及动火区 (略) 必须使 (略) 。检验标准为《纺织品燃烧性能试验垂直法》（GB/T 点击查看>> ），其续燃、阴燃时间均不得大于4s， (略) (略) 进行燃烧性能试验，不合格的严禁投入使用。
9. * 防护用品达到使用年限及出现影响安全使用的损 (略) (略) 理，在无法确定其各项性能满足使用要求的情况下，不得修复后投入使用。
9. * 分包人使用劳务工人必须符合国家法律法规的规定，男性劳务工人年龄不能超过 * 周岁，女性劳务工人不能超过 * 周岁，且分包人应向承 (略) (略) 施工人员的健康体检合格证明。 (略) 前必须向 (略) (略) 施工人员的健康体检合格证明原件备查，同时提供复印 (略) 安 (略) 办公室留存建档。对未提供健康体检合格证明的工人，承包人 (略) 施工。
* 、环境保护与绿色施工
* .1 CI规划和环境绿色施工的管理目标和要求：争创青 (略) 标准化管理样板工程。
* .2用水指标:用水指标包括：施工用水3.8立方米/万元产值；卫生设施用水定额为 * 升/人；食堂用水定额为 * 升/人；洗浴用水定额为 * 升/人（人数按照出勤人数的 * %计算）；洗衣用水定为 * 升/人；
* .3用电指标：施工用电低于定额用电量的 5% ，生活用电按照每人每天2度，生活用电单独计量，根据施工人数实时控制。
* 、工期
* 、施工计划与阶段工期
* .3本分包工程阶段工期的要求： (略) 的具体要求。分包人应按协议书规定节点工期完成工程相应内容，并接受承包人工程师对进度的检查、监督， (略) 位施 (略) 签订协议书不符时，承包人向分包人下发进度联系单，并按照 (略) 处理，如分包人劳 (略) 出现不足，无法满足工期要求，承包人有 (略) (略) 施工，抢工费用从分包人价款中扣除，无须分包人同意；
* 、工期延误
* .1 双方约定工期顺延的其他情况：1) (略) 承包人下发的进度计划， (略) 要求对后续工序产生影响的扣罚当月工程款 点击查看>> * 元/次，并计入结算；2)分包人按承包人总进度计划编制周作业计划，连续两周未完成周计划，影响到承包人工期要求的，承包人有权调整合同范围；3)作为有经验的分包人必须事先做到充足的施工准备，若发生因劳动人员组织不力、施工机具设备组织不到位、 (略) 不及时等原因造成的工程停滞、延误，在承包人书面通知要求期内未达到进度要求的，承包人有权调整合同范围，并处以 * 元/天罚款，同时追究由此产生的工期延误责任和经济责任；4)凡因分包人质量原因造成的工期延误，由 (略) 有经济损失，工期不得顺延；5)分包人 (略) 安全管理，因分包人自身原因引发安全事故造成的工期延误，工期不予顺延并承担 (略) 有损失。
* 、质量与检验
* .7 (略) 和完成专用条款约定的其他质量管理职责和指标：因分包人原因导致工程评定的质量等级未达到约定的等级时或未获得合同约定的质量奖项时，按违约条款解决。
（1）质量违约：因分包人原因交工验收时评定的质量等级未达约定的等级时，分包人向承包人支付工程造价的 3%的违约金并承担因此给承包人造成的 * 切损失。
（2）质量检查：分包人应认真按照标准、规范和设计要求以及承包人代表发出的指令施工， (略) 检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受承包人代表或委派人员、发包人、 (略) 人员 (略) 门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、 (略) 费用及其他责任。
（3）隐蔽工程和中间验收：分包人应在自检合格后，验收 * 小时前通知承包人组织验收，经验收合格，验收记录签 (略) 隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，分包人应按照验收提出的 (略) 返修，合格后重新报承包人验收。 (略) 位超过2次验收不合格，承包人有权 (略) 不低于 (略) 罚，因 (略) 导致返修 (略) 费用由分包人承担，工期不予顺延。未经 (略) 隐蔽， (略) 隐蔽，发现 * 次，对分包人罚款 * 0元，同时分包人必须按照承包人或有关单 (略) 剥露或开口，并负责恢 (略) 责任。
（4）交工验收：分包人 (略) 完成，经初验达到约定的质量标准，工程竣工后，填写交工验收报告，报请质 (略) 门验收，经验收合格，评定质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求， (略) (略) 分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责 (略) 经济损失和工期延误责任。
（5）分包人施工必须“ (略) 清”，如未达到“ (略) 清”承包人可 (略) (略) 罚。分包人 (略) 产生的垃圾必须与当日下午下班之前运至承包人指定 (略) ，否则给予 * 千至 * (略) 罚，逾期不清理的，可由承包人委托其他施工单位清理，所产生的相应费用全由分包人承担，并给予人民币 * 0元 (略) 罚，且在结算中扣除。
* 、合同价款与支付
* 、合同价款及调整
* .1本合同价款的计价方式：实物量含税固定综合单价；
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 增值税 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9 |
1 | 1#2#3#楼消防无障碍电梯、1#2#3#楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | 7. * | |||||
2 | 4#5#楼消防无障碍电梯、4#5#楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | 4. * | |||||
3 | 6#楼消防无障碍电梯、6#楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | 3. * | |||||
4 | 7#8#9# * #楼消防无障碍电梯、7#8#9# * #楼担架客梯安装调试验收费 | 台 | * . * | |||||
5 | S1客梯安装调试验收费 | 台 | 1. * | |||||
6 | 合计 |
价格为包含安装费、管理费、利润、验收费、水电费、税费、吊装费、不可预见费等 * 切费用的综合单价。
(1) 工程量计算规则: (略) 工程师确认的验收合格后数量计取。
(3) 合同价款的风险范围:①本合同 (略) 、环境、政策、工期等任何因素而调整；②因发包人或承包人原因造成的机械闲置 (略) 产生的费用已在综合单价内考虑，结算时 * 律不予调整；③为了满足发包人对工期的要求，分包人有可能出现操作工人加班、机械连续运转及措施费用增加的情况，由此产生的相关费用已包含在综合单价内，结算时 * 律不予调整 。
(4) 合同价款的调整因素和调整方法:本合同综合单价为综合固定单价，不随政策调整而变化， (略) 条件、工程工期、工程量、市场的变化等任何因素而调整。
(5) 合同价格价款的构成：完成的工程量*本合同单价
(6) 可调价格的调整方法:不存在
(7) 成本构成和酬金的计算方法:不存在
* .2 工作内容的补充：工作内容为从施工准备到完成满足设计要求和约定质量标准的工程项 (略) 工序和成品保护、物料退库、现场清理（ (略) 地清）、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程。包括承包 (略) 装、卸车的配合及搬运、整理、修复、保管、 (略) 工作。
(1)协助承包人 (略) (略) 施工提供便利。
(2)分包人应按承包人提供的本月材料试验 (略) 送检，并在每月 * 日前将检测报告送承包人审核，消防工程 * 切检测相关费 (略) 承担。
(3)本工程施工过程资料、竣工资料、图纸、结算申报等与之有关的各类工作，均由分包人负责收集、编制、整理，分包人需按 (略) 省建筑资料管理规定及承包人的要求及时编写、提交资料。如分包人未能按时间完成， (略) 编制，费用从分包人结算额中按2%扣除。
* .3 费用内容的补充： (1)分包人完成承包范围内工 (略) 的所有工作，分包人必须及时安排，否则承包人有权安排其他人员完成，所发生的费用（该费用无需分包人认可）另加 * %的管理费后从分包人价款中扣除。分包人因各种原因，委托承包人采购的材料，承包人收取 * %的采购费；分包人应充分计算好使用量，对承包人已经代采购的材料， (略) 的材料，全部按照承包人与供应商合同单价另加 * % 转给分包人，分包人无权拒绝。对分包采购材料不及时而导致的损失(含发包人索赔损失)全部由分包人承担。
(2)施工过程中发生的索赔：①由于分包人原 (略) 门 (略) 政处罚分包人立即缴纳；②由于分包人原因造成承包人对分包人的索赔，在结算中扣除。如：由于分包人的失误造成管线位置变动，造成后续的增加材料的费用以及切割槽、抹灰（抹灰:密实、平整并符合要求）等工作内容，所造成的损失由分包人承担。
（3）费用内容为完成承包范围以内工程项目可能发生的 * 切费用，包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、机械费、管理费、利润、增值税额、城市建设维护费、教育费附加、风险费、材料卸车、原材检验试验，基层清理， (略) (略) 理、 (略) 理、验收，成品保护，竣 (略) ，竣工验收，售后服务（保养与维修），以及合同中明示 (略) 合同和满足施工图纸、相关规范和技术 (略) 涉及的其他 (略) 产生的费用；
（4）承包人不提供工人住 (略) 办公室等设施， (略) 考虑； (略) (略) 设施及必要的交通费用 (略) 承担，费用含在合同价中；分包人应 (略) 存储空间狭小、周边环境复杂、交通环境、政府政策停工等的影响因素。因政府禁令导致停工，仅相应工期顺延，因停工导致的窝工费用、材料租赁费用等 (略) 承担。
* 、工程量的确认
* .1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：分包人每月 * 日前上报上月完成工程量，分包人配合审核， * 式 * 份，如果分包人不按时提交，则视为分包人放弃该期工程进度款。
* 、合同价款的支付
* .1 工程预付款的时间和数额：无
扣回时间和比例：无
* .2 工程款（进度款）支付的时间和方式： (略) (略) 前7日内支付 * %安装款，电梯安装、调试完成后支付 * % (略) 验收， (略) 门验收合格后7日内支付 * %安装款。
* .2. (略) (略) 完工 * 天内提交结算资料， * 式3份并加盖公章（误差≤5%，否则分包人承担其超出定案值5%以外的审减额的 * %的审核费用），承包人接到后 * 天内提出审核意见。结算书加盖“中国建 (略) （预）结算印章”后方才生效。
竣工结算款：分包人承担 (略) 完成，分包人提交结算资料与承包人核对工程量，工程竣工结算定案（以加盖中国建 (略) 结算专用章（3）为准），结清往来账务后，分包人已开具与结算值总额 * 致的全额发票，且承包人与发包人的结算已定案，发包人支付至承包人 * %。
* .3承包人向分包人支付工程款时，分包人向承包人提供与已完产值相同额度的税率为3%的的合规增值税专用发票，并准确填写发票内容，因分包人增值税专用发票填写有误，造成承包人损失的，由分 (略) 补偿。分包人未能按照承包人要求提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税） * %的违约金。承包人已经取得分包人合规发票，未经承包人允许，分包人不得随意作废或开具红字发票；分包人提供的发票导致承包人被税务机关调查，分包人有协助配合承包人做好调查、解释、说明工作的义务。就此造成承包人的损失由分包人 * 并承担，并负有民事赔偿责任。
* .4财务税务规定: 全部税金包含在分包人的合同单价内，分包人每次领取工程款时，携带以下资料：（1）增值税专用发票原件（盖发票专用章）；（2）增值税专用发票复印件“2份”务必盖公章；（3）税票复印件“2份”务必盖公章；（4）合同（ (略) 分即可、包括合同封面）复印件“2份”务必盖公章；（5）将账号、收款单位、 (略) 盖到收据背面或者提供机打账号、收款单位、 (略) 资料，收款账户资料不得手写；（6）发票 (略) 网站验证真伪，将验证的界面打印并盖公章（步骤为： (略) 全国增值税发票查验平台，输入发票代码、发票号码、开票日期及不含税金额即可查询）。
* .5分包人未按时提交结算书，承包人有权单方办理结算。以上付款均在满 (略) 要求的前提下方才支付，否则承包人视情况，确定减付、缓付或停付。
* .6施工具有 * 定的风险，双方本着风险共担，利益共享的原则，结成 (略) 伙伴， * 致同意各项费用均应在发包人工程款正常支付的前提下，方才向分包人支付。如果发包人工程款欠付，分包人愿 (略) 分待发包人支付后再支付。
* 、材料设备供应
* 、承包人供应的材料设备
* .1 承包人供应的材料设备：电梯设备由 (略) (略) ， (略) 有材料设备 (略) 提供，价格含在综合单价中。
(略) 内材料装卸车、搬运、保管、安装、调试、维护维修。
货到工地 * 日后因非分包人原因无法安装或期间发生停工，看管责任由承包人负责。电梯安装完毕因非分包人原因无法验收或验收后无法移交超过 * 日，看管责任由承包人负责。看管责任自分包人发出的书面看管通知送达 (略) 时转移。
(1) 分包 (略) 领用人员：
姓名:，身份证：，联系电话：
(2) 承包人供应的周转料具：无
周转料具退还的要求：无
(3) (略) 理等事宜：不存在
* 、工程变更与签证
关于工程变更的其他约定：分包人具有本工程变更的建议权，无权 (略) 变更，否则发生的费用和造成的自身、承包人、发包人的损失均由分包人承担。
* 、竣工验收及结算
* 、竣工验收
* .1 分包人提供竣工图的日期承包人要求的时间。
分包人提供竣工图的份数3份。
* 、质量保修
* .1 分包工程质量保修期： (略) 工程质量管理条例的规定。
质量保修范围：分包人承 (略) 工程均属保修范围（包括为达到合格要求引起的维修）； 非厂家原因（包括但不限于业主或任何第 * 方管理、使用不当等）所发生的人工费用、更换或修理配件的费用均不包含在本合同中。
* .2 保修金的额度或比例：无质量保修金（本工程保修期为整个工程竣工验收通过后满 * 年）。
分包人在保修期内如电梯出现任何故障必须第 * (略) ，最晚不得超过 * 分钟，分包人必须近距离设立设置抢修点。如处理不及时，每发生 * 次分包人向承包人支付违约金 * 万元。
分 (略) 维修责任或维修达不到规定要求的，承包人可 (略) 理，给发包人、承包人造成经济损失的，上述费用均由分包人承担（上述费用均以承包人与第 * 方的结算值（含材料）为准，无须经过分包人认可，直接从保修金中扣除，不足的由分包人承担），并按上述费用的 * %向 * 方支付违约金。保修期满后工程无质量问题，按发包人退还保修金的比例，在发包人支付后 * (略) 分支付给分包人，保修金不计利息。
(略) 发生问题引起发包人的反索赔，每发生 * 起，由分包人向承包人支付违约金 * 万元，并承担由此给承包人造成的 * 切损失（包括发包人的罚款及影 (略) 发生的各种费用）。
十、违约、索赔及争议
* 、违约
* .1 本合同关于承包人违约的具体责任：
(1) 本合同通用条款第 * .1、 * .2款约定的承包人违约应承担的违约责任：无
(2) 本合同通用条款第 * .3款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人根据合同支付分包人工程进度款，如未按时支 (略) 协商。
(3) 双方约定的承包人的其他违约责任： (略) 协商
* .2 本合同关于分包人违约的具体责任：
(1) 本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：每发现 * 次分包人向承包人支付 * 元的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(2) 本合同通用条款第8.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人应向承包人支付 * 元/人.次的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(3) 本合同通用条款第 * .3、 * .1款约定的分包人违约应承担的违约责任：由于分包人原因造成的工期延误，每延误 * 天分包人向承包人支付 * 元的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(4) 本合同通用条款第 * .1款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人向承包人支付其工程造价3％ 的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
(5) 分包人拒绝往来函件签收的违约责任：分包人不得拒绝承包人签发的往来函件，否则每出现 * 次承包人给予分包 (略) 罚；
(6) 分包人及其造成的安全事故，引发的承包人的连带责任的违约责任：除给予分 (略) 罚外，且分包人承担由此造成的承包人和发包人等的损失（包括经济的和名誉的）。
(7) 合同条款中明确的其他违约情形，已经约定违约金 (略) ，未约定 (略) 承包人（ (略) ）的管理规定。
(8)分包人的其他违约责任：由于分包人原因造成的政府罚款给承包人造成的负面影响每出现 * 次分包人向承包人支付 * 元的违约金，同时承担由此给承包人造成的 * 切损失；
如分包人违反合同9.5条，分包人向承包人支付其工程造价（含承包人供材）2％的违约金，同时分包人承担由此给承包人造成的 * 切损失。
保修期内，如分包人不及时维修，承包人委托第 * 人维修，除维修费用由分包人承担外，分包人还应向承包人支付 * 元/次的违约金,并承担由此给承包人造成的各种损失；
如分包人没有完成或达到承包人下 (略) 管理制度或安全文明管理制度的有关规定，承包人有权按照相关规定罚款且无须分包人签字认可。
（9）分包人的其他违约责任：分包人原因导致劳动争议、知识产权纠纷等将承包人列为被告，每出现 * 次分包人向承包人支付 * 万元的违约金，并承担由此给承包人带来的 * 切损失。如分包人存在违法分包、 (略) 为，分包人应向承包人支付合同额 * %的违约金，并承担因此给承包人造成的经济损失（包括但不限于因分包人违法分包、 (略) 为导致诉讼或仲裁将承包人列为被告产生的诉讼费、差旅费、律师费、判决支付费用等。
* 、争议
* .1 双方约定， (略) 分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第(1) 种方式解决争议：
(1) 将争议提 (略) 申请仲裁；
(2) 依法向合同签订地有管辖 (略) 提起诉讼。
十 * 、保障、保险及担保
* 、保险
* .1 承包人投保内容和责任：/。
* .2 分包人投保内容和责任：承包人已统 * 办理工伤保险，其他保险由分包人自主投保，费用自理。
* 、担保
* .1 承包人向分包人提供支付担保，担保方式：无
担保额度：无
* .2 分包人向承包人提供履约担保，担保方式：无
担保额度：无
* .3 分包人向承包人提供工人工资支付担保，担保方式：无
担保额度：无
十 * 、其他
* 、合同份数
* .2 双方约定本合同副本 * 份，其中，承包人 * 份，分包人 * 份。
* 、补充条款：
* .1、未经中国建 (略) 发展分公司（或中国建 (略) ）的同意，该合同中其余当事人的 (略) 或部分转让给第 * 人，单方向中国建 (略) 发展分公司（或中国建 (略) ）发出的债权转让通知不发生法律效力。
* .2、分包人发生下列违约事件时，承包人有权终止合同，更换分包人，分 (略) 通知后7 (略) ，按竣工结算的期限和方式结算完毕，同时按实承担承包人更换分包人而发生的经济损失，该经济损失的内容包括但不限于以下项目：工程本身的损失， (略) 或订立合同而发生的 * 切费用，有关合同的差价损失，承包人因该工程面对其他人应承担的违约赔偿损失，承包人为解决由此而发生的 * 切问题而支出的律师费、公证费、鉴定费、审价费。否则，承包人有权对分 (略) 的 (略) 处置。
A 如果分包人破产或违反了合同条款规 (略) 合同。
B 无视承包人代表事先书面警告， (略) 合同责任。
C 分包人自身原 (略) 合 (略) 合同义务不符合约定。
D 本合同和有关法律法规规定承包人可以解约之约定。
* .3、分包人投入的施工人数必须满足工程施工的需要，管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，项目经理、质量员及安全员必须配备齐全，技术工人必须具有技术等级证书，分包人按承包人质量管理计划对相应施工范围要求的人员种类、级别和 (略) ，并持证上岗， (略) 后应配备安全员、专职电工各不少于 * 名。
* .4、分包人应严格按照 (略) 市有关规定及承包人要求对 (略) 安全文明施工管理。
* .5、分包人负责对未施工和施工完毕、尚未交接的材料、设备的保管工作，由于保管不妥造成的损失由分包人承担。另外分包人必须管理好自己施工范围内及分管公共区域的安全文明施工（安全保卫等）如若因其管理不善造成垃圾未及时清理，分包人应自愿完善上述工作，费用含在分包人合同价款中。
* .6、分包人应认真收集、积累施工资料，尤其是分包人自购材料的相关合格证及复试资料等及时提交给承包人。交工前保护好工程成品，成品保护费用含在分包人合同价款中， (略) 分包人自身施工产生的垃圾清理干净（包括拆除分包人搭设的临设），将建筑垃 (略) 指定地点，卫生达到竣工验收标准，以上费用含在分包人合同价款中。
* .7、因分包人自身原因造 (略) 门的罚款由分包人承担。
* .8、完成生产、生活临时设施的责任和费用以及完成时间和要求： * 级配电箱以后的施工用电、水设施及其维护、保护由分包人负责，费用（含材料）已包含在分包人合同价款中； * 级配电箱（含 * 级）以前的电缆敷设（包括防护材料）临时用电设施承包人已经施工完毕， (略) 时与承包人办理交接手续，做好日常的保护维护工作，现场的临时消防和临时用水承包人已提供至 (略) (略) ，进场后做好相关的保护、维护工作、退场前做好拆除工作。（承包人给分包人每 * 级 (略) 接驳点，水 (略) 接驳点），保护、维护费用由分包人承担（费用含在分包人合同价款中），如发现分包人不注意保护或故意破坏，每发现 * 次，分包人承担 * 元的违约金（无需分包人认可），且分包人应维修好并承担维修费用。
* . * 、分包人必须与作业工人签订劳务用工合同并交 * 份复印件放在承包人工地；承、分包人双方成立联合工会，工程款支付分包人须向承包人提供施工人员名单及工资数额，收到工程款 * 周后分包人必须将工资发放表张榜公布并不得出现任何闹事事件，由 (略) 监督；如分包人有弄虚 (略) 为， * 经发现将视情 (略) (略) 分；情节严重者将终止双方合同， * 切损失由分包人承担。
* . * 、施工用水、电费由承包人承担。分包人应本着节约的原则使用，碘钨灯和大灯泡不允许出现白天不关闭的现象，水的开关用完要随时关闭，否则承包人发现分包人浪费（ (略) (略) ），罚款 * 元/次，由承包人驻工地代表签署，直接从分包人当期进度款中扣除。分包人应负责自己施工范围内的水、电管线至每 * 楼层接水点及 * 级配电箱，包括配电箱、水箱、电缆、水管、消耗 (略) 材料、机具和施工等由分包人负责，费用包含在分包人合同价款中；生活水电费（如有）按结算造价的1%扣除。
* . * 分包人不得以任何理由停工，每停工 * 次，罚款 * 0元。施工人数根据承包人的要求满足施工需要， (略) 理。
* . * 承包人提供给分包人使用的安全防护用品（ * 级及其以前的配电箱等设施）分包人应注意保护并使用完后如数归还给承包人，如有损坏、丢失，分 (略) 价给予承包人赔偿。
* . * 分包人 (略) 承包人制定的本工程的创优措施、节点做法、排版及承包人的其他创优技术措施要求，分包人不能因此而向承包人提出费用增加的要求。
* . * 分包人对材料堆放的位置、高度、方式要符合国家安全法规及承包人的要求，材料堆放要整齐有序，标识清除，易燃易爆物品要单独存放，做好消防措施。
* .1 (略) 负责人必须出具企业法人的授权委托书。
* . * 分包人在施工过程中若因施工进度、质量或者其他文明施工达不到承包人要求，则承包人有权安排相关 (略) 施工造成相关的损失及费用均 (略) 承担。
* . * 若承包人认为分包人没有能力保质保量的完成合同范围内的工作则有权安排其他分包人介入施工，所有造成的损失均 (略) 承担。
* . * 分包人应充分了解本项目的工期紧张性，保证不会出现因农忙秋收等原因导致劳 (略) 不足现象的产生。过程中如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，分包人不得因此提出增加合同价款的要求。
* . * 分包人指定电子邮箱： * * .com为接收承包人发送资料、文件的唯 * 邮箱。若承包人发出的工作联系单、罚款单等书面文件不能发送至分包人时，承包人可将上述书面文件的扫描件发至分包人提供的邮箱，并视为分包人已签收。
附件 * ：《分包工程签证单》格式
中国建筑 项目管理表格 | ||||||
分包经济签证单 | 表格编号 | |||||
CSCEC8B-CM-B * 2 | ||||||
工程名称 | 薛家滩村庄改造项目 | 签证编号 | ||||
工程指令 签发事项 | □安全防护 □临时设施 □设计变更 □质量整改 □返工 □文明施工 □环境保护 □ (略) 理 □零星点工 □其它 | |||||
签证内容描述及签证金额计算过程： 分包人（盖章）： 分包经办人签字： 日期： | ||||||
项目专业工程师意见： 签字： 日期： | 项目总工（或生产经理）意见： 签字： 日期： | |||||
项目商务经理审核： 签字： 日期： | ||||||
项目经理审核： 签字： 日期： | ||||||
* 级单 (略) ： 签字： 日期： | * 级单位总经济师： 签字： 日期： | |||||
* 级单 (略) 经办人： 签字： 日期： | * 级单 (略) 负责人： 签字： 日期： | |||||
* 级单位总经济师（5万元以上签证）： | ||||||
注：1、合同约定外的或改变合同条款的或单份金额超过 * 元的以及以签证等形式确认单价的，必须经 (略) 门审核，及其负责人审批后生效；2、单项金额超过1万元的，须经过 * (略) 门审核，单份签证超过5万的须经 * 级单位总经济师审批，否则无效；3、发生签证事件后2天内办理签证手续，否则视为分包人放弃，不予办理；4、 (略) 分包签证指令单不予办理分包签证。
附件 * ：《合同外价格确认单》格式
合同外价格确认单
工程名称： 第页共页 编号：
价格确认事项 | ||
价格事项及包含工作内容详细描述、费用计算详细过程： 分包人：（盖章） 负责人：（签字） 日期： | ||
(略) 初步审核意见： 项目商务经理： 项目经理： | ||
派驻地 (略) 副经理： | 地区经理： | |
注：单项总价5万元以上（含）的确认单无效， (略) 签订补充协议。
附件 * ：《分包签证月度封存》格式
中国建筑项目管理表格 | ||||||||||||||||
分包经济签证月清确认单 | 表格编号 | |||||||||||||||
CSCEC8B-CM-B * 3 | ||||||||||||||||
(略) 名称 | 共页第页 | |||||||||||||||
分包方名称 | 编号 | |||||||||||||||
序号 | 分包方式 | 签证编号 | 签证主要内容 | 分包报送日期 | 报送值（元） | 签证经办人 | 签证提交日期 | (略) 审批日期 | 签证金额（元） | 其中签证零工（元） | 合计（元） | 备注 | ||||
合计 | ||||||||||||||||
经双方核定，自上月 * 日至本月 * 日共发生签证份，签证金额共计元，除此之外，本月无任何签证。 | ||||||||||||||||
项目经理签字： 分包商签字盖章： | ||||||||||||||||
附件 * ：项目安全生产协议书
项目安全生产协议书
为了进 * 步贯彻落实“安全第 * 、预防为主、综合治理”的安全生产方针， (略) 《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规以及地方有关规定，本着“总包统 * 负责、分包各负其责”的安全管理原则，强化安全生产管理，逐级落实安全生产责任制，依法从严 (略) ，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工 (略) ，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本工程施工安全事项协商 * 致，订立本协议书。
* 、工程概况
1.工程名称：薛家滩村庄改造项目
2.工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东
3.分包形式：
4.分包范围：
* 、管理目标
1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生。
2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 * %， (略) 重大隐患、违章的出现。
3. (略) 的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。
4. 确保 (略) 市安全文明施工示范工地，确 (略) 东省安全文明示范工地， (略) “ (略) 省建筑施工安全文明示范工地”；确保满足承包人CI战略的要求。
5.落实国家和地方治理大气污染的措施，降低环境污染。
6. (略) (略) 动火作业制度，加强监管， (略) 不发生火灾火警事故。 (略) 的保卫工作，杜绝刑事案件发生。
7. (略) 工人、转岗工人等安全教育、交底率 * %。
8.按承包 (略) 体检的人员体检率 * %。
9.承包人检查中发现的隐患整改率 * %。
* .承包人要求开展的安全管理活动开展率 * %。
* .分包人提供给的劳动安全防护用品合格率 * %。
* 、安全生产要求和管理责任划分：
1.承包人对整体工程的安全生产负总责，承担管理责任；分包人应当服从承包人的安全生产管理，对其分包范围的安全生产具体负责。分包人不服从管理导致生产安全事故的，分包人承担主要责任，承包人承担连带责任。
2.分包人施工过程中忽视安全生产，不服从承包人安全生产管理，进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失的，事故责任任由分包人独自承担。
3.分包人必须取得安全生产许可证和具备相应资质，满 (略) (略) 门对分包人的管理要求。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险， (略) (略) * 级安全教育后上岗，特种作业人员应持有效证件上岗，人证相符。
4.分包人 (略) 后，必须遵 (略) 安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行己方责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保安全文明管理目标的实现，因分包人未按承包人要求组织 (略) 管理混乱、隐患严重或给交叉施工作业人员造成威胁时，承包人有权对 (略) 罚直至终止合同、 (略) ，同时分包人承担由此造成的经济损失和责任。
5.禁止分包人将其承包的工程非法转包，如分包人 (略) 为， * 切责任由分包承担。由此原因发生事故造成承包人或第 * 方受到损失的，由分包人赔偿 * 切损失。
6.分包人应熟悉并能自觉遵守、执行《建筑施工安全检查标准》（现行）以及相关的各项规范；自觉遵守、 (略) (略) (略) 门或其 (略) 门有关安全文明施工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。
7.分包人应遵守 (略) 的统 * 布置，分包 (略) 建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前向承包人提出申请，经承包人批准后方可使用，未经承包人批准，分包人 * 律不准私自搭建临时设施。
8.分包人投入到本 (略) 机械设备及各类电动、手动工具必须是检验合格，符合国家、 (略) (略) (略) 门或其 (略) 门安全使用标准。若因分包人违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，承包人将给予收缴，在操作过程中造成的 * 切人身伤害和其他安全事故，责任均由分包人承担。
9.分包人应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内的安全生产管理，并有责任维护防护设施的正常使用，不准任意移动、破坏防护设施（如电梯井门、护栏、 (略) 、坑道口盖板等），因施工作业必须改动时，需经承包人书面同意并提供临时防护设施后方可改动，否则分包人承担 * 切后果责任。
* .分 (略) 电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业。分 (略) 违章指挥、违章作业造成火灾和人身伤害事故的责任和经济损失由分包方独自承担。
* .分 (略) 下列安全管理制度：
* .1安全技术方案报批制度：分 (略) 承包人总体工程施工组织设计和安全技术方案。 (略) 编制的单项作业安全防护措施，须报承包人审 (略) ，若改变原方案必须重新报批。
* .2分 (略) 安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。
* .3分 (略) 各级安全教育培训以及持证上岗制度：
* .3.1分包项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全教育培训、考试合格后，持有效证件方可组织施工；
* .3.2分包人的工长、技术员、机械、 (略) 门负责人须接受安全培训、按规定参加考核取证， (略) 审核的视为无证上岗；
* .3.3分 (略) * 律接受 * 级安全教育，考试合格后 (略) 施工，如果分包人的人员需要变动，必须提出计划报告承包人， (略) 教育、考核合格后方可上岗；
* .3.4分包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有效证件上岗；
* .3.5分包人工人 (略) 或工种时， (略) 和转换工种教育；
* .3.6分 (略) 各项安全活动制度。
* .安全检查制度：
* .1分包人必须接受承包人及 (略) 门和各级政府、 (略) 门的安全生产检查，否则造成的后果均由分包人承担；
* .2分包人必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；
* .3分包人必须设立专职安全人员并持证上岗，实施安全生产检查制度及安全巡查制度。
* .分包人 (略) 安全检查整改消项制度，做到定人定时定措施整改。
* .分 (略) 安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：
* .1分包人自带的各类施工机械设备，必须是符合质量安全技术标准，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；
* .2分包人的中小型机械设备的安装、布置 (略) 安全管理规定，安全防护设施报经承包人验收合格后方可投入使用；
* .3分包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报承包人，由承 (略) 专业验收；分包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必 (略) (略) (略) 门或其 (略) 门有关规定。
* .分 (略) 个人劳动防护用品配备管理制度。 (略) 特种劳动防护用品（包括 * 宝 * 器：安全帽、安全带、 (略) ，漏触电保护器）由承包人统 * 采购、统 * 发放、统 * 管理，费用由承包人代付代扣。其它劳动防护用品必须为承包 (略) 备案品牌及样式。
* .分 (略) 预防和治理职业伤害与中毒事故。
* .分包人 (略) 职工因工伤亡报告制度：
* .1如果发生因工伤亡事故，分包人应立即以最快捷的方式通知承 (略) 门或项目领导，报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施， (略) 。
* .2在抢救伤员时 (略) 设备、设施的，要注意抢救过程中的安全，并做好相应的记录或拍照，承包人为抢救提供必要的支持帮助。
* .3分包人要积极配合承包 (略) 门、 (略) 门对事故 (略) 勘查。凡因分包人隐瞒不报、做伪证或擅自 (略) ，所造成的 * 切后果均由分包承担。
* .4分包人须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
* .5如果发生因工伤亡事故，分包人应积极配合承包人做好 (略) 理工作，伤亡人员为分包人员的，分包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用 (略) 支付，因不能积极配合承包 (略) (略) 理而产生的 * 切后果由分包人自负。
* .分 (略) 安全工作奖罚制度：分包人要教育和约束自己的职工严格 (略) 安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章 (略) 罚。
* .分 (略) 安全防范制度：
* .1分包人要对分包工程范围内工作人员的安全负责；
* .2分包人必须采取 * 切严密的、符合安全标准的预防措施， (略) (略) 的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保 (略) 有人员或附近人员免遭工地可能发生的 * 切危险；
* .3分包人的分供 (略) (略) 有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；
* . (略) 内，分包人必须按承包人的要求，在工人可能经过的 (略) 所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；
* .5承包人有权要求 (略) 内的任何分包人中不遵守、执行地 (略) (略) (略) 门发布的安全条例和指令的人员，在任何情况下，此人不得 (略) ，除非事先有承包人的书面同意，否则出现任何问题均由分包人承担。
* . (略) 和工人操作面，必须严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、符合职业安全卫生条件的工作环境；
* .7对不符合职业健康安全规定的，承包人的安全管理人员有权要求限期整改直至停工整改使之达到职业健康安全标准，所须费用从分包人工程款中加倍扣除；
* .8凡重要劳动防护用品（包括 * 宝 * 器：安全帽、安全带、 (略) ，漏触电保护器）由承包人统 * 采购、统 * 发放、统 * 管理，费用由承包人代付代扣，其它劳动防护用品必须按承包人备案的品牌样式采购。如：电焊机 * 次线保护器、配电箱、 * 芯电缆、脚手架扣件等。分包人对个人劳动防护用品应满足生产使用要求，并严格按规定要求配戴，发放做好记录。否则，承包人有权采取措施，若因购置伪劣产品而发生事故和造成经济损失由分包人独自承担责任。
* .9 (略) 属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带、反光马 * 等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；
* . * 分 (略) 后7天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和应急预案以及自身的安全管理条例，以报承包人批准，但此批准并不减轻因分包人原因引起的安全责任；
* . * 分包人应指定专职安全员负责监督、管理安全方案和措施的实施，并在班组建立安全巡查员制度。
* . * 分 (略) 承包 (略) 体检制度及职业病预治制度。体检项目必须包含但不限于心电图、血压。相关检测费用 (略) 承担。
* 、现场文明施 (略) 为的管理：
1.分包人 (略) 安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合承包人CI战略的要求，按承包 (略) ，在施工过程中，对其全体员工的服饰、 (略) 统 * 管理；
2.分包人应采取 * 切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或 (略) 为， (略) 面并且保护工程周围人员和财 (略) 为的危害，否则由此造成的 * 切损失和费用均由分包人自己负责；
3.分包人应按照承包人要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；
4.分包人 (略) 保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪，禁止上班喝酒、寻衅闹事；
5.分包 (略) 应按照国家、 (略) (略) 门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门 (略) 安全生产的监督、检查以及因 (略) 理工作，分包人应赋予安全管理人员相应的权利；
6.分包 (略) 国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始 (略) (略) (略) ，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条款；
7.分包人的生活区应按照国家、地方及承 (略) 。
* 、承包人对分包人的奖罚除按双方签订的《安全生产责任状》进行考核外，还应按承包人的《安全生产管理制度》中的安全 (略) 。由于分包人自身原因受 (略) 罚的，分包人独自承担由此产生的 * 切责任。
* 、现场奖惩管理要求
序号 | 处罚事项 | 处罚方式 |
1 | 发生 * 般事故 | 每起罚款 * -- * 万元； (略) (略) 投标1年，期满后重新评价 |
发生较大及以上事故 | 每起罚款 * -- * 万元； 列入黑名单，全公司内禁止使用 | |
在同 * 项目发生两次以上事故的 | 每起罚款 * 万元以上；列入黑名单，全公司内禁止使用 | |
2 | 发生重伤事故 | 每起罚款5-- * 万元 |
3 | 发生轻伤事故 | 每起罚款1--5万元 |
4 | 发生火灾、食物中毒、恶意越级上访、聚众闹事、群殴等其 (略) 会影响的事件、事故 | 每起罚款1-- * 万元 |
5 | 发放不合格安全防护用品或未向作业人员提供合格防护用品 | 每次罚款 * 元/人 |
6 | 拒不落实防护设施建设、隐患整改要求或擅自破坏防护设施 | 每项罚款 * -- * 元 |
7 | 作业人员不正确使用防护用品 | 每人次罚款 * 元 |
8 | 特种作业人员不足或未持有效证件上岗，危及安全生产 | 每人次罚款 * 元 |
9 | 使用未经验收或验收不合格的设备、设施、料具、工具 | 每项罚款 * 元 |
* | 擅自拆除设备设施保险、限位或造成保险、限位失灵 | 每项罚款 * 元。 |
* | (略) 清、规范堆料，造成基坑坍塌、通道受阻、现场混乱 | 每处罚款 * 元 |
* | 在宿舍内私自接电、使用大功率电器、使用煤气 | 每间宿舍罚款 * 元。 |
* | 宿舍、食堂（卫生许可证、健康证）、浴室、厕所等设施管理混乱，达不到管理要求 | 每项罚款 * 元 |
* | 不服 (略) 安排， (略) 存在安全隐患 | 每项罚款 * -- * 元 |
* | (略) (略) 安全技术措施、交底， (略) 存在安全隐患 | 每项罚款 * -- * 元 |
* | 提供虚假证件、资料、证书 | 每项罚款 * -- * 元 |
* | 现场存在吸烟、随地大小便、穿拖鞋、 (略) 为 | 每人次罚款 * 元 |
* | 专职安全管理人员配备不足 | 每人每天罚款 * 元 |
* | (略) 罚的事项，处罚金额参照以上条款 | |
* | (略) 安全管理“十项零容忍”条款 | 每条罚款 * 元 |
* | 违反公司“重点治理隐患 * 条”规定 | 每条隐患罚款 * — * 元 |
* | 违反公司发布的 * 批“ (略) 禁止使用的机械设备、施工机具、作业方式、防护方式”条款 | 每条隐患罚款 * 元 |
注：未尽事宜 (略) 安全管理制度和双方安全 (略) ， (略) 罚时应开具通知单，处罚可通过扣减安全生产保证金、工程款或缴纳现金等方式落实，现金罚款应交财务统 * 管理。 | ||
* 、本协议的签订并不免除分包人应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件，并与其具有同等效力。
承包人：（盖章） 分包人：（盖章）
负责人： 负责人：
年 月 日
附件 * ：授 权 委 托 书
(略) 同志，身份证号码：为我公司合法授权代理人，以本公司的名义全权负责工程的（施工内容）的（□投标□签约□履约□结算□其他）事宜，具体权限如下：
1. 签署 (略) 理与之有关的 * 切事务；
2. /
3. /
4. /
有效期限：自授权委托书签发之日 (略) 完毕止。
在上述授权范围和期限内， (略) (略) 为具有法律效力，本公司均予以认可并承担相应法律后果。若有授权变动,我公司将 (略) ，如果我公司未及时通知，所造成的 * 切经济责 (略) 承担！
代理人无转委托权。
代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
职务：
授 权 人：（公司签章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期： 年 月 日 附：授权人营业执照复印件 、被授权人身份证复印件
附件 * ：建筑劳务企业规范用工承诺书
建筑劳务企业规范用工承诺书
为规范施工分包 (略) 为,保障提供劳务者合法权益， (略) 健康有序发展，本企业对本分包合同履约全过程的建筑施工分包和建筑 (略) 为郑重承诺如下：
* 、本 (略) 国家、 (略) 门的法规、政策及总承包单位规章制度， (略) 施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不 (略) * (略) 会闲散人员。
* 、本企业使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，特殊工种 * %持证上岗，普通工种持证率达到 * ％以上。
* 、本企业要以先与农民工签订劳 (略) 施工为基本原则，依法与招用的农民工签订劳动合同，劳动合同内明确双方的权利和义务，详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，明确工资支付方式、支付标准(不低于当地最低工资标准)及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付，并经双方签字（章）认可。
* 、 (略) 招用农民工的工资支付负直接责任，本企业依法将工资按月足额支付给农民工本人，不管在任何情况下，决不拖欠劳务工工资，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资、不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。每次发放工资经劳动者本人签字。本企业与农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。
* 、本 (略) 劳动合同内容，建立职工花名册并办理劳动备案， (略) 农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册， (略) 作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理； (略) 配备劳资专管员，建立施 (略) 登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时 (略) 用工及其工资支付情况，不以包代管。本企业接受总包方的监督与管理，执行总包方劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳劳务工资保障基金，在总 (略) 的直接监督管理下，做好劳务工工资支付工作。并按照总包方的要求，按时报送工资支付情况统计表。
* 、在有条件的地区，本企业委托 (略) 开设“劳务工工资专户”，建立工资卡，将工资直接打入劳务工个人卡中，并接受总包方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。
* 、本企业发生资金矛盾时， (略) 支付劳务工工资。
* 、本企业拖欠劳务工工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责 (略) 理外，愿根据分包合同约定，接受中止 (略) 理，并按照拖欠克扣额的 * － * ％缴纳违约金。
* 、本企业成立劳务工工 (略) 理领导小组，法定代表人及其项目 (略) 置工资纠纷在企业和项目的第 * 责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以 (略) 推诿，拖延。 * 旦发生上访事件，本企业及时向地方政府汇报，主动靠上去做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。
十、本企业在每个建筑工地张贴建筑劳务工 (略) 置告示，公布劳务工工作管理制度， (略) 理程序，本 (略) (略) 理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、 (略) 理好每起工资纠纷。
十 * 、本企业严格遵守总包方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好劳务工人安全教育培训工作，接受总包方安全生产监督检查并承担相应的责任。本企业负责加强对 (略) 教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。
十 * 、总包方负责检查本企业与农民工签订的劳动合同、农民工工资支付、农民工教育等资料，与企业共同努力、切实维护好农民工的合法权益。
承诺单位：（盖章） 联系电话：
承诺人： 承诺日期：
附件 * ：
节 水 协 议 书
为进 * 步搞好本项目的绿色文明施工，提高对节水与水资源的利用，加强节水与用水的管理，经 * 、 * 双方协商 * 致，双方订立如下协议条款， (略) ：
1、工程概况及分包工作内容
工程名称：薛家滩村庄改造项目
工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东
协议主要内容：各班组用水量及节水用水责任。
2、工作期限
计划工作日期：年月日至年月日。
3、用水指标
项目用水包括施工用水和生活用水，具体指标包括：施工用水3.5 立方米/万元产值；卫生设施用水定额为 * 升/人·天；食堂用水定额为 * 升/人·天；洗浴用水定额为 * 升/人·天（人数按照出勤人数的 * %计算）；洗衣用水定额为 * 升/人·天；
4、 * 方的权利及义务
1） * 方应将用水连接供应至特定区域，保证用水单位的用水到位。
2）对有破损的用水设备应及时安排 (略) 维修或更换。
3）对各区域 (略) 计量考核登记，对临时 (略) 巡视检查。
4）对于发现有偷、跑、漏、长流水的现象， * 方有权按照本协议的规 (略) 处理。
5、 * 方的权利及义务
1） * 方有权要求 * 方将水供应到位，对于用水设备紧张的区域， * 方 有权 (略) 加设。
2） * (略) 临时用水设施，不得故意损坏。
3） * 方在用水后，应及时对 (略) 关闭，不得随意浪费水源。
4）自 (略) 对于项目临时用水的相关规定及要求。
6、用水管理与检查
1）本工程项目经理为临时用水的安全第 * 责任人，负责组织建立健全临时用水安全管理制度，组织建立临时用水的安全技术领导管理小组。
2）、生活区应注意保证消防管路畅通，消防设施完备且箱前道路畅通，无阻塞或堆放杂物。
3）、严格遵守有关临时用水的技术要求，对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实，及时整改。
4）对违反临时用水协议规定的施工人员， * 经查出， (略) (略) 理。 若发现偷、跑、滴、漏、长流水的现象，每次罚款 * — * 元，发现故意损坏用水设备的除照价赔偿外，每次罚款 * 元。有无理取闹的每次罚款 * 元。
7、协议份数
本协议 和合同具有同等效力，本协议自双方签字之日起生效, (略) 结束后失效。
* 方（公章）: * 方（公章）:
代表人: 代表人:
日 期： 年 月 日
附件 * ：
节 电 协 议 书
为进 * 步搞好项目的绿色文明施工，提高对节电与电资源的利用，加强节电与用电的管理，经 * 、 * 双方协商 * 致，双方订立如下协议条款， (略) ：
1、工程概况及分包工作内容
工程名称：薛家滩村庄改造项目
工程地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东
协议主要内容：各班组用电量及节电用电责任。
2、工作期限
计划工作日期：年月日至年月日。
3、用电指标
项目用电指标包括：施工用电低于定额用电量的 * %，生活用电按照每人每天0.5 度，生活用电单独计量，根据施工人数实时控制。
4、 * 方的权利及义务
1） * 方应将用电连接供应至各特定区域，保证用电单位用电安全及到位。
2）对有破损的用电气设备应及时安排 (略) 维修或更换。
3）对各区域 (略) 计量考核登记，对临时 (略) 巡视检查。
4）对于发现电气设备及线路损坏的现象， * 方有权按照本协议的规 (略) 处理。
5、 * 方的权利及义务
1） * 方有权要求 * 方将各区域用电供应到位，对于用电设备紧张的区域， * 方
有权 (略) 加设，对破 (略) 维修与更换的，有 (略) (略) 理。
2） * (略) 临时用电设施，不得故意损坏。
3） * 方在用电后，应及时对 (略) 关闭，不得随意浪费电源。
4）自 (略) 对于施工临时用电的相关规定及要求。
6、用电管理与检查
1）本工程项目经理为临时用电的安全第 * 责任人，负责组织建立健全临时用电安全管理制度，组织建立临时用电的安全技术领导管理小组。
2）、严格遵守有关临时用电的技术要求，对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实，及时整改。
4）对违反临时用电协议规定的施工人员， * 经查出， (略) (略) 理。 若发现私拉乱扯用电的现象，每次罚款 * 元，发现故意损坏用电设备的除照价赔偿外，每次罚款 * 元。有无理取闹的每次罚款 * 元。
7、协议份数
本协议和合同 具有同等效力，本协议自双方签字之日起生效, (略) 结束后失效。
* 方（公章）: * 方（公章）:
代表人: 代表人:
日 期： 年 月 日
附件 * ：
(略) 公司项目施工用水参考定额
施工用水参考定额
序号 | 用水对象 | 单位 | 耗水量 | 备注 |
1 | 浇 (略) 用水 | L/m3 | ||
2 | 搅拌普通混凝土 | L/m3 | * | |
3 | 混凝土养护(自然养护) | L/m3 | ||
4 | 冲洗模板 | L/m2 | 5 | |
5 | 搅拌机清洗 | L/台班 | * | |
6 | 人工冲洗石子 | L/m3 | * | 当含泥量为２％－３％ |
7 | (略) 用水 | L/m3 | ||
8 | (略) 用水 | L/m2 | * | |
9 | 浇砖 | L/千块 | ||
* | 抹面 | L/m2 | 4～6 | 不包括调制用水 |
* | 楼地面 | L/m2 | * | 主要是找平层 |
* | 搅拌砂浆 | L/m3 | * | |
* | 上水管道工程 | L/m | ||
* | 下水管道工程 | L/m |
* 、施工用水不均衡系数
编号 | 用水名称 | 系数 |
K2 | 现场施工用水 | 1.5 |
K3 | 施工机械、运输机械 | 2 |
* 、分项生活用水量参考定额
序号 | 用水对象 | 单位 | 耗水量 |
1 | 生活用水(盥洗\饮用) | L/人.日 | * - * |
2 | 食堂 | L/人.次 | * _ * |
* 、消防用水量
序号 | 用水名称 | 火灾同时发生次数 | 单位 | 用水量 |
1 | (略) 消防用水 | |||
2 | (略) 在 * ha内 | * 次 | L/S | * _ * |
3 | 每增加 * ha | * 次 | L/S | 5 |
施工供水设施
* 、确定供水数量
1、现场施工用水量可按下式计算：
q1=K1(ΣQ1*N1/T1*t)K2/8* *
式中 q1——施工用水量（L/S）
K1——未预计的施工用水系数（1. * -1. * ）
Q1——年（季）度工程量（以实物计量单位表示）[ * M2]
N1——施工用水定额（见表 * - * ）
T1——年（季）有效工作日（d）[ * * . * ]
t ——每天工作班数（班）
2、施工机械用水量可按下式计算：
q2=K1ΣQ2*N2*K3/8* *
式中 q2——机械用水量（L/S）
K1——未预计的施工用水系数（1. * -1. * ）
Q2——同 * 种机械台数（台）
N2——施工机械台班用水定额，参考表 * - * 中的数据换算求得
K3——施工机械用水不均衡系数（表 * - * ）
3、 (略) 生活用水量可按下式计算：
q3=P1*N3*K4/t*8* *
式中 q3—— (略) 生活用水量（L/S）
P1—— (略) 高峰昼夜人数（人）
N3—— (略) 生活用水定额（ * 般为 * - * L/人*班，主要需视当地气候而定）
K4—— (略) 用水不均衡系数（表 * - * ）
t ——每天工作班数（班）
4、生活区生活用水量可按下式计算：(不计)
q4=P2*N4*K5/ * * *
式中 q4——生活区生活用水量（L/S）
P2——生活区居民人数（人）
N4——生 (略) 生活用水定额，第 * 居民每昼夜为 点击查看>> L，随地区和有无卫生设备而变化；各分项用水参考定额见表 * - *
K5——生活区用水不均衡系数（表 * - * ）
5、消防用水量（q5），见表 * - *
6、总用水量（Q）计算：
（1）当q1+q2+q3+q4≤q5时，则Q= q5+0.5*（q1+q2+q3+q4）
（2）当q1+q2+q3+q4>q5时，则Q= q1+q2+q3+q4
（3）当工地面积<5ha而且q1+q2+q3+q4<q5时，则Q= q5，最后计算出的总用量，还应增加 * %，以补偿不可避免的水管漏水损失。
附件十：
工程质量管理专项协议
* 方：中国建 (略)
* 方：
为保证薛家滩村庄改造项目 在质量管理和质量效果有效落实，双方合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、《中国建 (略) (略) 公司科技质量管理实施细则》、《中国建 (略) (略) 公司产品质量实测实量导则》等规定，经协商 * 致，订立本质量管理专项协议。
* 、质量目标及施工验收依据
（ * ）质量目标
单位工程：合格。
(略) ：合格。
（ * ）施工验收依据
建筑工程施工质量验收统 * 标准GB 点击查看>> 3
建筑工程施工质量评价标准GB/T 点击查看>> 6
(略) 工程产品质量实测实量导则（ * 版）
注：相关 (略) 文件 * 方有 (略) 查阅。
* 、 * 方的责任与权利
1、贯彻“百年大计、质量第 * ”的方针,执行国家有关工程质量的法律、法规，以及地方政府的工程质量的有关规定；
2、建立健全工程质量管理体系，结合项目特点制定各项质量管理制度，实行工程质量管理工作的规范化、标准化，并把相应文件发放至 * 方；
3、定期或不定期对 * 方 (略) 质量教育、培训，开展工人技能考核；
4、组织施工图纸会审工作，负责解决施工图纸中的存在问题；
5、负责编制《施工组织设计》及《质量（创优）策划》，并组织 * 方主要管理人员学习；
6、负责编制专项施工方案，制作工艺样板，施工前对 * 方 (略) 技术、质量交底；
7、负责审核 * 方提交的装饰深化设计图；
8、对 * 方采 (略) 进场验收，有权拒绝 * 方不 (略) （ (略) 的， (略) ）。
9、施工过程中，开展技术复核，对各 (略) 监督、检查、控制；
* 、及时制止 * 方的违规作业，并责令其整改或返工；
* 、对专业素质差、不服从管理的施工人员，责 (略) 。
* 、组织工程质量验收，发现不合格品时，责令其整改或返工；
* 、定期或不定期召开质量会议，向 * 方提出质量改进的意见和要求；
* 、当 * 方不服从管理、重大违规作业，或发生严重不合格时，责令其停工整顿， (略) 罚；
* 、当 * 方履次不服从管理，或存在重大质量隐患拒不整改，或发生质量事故时，有权终止分包合同，责令 (略) ，同时保留索赔权。
* 、 * 方的责任与义务
1、 (略) (略) 承包的工程，禁止将承包的工程转包。
2、 (略) (略) 、中国建 (略) (略) 有关质量 (略) 有规定， (略) 的质量管理制度。
3、建立、执行质量管理规章制度和质量管理责任制，保证施工质量 * 次成活、 * 次成优。
4、根据工程规模、工程特点和 * 方要求，配置相应的管理人员：项目经理、技术负责人、生产负责人、工长3人、质检员2人、测量员、资料员等，且具有规定的资格证和上岗证。进场前将管理人员名单及相关证件复印件上报 * 方，进场时携带原件交 * 方核验。
技术负责人、质检员应与 * 方合署办公，服从 * 方统 * 管理。
5、根据工程特点和施工难点，合理安排质量意识强、操作技能高的工人，且工种齐全，特种作业人员应持证上岗。
6、进场时， (略) 质量教育；施工前，组织工人接受 * 方的技术质量交底， (略) 对各工种 (略) 操作交底；配合 * 方考核工人技能，只可安排经考核合格的工人上岗作业。
7、根据施工需要，配备必要的施工机具和设备， (略) 维护、保养。
8、根据施工要求，配备相应的计量、检测器具，建立管理台账，进行有效检定或校准，有效期满时及时复检。
9、 (略) 标识使用合格的建筑材料，严禁使用不合格材料。施工过程中发现使用的材料存在质量问题 (略) 反映，暂 (略) 理。
自行提供工程物资（包括原材料、成品、半成品等）时，应提供产品质量合格 (略) 检验报告，经发包方、监理单位、建设单位验收合格后方可使用。 (略) 抽检的， (略) 取样和制作工作，并配 (略) 见证取样。
* 、施工前认真阅读、会审施工图纸，及时发现施工图纸中的存在问题并提出建议。
* 、坚持样板引路的原则，分项工程施工前，应先做好施工样板，经发包方、监理单位、建设单位验收合格后， (略) 大面积施工。
* 、管理人员必须认真熟悉施工图纸、设计变更、施工方案及相关的规范，在施工过程中组织施工人员 (略) ，并严格检查、监督。
* 、操作人员必须严格依据图纸、方案、 (略) 施工操作，施工过 (略) 自主检查、校核和控制，并施作检查痕迹标识。对于重要 (略) 位，配合 * 方建立施工质量责任记录卡。
* 、每道施工工序，施工班 (略) “ * 检制”——自检、互检、交接检。
* 、质检员对每道施工工序、 (略) 施工质量检查，并建立相应记录，评定合格后，并提前4 小时 (略) 验收。钢筋工程完成后，在封模或浇筑混凝土之前 ，报请 * 方、监理单位、 (略) 隐蔽验收。
* 、每个分项工程的施工， (略) “ * 不准”制度：
1）没有技术质量交底，不准施工；
2）没有施工样板，不准大面积施工；
3）未经批准，不准擅自变更设计或更改施工工艺；
4）未经检查验收认可，不准施工下道工序。
* 、出现质量问题或隐患时，应无条件按照 (略) 返修、返工等整改，直至消除隐患或问题。同时 * 方有义务提供整改措施供 * 方参考。
* 、在有关施工工序或分项工程完成时后，按照成品保护方案，按时开展成品保护工作，并经常巡视检查，发现问题应及时修复，直至交付。
* 、施工过程中，按时编制相应的工程技术资料，并及时汇总，按检验批、分项工程、 (略) 工程报送 * 方。
* 、项目经理、生产经理、技术负责人、工长、质检员，按时参加 * 方召开的质量专题会议，并按照 * 方要求实施质量改进工作，包括质量管理工作改进、施工质量整改等。
* 、 (略) 置
(略) 发生不合格（ (略) 门、业主、监理方、 * 方检查发现的，或 * 方自查发现的）时，应根据不合格分类，严格按 (略) 理， (略) 理 * 般不合格、严重不合格。
1、出现轻微不合格时， * 方通知 * 方整改， * 方应随即整改，处理结束后 (略) 理结果；
2、出现 * 般不合格时， * 方发放整改通知单， * 方应及时组织 (略) 置结果，返修 (略) 自检，自检合格后报 * 方验证；
3、出现严重不合格时， * 方发放整改通 (略) 置方案， * 方组织 (略) 理情况及结果，返修、返工 (略) 自检，自检合格后报 * 方验证。
(略) 置 * 般由 * 方负责实施，处置费用由责任方承担。
(1)、工程出现渗漏， * 方应按照 * % 的比 (略) 遭受的实际损失， * (略) 罚 * 方5～ * 万元，分包 (略) (略) 分。因工程施工质量粗糙、渗漏等质量问题，多次返修影响正常交付使用的，处罚 * 方 * ～ * 万元。并停止 * 方在 * 方 * 年投标资格；
(2)、工程出现业 (略) 级投诉的，处罚 * 方5～ * 万元，相同问题重复投诉的， (略) 罚，并停止 * 方在 * 方两年投标资格；
(3)、工程质 (略) (略) 门检查中被通报批评的，或因工程质量被媒体负面曝光的，处罚 * 方 * ～ * 万元。并停止 * 方在 * 方两年投标资格；
(4)、工程出现未按照图纸或方案施工，造成较严重缺陷或质量隐患的，处罚 * 方5～ * 万元；未按照图纸或方案施工，影响结构安全和使用功能，尚未构成质量事故的，处罚 * 方 * ～ * 万元，并停止 * 方在 * 方两年投标资格；
4、因 * 方原因造成 * 方企业诚信评价受损的，停止 * 方在 * 方两年投标资格，并按 (略) 处罚：
①凡是 (略) 门检查过程中出 (略) (略) 为的， (略) 罚 * 方 * ～ * 万元。
②凡是出现在地方诚信档案里因技术质量问题给个人红 (略) 为记录的， (略) 罚 * 方 * ～ * 万元。
③凡是在地方诚信档案里因技术质量问题 (略) 为记录的，处罚 * 方 * ～ * 万元。
④凡是在地方诚信档案里因技术质量问题给企业黄牌的，处罚 * 方工程总价的3%。
⑤其它类似地方政府的诚信评价要求出现受 (略) 罚。
* 、违约责任
（ * ）、质量管理方面
1．管理人员配置不符合要求，处以 * ～ * 元/人次罚款。
2． (略) 质量教育、未对 (略) 操作交底、安排不合格的工人上岗作业，处以 * 元/人次罚款。
3．使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备，处以 * 元罚款。对使用不合格 (略) 位， (略) 理措施，费用由 * 方承担。
4． (略) 技术质量交底，或大面积施工前未施作施工样板，处以 * ～ * 元罚款。
5．不按图纸、施工方案要求施工，处以 * ～ * 元罚款，并责令改正。
6．擅自变更设计或更改施工工艺， (略) 以 * ～ * 元罚款，并责令改正 。
7． (略) 规范、标准、政策、法令、法规，特别是违反工程建设标准强制性条文的，处以 * ～ * 元罚款，并责令改正。
8．不按规定参加 * 方召开的质量会议， (略) * 方指令的，处以 * 方 * ～ * 元罚款，对 (略) 以 * ～ * 元罚款。履次发生， (略) 罚。
9．在工程测量放线中，轴线位置、标高发生错误，处以 * ～ * 元罚款。
* ． (略) “ * 检制”，对工序质量及分项质量造成漏检、错检的，处以 点击查看>> 元罚款。
* ． 施工工序未经检查认可擅自施工下道工序的，发生不合格拒不整改的，处以 * 元罚款，并责令改正。履次发生， (略) 罚。
* ．施工工序或检验批重复发生不合格，视情节轻重， (略) 罚 * ～ * 元；
* ．检验批验收不合格，对工长、 (略) 罚，第 * 次不合格，处罚 * ～ * 元，第 * 次不合格，处罚 * ～ * 元，同 * 分项工程累计 * 个以上检验批验收不合格，责令工长 (略) ， (略) 安排其它人员，并满足规定要求。
* ． (略) 理 * 般不合格、严重不合格，处以 * 方 * 元罚款，对 (略) 以 * ～ * 元罚款。履次发生， (略) 罚。
* ．对执法检查中提出的重大质量问题，未认真落实整改、反馈， (略) 以 * 元罚款；
* ．发生工程质量事故，隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限、 (略) 理的， (略) 以 * 元罚款。
* ．发生重大质量事故，根据其严重程度及实际损失情况，处以 * 方1万元以上罚款，对 (略) 以 * 元以上罚款。
（ * ）质量目标实现方面
未能实现质量目标 * 方应承担以下违约责任：
1、下调检验批的工程价款，作为 * 方应向 * 方承担的违约金，计算方式如下：检验批工程价款=(1-A)×原合同价。A=目标值合格率-实测实量合格率，下调比例最大不超过 * %。
2、当连续3个检验批合格率低于目标值，或出现某个检验批合格率比目标值降低 * %及以上时， (略) 内部投标资格2个月。
3、连续6个检验批合格率低于目标值， (略) 内部投标资格半年或列入不合格分包商名录。
4、检查实测实量质量达不到目标值，在后续 (略) (略) 门复查确认能达到要求的， (略) (略) 分。若后续3个月内整改都未能达到要求且态度消极怠慢， (略) 分不再返还， (略) 同 (略) * 。
* 、 (略) (略) 罚通知单， (略) 罚可通过扣减工程款或缴纳现金等方式落实，罚款统 * (略) 门， (略) 门出具罚款收据。
* 、本协议的签订并不免除 * 方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件，并与其具有同等效力。
* 方：（公章） * 方：（公章）
委托代理人：（签字） 法定代表人：（签字）
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
附件十 * ：建筑工程项目农民工工资代发委托协议书
(略) 市建筑工程项目农民工
工资代发委托协议书
项目名称：薛家滩村庄改造项目
* 方：中国建 (略)
* 方：
根据《 (略) 办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔 * 〕1号）、《 (略) 省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔 * 〕1号文件全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔 * 〕 * 号） (略) 乡建设委建 (略) 《 (略) 工程项目农民工实名制管理等 * 项制度的通知》（青建管管字〔 * 〕5号）等文件规定，就本项目农民工工资委托支付事宜 * 、 * 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商 * 致，签订农民工工资代发委托协议书，具体如下：
* 、固定在薛家滩村庄改造项目劳务的农民工（每月出勤超过 * 天），按照全勤每人每月 * 元（如非全勤，则根据出勤天数按 * 天折算）的标准发放，且以建设单位工程款到 (略) 支付。
* 、 * 方委托 * 方代发农民工工资，承诺每月5日前按时将农民工本人和施工班组长、原合同（指： * * 双方于年月日签定的关于薛家滩村庄改造项目工程的土建工程《建设工程施工分包合同》）中的委托代理人或法人代表签字确认的农民工工资支付表报送 * 方，并加盖和原合同 * 致的分包人印章，并对其真实性负责。如果人员变动， * 方应及时上报并在工资表中更新，如因农民工信息未更新导致工资支付错误 (略) 责任。
* 、 * 方负责审核确认 * 方报送的农民工工资支付表，按月将工资通过其设立的专用账户直接划入农民工 (略) 卡。
* 、每月支付的工资是 * 方拨付的工程进 (略) 分， * 方在工资到账后提供本月支付农名工工资总额的收款收据，在支付工程进度款时直接扣除已经支付的农民工工资，已支付的农民工工资按原合同要求提供工程款发票。
* 、 * 方与其招用的农民工签订劳务合同并提供劳务合同原件 * 份给 * 方核验、留存， * 方对其 (略) 进行登记， * 方应为其提供便利，实施信息化考勤管理，按考勤计算工资， (略) 有效监督。
* 、 * 方委派为劳资管理员， * 方委派为劳资管理员，负 (略) 考勤、工作计量、工资表编制等工作。
* 、 * 方伪造农民工考勤信息、提供虚假农民工身份信息套取工资等高估冒算超出的费用， * 方向 * 方追偿，并从剩余工程款中直接双倍扣除。
* 、本协议正本 * 份， * * 双方各执 * 份，副本 * 份， * 方执 * 份, * 方执 * 份，双方签字盖章后生效。
* 、在本项目竣工验收完成后，本 (略) 解除。
* 方（盖章）： * 方（盖章）：
委托代理人（签字）： 法定代表（签字）：
年 月 日 年 月 日
附件十 * ：廉政协议
中国建 (略)
项目廉政合同书
项目名称：薛家滩村庄改造项目
* 方名称：中国建 (略)
* 方名称：
项目廉政合同书
项目名称：薛家滩村庄改造项目
项目地点：规划月亮湾路以北，灵山湾路以南，凤凰山路以西， (略) 路以东。
* 方名称：中国建 (略)
* 方名称：
为确保 * 方对业主的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程。保证建设工程施工分包合同（合同编号：）双方能够高 (略) ，维护双方合法权益，经双方协商达成 * 致意见，特订立如下廉政合同。
第 * 条 * * 双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
2. (略) 建设工程承（发）包合同文件，双方自觉按合同规定办事。
3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体利益和个人合法权益。
4.建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动。监 (略) (略) 为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5.加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政合 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第 * 条 * 方的责任
1.不准向 * 方索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和 好处费、感谢费等。
2.不准在 * 方报销任何应由 * 方或个人支付的费用。
3.不准参加有可能 (略) 公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动。
4.不准接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
5.不准要求、暗示或接受 * 方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游提供方便。
6.不准向 * 方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7.不准以各种理由向 * 方推荐分包单位和要求 * 方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8. * 方工作人员不得为 * 方多结算工程量、多结算工程款，并从中收受回扣，谋取私利。
9. * 方工作人员不得因 * 方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难 * 方。
第 * 条 * 方的责任
1.不准以任何理由向 * 方及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品腐蚀拉拢 * 方工作人员。
2.不准以任何名义或方式为 * 方及其工作人员报销应由 * 方单位或个人支付的任何费用。
3.不准以任何理由安排 * 方人员参加超标准宴请、娱乐活动及参与带有黄、赌性质的娱乐活动。
4.不准为增加结算，以任何方式 (略) 贿。
5.不准为 * 方人员购臵或提供通讯工具，交通工具和高档办公用品等。
第 * 条 违约责任
1. * 方工作人员有违反本廉政合同书第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定，给 (略) 理；情节较重，给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给 * 方造成经济损失的，以主合同相关条款约定的内容为依据，应予以赔偿。
2.实行《项目风险抵押目标责任制》的 * (略) ， * 方工作人员因违反本廉政合同书第 * 条，除按 (略) 罚外，还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金，且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3. * 方单位或个人有违反 (略) 为，情节轻微的，收缴 (略) 分质保金；情节较重并给 * 方造成损失的， * 方赔偿 * 方直接经济损失，并取消 * 方在 * 方的工程分包资格。
第 * 条 双方约定如下事项
1. (略) (略) 负责监督，举报电话： 点击查看>> ，举报邮箱： * * .com；由公 (略) 负责本合同的验收。
2.双方其他约定：无。
第 * 条：本廉政合同书作为建设工程施工分包合同补充协 (略) 分，并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第 * 条：本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至 * * 双方工程合同履约完止。
第 * 条：本廉政合同书 * 式 * 份， * * 双方各执 * 份， * 方上级委 * 份。
* 方（签章）： * 方（签章）：
* 方委托人（签字）： * 方委托人（签字）：
年 月 日 年 月 日
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
