招标公告

1. 招标条件

本招标项目 (略) 龙翔大道完善工程（招标项目名称）已由 (略) (略) 以杭发改审[ * ] * 号批准建设，建设单 (略) (略) ，建设资金来源财政拨款，招标 (略) (略) ，委托的招标代理单位为天 (略) 有限公司。 (略) 条件， (略) 。

2. (略) 范围

2.1 工程建设地点： (略) 北环路至杭兴路；

2.2 工程建设规模：该项目铺设龙翔大道（北环路至杭兴路）长约 * 米，道路红线宽度 * 米，进行沥青路面铺设、 (略) 改造，总投资约 * 万元；

2.3 招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：进行道路“白改黑”及其他附属工程等。（具体详见评审后工程量清单及施工图纸）；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

单项合同额 * 万元以上的市政综合工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

单项工程合同额≥ * 万元为大型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）： 点击查看>> 元；

2.5 工期要求：总工期为 * 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6 标段划分（如果有）：/；

2.7 质量要求：符合《工程施工质量验收统 * 标准》合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 * 级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 (略) 项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 * 级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）根据闽建筑（ * ） * 号及建办市（ * ） * 号文规定，取消建造师临时执业证书，故本项目项目负责人不允许采用 * 级建造师临时执业证书

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用 (略) 省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人， (略) 项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用 (略) 省建筑施工企业信用综合评价分值。应用 (略) 省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用 (略) 省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于 * 分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过 (略) 省建筑施工企业信用综合评价系统（从 (略) (略) 的“福 (略) 乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指： (略) 之日的前 * 年内（ (略) 之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 (略) 项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（ (略) 项目）

3.7 其他资格要求： (略) 文件。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标 (略) 审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者， (略) 之日起至 * 日 * : * : * 通过 (略) 市公 (略) （www.lyggzy.com.cn） (略) 文件等相关资料。 (略) 文件使用新点投标文件制作软件( (略) 版)打开。 (略) 文件后，应检查招标文件的合法有效性， (略) 代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的， (略) 代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：投标文件递交截止时间前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币 * * 万元整。

6.3 投标保证金提交的方式：投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： * 日 * : * ，投标人应在截止时间前通过 (略) 市公 (略) （www.lyggzy.com.cn）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

(略) 同时在 (略) 省公共资源交易电子公共服务平台（www. 点击查看>> ）、 (略) 市公 (略) （www.lyggzy.com.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人： (略) (略)

地址： (略) 省 (略) 市 (略) 北环中路 * 号，邮编： 点击查看>>

电子邮箱:/

电话： 点击查看>> ，传真：/

联系人：李工

招标代理机构：天 (略) 有限公司

地址： (略) 北环东路 * -3号7楼，邮编： 点击查看>>

电子邮箱:/

电话： 点击查看>> ，传真： 点击查看>>

联系人：小柯

公共资源电子交易平台名称： (略) 市公 (略)

网址：hp:/ 点击查看>>

联系电话： 点击查看>> 0、 点击查看>>

招投标监督机构名称：上 (略) (略)

地址： (略) 镇北大路 * 号

联系电话： 点击查看>>

公 (略) 名称： (略) 市公 (略)

地址： (略) 市公 (略) 开标室（ (略) 市 (略) 区 (略) 大道 * (略) B地块B1楼5层）

联系电话： 点击查看>>

(略) 龙翔大道完善工程

答疑纪要（ * ）

招标编号：E 点击查看>>

各投标人：

* 、因工程量清单附件有调整，以“ * (略) 龙翔大道完善工程”为准，本招标项目的投标文件提交的截止时间及开标时间延期至 * 日 * 时 * 分（ (略) 时间，下同），投标报名及投标保证金提交时间延期至 * 日 * 时 * 分（ (略) 时间，下同），招标文件中如有涉及上述内容的均作相应修改。

本澄清、修改、 (略) 文件的补充文件，若与招标文件 (略) ，以本澄清、修改、补充通知为准。

招 标 人： (略) (略)

招标代理机构：天 (略) 有限公司

日 期： * 日

(略) 龙翔大道完善工程

答疑纪要（ * ）

招标编号：E 点击查看>>

各投标人：

* 、招标文件“第4章合同条款及格式增加第4节合同附件”

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目 * 览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备 * 览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件 * ：专业工程暂估价表

附件 * ：质量保证金保函格式

附件 * ：承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）

附件 * ：承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）

附件1：承包人承揽工程项目 * 览表

附件2：

发包人供应材料设备 * 览表

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 * 致就 (略) 龙翔大道完善工程（工程全称）签订工程质量保修书。

* 、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

* 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 * 年；

3．装修工程为 * 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 * 年；

5．供热与供冷系统为 * 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 * 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他项目保修期限为 * 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

* 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 * 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

* 、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) (略) 门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

* 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

* 、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：  承包人(公章)： 

地 址： 地 址： 

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真： 

(略) ： (略) ：

账 号：  账 号：

邮政编码： 邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：

承包人主要施工管理人员表

附件7：

分包人主要施工管理人员表

附件8-1：

履约担保

t（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商 * 致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地 (略) 与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后 * 日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地 (略) 与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）元（￥ ）。

3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后 * 日止。

4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿 (略) 主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

* 、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. (略) 称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

* 、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

* 、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

* 、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方 (略) 保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

* 、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主 (略) 了 (略) 支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保 (略) (略) 支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

* 、免责条款

1. 因你方违约致使发 (略) 义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与 (略) 约定， (略) (略) 义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担 (略) 分的保证责任，但主合同第 * 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发 (略) 义务的，我方不承担保证责任。

* 、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

* 、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:

支付保证保险（凭证）

（承包人名称）：

根据（承包人名称，以下称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作 (略) 本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任， (略) 合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的 * 切款项后 * 天内 * 直有效。

5. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件 * ：

专业工程暂估价表

附件 * ：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿 (略) 上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

* 、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)。（下称“保证金额”）

* 、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

* 、本保函的有效期为以下第种：

1.本保函有效期至年月日止。

2.。

* 、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

* 、本保函保证金额将随承 (略) 保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

* 、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义 (略) 消灭。

* 、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

* 、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

* 、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方， (略) 上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十 * 、其他条款：

。

十 * 、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容

附件 * ：承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）

详见附件《附件： * (略) 龙翔大道完善工程(招标)》中的《承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）》。

附件 * ：

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）

工程名称：标段：第页 共页

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价 * 致。如不 * 致， (略) 期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：（盖单位公章）

年月日

* 、招标文件“商务文件 * 、其他资料（商务文件）增加承包人提供的主要材料和设备清单”

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价 * 致。如不 * 致， (略) 期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

”

本澄清、修改、 (略) 文件的补充文件，若与招标文件 (略) ，以本澄清、修改、补充通知为准。

招 标 人： (略) (略)

招标代理机构：天 (略) 有限公司

日 期： * 日

招标公告

1. 招标条件

本招标项目 (略) 龙翔大道完善工程（招标项目名称）已由 (略) (略) 以杭发改审[ * ] * 号批准建设，建设单 (略) (略) ，建设资金来源财政拨款，招标 (略) (略) ，委托的招标代理单位为天 (略) 有限公司。 (略) 条件， (略) 。

2. (略) 范围

2.1 工程建设地点： (略) 北环路至杭兴路；

2.2 工程建设规模：该项目铺设龙翔大道（北环路至杭兴路）长约 * 米，道路红线宽度 * 米，进行沥青路面铺设、 (略) 改造，总投资约 * 万元；

2.3 招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：进行道路“白改黑”及其他附属工程等。（具体详见评审后工程量清单及施工图纸）；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

单项合同额 * 万元以上的市政综合工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

单项工程合同额≥ * 万元为大型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）： 点击查看>> 元；

2.5 工期要求：总工期为 * 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6 标段划分（如果有）：/；

2.7 质量要求：符合《工程施工质量验收统 * 标准》合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 * 级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 (略) 项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 * 级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）根据闽建筑（ * ） * 号及建办市（ * ） * 号文规定，取消建造师临时执业证书，故本项目项目负责人不允许采用 * 级建造师临时执业证书

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用 (略) 省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人， (略) 项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用 (略) 省建筑施工企业信用综合评价分值。应用 (略) 省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用 (略) 省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于 * 分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过 (略) 省建筑施工企业信用综合评价系统（从 (略) (略) 的“福 (略) 乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指： (略) 之日的前 * 年内（ (略) 之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 (略) 项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（ (略) 项目）

3.7 其他资格要求： (略) 文件。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标 (略) 审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者， (略) 之日起至 * 日 * : * : * 通过 (略) 市公 (略) （www.lyggzy.com.cn） (略) 文件等相关资料。 (略) 文件使用新点投标文件制作软件( (略) 版)打开。 (略) 文件后，应检查招标文件的合法有效性， (略) 代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的， (略) 代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：投标文件递交截止时间前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币 * * 万元整。

6.3 投标保证金提交的方式：投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： * 日 * : * ，投标人应在截止时间前通过 (略) 市公 (略) （www.lyggzy.com.cn）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

(略) 同时在 (略) 省公共资源交易电子公共服务平台（www. 点击查看>> ）、 (略) 市公 (略) （www.lyggzy.com.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人： (略) (略)

地址： (略) 省 (略) 市 (略) 北环中路 * 号，邮编： 点击查看>>

电子邮箱:/

电话： 点击查看>> ，传真：/

联系人：李工

招标代理机构：天 (略) 有限公司

地址： (略) 北环东路 * -3号7楼，邮编： 点击查看>>

电子邮箱:/

电话： 点击查看>> ，传真： 点击查看>>

联系人：小柯

公共资源电子交易平台名称： (略) 市公 (略)

网址：hp:/ 点击查看>>

联系电话： 点击查看>> 0、 点击查看>>

招投标监督机构名称：上 (略) (略)

地址： (略) 镇北大路 * 号

联系电话： 点击查看>>

公 (略) 名称： (略) 市公 (略)

地址： (略) 市公 (略) 开标室（ (略) 市 (略) 区 (略) 大道 * (略) B地块B1楼5层）

联系电话： 点击查看>>

(略) 龙翔大道完善工程

答疑纪要（ * ）

招标编号：E 点击查看>>

各投标人：

* 、因工程量清单附件有调整，以“ * (略) 龙翔大道完善工程”为准，本招标项目的投标文件提交的截止时间及开标时间延期至 * 日 * 时 * 分（ (略) 时间，下同），投标报名及投标保证金提交时间延期至 * 日 * 时 * 分（ (略) 时间，下同），招标文件中如有涉及上述内容的均作相应修改。

本澄清、修改、 (略) 文件的补充文件，若与招标文件 (略) ，以本澄清、修改、补充通知为准。

招 标 人： (略) (略)

招标代理机构：天 (略) 有限公司

日 期： * 日

(略) 龙翔大道完善工程

答疑纪要（ * ）

招标编号：E 点击查看>>

各投标人：

* 、招标文件“第4章合同条款及格式增加第4节合同附件”

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目 * 览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备 * 览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件 * ：专业工程暂估价表

附件 * ：质量保证金保函格式

附件 * ：承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）

附件 * ：承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）

附件1：承包人承揽工程项目 * 览表

附件2：

发包人供应材料设备 * 览表

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 * 致就 (略) 龙翔大道完善工程（工程全称）签订工程质量保修书。

* 、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

* 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 * 年；

3．装修工程为 * 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 * 年；

5．供热与供冷系统为 * 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 * 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他项目保修期限为 * 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

* 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 * 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

* 、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) (略) 门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

* 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

* 、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：  承包人(公章)： 

地 址： 地 址： 

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真： 

(略) ： (略) ：

账 号：  账 号：

邮政编码： 邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：

承包人主要施工管理人员表

附件7：

分包人主要施工管理人员表

附件8-1：

履约担保

t（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商 * 致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地 (略) 与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后 * 日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地 (略) 与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）元（￥ ）。

3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后 * 日止。

4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿 (略) 主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

* 、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. (略) 称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

* 、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

* 、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

* 、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方 (略) 保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

* 、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主 (略) 了 (略) 支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保 (略) (略) 支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

* 、免责条款

1. 因你方违约致使发 (略) 义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与 (略) 约定， (略) (略) 义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担 (略) 分的保证责任，但主合同第 * 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发 (略) 义务的，我方不承担保证责任。

* 、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

* 、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:

支付保证保险（凭证）

（承包人名称）：

根据（承包人名称，以下称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作 (略) 本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任， (略) 合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的 * 切款项后 * 天内 * 直有效。

5. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件 * ：

专业工程暂估价表

附件 * ：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿 (略) 上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

* 、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)。（下称“保证金额”）

* 、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

* 、本保函的有效期为以下第种：

1.本保函有效期至年月日止。

2.。

* 、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

* 、本保函保证金额将随承 (略) 保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

* 、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义 (略) 消灭。

* 、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

* 、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何 * 方应向《建设工程施工合同》专用条款第 * .4条约定的同 * 仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的， (略) (略) 提起诉讼。

* 、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方， (略) 上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十 * 、其他条款：

。

十 * 、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容

附件 * ：承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）

详见附件《附件： * (略) 龙翔大道完善工程(招标)》中的《承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）》。

附件 * ：

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）

工程名称：标段：第页 共页

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价 * 致。如不 * 致， (略) 期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：（盖单位公章）

年月日

* 、招标文件“商务文件 * 、其他资料（商务文件）增加承包人提供的主要材料和设备清单”

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价 * 致。如不 * 致， (略) 期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

”

本澄清、修改、 (略) 文件的补充文件，若与招标文件 (略) ，以本澄清、修改、补充通知为准。

招 标 人： (略) (略)

招标代理机构：天 (略) 有限公司

日 期： * 日