中国 (略) (略) 现进行“ (略) 2022年安播整治之易门县绿汁等四个市干环网乡镇机房环境整治项目”施工服务竞争性谈判采购，现邀请符合资格要求 (略) 组织的竞争性谈判，具体事宜如下：

一、项目内容：

1、项目名称： (略) 2022年安播整治之易门县绿汁等四个市干环网乡镇机房环境整治项目

2、 (略) ：YX- 点击查看>> -GC-1

3、招标单位：中国 (略) (略)

4、招标方式：竞争性谈判

5、付款方式：按集团公司相关规定执行。

6、采购内容：

本次询价采购共一个标段，

标段一：工程施工服务；最高投标限价 点击查看>> .00元（各投标人的投标总价不能 (略) 列示的招标控制价，否则其投标文件将 (略) 理）。

7、工程施工服务报价表及技术要求（以竞争性谈判文件为准，详细要求见附件二：报价表）

二、 谈判时间和地点

1、开标时间：2022年9月下旬开标（开标时间另行通知，以通知时间为准）。

2、开标地点：云南省玉溪市 (略) (略) 中国 (略) (略) 二楼会议室。

三、投标文件的获取

1、请有意参加此次报价投标的施工单位到玉溪市红塔区 (略) 中国 (略) (略) 五 (略) 报名索取竞争性谈判报价文件，且在报名截止期限前报名；

2、报名发放谈判报价文件期限：2022年9月22日至2022年9月24日，报名发放期限截止将终止竞争性谈判报价文件的发放。

3、投标人应于2022年9月24日将确认报名表（附件1：采购文件报名登记表） @@@ q.com邮箱确认报名，逾期将不再受理。

四、谈判单位要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人、持有有效的营业执照。请参加此次竞争性谈判报价的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一复印件加盖公章）、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件（资格后审，证件可在投标时一并提供）。

2、报价单位技术力量雄厚，能保障工期并为采购方提供良好的售后服务，能提供相关证明文件。

3、财务状况良好，有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。

4、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。

4.1诉讼及仲裁情况：申请人近年（2019年至今）没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁，须附相应的说明函或承诺书。

4.2具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。

6、本采购项目不接受联合体竞标。

6、本次竞争性谈判不收取投标保证金。

五、 公司地址及联系人

公司地址：玉溪市 (略) (略) 中国 (略) (略)

报名联系人：杨先生 点击查看>>

技术澄清人：王先生 点击查看>>

联系邮箱： @@@ q.com

中国 (略) (略)

2022年9月22日

中国 (略) (略) 现进行“ (略) 2022年安播整治之易门县绿汁等四个市干环网乡镇机房环境整治项目”施工服务竞争性谈判采购，现邀请符合资格要求 (略) 组织的竞争性谈判，具体事宜如下：

一、项目内容：

1、项目名称： (略) 2022年安播整治之易门县绿汁等四个市干环网乡镇机房环境整治项目

2、 (略) ：YX- 点击查看>> -GC-1

3、招标单位：中国 (略) (略)

4、招标方式：竞争性谈判

5、付款方式：按集团公司相关规定执行。

6、采购内容：

本次询价采购共一个标段，

标段一：工程施工服务；最高投标限价 点击查看>> .00元（各投标人的投标总价不能 (略) 列示的招标控制价，否则其投标文件将 (略) 理）。

7、工程施工服务报价表及技术要求（以竞争性谈判文件为准，详细要求见附件二：报价表）

二、 谈判时间和地点

1、开标时间：2022年9月下旬开标（开标时间另行通知，以通知时间为准）。

2、开标地点：云南省玉溪市 (略) (略) 中国 (略) (略) 二楼会议室。

三、投标文件的获取

1、请有意参加此次报价投标的施工单位到玉溪市红塔区 (略) 中国 (略) (略) 五 (略) 报名索取竞争性谈判报价文件，且在报名截止期限前报名；

2、报名发放谈判报价文件期限：2022年9月22日至2022年9月24日，报名发放期限截止将终止竞争性谈判报价文件的发放。

3、投标人应于2022年9月24日将确认报名表（附件1：采购文件报名登记表） @@@ q.com邮箱确认报名，逾期将不再受理。

四、谈判单位要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人、持有有效的营业执照。请参加此次竞争性谈判报价的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一复印件加盖公章）、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件（资格后审，证件可在投标时一并提供）。

2、报价单位技术力量雄厚，能保障工期并为采购方提供良好的售后服务，能提供相关证明文件。

3、财务状况良好，有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。

4、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。

4.1诉讼及仲裁情况：申请人近年（2019年至今）没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁，须附相应的说明函或承诺书。

4.2具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。

6、本采购项目不接受联合体竞标。

6、本次竞争性谈判不收取投标保证金。

五、 公司地址及联系人

公司地址：玉溪市 (略) (略) 中国 (略) (略)

报名联系人：杨先生 点击查看>>

技术澄清人：王先生 点击查看>>

联系邮箱： @@@ q.com

中国 (略) (略)

2022年9月22日