中铁城建 (略) (略)

物资（开闭所、变配电室设备）采购招标公告

招标编号：CRUCG1-AZZHGS-WZCG-2023-002

1．招标条件

本招标项目年产1.1亿件（套）无缝服装生产项目建设资金已落实，项目业主为山西转型综改示范区合成生物 (略) ，招标人为中铁城建 (略) (略) 。本项目所需的开闭所、变配电室设备采购已具备招标条件，现进行公开招标。

2．招标依据

2.1 《中华人民共和国招标投标法》

2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（ (略) 第613号令）

2.3 《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）

2.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

3．项目概况与招标内容

3.1 工程名称：年产1.1亿件（套）无缝服装生产项目。

年产1.1亿件（套）无缝服装生产项目共有6个车间及周边地库、2个综合楼，用地性质为工业用地，车间为地上五层，一层层高为6.0m,二~五层每层层高为5.0m，结构形式为框架结构，基础类型为独立基础，建筑高度为28.3m，室内外高差0.3m；使用功能为车间加工服装；1#、2#综合楼结构形式为框架剪力墙，使用功能为办公、居住，其中地下一层为地库,层高为6.75m;局部有夹层为 设备管道层。地上一层为厨房、餐厅以及入口大厅,层高为6m,二~三层两侧为职工集体宿舍式公寓,中间部分为办公用房,层高3.6m,四~十层为公寓,层高3.6m。

3.2招标内容：详见招标公告附表1。

3.3付款方式及比例：*方自愿接受*方指定的任一付款方式（包括不限于银行转账、商业承兑汇票（一年期）、银行承兑汇票（一年期）、E信通（一年期）、铁建银信（一年期）、云信（一年期）、国内信用证（一年期）、保理或类似供应链（一年期）等），任何情况（包括不限于项目在建、停（缓）建、总承包合同或本合同解除或者中止、终止等，本合同发生诉讼或发生纠纷等情况）下，*方都承诺自愿接受*方指定的上述任一付款方式，且不提出任何异议及附加条件，若*方将票据及非银行转账等付款凭证金额贴现，*方自愿承担全部贴现息费用。若*方采用国内信用证（一年期）、保理或类似供应链（一年期）等方式付款的，*方自愿承担办理国内信用证（一年期）、保理或类似供应链（一年期）的全部手续费用（若建设单位通过保理或类似供应链融资方式付款向*方付款的，*方也自愿承担建设单位办理该保理或类似供应链融资付款方式的全部手续费用）。（法院或者仲裁调解文书中、判决文书生效中，*方同意写入本条款约定的全部票据付款方式，履行中也完全同意接受*方按本条款约定的任一票据付款方式履行付款义务，且*方不承担任何贴息、利息等额外成本，*方自愿承诺不因*方付款方式（票据）问题申请强制执行或计算贴息或者利息）。

按月结算，货物到场验收合格后30个工作日内支付结算金额的60%，总承包合同范围内的全部工程竣工验收后30个工作日付至结算金额的80%，建设单位和*方竣工结算成立以后30个工作日内付至结算金额的90%，10%质保金自竣工验收合格之日起满2年后30个工作日内无息付清。货款支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。*方自愿承担由于发包人（建设单位）不能按总承包合同约定向*方计价、结算、付款的风险，任何情况下（包括不限于工程正常施工、停建、缓建，总承包合同及本合同中止、解除、终止、纠纷等情况）因发包人（建设单位）未按照总承包合同履约导致*方不能按时足额支付本合同费用时，*方完全自愿同意*方有权延期付款至发包人（建设单位）资金拨付到位为止，且*方自愿免除*方任何违约责任(免除的费用包含不限于违约金、逾期利息、律师费、差旅费、保函费、保全费、案件受理和处理费、执行费等额外费用，并且因国有企业不存在资产保全的紧迫性和必要性，*方自愿承诺放弃使用司法保全措施）。

3.4招标方式：公开招标。

4．投标人资格要求

4.1 投标人具体资格要求详见招标公告附表1。

4.2本次招标不接受联合体投标。

4.3 法定代表人为同一个人，或母公司、全 (略) ，不得同时投标。

4.4 投标人不得是相应工程标段承包人或者承担本项目的设计、 (略) 及控股公司，或其它利益相关人。

4.5 投标人未被列入《中国铁建选择合作方风险警示名录》或《 (略) 不宜合作供应商名单》。

5．资格审查方法及评标方法

5.1 本次投标人的资质审查采用资质后审的方式。

5.2 评标方法采用经评审的最低投标价法。

6．招标文件的获取

6.1凡有意参加投标者，请于2023年1月12日至2023年1月16日，每日上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，下同）按照如下方式购买招标文件：

6.1.1购买方式：

线下方式：发售地点：中铁城建 (略) (略) 设备物资部（ (略) 万柏林区华清苑铁西综合楼3单元902），联系人：许女士*。

6.1.2购买招标文件需要准备以下资料（需加盖投标单位公章）：

①投标申请表（一式二份，见附表2）；

②法定代表人资格证明书或法人授权委托书、受委托人身份证、法人身份证复印件；

③营业执照（未三证合一还将提供税务登记证、组织机构代码证）复印件、开户许可证。

④投标人须为一般纳税人，并提供《增值税一般纳税人资格登记表》复印件或《国税税务登记证副本》（含一般纳税人证明页）复印件。

6.2 本次招标的招标文件将不采用电汇或邮购方式发售，投标人以现金方式购买招标文件。如需电子版，投标人请于购买时自备存储设备拷贝。招标文件售价详见招标公告附表1，售后不退。

7．投标文件的递交及开标

7.1递交时间：2023年1月30日下午15时30分前。

7.2递交地点：中铁城建 (略) (略) 设备物资部（ (略) 万柏林区华清苑铁西综合楼3单元902）

收件人：许女士 *

7.3投标截止时间：2023年1月30日下午15时30分。

开标方式为现场或视频，提前三天电话通知各投标人。若为视频会议方式，投标人无需到达投标现场，标书快递寄送至开标地点，在招标文件规定的时间通过网络视频会议方式开标，在各投标人的见证下拆封、公布报价并做好相关评标资料。若为现场开标，需当面递交投标文件，并在规定的时间现场开标。

7.4开标时间：同投标截止时间。

7.5开标地点：同投标文件递交地点。

8．发布公告的媒介

本次招标公告在（https:///）与铁建商城（http://**)同时公开发布。

9．招标人信息及联系方式

招标人：中铁城建 (略) (略)

地址： (略) 万柏林区华清苑铁西综合楼3单元902

联系人：高先生（商务）、电话：*

许女士（商务）、电话：*

李先生（技术）、电话：*

监督电话： 0351-*

2023年1月12日

附表1

1.招标清单

二.投标人资格条件

2.1 营业范围：在中国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书。

2.2 生产能力：投标产品生产厂须具备年产5000万元以上的生产能力。具有有效的投标产品全国工业产品生产许可证。投标人为代理商或经销商，具有年1000万元以上的销售能力。

2.3 财务能力：具有良好的资金财务状况，生产厂家注册资金不低于5000万元人民币。代理商或经销商注册资金不低于500万元人民币。

2.4 质量保证能力：生产厂获得并提供ISO9001质量管理体系认证，产品符合国家现行标准，具 (略) 、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资合格有效的质量检验报告。

2.5 供货业绩：投标人具有中大型企业同类业绩相关证明材料，近三年内未发生过重大质量事件。若为代理商投标，其同时应无任何经济纠纷和司法诉讼。

2.6 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。

2.7 其他：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，生产厂不得与其授权的代理商同时投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力。

中铁城建 (略) (略)

物资（开闭所、变配电室设备）采购招标公告

招标编号：CRUCG1-AZZHGS-WZCG-2023-002

1．招标条件

本招标项目年产1.1亿件（套）无缝服装生产项目建设资金已落实，项目业主为山西转型综改示范区合成生物 (略) ，招标人为中铁城建 (略) (略) 。本项目所需的开闭所、变配电室设备采购已具备招标条件，现进行公开招标。

2．招标依据

2.1 《中华人民共和国招标投标法》

2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（ (略) 第613号令）

2.3 《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）

2.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

3．项目概况与招标内容

3.1 工程名称：年产1.1亿件（套）无缝服装生产项目。

年产1.1亿件（套）无缝服装生产项目共有6个车间及周边地库、2个综合楼，用地性质为工业用地，车间为地上五层，一层层高为6.0m,二~五层每层层高为5.0m，结构形式为框架结构，基础类型为独立基础，建筑高度为28.3m，室内外高差0.3m；使用功能为车间加工服装；1#、2#综合楼结构形式为框架剪力墙，使用功能为办公、居住，其中地下一层为地库,层高为6.75m;局部有夹层为 设备管道层。地上一层为厨房、餐厅以及入口大厅,层高为6m,二~三层两侧为职工集体宿舍式公寓,中间部分为办公用房,层高3.6m,四~十层为公寓,层高3.6m。

3.2招标内容：详见招标公告附表1。

3.3付款方式及比例：*方自愿接受*方指定的任一付款方式（包括不限于银行转账、商业承兑汇票（一年期）、银行承兑汇票（一年期）、E信通（一年期）、铁建银信（一年期）、云信（一年期）、国内信用证（一年期）、保理或类似供应链（一年期）等），任何情况（包括不限于项目在建、停（缓）建、总承包合同或本合同解除或者中止、终止等，本合同发生诉讼或发生纠纷等情况）下，*方都承诺自愿接受*方指定的上述任一付款方式，且不提出任何异议及附加条件，若*方将票据及非银行转账等付款凭证金额贴现，*方自愿承担全部贴现息费用。若*方采用国内信用证（一年期）、保理或类似供应链（一年期）等方式付款的，*方自愿承担办理国内信用证（一年期）、保理或类似供应链（一年期）的全部手续费用（若建设单位通过保理或类似供应链融资方式付款向*方付款的，*方也自愿承担建设单位办理该保理或类似供应链融资付款方式的全部手续费用）。（法院或者仲裁调解文书中、判决文书生效中，*方同意写入本条款约定的全部票据付款方式，履行中也完全同意接受*方按本条款约定的任一票据付款方式履行付款义务，且*方不承担任何贴息、利息等额外成本，*方自愿承诺不因*方付款方式（票据）问题申请强制执行或计算贴息或者利息）。

按月结算，货物到场验收合格后30个工作日内支付结算金额的60%，总承包合同范围内的全部工程竣工验收后30个工作日付至结算金额的80%，建设单位和*方竣工结算成立以后30个工作日内付至结算金额的90%，10%质保金自竣工验收合格之日起满2年后30个工作日内无息付清。货款支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。*方自愿承担由于发包人（建设单位）不能按总承包合同约定向*方计价、结算、付款的风险，任何情况下（包括不限于工程正常施工、停建、缓建，总承包合同及本合同中止、解除、终止、纠纷等情况）因发包人（建设单位）未按照总承包合同履约导致*方不能按时足额支付本合同费用时，*方完全自愿同意*方有权延期付款至发包人（建设单位）资金拨付到位为止，且*方自愿免除*方任何违约责任(免除的费用包含不限于违约金、逾期利息、律师费、差旅费、保函费、保全费、案件受理和处理费、执行费等额外费用，并且因国有企业不存在资产保全的紧迫性和必要性，*方自愿承诺放弃使用司法保全措施）。

3.4招标方式：公开招标。

4．投标人资格要求

4.1 投标人具体资格要求详见招标公告附表1。

4.2本次招标不接受联合体投标。

4.3 法定代表人为同一个人，或母公司、全 (略) ，不得同时投标。

4.4 投标人不得是相应工程标段承包人或者承担本项目的设计、 (略) 及控股公司，或其它利益相关人。

4.5 投标人未被列入《中国铁建选择合作方风险警示名录》或《 (略) 不宜合作供应商名单》。

5．资格审查方法及评标方法

5.1 本次投标人的资质审查采用资质后审的方式。

5.2 评标方法采用经评审的最低投标价法。

6．招标文件的获取

6.1凡有意参加投标者，请于2023年1月12日至2023年1月16日，每日上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，下同）按照如下方式购买招标文件：

6.1.1购买方式：

线下方式：发售地点：中铁城建 (略) (略) 设备物资部（ (略) 万柏林区华清苑铁西综合楼3单元902），联系人：许女士*。

6.1.2购买招标文件需要准备以下资料（需加盖投标单位公章）：

①投标申请表（一式二份，见附表2）；

②法定代表人资格证明书或法人授权委托书、受委托人身份证、法人身份证复印件；

③营业执照（未三证合一还将提供税务登记证、组织机构代码证）复印件、开户许可证。

④投标人须为一般纳税人，并提供《增值税一般纳税人资格登记表》复印件或《国税税务登记证副本》（含一般纳税人证明页）复印件。

6.2 本次招标的招标文件将不采用电汇或邮购方式发售，投标人以现金方式购买招标文件。如需电子版，投标人请于购买时自备存储设备拷贝。招标文件售价详见招标公告附表1，售后不退。

7．投标文件的递交及开标

7.1递交时间：2023年1月30日下午15时30分前。

7.2递交地点：中铁城建 (略) (略) 设备物资部（ (略) 万柏林区华清苑铁西综合楼3单元902）

收件人：许女士 *

7.3投标截止时间：2023年1月30日下午15时30分。

开标方式为现场或视频，提前三天电话通知各投标人。若为视频会议方式，投标人无需到达投标现场，标书快递寄送至开标地点，在招标文件规定的时间通过网络视频会议方式开标，在各投标人的见证下拆封、公布报价并做好相关评标资料。若为现场开标，需当面递交投标文件，并在规定的时间现场开标。

7.4开标时间：同投标截止时间。

7.5开标地点：同投标文件递交地点。

8．发布公告的媒介

本次招标公告在（https:///）与铁建商城（http://**)同时公开发布。

9．招标人信息及联系方式

招标人：中铁城建 (略) (略)

地址： (略) 万柏林区华清苑铁西综合楼3单元902

联系人：高先生（商务）、电话：*

许女士（商务）、电话：*

李先生（技术）、电话：*

监督电话： 0351-*

2023年1月12日

附表1

1.招标清单

二.投标人资格条件

2.1 营业范围：在中国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书。

2.2 生产能力：投标产品生产厂须具备年产5000万元以上的生产能力。具有有效的投标产品全国工业产品生产许可证。投标人为代理商或经销商，具有年1000万元以上的销售能力。

2.3 财务能力：具有良好的资金财务状况，生产厂家注册资金不低于5000万元人民币。代理商或经销商注册资金不低于500万元人民币。

2.4 质量保证能力：生产厂获得并提供ISO9001质量管理体系认证，产品符合国家现行标准，具 (略) 、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资合格有效的质量检验报告。

2.5 供货业绩：投标人具有中大型企业同类业绩相关证明材料，近三年内未发生过重大质量事件。若为代理商投标，其同时应无任何经济纠纷和司法诉讼。

2.6 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。

2.7 其他：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，生产厂不得与其授权的代理商同时投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力。