高新区高技术研发园配套路网（L9（含金路）二期、A3（义府路）、A5（义宏支路）路）工程一标段答疑补遗文件
发送至邮箱
高新区高技术研发园配套路网（L9（含金路）二期、A3（义府路）、A5（义宏支路）路）工程一标段答疑补遗文件
各潜在投标人：
(略) 区高技术研 (略) （L9（含金路） * 期、A3（义府路）、A5（义宏支路）路）工程 * 标段答疑补遗如下。 (略) 文件的澄清和说明， (略) 文件有矛盾时，以本通知内容为准。
* 、 (略) 分
问题： (略) (略) (略) 监管公共服务平台( * 库 * 平台)里部分虚构业绩用钱买来备案的，请问这种虚构业绩是否满足本地投标业绩要求？虚构业绩如下:1.热处理机 (略) 1- (略) 房;2.阿坝州 (略) 红涯路道路建设工程;3. (略) 市 (略) 石牛镇垃 (略) 建设工程；4.汽 (略) (略) 理中心;5. (略) 拉牧路市政道路建设工程项目;6. (略) 麻瓦索路道路建设工程;7. (略) 色尔寺大道建设工程 * 标段;8. (略) 双溜索 (略) 理厂建设工程；9. (略) (略) 理厂建设工程项目； * . (略) 观义 (略) 理场 * 期扩容提升工程； * . (略) 村等（8）个社土地整理项目； * .巴 (略) (略) 装饰工程； * .足球主题公园生态修复建设工程项目； * . (略) (略) 建设项目； * .阳光小区老旧小区环境风貌改造 (略) 工程； * .锁黄仓国家湿地公园建设项目； * .龙 (略) 工程等。
答：按招标文件要求，投标人须在投标文 (略) 分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收证明材料复印件。同时须提供该业绩在“ (略) 监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰 (略) 站名称、 (略) 址、工程名称、中标单位名称、中标金额（或合同金额）。若在“ (略) 监管公共服务平台”显示的上述资料无法体现业绩规模、类别特征的，应提供业主证明。不满足上述要求的业绩无效。
招标人在合同签订前均有权对投标人提供的上述相关 (略) 核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相 (略) 理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
* 、 (略) 分
1、本工程最高限价： (略) 区高技术研 (略) （L9（含金路） * 期、A3（义府路）、A5（义宏支路）路）工程 * 标段最高限价为： * 佰 * * * 万 * 仟 * 佰 * * * 元 * 角 * 分（ 点击查看>> . * 元），其中安全生产费暂定金额为： 点击查看>> . * 元。
2、措施费总报价最高限价： 点击查看>> . * 元（大写： * * * 万 * 仟 * 佰零 * 元 * 角 * 分）
3、本工程工程量清单综合单价最高限价及图纸详见附件。
4、本工程 (略) 需要提供的履约保函格式（详见附件1）；如需低价风险保函格式（详见附件2）。
5、本工程投标截止时间修改为 * 年 * 月9 日 * 时 * 分，本工程投标文件递交时间修改为 * 年 * 月9 日 * 时 * 分至 * 年 * 月9 日 * 时 * 分。
6、本工程投标保证金缴纳截止时间修改为 * 年 * 月9 日 * 时 * 分。
注： (略) 文件不 * 致时，以本文件为准。请各潜 (略) 在网上下载本文件相关内容，不管下载与否， (略) (略) 内容。
招标人： (略) (略) 有限公司
招标代理机构： (略) (略)
日期： * 日
附件1：
承包人履约保函（格式）
（发包人名称）：
鉴于你方作为发包人已经与（承包人名称）（以下称“承包人”）于
年月日签订了（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿 (略) 主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
* 、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合 (略) 义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
* 、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
* 、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之 * 承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承 (略) 主合同义务，支付金额不超过本保函第 * 条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第 * 条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
* 、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及 (略) 主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工 (略) 门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 (略) 核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
* 、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主 (略) 了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保 (略) (略) 支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
* 、免责条款
1、因你方违约致使承 (略) 义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与 (略) 约定， (略) (略) 义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第 * 条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担 (略) 分的保证责任。
4、因不可抗力造成承 (略) 义务的，我方不承担保证责任。
* 、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1） (略) 申请仲裁；
（2） (略) 起诉。
* 、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
(略) 称交付是指：。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年月日
附件2：
低价风险担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商 * 致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地 (略) 与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1） (略) 申请仲裁；
（2） (略) 起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年月日
各潜在投标人：
(略) 区高技术研 (略) （L9（含金路） * 期、A3（义府路）、A5（义宏支路）路）工程 * 标段答疑补遗如下。 (略) 文件的澄清和说明， (略) 文件有矛盾时，以本通知内容为准。
* 、 (略) 分
问题： (略) (略) (略) 监管公共服务平台( * 库 * 平台)里部分虚构业绩用钱买来备案的，请问这种虚构业绩是否满足本地投标业绩要求？虚构业绩如下:1.热处理机 (略) 1- (略) 房;2.阿坝州 (略) 红涯路道路建设工程;3. (略) 市 (略) 石牛镇垃 (略) 建设工程；4.汽 (略) (略) 理中心;5. (略) 拉牧路市政道路建设工程项目;6. (略) 麻瓦索路道路建设工程;7. (略) 色尔寺大道建设工程 * 标段;8. (略) 双溜索 (略) 理厂建设工程；9. (略) (略) 理厂建设工程项目； * . (略) 观义 (略) 理场 * 期扩容提升工程； * . (略) 村等（8）个社土地整理项目； * .巴 (略) (略) 装饰工程； * .足球主题公园生态修复建设工程项目； * . (略) (略) 建设项目； * .阳光小区老旧小区环境风貌改造 (略) 工程； * .锁黄仓国家湿地公园建设项目； * .龙 (略) 工程等。
答：按招标文件要求，投标人须在投标文 (略) 分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收证明材料复印件。同时须提供该业绩在“ (略) 监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须确保截图信息清晰 (略) 站名称、 (略) 址、工程名称、中标单位名称、中标金额（或合同金额）。若在“ (略) 监管公共服务平台”显示的上述资料无法体现业绩规模、类别特征的，应提供业主证明。不满足上述要求的业绩无效。
招标人在合同签订前均有权对投标人提供的上述相关 (略) 核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相 (略) 理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
* 、 (略) 分
1、本工程最高限价： (略) 区高技术研 (略) （L9（含金路） * 期、A3（义府路）、A5（义宏支路）路）工程 * 标段最高限价为： * 佰 * * * 万 * 仟 * 佰 * * * 元 * 角 * 分（ 点击查看>> . * 元），其中安全生产费暂定金额为： 点击查看>> . * 元。
2、措施费总报价最高限价： 点击查看>> . * 元（大写： * * * 万 * 仟 * 佰零 * 元 * 角 * 分）
3、本工程工程量清单综合单价最高限价及图纸详见附件。
4、本工程 (略) 需要提供的履约保函格式（详见附件1）；如需低价风险保函格式（详见附件2）。
5、本工程投标截止时间修改为 * 年 * 月9 日 * 时 * 分，本工程投标文件递交时间修改为 * 年 * 月9 日 * 时 * 分至 * 年 * 月9 日 * 时 * 分。
6、本工程投标保证金缴纳截止时间修改为 * 年 * 月9 日 * 时 * 分。
注： (略) 文件不 * 致时，以本文件为准。请各潜 (略) 在网上下载本文件相关内容，不管下载与否， (略) (略) 内容。
招标人： (略) (略) 有限公司
招标代理机构： (略) (略)
日期： * 日
附件1：
承包人履约保函（格式）
（发包人名称）：
鉴于你方作为发包人已经与（承包人名称）（以下称“承包人”）于
年月日签订了（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿 (略) 主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
* 、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合 (略) 义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
* 、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
* 、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之 * 承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承 (略) 主合同义务，支付金额不超过本保函第 * 条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第 * 条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
* 、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及 (略) 主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工 (略) 门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 (略) 核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
* 、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主 (略) 了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保 (略) (略) 支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
* 、免责条款
1、因你方违约致使承 (略) 义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与 (略) 约定， (略) (略) 义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第 * 条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担 (略) 分的保证责任。
4、因不可抗力造成承 (略) 义务的，我方不承担保证责任。
* 、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1） (略) 申请仲裁；
（2） (略) 起诉。
* 、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
(略) 称交付是指：。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年月日
附件2：
低价风险担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商 * 致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地 (略) 与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1） (略) 申请仲裁；
（2） (略) 起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年月日
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
