详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

第一章 报价邀请书伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程报价邀请书（项目编号：YNKZS-2024-07）1．采购条件本采购项目伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程，项目业主为 (略) 乌 (略) 工程管理所，建设资金已落实，采购人为中铁 (略) (略) 伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程S2标段项目经理部，本项目 (略) 零配件由于工期紧张，经上级主管部门批准，现采取竞争性谈判方式采购。2．采购范围及相关要求2.1项目概况：1、伊宁客整所位于精霍线伊宁站的接入站，客整所现有1条股道（客1-客1）及一条牵出线。伊宁客整所既有客1线、客2 (略) 由客4线改建

至牵3线，同步延长既有牵3线87.49m，对因牵出线延长 (略) 进行拆除还建。新建伊宁客整所至机务折返车间连接线，同步改建既有出入段线

。改造既有伊宁开闭所，新增一回馈线为伊宁客整所供电。对客整所出入线、临修线（客1、客2）、整备线（客3、客6）、车底停留线（客10、客

11）、牵出线及机务折返车间双出入段线 (略) 。 扩建综合动态检测棚及辅助房屋满足动态检测设备升级改造需求。改造客3、客6线整备库门洞及大门。2、工期计划工期：139日历天。计划开工时间：2024 年 5 月 15日，计划竣工时间：2024 年 9月 31日。3、合同额或中标金额情况项目中标额为3645.*元。2.2采购范围：具体要求及物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见报价邀请书附件《伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程采购包件一览表》。33．．供供应应商商资资格格要要求求3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件144．．诚诚信信要要求求本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：4.1属于中 (略) (略) 、 (略) 和中铁 (略) 限制交易范围内的。4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。55．．采采购购文文件件的的获获取取5.1 凡有意参加谈判的潜在供应商，须在中国 (略) （http://**）进行供应商注册（注册联系客服热线：4006-*）。5.2 发售谈判文件时间：2024 年9月 11 日至 2024 年 9月 16 日，每日 10：00 时至 18：00 时（节假日不休，北京时间，下同）。5.3 发售方式：谈判文件采用线上发售方式，潜在供应商请于 2023 年 2 月 27 日 14：00 时前在中国 (略) 响应所投的包件；将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件 2）加盖公章，然后将盖章的 PDF 版、可编辑的 Word 版《谈判申请表》*@*63.com（邮件标题请注明谈判编号和供应商单位名称）。供应商将所购买包件的标书款足额汇入到采购代理单位指定账户（见 4.4），采购代理单位收到信息经核实后, 授权供应商在中国 (略) （http://**）下载电子版谈判文件。5.4 谈判文件每包件售价详见公告附表，售后不退。标书费采用汇款形式支付（必须由供应商单位账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：开户名称：中铁电气化局集团 (略) 新疆分公司帐 号：**开户银行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）

报价邀请书
第一章第一章 报价邀请书
伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程报价邀请书
（项目编号：YNKZS-2024-07）
．采购条件
11．采购条件
本采购项目伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程，项目业主为 (略) 乌 (略) 工程管理所，建设资金已落实，采购人
为中铁 (略) (略) 伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程S2标段项目经理部，本项目 (略) 零配件由于工
期紧张，经上级主管部门批准，现采取竞争性谈判方式采购。
．采购范围及相关要求
22．采购范围及相关要求
2.1项目概况：
1、伊宁客整所位于精霍线伊宁站的接入站，客整所现有11条股道（客1-客11）及一条牵出线。伊宁客整所既有客1线、客2 (略) 由客4线改建
至牵3线，同步延长既有牵3线87.49m，对因牵出线延长 (略) 进行拆除还建。新建伊宁客整所至机务折返车间连接线，同步改建既有出入段线
。改造既有伊宁开闭所，新增一回馈线为伊宁客整所供电。对客整所出入线、临修线（客1、客2）、整备线（客3、客6）、车底停留线（客10、客
11）、牵出线及机务折返车间双出入段线 (略) 。 扩建综合动态检测棚及辅助房屋满足动态检测设备升级改造需求。改造客3、客6线整备库
门洞及大门。
2、工期
计划工期：139日历天。计划开工时间：2024 年 5 月 15日，计划竣工时间：2024 年 9月 31日。
3、合同额或中标金额情况
项目中标额为3645.*元。
2.2采购范围：
具体要求及物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见报价邀请书附件《伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程
采购包件一览表》。
．供应商资格要求
33．供应商资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件1
．诚信要求
44．诚信要求
本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：
4.1属于中 (略) (略) 、 (略) 和中铁 (略) 限制交易范围内的。
4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。
．采购文件的获取
55．采购文件的获取
5.1 凡有意参加谈判的潜在供应商，须在中国 (略) （http://**）进行供应商注册（注册联系客服热线：4006-*
）。
5.2 发售谈判文件时间：2024 年9月 11 日至 2024 年 9月 16 日，每日 10：00 时至 18：00 时（节假日
不休，北京时间，下同）。
5.3 发售方式：谈判文件采用线上发售方式，潜在供应商请于 2023 年 2 月 27 日 14：00 时前在中国中
(略) 响应所投的包件；将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件 2）加盖公章，然后将盖章的 PDF 版、可编辑的 Word 版《谈判申请表》
*@*63.com（邮件标题请注明谈判编号和供应商单位名称）。
供应商将所购买包件的标书款足额汇入到采购代理单位指定账户（见 4.4），采购代理单位收到信息经核实后, 授权供应商在中国中铁采购电子商务平
台（http://**）下载电子版谈判文件。
5.4 谈判文件每包件售价详见公告附表，售后不退。
标书费采用汇款形式支付（必须由供应商单位账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：
开户名称：中铁电气化局集团 (略) 新疆分公司
帐 号：**
开户银行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
供应商须在汇款凭证上注明采购编号及包件号。
5.5 有关谈判文件的补遗、澄清、答疑和修改文件将在中国 (略) （http://**）
和中铁 (略) 官网（http://**）同时发布。。
．报价文件的递交
66．报价文件的递交
6.1本次谈判采用线上递交标书、线上开标方式，报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为
2024年9月21日10时0分，供应商应在截止时间前通过中国 (略) （http://**）递交电子报价文件。
6.2逾期送达的投标文件，中国 (略) 将予以拒收。
．联系方式
77．联系方式
采购 人：中铁 (略) (略) 伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程S2标段项目经理部
地 址： (略) 区青城巷龙海五度小四楼
联 系 人：康乐
电 话：*
电子邮件：*@*63.com
．邀请书附件
88．邀请书附件
附件1：《伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程采购包件一览表》。
附件2：谈判申请表。
2024年09月09日

详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

第一章 报价邀请书伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程报价邀请书（项目编号：YNKZS-2024-07）1．采购条件本采购项目伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程，项目业主为 (略) 乌 (略) 工程管理所，建设资金已落实，采购人为中铁 (略) (略) 伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程S2标段项目经理部，本项目 (略) 零配件由于工期紧张，经上级主管部门批准，现采取竞争性谈判方式采购。2．采购范围及相关要求2.1项目概况：1、伊宁客整所位于精霍线伊宁站的接入站，客整所现有1条股道（客1-客1）及一条牵出线。伊宁客整所既有客1线、客2 (略) 由客4线改建

至牵3线，同步延长既有牵3线87.49m，对因牵出线延长 (略) 进行拆除还建。新建伊宁客整所至机务折返车间连接线，同步改建既有出入段线

。改造既有伊宁开闭所，新增一回馈线为伊宁客整所供电。对客整所出入线、临修线（客1、客2）、整备线（客3、客6）、车底停留线（客10、客

11）、牵出线及机务折返车间双出入段线 (略) 。 扩建综合动态检测棚及辅助房屋满足动态检测设备升级改造需求。改造客3、客6线整备库门洞及大门。2、工期计划工期：139日历天。计划开工时间：2024 年 5 月 15日，计划竣工时间：2024 年 9月 31日。3、合同额或中标金额情况项目中标额为3645.*元。2.2采购范围：具体要求及物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见报价邀请书附件《伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程采购包件一览表》。33．．供供应应商商资资格格要要求求3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件144．．诚诚信信要要求求本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：4.1属于中 (略) (略) 、 (略) 和中铁 (略) 限制交易范围内的。4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。55．．采采购购文文件件的的获获取取5.1 凡有意参加谈判的潜在供应商，须在中国 (略) （http://**）进行供应商注册（注册联系客服热线：4006-*）。5.2 发售谈判文件时间：2024 年9月 11 日至 2024 年 9月 16 日，每日 10：00 时至 18：00 时（节假日不休，北京时间，下同）。5.3 发售方式：谈判文件采用线上发售方式，潜在供应商请于 2023 年 2 月 27 日 14：00 时前在中国 (略) 响应所投的包件；将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件 2）加盖公章，然后将盖章的 PDF 版、可编辑的 Word 版《谈判申请表》*@*63.com（邮件标题请注明谈判编号和供应商单位名称）。供应商将所购买包件的标书款足额汇入到采购代理单位指定账户（见 4.4），采购代理单位收到信息经核实后, 授权供应商在中国 (略) （http://**）下载电子版谈判文件。5.4 谈判文件每包件售价详见公告附表，售后不退。标书费采用汇款形式支付（必须由供应商单位账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：开户名称：中铁电气化局集团 (略) 新疆分公司帐 号：**开户银行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）

报价邀请书
第一章第一章 报价邀请书
伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程报价邀请书
（项目编号：YNKZS-2024-07）
．采购条件
11．采购条件
本采购项目伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程，项目业主为 (略) 乌 (略) 工程管理所，建设资金已落实，采购人
为中铁 (略) (略) 伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程S2标段项目经理部，本项目 (略) 零配件由于工
期紧张，经上级主管部门批准，现采取竞争性谈判方式采购。
．采购范围及相关要求
22．采购范围及相关要求
2.1项目概况：
1、伊宁客整所位于精霍线伊宁站的接入站，客整所现有11条股道（客1-客11）及一条牵出线。伊宁客整所既有客1线、客2 (略) 由客4线改建
至牵3线，同步延长既有牵3线87.49m，对因牵出线延长 (略) 进行拆除还建。新建伊宁客整所至机务折返车间连接线，同步改建既有出入段线
。改造既有伊宁开闭所，新增一回馈线为伊宁客整所供电。对客整所出入线、临修线（客1、客2）、整备线（客3、客6）、车底停留线（客10、客
11）、牵出线及机务折返车间双出入段线 (略) 。 扩建综合动态检测棚及辅助房屋满足动态检测设备升级改造需求。改造客3、客6线整备库
门洞及大门。
2、工期
计划工期：139日历天。计划开工时间：2024 年 5 月 15日，计划竣工时间：2024 年 9月 31日。
3、合同额或中标金额情况
项目中标额为3645.*元。
2.2采购范围：
具体要求及物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见报价邀请书附件《伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程
采购包件一览表》。
．供应商资格要求
33．供应商资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件1
．诚信要求
44．诚信要求
本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：
4.1属于中 (略) (略) 、 (略) 和中铁 (略) 限制交易范围内的。
4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年 (略) 判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。
．采购文件的获取
55．采购文件的获取
5.1 凡有意参加谈判的潜在供应商，须在中国 (略) （http://**）进行供应商注册（注册联系客服热线：4006-*
）。
5.2 发售谈判文件时间：2024 年9月 11 日至 2024 年 9月 16 日，每日 10：00 时至 18：00 时（节假日
不休，北京时间，下同）。
5.3 发售方式：谈判文件采用线上发售方式，潜在供应商请于 2023 年 2 月 27 日 14：00 时前在中国中
(略) 响应所投的包件；将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件 2）加盖公章，然后将盖章的 PDF 版、可编辑的 Word 版《谈判申请表》
*@*63.com（邮件标题请注明谈判编号和供应商单位名称）。
供应商将所购买包件的标书款足额汇入到采购代理单位指定账户（见 4.4），采购代理单位收到信息经核实后, 授权供应商在中国中铁采购电子商务平
台（http://**）下载电子版谈判文件。
5.4 谈判文件每包件售价详见公告附表，售后不退。
标书费采用汇款形式支付（必须由供应商单位账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：
开户名称：中铁电气化局集团 (略) 新疆分公司
帐 号：**
开户银行：中国 (略) 总行营业部（非转汇行）
供应商须在汇款凭证上注明采购编号及包件号。
5.5 有关谈判文件的补遗、澄清、答疑和修改文件将在中国 (略) （http://**）
和中铁 (略) 官网（http://**）同时发布。。
．报价文件的递交
66．报价文件的递交
6.1本次谈判采用线上递交标书、线上开标方式，报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为
2024年9月21日10时0分，供应商应在截止时间前通过中国 (略) （http://**）递交电子报价文件。
6.2逾期送达的投标文件，中国 (略) 将予以拒收。
．联系方式
77．联系方式
采购 人：中铁 (略) (略) 伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程S2标段项目经理部
地 址： (略) 区青城巷龙海五度小四楼
联 系 人：康乐
电 话：*
电子邮件：*@*63.com
．邀请书附件
88．邀请书附件
附件1：《伊宁客整所动力集中动车组能力建设工程采购包件一览表》。
附件2：谈判申请表。
2024年09月09日