“勐腊支公司 * (略) (略) 通信管道建设工程”， (略) 〔 * 号文件批准， (略) 实施采购，现邀请符合资格要求 (略) 组织的竞争性谈判，具体事宜如下：

* 、项目内容：

1、项目名称：勐腊支公司 * (略) (略)

通信管道建设工程

2、采购编号：BN-JZXTP- 点击查看>>

3、招标单位： (略) (略) (略)

4、招标方式：竞争性谈判

5、采购预算价： * .4万元

6、施工期限： * 天

7、采购内容：标段 * ：工程施工服务

8、工程施工服务报价表及技术要求（以竞争性谈判文件为准，报名后获取）。

* 、谈判单位资格要求

1、请参加此次竞争性谈判的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（或 * 证合 * 复印件加盖公章）、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件。（资格后审，证件可在投标时 * 并提供）

2、投标人的营业范围包括有管道施工等施工服务内容。

3、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的 * 般纳税人、持有有效的营业执照。

4、报价单位技术力量雄厚，能为采购方提供良好的售后服务，并能提供相关证明文件。

5、财务状况良好，有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。

6、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。

6.1诉讼及仲裁情况：申请人近年（ * 年至今）没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁，须附相应的说明函或承诺书。

6.2具有良好的商业信誉和业绩，近 * 年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。

7、本采购项目不接受联合体竞标。

8、本次竞争性谈判不收取投标保证金。

* 、投标文件的获取

1、报名及发放谈判文件期限： * 日 * : * 至 * 日 * : * ，报名发放期限截止将终止竞争性谈判文件的发放。

2、请有意参加此次谈判投标的施工单位于报名截止日期前确认报名表（附件1：采购文件报名登记表） * q.com邮箱确认报名，逾期将不再受理；

* 、响应文件的递交：

1、递交响应文件的截止时间为 * 日 * : * 时。

2、地点： (略) 省 (略) 市广电路4 (略) (略) (略) 4楼会议室。

* 、 公司地址及联系人

公司地址： (略) 市广电路4 (略) (略) (略)

报名联系人：谢先生 点击查看>>

技术澄清人：王先生 点击查看>>

(略) (略) (略)

* 日

附件1：采购文件报名登记表（勐腊支公司 * (略) (略) 通信管道建设工程）.xlsx

“勐腊支公司 * (略) (略) 通信管道建设工程”， (略) 〔 * 号文件批准， (略) 实施采购，现邀请符合资格要求 (略) 组织的竞争性谈判，具体事宜如下：

* 、项目内容：

1、项目名称：勐腊支公司 * (略) (略)

通信管道建设工程

2、采购编号：BN-JZXTP- 点击查看>>

3、招标单位： (略) (略) (略)

4、招标方式：竞争性谈判

5、采购预算价： * .4万元

6、施工期限： * 天

7、采购内容：标段 * ：工程施工服务

8、工程施工服务报价表及技术要求（以竞争性谈判文件为准，报名后获取）。

* 、谈判单位资格要求

1、请参加此次竞争性谈判的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（或 * 证合 * 复印件加盖公章）、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件。（资格后审，证件可在投标时 * 并提供）

2、投标人的营业范围包括有管道施工等施工服务内容。

3、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的 * 般纳税人、持有有效的营业执照。

4、报价单位技术力量雄厚，能为采购方提供良好的售后服务，并能提供相关证明文件。

5、财务状况良好，有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。

6、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。

6.1诉讼及仲裁情况：申请人近年（ * 年至今）没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁，须附相应的说明函或承诺书。

6.2具有良好的商业信誉和业绩，近 * 年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。

7、本采购项目不接受联合体竞标。

8、本次竞争性谈判不收取投标保证金。

* 、投标文件的获取

1、报名及发放谈判文件期限： * 日 * : * 至 * 日 * : * ，报名发放期限截止将终止竞争性谈判文件的发放。

2、请有意参加此次谈判投标的施工单位于报名截止日期前确认报名表（附件1：采购文件报名登记表） * q.com邮箱确认报名，逾期将不再受理；

* 、响应文件的递交：

1、递交响应文件的截止时间为 * 日 * : * 时。

2、地点： (略) 省 (略) 市广电路4 (略) (略) (略) 4楼会议室。

* 、 公司地址及联系人

公司地址： (略) 市广电路4 (略) (略) (略)

报名联系人：谢先生 点击查看>>

技术澄清人：王先生 点击查看>>

(略) (略) (略)

* 日

附件1：采购文件报名登记表（勐腊支公司 * (略) (略) 通信管道建设工程）.xlsx