[浙江省]?浙江省桐乡市凤鸣街道2023年农村公路大中修工程（新农村至国道320）招标公告
发送至邮箱
[浙江省]?浙江省桐乡市凤鸣街道2023年农村公路大中修工程（新农村至国道320）招标公告
1.招标条件
本招 (略) 凤鸣街道2023年农村公路大中修工程（新农村至国道320）已由凤招(2023)39号批准实施。项目 (略) 凤鸣街道新农村股份经济合作社， (略) 财政解决，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况
道路起点与G320沪瑞线相交，终点位于洲甸先交汇处交叉口，全长617.913m，道路标准宽度7m，局部8.6m。大中修内容为对老路面铣刨3cm后重新加铺乳化沥青黏层+5cm细粒式沥青砼（AC-13C SBS 改性），项目计划投资150万元。
2.2招标范围、工期及质量目标
本次招标 (略) 凤鸣街道2023年农村公路大中修工程（新农村至国道320）施工及缺陷责任期的缺陷修复。工期3个月，缺陷责任期24个月。质量目标为：标段工程竣（交）工验收的质量评定为合格及以上。本次招标设1个标段，即TJ01标段。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有公路养护二类（*级）资质或路基路面养护*级及以上资质，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。
3.4在“信用中国”网站(http: / / www. creditchina. gov. cn / )中被列入严重失信主体名单的单位,不得参加投标。
4、投标登记及招标文件的获取
本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2023年5月 9日至2023年5月17日，登录“ (略) 公共资源交易中心网”，通过“ (略) 公共资源交易网上投标平台”自主注册并下载招标文件和相关附件（自主注册链接：http://**:8000/TPBidder/memberLogin）。
技术支持联系电话：江苏 (略) 400-928-0095、*工0573-*。
5、发布公告的媒介
(略) 公共资源交易中心http://**。
6、联系方式：
(略) 凤鸣街道新农村股份经济合作社： 王先生 *
浙江 (略) ： 朱强飞 0573-*
(略) 凤鸣街道新农村股份经济合作社
浙江 (略)
(略) 凤鸣街道招标采购中心
2023年5月9日
附录1资格审查文件（资质最低条件）
标段 | 公路养护工程从业单位资质等级要求 |
TJ01标段 | 具备独立法人资格，具有公路养护二类（*级）资质或路基路面养护*级及以上资质。 |
附录2资格审查条件（财务最低要求）
标段 | 财务要求 |
TJ01标段 | 承诺提供不少于20万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |
附录3资格审查条件（业绩最低要求）
标段 | 业绩要求 |
TJ01标段 | 无 |
附录4资格审查条件（信誉最低要求）
标段 | 信誉要求 |
TJ01标段 | 1、不得存在投标人须知第1.4.3项情形。 2、自 2020年 1月 1 日以来（ (略) 判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（行贿犯 (略) 判决书为准）； |
注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（ (略) 判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
附录5资格审查条件（项目经理最低要求）
标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
TJ01标段 | 项目经理 | 1 | 1、有公路工程专业*级及以上注册建造师证书，工程师及以上技术职称； 2、有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）； 3、拟任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括EPC项目的项目负责人或施工负责人）。 4、2020年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为（行贿犯罪行为 (略) 生效判决书认定的行为和出具的时间为准） |
注：1.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
2.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
3.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
4.所附资料见投标人须知前附表3.5.5项规定。
5.投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（ (略) 判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
1.招标条件
本招 (略) 凤鸣街道2023年农村公路大中修工程（新农村至国道320）已由凤招(2023)39号批准实施。项目 (略) 凤鸣街道新农村股份经济合作社， (略) 财政解决，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况
道路起点与G320沪瑞线相交，终点位于洲甸先交汇处交叉口，全长617.913m，道路标准宽度7m，局部8.6m。大中修内容为对老路面铣刨3cm后重新加铺乳化沥青黏层+5cm细粒式沥青砼（AC-13C SBS 改性），项目计划投资150万元。
2.2招标范围、工期及质量目标
本次招标 (略) 凤鸣街道2023年农村公路大中修工程（新农村至国道320）施工及缺陷责任期的缺陷修复。工期3个月，缺陷责任期24个月。质量目标为：标段工程竣（交）工验收的质量评定为合格及以上。本次招标设1个标段，即TJ01标段。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有公路养护二类（*级）资质或路基路面养护*级及以上资质，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。
3.4在“信用中国”网站(http: / / www. creditchina. gov. cn / )中被列入严重失信主体名单的单位,不得参加投标。
4、投标登记及招标文件的获取
本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2023年5月 9日至2023年5月17日，登录“ (略) 公共资源交易中心网”，通过“ (略) 公共资源交易网上投标平台”自主注册并下载招标文件和相关附件（自主注册链接：http://**:8000/TPBidder/memberLogin）。
技术支持联系电话：江苏 (略) 400-928-0095、*工0573-*。
5、发布公告的媒介
(略) 公共资源交易中心http://**。
6、联系方式：
(略) 凤鸣街道新农村股份经济合作社： 王先生 *
浙江 (略) ： 朱强飞 0573-*
(略) 凤鸣街道新农村股份经济合作社
浙江 (略)
(略) 凤鸣街道招标采购中心
2023年5月9日
附录1资格审查文件（资质最低条件）
标段 | 公路养护工程从业单位资质等级要求 |
TJ01标段 | 具备独立法人资格，具有公路养护二类（*级）资质或路基路面养护*级及以上资质。 |
附录2资格审查条件（财务最低要求）
标段 | 财务要求 |
TJ01标段 | 承诺提供不少于20万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |
附录3资格审查条件（业绩最低要求）
标段 | 业绩要求 |
TJ01标段 | 无 |
附录4资格审查条件（信誉最低要求）
标段 | 信誉要求 |
TJ01标段 | 1、不得存在投标人须知第1.4.3项情形。 2、自 2020年 1月 1 日以来（ (略) 判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（行贿犯 (略) 判决书为准）； |
注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（ (略) 判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
附录5资格审查条件（项目经理最低要求）
标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
TJ01标段 | 项目经理 | 1 | 1、有公路工程专业*级及以上注册建造师证书，工程师及以上技术职称； 2、有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）； 3、拟任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括EPC项目的项目负责人或施工负责人）。 4、2020年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为（行贿犯罪行为 (略) 生效判决书认定的行为和出具的时间为准） |
注：1.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
2.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
3.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
4.所附资料见投标人须知前附表3.5.5项规定。
5.投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（ (略) 判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
