补充招标文件
发送至邮箱
补充招标文件
(略) 文件
招标文件澄清内容如下：
(略) 分 专用合同条款
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1. * 其他合同文件包括：(1)含合同谈判中澄清文件；(2)承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）施工图审查报告；（5）预算审核标底；（6）发包人、承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（7）施工组织设计。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称：；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.5 设计人：
名 称：/；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 (略) (略) (略) 包括：符合通用条款规定的发包人 (略) 地。
1.1.3.9 永久占地包括：根据设计图纸确定 。
1.1.3. * 临时占地包括：双 (略) 过程中确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
(略) 的法律、法规； (略) 省 (略) 的有关法律、 (略) (略) 门有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；
发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；
发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：1、投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；2、补遗、答疑纪要；3、施工图审查报告；4、 (略) 文件及其附件，以及构成 (略) 分的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场前十个工作日内提供现有施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量： * 套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按通用条款约定 ；
承包人提供的文件的期限为：按通用条款约定；
承包人提供的文件的数量为：按通用条款约定；
承包人提供的文件的形式为：按通用条款约定；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件7天内审批完毕。
1.6.5 现场图纸准备
(略) 图纸准备的约定：不得将有关资料透露给第 * 方。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： (略) 在地 (略) ；
发包人指定的接收人为：发 (略) 代表。
承包人接收文件的地点：承 (略) (略) ；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：监 (略) (略) ；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表 。
1. * 交通运输
(略) 的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得 (略) 所需的批 (略) 权利，以及 (略) 需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
(略) (略) 内交通的边界的约定：以现有围墙为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定：征地红线范 (略) 地由发包人在开工前 * 天提供，临时道路 (略) 解决；征地红线外临时通道 (略) 地 (略) 解决，发包人提供协助。
1. * .4超大件和超重件的运输
运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
本工程的超大件：/
本工程的超重件：/
1. * 知识产权
1. * .1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： (略) 确定
1. * .2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属： (略) 确定 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： (略) 确定。
1. * .4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内 。
1. * 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款 * .4. (略) ；
调整合同价格的修正时间：/ 。
发包人 (略) 需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：叶文菁；
身份证号：；
职 务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人派驻的工程师是发包人的全权负责人，行使施工合同、监理合同中赋予的权限和工作,代表发包人组织协调参建各方关系，按施工合同及有关法律法规 (略) 全过程项目管理。
2.4 (略) 、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 (略)
关于发包人 (略) 的期限要求：/ 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括： (略) 条件为准 。
（1）及时通报发包人关于本项目管理的人员分工及人员变动情况；
（2）按质监计划要求和发包人约定的验收计划及 (略) 门、参建 (略) 位、 (略) 验收。
（3）协助解决本 (略) 门相关的协调工作，并及时答复或解决承包人提出的问题和要求。
（4）施工用水用电接口、水电费 (略) 承担。通信问题 (略) 解决，发包人可给予协助。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。
发包人是否提供支付担保：/ 。
发包人提供支付担保的形式：/ 。
3.1 承包人的 * 般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应于竣工验收通过 * 天内免费 (略) 建档案管理规定装订完善的竣工图和竣工资料，如有因竣工图纸与实际不 * 致产生纠纷引起发包人损失的，均由承包人承担 。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图 * 套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人承 (略) 完工并具备竣工验收条件后 * 天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件 。
(略) 的其他义务：
①承包人应对设计图纸仔细查阅，并结合设计 (略) (略) 周边情况，影响施工及可能给施工带来不便的因素形成书面报告提交发包人，未提交或不及时提交的，相关增加费用由承包人承担。
②防汛、防涝、抗台、抗旱等工作：承包人应在施工组织设计中制定应急预案和保证措施，并在工程实施过 (略) 。如因未按应急预案、 (略) 或未按发包 (略) 此项工作，将视为承包人违约，发包人 (略) 以合同价的0. * %- 0.3%费用从当月工程进度款（履约保证金）中扣除。由此造成的 * 切损失和后果由承包人承担。
③承包人在施工过程中应采取 * 切措施防 (略) 及其周边地区的污染， (略) 门的规定制定保护方案并予以实施。
④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、 (略) 会交通组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中予以实施。
⑤承包人在施工中应采取措施保护周边已有各类基础设施，如因承包人保护不力而损坏，则 * 切责任及经济损失由承包人承担。
⑥承包人应服从总包单位的施工组织，合理安排施工进度。承包人负责做好与总包单位及其他专业施工单位的相关技术衔接及进度计划、场地总平布置、安全等的衔接工作，承包人须无条件服从发包人、监理单位、总包单位的总体进度计划、场地总平布置、安全安排。
⑦纳入总包管理，执行总包的各项管理制度，与总包签订《总分包协议》，明确质量、治安、消防、安全文明施工、进度的相关责任和要求。
⑧按总包总进度计划安排施工，并必须与其他专业工程密切配合，预埋及安 (略) 。
⑨竣工资料根据总包单位归档要求提供资料给总包单位。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：；
关于项目经理每 (略) 的时间要求：同投标文件中承诺的到位率 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：按通用条款约定 。
项目经理未经批准，擅自 (略) 的违约责任：/ 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：/ 。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：/ 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/ 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限：开工前2天内 。
3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：提前 * 天书面通知监理人并征得发包人书面同意 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/ 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员 (略) 的批准要求：由发包人、总监理工程师批准，发包人认可方可离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/
承包人主要施工管理人员擅自 (略) 的违约责任：/
禁止分包的工程包括：/ 。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：/ 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按 (略) 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在合同签订后 * 天内，提交合同价2%的履约保证金（ (略) 保函则1、保函期限为工期加 * 个月，2、若保函期满工程还未竣工，则承包人应无条件重新提供保函）。
双方约定的其他担保事项：履约保证金的退回：在竣工验收通过后十 * 个工作日内 * 次性退回（扣除已发生费用）。
4. 监理人
4.1监理人的 * 般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同 。
关于监理人的监理权限：见监理合同 。
关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名：；
职 务：；
监理工程师执业资格证书号：/ ；
联系电话：/ ；
电子信箱：/ ；
通信地址：/ ；
关于监理人的其他约定：
（1）发包人委托的职权:施工阶段的质量、造价、安全、工期的控制和管理，合同、信 (略) 组织管理，协调各单位之间的关系，监督施工单 (略) 科学管理、安全、文明施工。
（2）需要取得发包 (略) 使的职权：1）所有涉及工程造价、工期的签证、设计变更；2）开工令、停工令、复工令等重大问题的决策，详见监理合同。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成 * 致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：
（1）/ ；
（2）/ ；
（3）/ 。
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。
关于工程奖项的约定：/
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 * 小时书面通知监理人，按 (略) (略) 质监计划、 (略) 文 (略) 。
监理人 (略) 检查时，应提前 * 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： * 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
? (略) 按照 (略) 市“双标化”工地要求标准；
?承包人应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按照安全生产的标准组织施工，并随时接受发包人、 (略) 业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如 (略) 上述义务造成工程、财产和人员伤害，由 (略) 有责任和发生的费用，因承 (略) 安全措施不力而引起的第 * 方事故，承包人也应对其负责；
?因承包人的安全措施不力，受 (略) (略) 罚，如责令停工、通报批评、罚款等，发包人有权按每次0.3--5万元从当月工程进度款（履约保证金）中扣除)
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按 (略) 。
关 (略) 地治安管理计划的约定：开工 (略) 地治安管理计划 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方 (略) (略) 地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染， (略) 夜间作业 (略) 门批准。
（3）其他：/。
（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（ 1）种方式约定：
（1）发包人支付安全文明施工费按以下第（①）种方式约定 ：
① 视相关措施的落实情况与进度款同期支付 。
② 其他：/。
（2）其他：/。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按 (略) 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在设计交底后 * 天内向发包人及工程师提交实施性施工组织设计和总体施工进度计划（ (略) 络图） 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理工程师在收到文件后 * 天内给予审核批复 。
7.2.1施工进度计划的编制期限的约定：每月 (略) 实际施工情况对施工 (略) 调整，确保各阶段目标的实现。
工程中有关进度计划的其它要求：①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进 * 步深度计划；②配合发包人做好本项目的进度信息管理。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人确定开工的 * 天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 * 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天 。
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误 ；
②其他：执行通用条款 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工程延误，按照每天合同价万分之 * 的金额从当月工程进度款（履约保证金）中扣除 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的2% 。
7.6 不利物质条件
（1） (略) 地周围地下管线 ；
（2）地下障碍物和污染物 ；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求 ；
（4）其他 。
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）台风期 (略) 门要求停止施工的通知；
（2）国家、省、市发布停工通知的异常恶劣气候条件；
（3）县 (略) 门发布红色预警以上信号的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/ 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
（1）承包人采购材料设备的约定：对影响工程质量关键性的材料，必须事先征求监理工程师及发包人同意后方可签订采 (略) 使用。发包人和监理有权对承包人采购的产品委托第 * 方检测，费用由责任方承担。
（2） (略) 需用的影响到装饰效果的材料，需提前 * 个月打样供发包人及 (略) 确定，否则由此影响工期均由承包人承担。
（3）本招标文件“主要材料品牌表”明确的指定品牌，投标人中标后须按本“主要材料品牌表”规 (略) 采购，承包人在使用前均须经发包人、监理单位书面同意。
（4）对于招标文件没有明确品牌的材料及设备，承包人在使用前均须经发包人、监理单位书面同意。
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人承担 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：/
(略) 需要 (略) 所：按 (略) 。
(略) 需要配备的试验设备：按 (略) 。
(略) 需要具备的其他试验条件：按 (略) 。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：按 (略) ；
试验、检测单位选择约定：按 (略) ；
试验、检测费用约定：按 (略) 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/ 。
关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定 。
* .4 变更估价
* .4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：
发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引起工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：
1）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算确定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠。
2）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算） * (略) 预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠，材料价格有信息价的参照开标当期信息价，没有信息价的 (略) 上报，发 (略) (略) 签证主材价；对不能套用（包括套用换算）的，则由招 (略) (略) 签证综合单价，仅计取税金。
3）如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程均不予调整。
4）工程结算按照余政办[ * 号文 (略) ，最终审计结果以 (略) 门审核确认为准。
* .5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 * 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议 * 天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 * ：《暂估价 * 览表》。
(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
* .7.2 (略) 的暂估价项目
(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
* .8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委 (略) (略) 门颁发 (略) 机构审定后，按照审 (略) 分暂列金。 (略) (略) 确定设立的，承包人无权使用此笔费用。 (略) 人签 (略) 使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
* . 价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：/ 。
(略) 价格波动调整合同价格，采用以下第/ 种方式对 (略) 调整：
第1种方式：采用 (略) 价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用 (略) 价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/ 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时， (略) 分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时， (略) 分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 (略) 期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时， (略) 分据实调整。
第3种方式：采用政 (略) 价格调整。
政府投 (略) 价格波动引起的调整按以下第（/）种 (略) ：
（ * ）按余建〔 * 〕 (略) ；
（ * ）其他： 。
其中：
1、风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度（ 5%）
（2）材料价格的风险幅度（ 5%）
2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（/）种方式约定：
（1）按时间进度分段结算：/ 。
（2） (略) 位(目标)分段结算：/ 。
（3）竣工后 * 次性结算
* . 合同价格、计量与支付
* .1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制 期与合 (略) (略) 价格波动。
（2）其他：/ 。
风险费用的计算方法：/ 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）市场价格波动引起的调整按本合同 * .1第3种方式的约定计算 。
（2）其他： 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。
3、其他价格方式：/ 。
* .2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：承包人在合同签订后 * 天内提交中标价2%的履约保证金，发包人在承包人提交中标价2%的履约保证金后十 * 个工作日内支付 * %的备料款。
预付款支付期限：承包人提交中标价2%的履约保证金后十 * 个工作日内 。
预付款扣回的方式：/ 。
* .2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/ 。
* .3 计量
* .3.1 计量原则
工程量计算规则：
（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算 (略) (略) 门颁布的 (略) 。
（2） (略) 工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、 (略) 门颁布的各专业工程定额的工程量 (略) 。
* .3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月 * 日前提供经监理审核的上月完成工程量报表，送发包方工程师确认；工程完工后 * 天内提供本工程已完工程量总报表，监理工程师接到报告后 * 天内审核完毕，送发包人工程师确认。
* .3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/ 。
* .3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
* .3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 * .3.4 项〔总价合同的计量〕 (略) 计量：/ 。
* .3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
* .4 工程进度款支付
关于付款周期的约定：①承包人在合同签订后 * 天内提交中标价2%的履约保证金，发包人在承包人提交中标价2%的履约保证金后十 * 个工作日内支付 * %的备料款。②每个月根据监理及发包人核定完成合同内工程量金额的 * %支付进度款，③工程竣工验收合格，工程结算资料完整报送发包人委托的 (略) 门后，凭《 (略) 工程项目结算送审审核资料清单》接收凭据，支付至发包人及监理确认的工程结算价的 * %（原则上支付至不超过合同价的 * %，含 * %备料款）；④工程结算经审计后十 * 个工作日内，支付至结算审计价的 * .5%，余款1.5%作为质量保修金，质量保修金在竣工验收合格并无质量问题（或已维修完毕），保修期满后十 * 个工作日内无息返还。
* .4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
* .4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按 * .3.3项约定。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
* .4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：5天 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到7天内完成审
批并签发进度款支付证书 。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 * 个工作日内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
* .4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
* .1 分部分项工程验收
* .1.2监理人 (略) 验收时，应提前 * 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： * 小时。
* .2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按 (略) 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
* .2.5移交、 (略) 分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按 (略) 。
发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/ 。
* .3 工程试车
* .3.1 试车程序
工程试车内容：/ 。
（1）单机无负荷试车费用由承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。
* .3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/ 。
* .6 (略)
* .6.1 (略)
承包人 (略) 的期限：按通用条款 。
* . 竣工结算
* .1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按 (略) 。
竣工付款申请单应包括的内容：按合同 (略) 。
竣工结算其它约定：①承包人应于竣工验收通过 * 天内免费 (略) 建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料。承包人另需向发包人提供竣工图纸 * 套及两份光盘，竣工图纸内容需符合实际施工情况，如有因竣工图纸与实际不 * 致而产生纠纷引起发包人损失的，均由承包人承担。
②当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“ * 拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自 (略) 门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除， (略) 分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，由此发生的 * 切后果，由承包人负责。
③承包人应遵循实事求是，严禁高估冒算的原则，编制工程结算书。按余政办[ * 号文件《关于批转<进 * 步加强政府投资项目决（结）算工作的实施意见>的通知》执行。
* .2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同 (略) 。
发包人完成竣工付款的期限：按合同 (略) 。
关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序：按 (略) 。
* .4 最终结清
* .4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： * 份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工后 * 天 。
* .4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同 (略) 。
（2）发包人完成支付的期限：按合同 (略) 。
* .2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：/ 。
* .3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算经审计后，支付至结算审计价的 * .5%，余款1.5%作为质量保修金，质量保修金在质保期满 * 年（无质量问题或已维修完毕）十 * 个工作日内无息支付。
* .3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（2）/ %的工程款；
（3）其他方式:结算审计价的1.5% 。
* .3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时 * 次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
* .4保修
* .4.1 保修责任
工程保修期为：按照建筑工程质量管理条例 (略) 。
* .4.3 修复通知
承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间： * 小时 。
* . 违约
* .1 发包人违约
* .1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/ 。
* .1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。
（3）发包人违反第 * .1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。
（7）其他：/ 。
* .1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 * .1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/ 天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
* .2 承包人违约
* .2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）合同签定后， (略) 具备施工条件下的情况下，承 (略) 施工，若因承包人原因逾期不开工，则以每天按合同价的万分之 * 的金额从当月工程进度款（履约保证金）中扣除。
（2）偷工减料，原材料或半成品未经监理工程师验收合格投入使用的，经发包人确认，发包人有权按每次 * 元对承包人从当月工程进度款（履约保证金）中扣除，同时承包人负责整改和返工并承担相应费用。
（3）承包人在工程施工过程中因进度、质量、安全等问题，在监理工程师发出监理工程师通知书后，拒不整改或不及时整改的，发包人按每次 * 元从当月工程进度款（履约保证金）中扣除。
（4）承 (略) 合同条款和监理工程师的书面指令通知的，发包人有权拒付或延付进度款，由此造成发包人经济损失，承包人应予以赔偿。
（5）工程竣工验收合格之日起 * 天内未按要求办理竣工备案的，每拖延 * 天，从工程进度款（履约保证金）中扣除合同价万之 * 的金额（非承包人原因除外）。
（6）工程竣工验收合格之日起 * 天内，应向发包人提供完整工程结算书，如果工程竣工验收合格之日起 * 天内未向发包人提供完整工程结算书的，视作已付工程款为最终结算审计价款，不再另付工程款。
* .2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/ 。
* .2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的 * 切经济损失，直至追究法律责任。
发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承 (略) 费用并承担相关费用。
* . 不可抗力
* .1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）7级以上的地震； (2)日降雨量达到 * 毫米以上；（3 ）其他非发包人承包人双方责任造成的爆炸、水灾、社会动乱。对以上几种形式应以造成灾害和影响施工为准。
以下不可预见因素等同于不可抗力：
① (略) 区级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发 (略) 或按 (略) 合同约定义务的；
②虽未发文，但 (略) 区政府以上领导在 (略) 合口头指令，涉及工程并足以造成发 (略) 或按 (略) 合同约定义务的。
* .4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。
* . 保险
* .1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按照政府有关文件规定办理保险事宜 。
* .3 其他保险
关于其他保险的约定：/ 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按 (略) 。
* .7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按 (略) 。
* . 争议解决
* .3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。
* .3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/ 。
选定争议评审员的期限：/ 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。
其他事项的约定：/ 。
* .3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/ 。
* .4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列解决方式中第（2）种方式解决争议：
（1）提交 (略) (略) 申请仲裁；
（2）依 (略) 在地 (略) 起诉。
* ．其他补充事项的约定
1、工程变更按《 (略) 区政府投资项目工程变更管理办法》（余政办〔 * 号）、《关于印发项目建设类管理制度的通知》（ (略) 管〔 * 〕 * 号）执行，承包人应在收到发包人的工程变更方案审批（审查结果）文件后方能组织工程变更实施；若承包人未收到工程变更方案审批（审查结果） (略) 实施的，该部分工程变更为无效变更，变更增加的费用在结算审核时不予计取。
2、在施工过程中，发包人、设计方共同确认的工程施工图纸和 (略) 变更调整，承包方 (略) 。涉及价款变更的由承包方提出，参照本合同 * .3条方式组价，经发包方审核后确定。
3、施工联系单要规范，文字表达要清楚，需附简图的准 (略) 位、尺寸， (略) 照片等。
4、在施工过程中，发包人、设计方共同确认的工程施工图纸和 (略) 变更调整，承包方 (略) 。
5、工程变更应先按规定程序完成， (略) 施工，否则不予同意。如遇特殊情况须经发包人同意后方可实施。
6、承包人必须按照《建设工程安全生产管理条例》的规定采取有效措施，确保本工程的安全生产。
7、 (略) 提供的设计文件中，有可能存在 * 些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计 (略) 的 (略) 检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或与实际不吻合的错、漏问题及时报告发包人。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整， (略) (略) (略) 的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予认同，不得拒绝。如因承包人明知设计文件有错、漏问题，但未及时向发包人汇报， * 旦施工后造成的损失及责任由承包人承担。
8、发包人通知承 (略) 的，或因发包人原因大型设 (略) 的，发包人支付承包人大 (略) 费用，承 (略) 期间已完工程的维护、保洁和安全保卫工作， (略) 理。
9、承包人在施工中必须做好土石方、材料运输过程中的交通组织、破坏道路的恢复工作，符合交警、城管、环保 (略) 门的要求。
* 、承包人必须充分考虑本地区电力紧张限电、电力设施维护和损坏抢修等原因 (略) 造成的影响，不得由此对发包人提出工期顺延和增加费用的索赔。承包人应配备足够的发电设备，确保电力供应。
* 、本工程常规材料试验检 (略) （ (略) 门）文件办理，由发包人负责委托，签署 * 方（发包人、承包人、检测单位）协议，检测费用由承包人负担，检测费用按 * 方协议规定方式支付。
* 、本工程从开工到竣工合格后（或工程备案后）书面移交至使用单位期间的保洁、安全工作由承包人负责，承担相关费用。
* 、履约保证金为合同价的5%，其中 * %作为文明施工的保证金， * %作为项目经理及主要管理人员到位率的保证金， * %作为工期的保证金， * %作为工程质量的保证金， * %作为施工安全的保证金。
* 、本工程渣土运输、堆放 (略) 管纪要[ * ]3号 (略) ， (略) ，按1-3万元从当月工程进度款（履约保证金）中扣除，且承包人无条件将乱堆乱倒土方清运。
* 、工程结算应按余政办【 * 】 * (略) 。
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目 * 览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备 * 览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件 * ：支付担保格式
附件 * ：暂估价 * 览表
(略) 分工程质量保修书
发包人（全称）： (略) 乔 (略) (略)
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 * 致就胜稼第 * 幼儿园项目配电工程（工程全称）签订工程质量保修书。
* 、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/ 。
* 、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；
5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
* 、缺陷责任期
工程缺陷责任期按第 * 条款约定，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
* 、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) (略) 门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
* 、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
* 、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人的保修金为本工程结算审计价的 * .5%，余款1.5%作为质量保修金，质量保修金在质保期满 * 年（无质量问题或已维修完毕）十 * 个工作日内无息支付。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
地 址： 地 址：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
(略) ： (略) ：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
(略) 分 工程安全文明施工协议书
为贯彻“安全第 * ，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商，就胜稼第 * 幼儿园项目配电工程，建设单位 (略) 乔 (略) (略) （以下简称发包人）与施工单位（以下简称承包人），特签订本协议书。
第 * 条 发包人安全责任
1、在开工前，发包人应向区安 (略) 门办理相关安全手续。
2、发包人应要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。
3、发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。发包人有权检查督 (略) 有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全 (略) (略) 制止、纠正并发出安全整改通知书， (略) 。
4、发包人委托监理单位负责与承包人联系安全生产方面的工作。
5、发包人有权对承包人参与施 (略) 安全技术知识和安全工作规程的抽查、考核。
6、承包人在施工中发生的安全事故，发包人有责任负责调查、统计上报。承包人在施工中 (略) 《特别重大事故 (略) 规定》所规定的特大事故，发包人有权督促承包人立即通知当地 (略) 门，要求 (略) ；并有权要求承包人提供事故调查 (略) 理意见。
7、发包人不得要求承包人违反安全 (略) 施工。因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。
8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：
（1）人身伤亡事故；
（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（3） (略) 内火灾事故；
（4）发生违章作业、冒险作业不听劝阻的；
（5） (略) 脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；
（6）因承包人原因与监理或发包人发生冲突的。
第 * 条 承包人安全责任
承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包 (略) 以下安全责任：
1、 (略) 提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、承包人 (略) 国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度， (略) 。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为 (略) 人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间，承包 (略) 设置专职安全生产管理机构。
5、承包人 * 切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体 (略) 全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、 (略) ，无措施或未 (略) 施工。
6、承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用 (略) 造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前，承包人应组织全体 (略) 安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理工程师备案。特种作业人员 (略) 门核发的合格有效的上岗资格证书。
8、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、 (略) 检查，确认符合安全要求， * (略) 工，就表示承包人已 (略) 、作业环境、设施设备、工器具符合 (略) 于安全状态。
9、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的 (略) 施工，禁止无关人员 (略) 。
* 、承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
* 、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
* 、承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。
* 、承包人施工过程中发生人生伤亡、设备事故或 (略) 的不安全情况，应立即报告发包人，并积极配合调查。
* 、 (略) (略) 《特别重大事故 (略) 规定》、《企业职工伤亡 (略) 理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电 (略) 在地的政 (略) 门、 (略) 门、工会报告，按规 (略) 理，并由承包人统计上报； (略) 《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、 (略) 门，并要求 (略) 。
* 、承包人应将事故调查组的事故调查报告及 (略) 理意见提交发包人备案。
* ．在施工期间因承包人原因与监理或发包人管理人员发生冲突的，发包人 (略) 以 * 元的罚款，由此引起的停工损失由承包方承担。
第 * 条、发包人、承包人双方联系方式及响应时间
发包人、承包人双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 * 小时内予以响应。
第 * 条 施工安全保证金
施工安全保证金为合同价的1%，包含于履约保证金，承包人不单独提交。承包人在施工过程中未发生人身重伤和设备及以上事故，于工程竣工验收后将履约保证金全额退还；若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：
（1）发生人身死亡事故和设备重大事故，每发生 * 次扣除 * %的工程费用；
（2）发生人身重伤事故和设备事故，每发生 * 次扣除5%的工程费用；
（3）承包人人 (略) (略) 罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。
第 * 条 文明及标化保证金为合同价的1%，承包人除按“双标化” (略) 文明施工工作外，尚应做到：
（1）施工总平面布置图在实施前应得到监理及发包人的批准，并按批准的方案实施；
（2）现场办公用房应采用彩钢板活动房；职工宿舍及其他临时设施宜采用彩钢板活动房，施工区域与非施工区域应严格分隔。
（3）现场围墙 (略) 绿化， (略) 适当绿化，并予保持；
（4）现场内、 (略) 地、绿化区域 (略) 保洁，随时保持清洁；
（5）材料运输出入口应设置车辆冲洗设施， (略) 进出车辆的清洁，建筑工地的 (略) 应设置醒目的施工标牌；施工通道清洁畅通。
（6）配合发包人做好必要的宣传工作；
（7）施工区域的沟、井、坎、穴等危险地形旁，应设立醒目的警示标志，并采取安全防护措施（特别是河道边）。
（8）施工管理人员需统 * 配带胸卡（工作牌）。
（9）工地 * 周必须设置电视监控设施，并统 * 管理。
（ * ）承包人在施工期间必须做好对工地边建筑物的保护工作，如果因承包人原因造成建筑物损伤的，承包人需承担相应赔偿及协调工作。否则发包人有权从工程保证金中予以扣除相应的赔偿金，并对承包人按 点击查看>> 元/ (略) 罚款。
第 * 条 违约责任
1、由于发包人或承包人责任造成对方或第 * 方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第 * 方因 (略) 损失。
2、 (略) 中，发现承包人提供的有关资质材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的 * 切损失。
3、发 (略) 作业 (略) 为的，有权 (略) 相应的罚款。
4、 (略) 未设置专职安全生产管理机构；未能正确、 (略) 安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。
5、承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期 * 天，承包人按 * 元至 * 元/天承担违约责任。
6、施工过程中发生人身伤亡和设备 (略) 为的，除接 (略) 门处理外，过错方应承担 * 0元至 点击查看>> 元/次的违约责任。
第 * 条 (略) 过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不成，双方约定 (略) 提请仲裁。
第 * 条 本协议作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。
第 * 条 本协议有效期限：自该工程项目开工之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。
第十条 本协议经双方签字盖章后生效。
发包人：（盖章） 承包人：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
(略) 分 廉政责任书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， (略) 乔 (略) (略) （以下简称 * 方）与承包人（以下简称 * 方），特订立如下合同：
第 * 条 * 、 * 双方的权利和义务
（ * ）严格遵守党和国家有关法律 (略) 的有关规定。
（ * ） (略) 胜稼第 * 幼儿园项目配电工程施工合同文件，自觉按合同办事。
（ * ）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（ * ）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。
（ * ）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
（ * ）发现对方严重违反本合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。
第 * 条 * 方的义务
（ * ） * 方及其工作人员不得索要或接受 * 方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在 * 方报销任何应由 * 方或个人支付的费用等。
（ * ） * 方工作人员不得参加 * 方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（ * ） * 方及其工作人员不得要求或者接受 * 方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（ * ） * 方工作人员的配偶、子女不得从事与 * 方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（ * ） * 方及其工作人员不得以任何理由向 * 方推荐分包单位，不得要求 * 方购买合同外的材料和设备。
第 * 条 * 方义务
（ * ） * 方不得以任何理由向 * 方及 (略) 贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
（ * ） * 方不得以任何名义为 * 方及其工作人员报销应由 * 方单位或个人支付的任何费用。
（ * ） * 方不得以任何理由安排 * 方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（ * ） * 方不得为 * 方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第 * 条违约责任
（ * ） * 方及其工作人员违反本合同第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给 * 方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（ * ） * 方及其工作人员违反本合同第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、 (略) 理；给 * 方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的， * 方建议工 (略) 门给予 * 方 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。
第 * 条 双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由 * 方或 * 方上级单位的纪检监察机关约请 * 方或 * 方上级单位纪检监察机关 (略) (略) 检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第 * 条 本合同有效期为 * * 双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第 * 条 本合同作为胜稼第 * 幼儿园项目配电工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第 * 条 本合同 * 式 * 份，均具有同等法律效力， * 方执 * 份， * 方执 * 份。
* 方单位：（盖章） * 方单位：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
招标代理机构： (略) (略)
招标单位： (略) 乔 (略) (略)
(略) 文件
招标文件澄清内容如下：
(略) 分 专用合同条款
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1. * 其他合同文件包括：(1)含合同谈判中澄清文件；(2)承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）施工图审查报告；（5）预算审核标底；（6）发包人、承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（7）施工组织设计。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称：；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.5 设计人：
名 称：/；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 (略) (略) (略) 包括：符合通用条款规定的发包人 (略) 地。
1.1.3.9 永久占地包括：根据设计图纸确定 。
1.1.3. * 临时占地包括：双 (略) 过程中确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
(略) 的法律、法规； (略) 省 (略) 的有关法律、 (略) (略) 门有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；
发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；
发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：1、投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；2、补遗、答疑纪要；3、施工图审查报告；4、 (略) 文件及其附件，以及构成 (略) 分的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场前十个工作日内提供现有施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量： * 套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按通用条款约定 ；
承包人提供的文件的期限为：按通用条款约定；
承包人提供的文件的数量为：按通用条款约定；
承包人提供的文件的形式为：按通用条款约定；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件7天内审批完毕。
1.6.5 现场图纸准备
(略) 图纸准备的约定：不得将有关资料透露给第 * 方。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： (略) 在地 (略) ；
发包人指定的接收人为：发 (略) 代表。
承包人接收文件的地点：承 (略) (略) ；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：监 (略) (略) ；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表 。
1. * 交通运输
(略) 的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得 (略) 所需的批 (略) 权利，以及 (略) 需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
(略) (略) 内交通的边界的约定：以现有围墙为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定：征地红线范 (略) 地由发包人在开工前 * 天提供，临时道路 (略) 解决；征地红线外临时通道 (略) 地 (略) 解决，发包人提供协助。
1. * .4超大件和超重件的运输
运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
本工程的超大件：/
本工程的超重件：/
1. * 知识产权
1. * .1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： (略) 确定
1. * .2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属： (略) 确定 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： (略) 确定。
1. * .4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内 。
1. * 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款 * .4. (略) ；
调整合同价格的修正时间：/ 。
发包人 (略) 需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：叶文菁；
身份证号：；
职 务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人派驻的工程师是发包人的全权负责人，行使施工合同、监理合同中赋予的权限和工作,代表发包人组织协调参建各方关系，按施工合同及有关法律法规 (略) 全过程项目管理。
2.4 (略) 、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 (略)
关于发包人 (略) 的期限要求：/ 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括： (略) 条件为准 。
（1）及时通报发包人关于本项目管理的人员分工及人员变动情况；
（2）按质监计划要求和发包人约定的验收计划及 (略) 门、参建 (略) 位、 (略) 验收。
（3）协助解决本 (略) 门相关的协调工作，并及时答复或解决承包人提出的问题和要求。
（4）施工用水用电接口、水电费 (略) 承担。通信问题 (略) 解决，发包人可给予协助。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。
发包人是否提供支付担保：/ 。
发包人提供支付担保的形式：/ 。
3.1 承包人的 * 般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应于竣工验收通过 * 天内免费 (略) 建档案管理规定装订完善的竣工图和竣工资料，如有因竣工图纸与实际不 * 致产生纠纷引起发包人损失的，均由承包人承担 。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图 * 套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人承 (略) 完工并具备竣工验收条件后 * 天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件 。
(略) 的其他义务：
①承包人应对设计图纸仔细查阅，并结合设计 (略) (略) 周边情况，影响施工及可能给施工带来不便的因素形成书面报告提交发包人，未提交或不及时提交的，相关增加费用由承包人承担。
②防汛、防涝、抗台、抗旱等工作：承包人应在施工组织设计中制定应急预案和保证措施，并在工程实施过 (略) 。如因未按应急预案、 (略) 或未按发包 (略) 此项工作，将视为承包人违约，发包人 (略) 以合同价的0. * %- 0.3%费用从当月工程进度款（履约保证金）中扣除。由此造成的 * 切损失和后果由承包人承担。
③承包人在施工过程中应采取 * 切措施防 (略) 及其周边地区的污染， (略) 门的规定制定保护方案并予以实施。
④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、 (略) 会交通组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中予以实施。
⑤承包人在施工中应采取措施保护周边已有各类基础设施，如因承包人保护不力而损坏，则 * 切责任及经济损失由承包人承担。
⑥承包人应服从总包单位的施工组织，合理安排施工进度。承包人负责做好与总包单位及其他专业施工单位的相关技术衔接及进度计划、场地总平布置、安全等的衔接工作，承包人须无条件服从发包人、监理单位、总包单位的总体进度计划、场地总平布置、安全安排。
⑦纳入总包管理，执行总包的各项管理制度，与总包签订《总分包协议》，明确质量、治安、消防、安全文明施工、进度的相关责任和要求。
⑧按总包总进度计划安排施工，并必须与其他专业工程密切配合，预埋及安 (略) 。
⑨竣工资料根据总包单位归档要求提供资料给总包单位。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：；
关于项目经理每 (略) 的时间要求：同投标文件中承诺的到位率 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：按通用条款约定 。
项目经理未经批准，擅自 (略) 的违约责任：/ 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：/ 。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：/ 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/ 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限：开工前2天内 。
3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：提前 * 天书面通知监理人并征得发包人书面同意 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/ 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员 (略) 的批准要求：由发包人、总监理工程师批准，发包人认可方可离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/
承包人主要施工管理人员擅自 (略) 的违约责任：/
禁止分包的工程包括：/ 。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：/ 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按 (略) 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在合同签订后 * 天内，提交合同价2%的履约保证金（ (略) 保函则1、保函期限为工期加 * 个月，2、若保函期满工程还未竣工，则承包人应无条件重新提供保函）。
双方约定的其他担保事项：履约保证金的退回：在竣工验收通过后十 * 个工作日内 * 次性退回（扣除已发生费用）。
4. 监理人
4.1监理人的 * 般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同 。
关于监理人的监理权限：见监理合同 。
关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名：；
职 务：；
监理工程师执业资格证书号：/ ；
联系电话：/ ；
电子信箱：/ ；
通信地址：/ ；
关于监理人的其他约定：
（1）发包人委托的职权:施工阶段的质量、造价、安全、工期的控制和管理，合同、信 (略) 组织管理，协调各单位之间的关系，监督施工单 (略) 科学管理、安全、文明施工。
（2）需要取得发包 (略) 使的职权：1）所有涉及工程造价、工期的签证、设计变更；2）开工令、停工令、复工令等重大问题的决策，详见监理合同。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成 * 致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：
（1）/ ；
（2）/ ；
（3）/ 。
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。
关于工程奖项的约定：/
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 * 小时书面通知监理人，按 (略) (略) 质监计划、 (略) 文 (略) 。
监理人 (略) 检查时，应提前 * 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： * 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
? (略) 按照 (略) 市“双标化”工地要求标准；
?承包人应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按照安全生产的标准组织施工，并随时接受发包人、 (略) 业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如 (略) 上述义务造成工程、财产和人员伤害，由 (略) 有责任和发生的费用，因承 (略) 安全措施不力而引起的第 * 方事故，承包人也应对其负责；
?因承包人的安全措施不力，受 (略) (略) 罚，如责令停工、通报批评、罚款等，发包人有权按每次0.3--5万元从当月工程进度款（履约保证金）中扣除)
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按 (略) 。
关 (略) 地治安管理计划的约定：开工 (略) 地治安管理计划 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方 (略) (略) 地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染， (略) 夜间作业 (略) 门批准。
（3）其他：/。
（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（ 1）种方式约定：
（1）发包人支付安全文明施工费按以下第（①）种方式约定 ：
① 视相关措施的落实情况与进度款同期支付 。
② 其他：/。
（2）其他：/。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按 (略) 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在设计交底后 * 天内向发包人及工程师提交实施性施工组织设计和总体施工进度计划（ (略) 络图） 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理工程师在收到文件后 * 天内给予审核批复 。
7.2.1施工进度计划的编制期限的约定：每月 (略) 实际施工情况对施工 (略) 调整，确保各阶段目标的实现。
工程中有关进度计划的其它要求：①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进 * 步深度计划；②配合发包人做好本项目的进度信息管理。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人确定开工的 * 天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 * 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天 。
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误 ；
②其他：执行通用条款 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工程延误，按照每天合同价万分之 * 的金额从当月工程进度款（履约保证金）中扣除 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的2% 。
7.6 不利物质条件
（1） (略) 地周围地下管线 ；
（2）地下障碍物和污染物 ；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求 ；
（4）其他 。
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）台风期 (略) 门要求停止施工的通知；
（2）国家、省、市发布停工通知的异常恶劣气候条件；
（3）县 (略) 门发布红色预警以上信号的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/ 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
（1）承包人采购材料设备的约定：对影响工程质量关键性的材料，必须事先征求监理工程师及发包人同意后方可签订采 (略) 使用。发包人和监理有权对承包人采购的产品委托第 * 方检测，费用由责任方承担。
（2） (略) 需用的影响到装饰效果的材料，需提前 * 个月打样供发包人及 (略) 确定，否则由此影响工期均由承包人承担。
（3）本招标文件“主要材料品牌表”明确的指定品牌，投标人中标后须按本“主要材料品牌表”规 (略) 采购，承包人在使用前均须经发包人、监理单位书面同意。
（4）对于招标文件没有明确品牌的材料及设备，承包人在使用前均须经发包人、监理单位书面同意。
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人承担 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：/
(略) 需要 (略) 所：按 (略) 。
(略) 需要配备的试验设备：按 (略) 。
(略) 需要具备的其他试验条件：按 (略) 。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：按 (略) ；
试验、检测单位选择约定：按 (略) ；
试验、检测费用约定：按 (略) 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/ 。
关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定 。
* .4 变更估价
* .4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：
发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引起工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：
1）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算确定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠。
2）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算） * (略) 预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠，材料价格有信息价的参照开标当期信息价，没有信息价的 (略) 上报，发 (略) (略) 签证主材价；对不能套用（包括套用换算）的，则由招 (略) (略) 签证综合单价，仅计取税金。
3）如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程均不予调整。
4）工程结算按照余政办[ * 号文 (略) ，最终审计结果以 (略) 门审核确认为准。
* .5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 * 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议 * 天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 * ：《暂估价 * 览表》。
(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
* .7.2 (略) 的暂估价项目
(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
* .8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委 (略) (略) 门颁发 (略) 机构审定后，按照审 (略) 分暂列金。 (略) (略) 确定设立的，承包人无权使用此笔费用。 (略) 人签 (略) 使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
* . 价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：/ 。
(略) 价格波动调整合同价格，采用以下第/ 种方式对 (略) 调整：
第1种方式：采用 (略) 价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用 (略) 价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/ 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时， (略) 分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时， (略) 分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 (略) 期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时， (略) 分据实调整。
第3种方式：采用政 (略) 价格调整。
政府投 (略) 价格波动引起的调整按以下第（/）种 (略) ：
（ * ）按余建〔 * 〕 (略) ；
（ * ）其他： 。
其中：
1、风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度（ 5%）
（2）材料价格的风险幅度（ 5%）
2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（/）种方式约定：
（1）按时间进度分段结算：/ 。
（2） (略) 位(目标)分段结算：/ 。
（3）竣工后 * 次性结算
* . 合同价格、计量与支付
* .1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制 期与合 (略) (略) 价格波动。
（2）其他：/ 。
风险费用的计算方法：/ 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）市场价格波动引起的调整按本合同 * .1第3种方式的约定计算 。
（2）其他： 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。
3、其他价格方式：/ 。
* .2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：承包人在合同签订后 * 天内提交中标价2%的履约保证金，发包人在承包人提交中标价2%的履约保证金后十 * 个工作日内支付 * %的备料款。
预付款支付期限：承包人提交中标价2%的履约保证金后十 * 个工作日内 。
预付款扣回的方式：/ 。
* .2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/ 。
预付款担保的形式为：/ 。
* .3 计量
* .3.1 计量原则
工程量计算规则：
（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算 (略) (略) 门颁布的 (略) 。
（2） (略) 工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、 (略) 门颁布的各专业工程定额的工程量 (略) 。
* .3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月 * 日前提供经监理审核的上月完成工程量报表，送发包方工程师确认；工程完工后 * 天内提供本工程已完工程量总报表，监理工程师接到报告后 * 天内审核完毕，送发包人工程师确认。
* .3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/ 。
* .3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
* .3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 * .3.4 项〔总价合同的计量〕 (略) 计量：/ 。
* .3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
* .4 工程进度款支付
关于付款周期的约定：①承包人在合同签订后 * 天内提交中标价2%的履约保证金，发包人在承包人提交中标价2%的履约保证金后十 * 个工作日内支付 * %的备料款。②每个月根据监理及发包人核定完成合同内工程量金额的 * %支付进度款，③工程竣工验收合格，工程结算资料完整报送发包人委托的 (略) 门后，凭《 (略) 工程项目结算送审审核资料清单》接收凭据，支付至发包人及监理确认的工程结算价的 * %（原则上支付至不超过合同价的 * %，含 * %备料款）；④工程结算经审计后十 * 个工作日内，支付至结算审计价的 * .5%，余款1.5%作为质量保修金，质量保修金在竣工验收合格并无质量问题（或已维修完毕），保修期满后十 * 个工作日内无息返还。
* .4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/ 。
* .4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按 * .3.3项约定。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
* .4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：5天 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到7天内完成审
批并签发进度款支付证书 。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 * 个工作日内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
* .4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
* .1 分部分项工程验收
* .1.2监理人 (略) 验收时，应提前 * 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： * 小时。
* .2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按 (略) 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
* .2.5移交、 (略) 分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按 (略) 。
发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/ 。
* .3 工程试车
* .3.1 试车程序
工程试车内容：/ 。
（1）单机无负荷试车费用由承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。
* .3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/ 。
* .6 (略)
* .6.1 (略)
承包人 (略) 的期限：按通用条款 。
* . 竣工结算
* .1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按 (略) 。
竣工付款申请单应包括的内容：按合同 (略) 。
竣工结算其它约定：①承包人应于竣工验收通过 * 天内免费 (略) 建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料。承包人另需向发包人提供竣工图纸 * 套及两份光盘，竣工图纸内容需符合实际施工情况，如有因竣工图纸与实际不 * 致而产生纠纷引起发包人损失的，均由承包人承担。
②当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“ * 拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自 (略) 门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除， (略) 分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，由此发生的 * 切后果，由承包人负责。
③承包人应遵循实事求是，严禁高估冒算的原则，编制工程结算书。按余政办[ * 号文件《关于批转<进 * 步加强政府投资项目决（结）算工作的实施意见>的通知》执行。
* .2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同 (略) 。
发包人完成竣工付款的期限：按合同 (略) 。
关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序：按 (略) 。
* .4 最终结清
* .4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： * 份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工后 * 天 。
* .4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同 (略) 。
（2）发包人完成支付的期限：按合同 (略) 。
* .2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：/ 。
* .3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算经审计后，支付至结算审计价的 * .5%，余款1.5%作为质量保修金，质量保修金在质保期满 * 年（无质量问题或已维修完毕）十 * 个工作日内无息支付。
* .3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（2）/ %的工程款；
（3）其他方式:结算审计价的1.5% 。
* .3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时 * 次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
* .4保修
* .4.1 保修责任
工程保修期为：按照建筑工程质量管理条例 (略) 。
* .4.3 修复通知
承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间： * 小时 。
* . 违约
* .1 发包人违约
* .1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/ 。
* .1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。
（3）发包人违反第 * .1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。
（7）其他：/ 。
* .1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 * .1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/ 天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
* .2 承包人违约
* .2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）合同签定后， (略) 具备施工条件下的情况下，承 (略) 施工，若因承包人原因逾期不开工，则以每天按合同价的万分之 * 的金额从当月工程进度款（履约保证金）中扣除。
（2）偷工减料，原材料或半成品未经监理工程师验收合格投入使用的，经发包人确认，发包人有权按每次 * 元对承包人从当月工程进度款（履约保证金）中扣除，同时承包人负责整改和返工并承担相应费用。
（3）承包人在工程施工过程中因进度、质量、安全等问题，在监理工程师发出监理工程师通知书后，拒不整改或不及时整改的，发包人按每次 * 元从当月工程进度款（履约保证金）中扣除。
（4）承 (略) 合同条款和监理工程师的书面指令通知的，发包人有权拒付或延付进度款，由此造成发包人经济损失，承包人应予以赔偿。
（5）工程竣工验收合格之日起 * 天内未按要求办理竣工备案的，每拖延 * 天，从工程进度款（履约保证金）中扣除合同价万之 * 的金额（非承包人原因除外）。
（6）工程竣工验收合格之日起 * 天内，应向发包人提供完整工程结算书，如果工程竣工验收合格之日起 * 天内未向发包人提供完整工程结算书的，视作已付工程款为最终结算审计价款，不再另付工程款。
* .2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/ 。
* .2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的 * 切经济损失，直至追究法律责任。
发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承 (略) 费用并承担相关费用。
* . 不可抗力
* .1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）7级以上的地震； (2)日降雨量达到 * 毫米以上；（3 ）其他非发包人承包人双方责任造成的爆炸、水灾、社会动乱。对以上几种形式应以造成灾害和影响施工为准。
以下不可预见因素等同于不可抗力：
① (略) 区级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发 (略) 或按 (略) 合同约定义务的；
②虽未发文，但 (略) 区政府以上领导在 (略) 合口头指令，涉及工程并足以造成发 (略) 或按 (略) 合同约定义务的。
* .4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。
* . 保险
* .1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按照政府有关文件规定办理保险事宜 。
* .3 其他保险
关于其他保险的约定：/ 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按 (略) 。
* .7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按 (略) 。
* . 争议解决
* .3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。
* .3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/ 。
选定争议评审员的期限：/ 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。
其他事项的约定：/ 。
* .3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/ 。
* .4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列解决方式中第（2）种方式解决争议：
（1）提交 (略) (略) 申请仲裁；
（2）依 (略) 在地 (略) 起诉。
* ．其他补充事项的约定
1、工程变更按《 (略) 区政府投资项目工程变更管理办法》（余政办〔 * 号）、《关于印发项目建设类管理制度的通知》（ (略) 管〔 * 〕 * 号）执行，承包人应在收到发包人的工程变更方案审批（审查结果）文件后方能组织工程变更实施；若承包人未收到工程变更方案审批（审查结果） (略) 实施的，该部分工程变更为无效变更，变更增加的费用在结算审核时不予计取。
2、在施工过程中，发包人、设计方共同确认的工程施工图纸和 (略) 变更调整，承包方 (略) 。涉及价款变更的由承包方提出，参照本合同 * .3条方式组价，经发包方审核后确定。
3、施工联系单要规范，文字表达要清楚，需附简图的准 (略) 位、尺寸， (略) 照片等。
4、在施工过程中，发包人、设计方共同确认的工程施工图纸和 (略) 变更调整，承包方 (略) 。
5、工程变更应先按规定程序完成， (略) 施工，否则不予同意。如遇特殊情况须经发包人同意后方可实施。
6、承包人必须按照《建设工程安全生产管理条例》的规定采取有效措施，确保本工程的安全生产。
7、 (略) 提供的设计文件中，有可能存在 * 些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计 (略) 的 (略) 检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或与实际不吻合的错、漏问题及时报告发包人。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整， (略) (略) (略) 的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予认同，不得拒绝。如因承包人明知设计文件有错、漏问题，但未及时向发包人汇报， * 旦施工后造成的损失及责任由承包人承担。
8、发包人通知承 (略) 的，或因发包人原因大型设 (略) 的，发包人支付承包人大 (略) 费用，承 (略) 期间已完工程的维护、保洁和安全保卫工作， (略) 理。
9、承包人在施工中必须做好土石方、材料运输过程中的交通组织、破坏道路的恢复工作，符合交警、城管、环保 (略) 门的要求。
* 、承包人必须充分考虑本地区电力紧张限电、电力设施维护和损坏抢修等原因 (略) 造成的影响，不得由此对发包人提出工期顺延和增加费用的索赔。承包人应配备足够的发电设备，确保电力供应。
* 、本工程常规材料试验检 (略) （ (略) 门）文件办理，由发包人负责委托，签署 * 方（发包人、承包人、检测单位）协议，检测费用由承包人负担，检测费用按 * 方协议规定方式支付。
* 、本工程从开工到竣工合格后（或工程备案后）书面移交至使用单位期间的保洁、安全工作由承包人负责，承担相关费用。
* 、履约保证金为合同价的5%，其中 * %作为文明施工的保证金， * %作为项目经理及主要管理人员到位率的保证金， * %作为工期的保证金， * %作为工程质量的保证金， * %作为施工安全的保证金。
* 、本工程渣土运输、堆放 (略) 管纪要[ * ]3号 (略) ， (略) ，按1-3万元从当月工程进度款（履约保证金）中扣除，且承包人无条件将乱堆乱倒土方清运。
* 、工程结算应按余政办【 * 】 * (略) 。
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目 * 览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备 * 览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件 * ：支付担保格式
附件 * ：暂估价 * 览表
(略) 分工程质量保修书
发包人（全称）： (略) 乔 (略) (略)
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 * 致就胜稼第 * 幼儿园项目配电工程（工程全称）签订工程质量保修书。
* 、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/ 。
* 、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；
5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
* 、缺陷责任期
工程缺陷责任期按第 * 条款约定，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
* 、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) (略) 门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
* 、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
* 、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人的保修金为本工程结算审计价的 * .5%，余款1.5%作为质量保修金，质量保修金在质保期满 * 年（无质量问题或已维修完毕）十 * 个工作日内无息支付。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
地 址： 地 址：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
(略) ： (略) ：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
(略) 分 工程安全文明施工协议书
为贯彻“安全第 * ，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商，就胜稼第 * 幼儿园项目配电工程，建设单位 (略) 乔 (略) (略) （以下简称发包人）与施工单位（以下简称承包人），特签订本协议书。
第 * 条 发包人安全责任
1、在开工前，发包人应向区安 (略) 门办理相关安全手续。
2、发包人应要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。
3、发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。发包人有权检查督 (略) 有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全 (略) (略) 制止、纠正并发出安全整改通知书， (略) 。
4、发包人委托监理单位负责与承包人联系安全生产方面的工作。
5、发包人有权对承包人参与施 (略) 安全技术知识和安全工作规程的抽查、考核。
6、承包人在施工中发生的安全事故，发包人有责任负责调查、统计上报。承包人在施工中 (略) 《特别重大事故 (略) 规定》所规定的特大事故，发包人有权督促承包人立即通知当地 (略) 门，要求 (略) ；并有权要求承包人提供事故调查 (略) 理意见。
7、发包人不得要求承包人违反安全 (略) 施工。因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。
8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：
（1）人身伤亡事故；
（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（3） (略) 内火灾事故；
（4）发生违章作业、冒险作业不听劝阻的；
（5） (略) 脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；
（6）因承包人原因与监理或发包人发生冲突的。
第 * 条 承包人安全责任
承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包 (略) 以下安全责任：
1、 (略) 提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、承包人 (略) 国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度， (略) 。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为 (略) 人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间，承包 (略) 设置专职安全生产管理机构。
5、承包人 * 切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体 (略) 全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、 (略) ，无措施或未 (略) 施工。
6、承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用 (略) 造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前，承包人应组织全体 (略) 安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理工程师备案。特种作业人员 (略) 门核发的合格有效的上岗资格证书。
8、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、 (略) 检查，确认符合安全要求， * (略) 工，就表示承包人已 (略) 、作业环境、设施设备、工器具符合 (略) 于安全状态。
9、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的 (略) 施工，禁止无关人员 (略) 。
* 、承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
* 、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
* 、承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。
* 、承包人施工过程中发生人生伤亡、设备事故或 (略) 的不安全情况，应立即报告发包人，并积极配合调查。
* 、 (略) (略) 《特别重大事故 (略) 规定》、《企业职工伤亡 (略) 理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电 (略) 在地的政 (略) 门、 (略) 门、工会报告，按规 (略) 理，并由承包人统计上报； (略) 《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、 (略) 门，并要求 (略) 。
* 、承包人应将事故调查组的事故调查报告及 (略) 理意见提交发包人备案。
* ．在施工期间因承包人原因与监理或发包人管理人员发生冲突的，发包人 (略) 以 * 元的罚款，由此引起的停工损失由承包方承担。
第 * 条、发包人、承包人双方联系方式及响应时间
发包人、承包人双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 * 小时内予以响应。
第 * 条 施工安全保证金
施工安全保证金为合同价的1%，包含于履约保证金，承包人不单独提交。承包人在施工过程中未发生人身重伤和设备及以上事故，于工程竣工验收后将履约保证金全额退还；若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：
（1）发生人身死亡事故和设备重大事故，每发生 * 次扣除 * %的工程费用；
（2）发生人身重伤事故和设备事故，每发生 * 次扣除5%的工程费用；
（3）承包人人 (略) (略) 罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。
第 * 条 文明及标化保证金为合同价的1%，承包人除按“双标化” (略) 文明施工工作外，尚应做到：
（1）施工总平面布置图在实施前应得到监理及发包人的批准，并按批准的方案实施；
（2）现场办公用房应采用彩钢板活动房；职工宿舍及其他临时设施宜采用彩钢板活动房，施工区域与非施工区域应严格分隔。
（3）现场围墙 (略) 绿化， (略) 适当绿化，并予保持；
（4）现场内、 (略) 地、绿化区域 (略) 保洁，随时保持清洁；
（5）材料运输出入口应设置车辆冲洗设施， (略) 进出车辆的清洁，建筑工地的 (略) 应设置醒目的施工标牌；施工通道清洁畅通。
（6）配合发包人做好必要的宣传工作；
（7）施工区域的沟、井、坎、穴等危险地形旁，应设立醒目的警示标志，并采取安全防护措施（特别是河道边）。
（8）施工管理人员需统 * 配带胸卡（工作牌）。
（9）工地 * 周必须设置电视监控设施，并统 * 管理。
（ * ）承包人在施工期间必须做好对工地边建筑物的保护工作，如果因承包人原因造成建筑物损伤的，承包人需承担相应赔偿及协调工作。否则发包人有权从工程保证金中予以扣除相应的赔偿金，并对承包人按 点击查看>> 元/ (略) 罚款。
第 * 条 违约责任
1、由于发包人或承包人责任造成对方或第 * 方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第 * 方因 (略) 损失。
2、 (略) 中，发现承包人提供的有关资质材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的 * 切损失。
3、发 (略) 作业 (略) 为的，有权 (略) 相应的罚款。
4、 (略) 未设置专职安全生产管理机构；未能正确、 (略) 安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。
5、承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期 * 天，承包人按 * 元至 * 元/天承担违约责任。
6、施工过程中发生人身伤亡和设备 (略) 为的，除接 (略) 门处理外，过错方应承担 * 0元至 点击查看>> 元/次的违约责任。
第 * 条 (略) 过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不成，双方约定 (略) 提请仲裁。
第 * 条 本协议作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。
第 * 条 本协议有效期限：自该工程项目开工之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。
第十条 本协议经双方签字盖章后生效。
发包人：（盖章） 承包人：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
(略) 分 廉政责任书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， (略) 乔 (略) (略) （以下简称 * 方）与承包人（以下简称 * 方），特订立如下合同：
第 * 条 * 、 * 双方的权利和义务
（ * ）严格遵守党和国家有关法律 (略) 的有关规定。
（ * ） (略) 胜稼第 * 幼儿园项目配电工程施工合同文件，自觉按合同办事。
（ * ）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（ * ）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。
（ * ）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
（ * ）发现对方严重违反本合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。
第 * 条 * 方的义务
（ * ） * 方及其工作人员不得索要或接受 * 方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在 * 方报销任何应由 * 方或个人支付的费用等。
（ * ） * 方工作人员不得参加 * 方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（ * ） * 方及其工作人员不得要求或者接受 * 方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（ * ） * 方工作人员的配偶、子女不得从事与 * 方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（ * ） * 方及其工作人员不得以任何理由向 * 方推荐分包单位，不得要求 * 方购买合同外的材料和设备。
第 * 条 * 方义务
（ * ） * 方不得以任何理由向 * 方及 (略) 贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
（ * ） * 方不得以任何名义为 * 方及其工作人员报销应由 * 方单位或个人支付的任何费用。
（ * ） * 方不得以任何理由安排 * 方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（ * ） * 方不得为 * 方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第 * 条违约责任
（ * ） * 方及其工作人员违反本合同第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给 * 方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（ * ） * 方及其工作人员违反本合同第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、 (略) 理；给 * 方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的， * 方建议工 (略) 门给予 * 方 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。
第 * 条 双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由 * 方或 * 方上级单位的纪检监察机关约请 * 方或 * 方上级单位纪检监察机关 (略) (略) 检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第 * 条 本合同有效期为 * * 双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第 * 条 本合同作为胜稼第 * 幼儿园项目配电工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第 * 条 本合同 * 式 * 份，均具有同等法律效力， * 方执 * 份， * 方执 * 份。
* 方单位：（盖章） * 方单位：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
招标代理机构： (略) (略)
招标单位： (略) 乔 (略) (略)
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
