临 (略) 建设项目施工总承包（ * 次招标）

疑问回复

* 、招标文件第 * 页：

关于本项目后期施工过程中材料、工程设备价格变化的价款调整：

建议增加： (略) 市造价管理机构发布的材料信息价中没有的，建议由 (略) 询价，报招标人审批调整。

答： (略) 市工程造价管理机构发布的材料信息价中没有的，参照 (略) 省工程造价管理机构发布的材料信息价。

* 、招标文件第 * 页：

关于本项目后期施工过程中材料、工程设备价格变化的价款调整：

建议修改为

A:施工期材料信息价，B：合同签订期材料信息价。

答：执行招标文件。

* 、招标文件第 * 页协议书， * 、工程承包范围 2.1 条，提到的“详见附件：工作范围和界面划分”是否可以提供，以便更合理报价；

目前未找到附件，请问是否有，如没有，请删除此内容。

答：详见图纸， (略) 代理公司拷取。

* 、招标文件第 * 页关键节点工期：“……每延期 * 天按照未完成单体工程造价的万分之 * 承担违约责任。”

建议增加：最高不超过合同额2%。

答：删除关键节点工期：“因施工单位原因不能按合同约定的时间竣工，每延期 * 天按照未完成单体工程造价的万分之 * 承担违约责任。”

* 、招标文件第 * 页：合同协议书

此条款规定不合理，承包人应全力配合发包人对于该项目的合理要求，如发包人提出的要求明显不合理，则承包人 (略) ，建议 * 方予以调整。

答：此段修改为：“竣工日期指本合同承包范围内的工程通过竣工验 (略) 验收备案之日；如需整改后才能达到竣工要求的，则为承包方整改后通过竣工验 (略) 确认之日。”

* 、招标文件P *

“4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前向承包人提供 * 套简装施工图纸……”

建议改为“4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前向承包人提供4套简装施工图纸……”

答：执行招标文件。
* 、招标文件P *

“（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前向承包 (略) 地工程地质、 (略) 线路资料，必要时承包人应自费进 * 步探明。”

此项条款为发包人责任范畴，建议修改为“（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前向承包 (略) 地工程地质、 (略) 线路资料，必要时承包人应进 * 步探明，费用由发包人承担。”

答：执行招标文件要求。

* 、招标文件P *

专用条款“（7）……若发现工程按现有设计文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告发包人，若发包人决定按原要求施工，承 (略) ；如承包人作为 * 个专业承建商本应发现上述疑问或错漏而未发现，并继续施工，所导致的质量缺陷及由此产生的损失应由承包人负责。”

建议修改为“（7）……若发现工程按现有设计文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告发包人，若发包人决定按原要求施工，承 (略) ， * 切责任及造成的风险和损失由发包人承担；如承包人……”

答：修改为专用条款“（7）……若发现工程按现有设计文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告发包人，若发包人决定按原要求施工，承 (略) ，因此产生的风险和损失由发包人承担。”
* 、招标文件P *

专用条款“（8） (略) (略) 地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： (略) 通用条款的约定。承包人提出保护措施，报发包人批准后实施,费用 (略) 负担；承包人承担由于未做好保护工作造成的损失和罚款等费用。”

建议修改按 (略) ，或改为“承包人提出保护措施，报发包人批准后实施,费用由发包人承担；承包人承担由于未做好保护工作造成的损失和罚款等费用。”

答：执行招标文件。
十、招标文件P *

专用条款的“8.3发包人因自 (略) 8.1款各项义务，导致工期延误且经发包人代表确认的，顺延延误的工期，但发包人不承担其他违约或赔偿责任。”

建议修改为“8.3发包人因自 (略) 8.1款各项义务，导致工期延误且经发包人代表确认的，顺延延误的工期，同时承担相应的违约或赔偿责任。”

答：修改为“专用条款的‘8.3 发包人因自 (略) 8.1款各项义务，导致工期延误且经发包人代表确认的，顺延延误的工期。’”。
十 * 、招标文件P *

专用条款“④承包人负责施工过程中发生的同本工程有关的外协工作，包括协调周边居民及单位、交通、环卫、城管、市容、 (略) 门，确保本工程施工顺利进展，并承担相应责任和发生的费用。”

建议修改为“④承包人负责配合发包人对施工过程中发生的同本工程有关的外协工作，包括协调周边居民及单位、交通、环卫、城管、市容、 (略) 门，确保本工程施工顺利进展。”

答：执行招标文件。
十 * 、招标文件P *

专用条款“⑥ (略) 内的临时 (略) 地，由承包人负责修建、维护及拆除，费 (略) 文明施工费内。工程交付后或因发包人分包工程需要，承包人应在接到发包人书面通知后1 (略) 临时设施和设备拆除完毕。因工程进度需要，发包人可能要求承包人将室外脚手架悬挑搭设及 * 楼的脚手架另外搭设，在室外工程开工前，发包人有权要求承包人拆除影响室外工程的临时设施。承包人须无条件配合，发包人对此不予任何补偿，承包人在合同价款中已充分考虑此种因素，每拖延 * 天，承包人向发包人支付违约金 * 元。”

建议调整为“⑥ (略) 内的临时 (略) 地，由承包人负责修建、维护及拆除，费 (略) 文明施工费内。工程交付后或因发包人分包工程需要，承包人应在接到发包人书面通知后1 (略) 临时设施和设备拆除完毕。因工程进度需要，发包人可能要求承包人将室外脚手架悬挑搭设及 * 楼的脚手架另外搭设，在室外工程开工前，发包人有权要求承包人拆除影响室外工程的临时设施。承包人予以配合，但发包人应给予合理补偿，具体金额有发承包双方协商确定。”

答：修改为“……在室外工程开工前，发包人有权要求承包人拆除影响室外工程的临时设施，承包人须无条件配合。”
十 * 、招标文件P *

专用条款“ * 暂停施工……（2）根据发包人代表的指示，承包人暂停工 (略) 分工程的施工，其他未受影响的工程按 (略) 施工；在暂停施工期间， (略) 足以保护已完工程和发包人代表认为必要的妥善保护措施，并保障其安全和利于后续施 (略) ，以 * 方认可的工期顺延签证为准，工期相应顺延，但发包人不承担由此而产生的承包人的人员窝工和工机具停滞费。若承包人未采取恰当的和发包人认为必要的保护措施，则由此造成的 * 切责任和损失由承包人承担。”

建议修改为“ * 暂停施工……（2）根据发包人代表的指示，承包人暂停工 (略) 分工程的施工，其他未受影响的工程按 (略) 施工；在暂停施工期间， (略) 足以保护已完工程和发包人代表认为必要的妥善保护措施，并保障其安全和利于后续施 (略) ，以 * 方认可的工期顺延签证为准，工期相应顺延，发包人承担由此而产生的承包人的人员窝工和工机具停滞费。若承包人未采取恰当的和发包人认为必要的保护措施，则由此造成的 * 切责任和损失由承包人承担。”

答：修改为 专用条款“ * 暂停施工……（2）根据发包人代表的指示，承包人暂停工 (略) 分工程的施工，其他未受影响的工程按 (略) 施工；在暂停施工期间， (略) 足以保护已完工程和发包人代表认为必要的妥善保护措施，并保障其安全和利于后续施 (略) ，以 * 方认可的工期顺延签证为准，工期相应顺延，发包人只承担因发包人原因造成的停工期间的机械租赁费。
十 * 、招标文件第 * 、 * 页：关于开工及延期开工、分期/分批次开工：

建议增加：延期开工/分批次开工/晚于原定开工日期 * 天后，重新调整合同费用。

答：执行招标文件。

十 * 、招标文件P *

专用条款“ * .1在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经发包人代表确认，工期可相应顺延，但发包人不承担承包人窝工费及停工费（承包人已考虑在合同价款中）。”

建议修改为“ * .1在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经发包人代表确认，工期可相应顺延，发包人承担承包人窝工费及停工费。”

答：专用条款“ * .1在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经发包人代表确认，工期可相应顺延，发包人只承担因发包人原因造成的停工期间的机械租赁费。

十 * 、招标文件第 * 页

* .4（1）“（1） (略) 在地相关规定，发包人应预缴新型墙体材料保证金，……造成新型墙体材料保证金无法或足额返还，由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

建议调整为：“（1） (略) 在地相关规定，发包人应预缴新型墙体材料保证金，……造成新型墙体材料保证金无法或足额返还，由此造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由发、承包人共同承担，承担比例由双方协商确定，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

答： 删除 * .4（1）“（1） (略) 在地相关规定，发包人应预缴新型墙体材料保证金，……造成新型墙体材料保证金无法或足额返还，由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

十 * 、招标文件第 * 页

* .4（2）“（2） (略) 在地相关规定，发包人应预缴散装水泥保证金，……由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

建议调整为：“（2） (略) 在地相关规定，发包人应预缴散装水泥保证金，……由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由发、承包人共同承担，承担比例由双方协商确定，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

答：删除 * .4（2）“（2） (略) 在地相关规定，发包人应预缴散装水泥保证金，……由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

十 * 、 * 页，

以上两项条款规定显失公平，建议发包人修改为：按照 (略) ；

答：修改为“ * .3工程施工过程中，发包人应按合同约定向承包人支付工程款，工程款滞后 * 日拨付，不视为发包人违约；承包人应保证继续施工，不影响总工期。”

“ * .4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致 (略) ，未经发包人书面同意，承包人不得停止施工。”

十 * 、 * 页， * .7（3）

“在任何 * 个付款节点，发包人均有权要求承包人提供合同价款内任意金额的发票，否则发包人的付款相应顺延。“

建议修改为：“发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，承包人应提供支付价款等额发票”

答：删除“在任何 * 个付款节点，发包人均有权要求承包人提供合同价款内任意金额的发票，否则发包人的付款相应顺延。”

* 十、招标文件第 * 页 * .2条款：

目前招标文件中无发包人圈定的品牌供应商，请核查。

答：执行招标文件。品牌供应商的圈定工 (略) 阶段开展，招标时不应圈定品牌供应商。

* 十 * 、招标文件 * 页 提供的电梯暂估价是否为不含税价格，请明确。

答：电梯专业工程暂估价不含规费和税金。

* 十 * 、招标文件 * 页3.7.3（2）副本载体为光盘， * 页3.7.5和 * 页3.7.8为U盘，以哪个为准？

答：U盘。

* 十 * 、付款方式以“投标人须知前附表 * . * .1付款方式”为准。

* 十 * 、P * 页，签章要求：投标文件封面、投标函、法定代表人身份证明、授权委托书，均使用 (略) 签章。需上传至电子投标文件中的开标 * 览表、承诺书等是否需要盖鲜章扫描上传后再使用CA印章签章？

答：可以CA签章的只CA签章， (略) CA签章的需按要求先加盖鲜章再上传。

* 十 * 、P * 页，近 * 年 * 财务状况表，需包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，是否上传近 * 年 * (略) 或审计的财务会计报表即可？

答：上传 * 年度经审计的财务报告。

* 十 * 、电子投标文件资信标资格审查资料中，需提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。电子投标文件中没有可以直接填写“无”的地方，且不能导入文档，只能从诚信库中挑选材料。诚信库中是否可以上传只有“无”字的文件，还是必须上传承诺，若需上传承诺，格式是否自拟？

答：自行考虑。

* 十 * 、P * 页3.5.1年检合格证明材料、由于国 (略) (略) 发布了“工商企业”[ * ] * 号文关于停止企业年度检验工作的通知，是否需要此通知截图上传至投标其他材料中？

答：只须上传合格的证明材料即可。

* 十 * 、P * 开标 * 览表，需上传至电子投标文件中，电子投标文件中无对应上传位置，是否将开标 * 览表上传至电子投标文件投标其他材料中？

答：自行考虑。

* 十 * 、P * 页信用查询截图

1. (略) 中无“严 (略) 为记录名单”

2.招标文件中给出的“信用 (略) ”网址打不开，是否有误？

答：自行考虑，自行搜索“信用 (略) ”网站查找。

* 十、招标文件中显示电梯为专业工程暂估价， (略) 书中其它清单中的专业工程暂估价内， (略) (略) 分项工程量清单中有电梯清单项，且其他清单无内容。 (略) 清单不符，导致废标。 (略) 理？

答：根据提供的电子工程 (略) 分项工程量清单中的电 (略) 报价，其他项目清单无 (略) 填写。

丰爵（ (略) ） (略)

* 年2月4日

临 (略) 建设项目施工总承包（ * 次招标）

疑问回复

* 、招标文件第 * 页：

关于本项目后期施工过程中材料、工程设备价格变化的价款调整：

建议增加： (略) 市造价管理机构发布的材料信息价中没有的，建议由 (略) 询价，报招标人审批调整。

答： (略) 市工程造价管理机构发布的材料信息价中没有的，参照 (略) 省工程造价管理机构发布的材料信息价。

* 、招标文件第 * 页：

关于本项目后期施工过程中材料、工程设备价格变化的价款调整：

建议修改为

A:施工期材料信息价，B：合同签订期材料信息价。

答：执行招标文件。

* 、招标文件第 * 页协议书， * 、工程承包范围 2.1 条，提到的“详见附件：工作范围和界面划分”是否可以提供，以便更合理报价；

目前未找到附件，请问是否有，如没有，请删除此内容。

答：详见图纸， (略) 代理公司拷取。

* 、招标文件第 * 页关键节点工期：“……每延期 * 天按照未完成单体工程造价的万分之 * 承担违约责任。”

建议增加：最高不超过合同额2%。

答：删除关键节点工期：“因施工单位原因不能按合同约定的时间竣工，每延期 * 天按照未完成单体工程造价的万分之 * 承担违约责任。”

* 、招标文件第 * 页：合同协议书

此条款规定不合理，承包人应全力配合发包人对于该项目的合理要求，如发包人提出的要求明显不合理，则承包人 (略) ，建议 * 方予以调整。

答：此段修改为：“竣工日期指本合同承包范围内的工程通过竣工验 (略) 验收备案之日；如需整改后才能达到竣工要求的，则为承包方整改后通过竣工验 (略) 确认之日。”

* 、招标文件P *

“4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前向承包人提供 * 套简装施工图纸……”

建议改为“4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前向承包人提供4套简装施工图纸……”

答：执行招标文件。
* 、招标文件P *

“（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前向承包 (略) 地工程地质、 (略) 线路资料，必要时承包人应自费进 * 步探明。”

此项条款为发包人责任范畴，建议修改为“（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前向承包 (略) 地工程地质、 (略) 线路资料，必要时承包人应进 * 步探明，费用由发包人承担。”

答：执行招标文件要求。

* 、招标文件P *

专用条款“（7）……若发现工程按现有设计文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告发包人，若发包人决定按原要求施工，承 (略) ；如承包人作为 * 个专业承建商本应发现上述疑问或错漏而未发现，并继续施工，所导致的质量缺陷及由此产生的损失应由承包人负责。”

建议修改为“（7）……若发现工程按现有设计文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告发包人，若发包人决定按原要求施工，承 (略) ， * 切责任及造成的风险和损失由发包人承担；如承包人……”

答：修改为专用条款“（7）……若发现工程按现有设计文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告发包人，若发包人决定按原要求施工，承 (略) ，因此产生的风险和损失由发包人承担。”
* 、招标文件P *

专用条款“（8） (略) (略) 地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： (略) 通用条款的约定。承包人提出保护措施，报发包人批准后实施,费用 (略) 负担；承包人承担由于未做好保护工作造成的损失和罚款等费用。”

建议修改按 (略) ，或改为“承包人提出保护措施，报发包人批准后实施,费用由发包人承担；承包人承担由于未做好保护工作造成的损失和罚款等费用。”

答：执行招标文件。
十、招标文件P *

专用条款的“8.3发包人因自 (略) 8.1款各项义务，导致工期延误且经发包人代表确认的，顺延延误的工期，但发包人不承担其他违约或赔偿责任。”

建议修改为“8.3发包人因自 (略) 8.1款各项义务，导致工期延误且经发包人代表确认的，顺延延误的工期，同时承担相应的违约或赔偿责任。”

答：修改为“专用条款的‘8.3 发包人因自 (略) 8.1款各项义务，导致工期延误且经发包人代表确认的，顺延延误的工期。’”。
十 * 、招标文件P *

专用条款“④承包人负责施工过程中发生的同本工程有关的外协工作，包括协调周边居民及单位、交通、环卫、城管、市容、 (略) 门，确保本工程施工顺利进展，并承担相应责任和发生的费用。”

建议修改为“④承包人负责配合发包人对施工过程中发生的同本工程有关的外协工作，包括协调周边居民及单位、交通、环卫、城管、市容、 (略) 门，确保本工程施工顺利进展。”

答：执行招标文件。
十 * 、招标文件P *

专用条款“⑥ (略) 内的临时 (略) 地，由承包人负责修建、维护及拆除，费 (略) 文明施工费内。工程交付后或因发包人分包工程需要，承包人应在接到发包人书面通知后1 (略) 临时设施和设备拆除完毕。因工程进度需要，发包人可能要求承包人将室外脚手架悬挑搭设及 * 楼的脚手架另外搭设，在室外工程开工前，发包人有权要求承包人拆除影响室外工程的临时设施。承包人须无条件配合，发包人对此不予任何补偿，承包人在合同价款中已充分考虑此种因素，每拖延 * 天，承包人向发包人支付违约金 * 元。”

建议调整为“⑥ (略) 内的临时 (略) 地，由承包人负责修建、维护及拆除，费 (略) 文明施工费内。工程交付后或因发包人分包工程需要，承包人应在接到发包人书面通知后1 (略) 临时设施和设备拆除完毕。因工程进度需要，发包人可能要求承包人将室外脚手架悬挑搭设及 * 楼的脚手架另外搭设，在室外工程开工前，发包人有权要求承包人拆除影响室外工程的临时设施。承包人予以配合，但发包人应给予合理补偿，具体金额有发承包双方协商确定。”

答：修改为“……在室外工程开工前，发包人有权要求承包人拆除影响室外工程的临时设施，承包人须无条件配合。”
十 * 、招标文件P *

专用条款“ * 暂停施工……（2）根据发包人代表的指示，承包人暂停工 (略) 分工程的施工，其他未受影响的工程按 (略) 施工；在暂停施工期间， (略) 足以保护已完工程和发包人代表认为必要的妥善保护措施，并保障其安全和利于后续施 (略) ，以 * 方认可的工期顺延签证为准，工期相应顺延，但发包人不承担由此而产生的承包人的人员窝工和工机具停滞费。若承包人未采取恰当的和发包人认为必要的保护措施，则由此造成的 * 切责任和损失由承包人承担。”

建议修改为“ * 暂停施工……（2）根据发包人代表的指示，承包人暂停工 (略) 分工程的施工，其他未受影响的工程按 (略) 施工；在暂停施工期间， (略) 足以保护已完工程和发包人代表认为必要的妥善保护措施，并保障其安全和利于后续施 (略) ，以 * 方认可的工期顺延签证为准，工期相应顺延，发包人承担由此而产生的承包人的人员窝工和工机具停滞费。若承包人未采取恰当的和发包人认为必要的保护措施，则由此造成的 * 切责任和损失由承包人承担。”

答：修改为 专用条款“ * 暂停施工……（2）根据发包人代表的指示，承包人暂停工 (略) 分工程的施工，其他未受影响的工程按 (略) 施工；在暂停施工期间， (略) 足以保护已完工程和发包人代表认为必要的妥善保护措施，并保障其安全和利于后续施 (略) ，以 * 方认可的工期顺延签证为准，工期相应顺延，发包人只承担因发包人原因造成的停工期间的机械租赁费。
十 * 、招标文件第 * 、 * 页：关于开工及延期开工、分期/分批次开工：

建议增加：延期开工/分批次开工/晚于原定开工日期 * 天后，重新调整合同费用。

答：执行招标文件。

十 * 、招标文件P *

专用条款“ * .1在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经发包人代表确认，工期可相应顺延，但发包人不承担承包人窝工费及停工费（承包人已考虑在合同价款中）。”

建议修改为“ * .1在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经发包人代表确认，工期可相应顺延，发包人承担承包人窝工费及停工费。”

答：专用条款“ * .1在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经发包人代表确认，工期可相应顺延，发包人只承担因发包人原因造成的停工期间的机械租赁费。

十 * 、招标文件第 * 页

* .4（1）“（1） (略) 在地相关规定，发包人应预缴新型墙体材料保证金，……造成新型墙体材料保证金无法或足额返还，由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

建议调整为：“（1） (略) 在地相关规定，发包人应预缴新型墙体材料保证金，……造成新型墙体材料保证金无法或足额返还，由此造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由发、承包人共同承担，承担比例由双方协商确定，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

答： 删除 * .4（1）“（1） (略) 在地相关规定，发包人应预缴新型墙体材料保证金，……造成新型墙体材料保证金无法或足额返还，由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

十 * 、招标文件第 * 页

* .4（2）“（2） (略) 在地相关规定，发包人应预缴散装水泥保证金，……由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

建议调整为：“（2） (略) 在地相关规定，发包人应预缴散装水泥保证金，……由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由发、承包人共同承担，承担比例由双方协商确定，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

答：删除 * .4（2）“（2） (略) 在地相关规定，发包人应预缴散装水泥保证金，……由此给发包人造成的损失（包括但不限于本金、利息、律师费等由此产生的费用）由承包人承担，并在任何 * 次支付工程款中扣除。”

十 * 、 * 页，

以上两项条款规定显失公平，建议发包人修改为：按照 (略) ；

答：修改为“ * .3工程施工过程中，发包人应按合同约定向承包人支付工程款，工程款滞后 * 日拨付，不视为发包人违约；承包人应保证继续施工，不影响总工期。”

“ * .4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致 (略) ，未经发包人书面同意，承包人不得停止施工。”

十 * 、 * 页， * .7（3）

“在任何 * 个付款节点，发包人均有权要求承包人提供合同价款内任意金额的发票，否则发包人的付款相应顺延。“

建议修改为：“发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，承包人应提供支付价款等额发票”

答：删除“在任何 * 个付款节点，发包人均有权要求承包人提供合同价款内任意金额的发票，否则发包人的付款相应顺延。”

* 十、招标文件第 * 页 * .2条款：

目前招标文件中无发包人圈定的品牌供应商，请核查。

答：执行招标文件。品牌供应商的圈定工 (略) 阶段开展，招标时不应圈定品牌供应商。

* 十 * 、招标文件 * 页 提供的电梯暂估价是否为不含税价格，请明确。

答：电梯专业工程暂估价不含规费和税金。

* 十 * 、招标文件 * 页3.7.3（2）副本载体为光盘， * 页3.7.5和 * 页3.7.8为U盘，以哪个为准？

答：U盘。

* 十 * 、付款方式以“投标人须知前附表 * . * .1付款方式”为准。

* 十 * 、P * 页，签章要求：投标文件封面、投标函、法定代表人身份证明、授权委托书，均使用 (略) 签章。需上传至电子投标文件中的开标 * 览表、承诺书等是否需要盖鲜章扫描上传后再使用CA印章签章？

答：可以CA签章的只CA签章， (略) CA签章的需按要求先加盖鲜章再上传。

* 十 * 、P * 页，近 * 年 * 财务状况表，需包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，是否上传近 * 年 * (略) 或审计的财务会计报表即可？

答：上传 * 年度经审计的财务报告。

* 十 * 、电子投标文件资信标资格审查资料中，需提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。电子投标文件中没有可以直接填写“无”的地方，且不能导入文档，只能从诚信库中挑选材料。诚信库中是否可以上传只有“无”字的文件，还是必须上传承诺，若需上传承诺，格式是否自拟？

答：自行考虑。

* 十 * 、P * 页3.5.1年检合格证明材料、由于国 (略) (略) 发布了“工商企业”[ * ] * 号文关于停止企业年度检验工作的通知，是否需要此通知截图上传至投标其他材料中？

答：只须上传合格的证明材料即可。

* 十 * 、P * 开标 * 览表，需上传至电子投标文件中，电子投标文件中无对应上传位置，是否将开标 * 览表上传至电子投标文件投标其他材料中？

答：自行考虑。

* 十 * 、P * 页信用查询截图

1. (略) 中无“严 (略) 为记录名单”

2.招标文件中给出的“信用 (略) ”网址打不开，是否有误？

答：自行考虑，自行搜索“信用 (略) ”网站查找。

* 十、招标文件中显示电梯为专业工程暂估价， (略) 书中其它清单中的专业工程暂估价内， (略) (略) 分项工程量清单中有电梯清单项，且其他清单无内容。 (略) 清单不符，导致废标。 (略) 理？

答：根据提供的电子工程 (略) 分项工程量清单中的电 (略) 报价，其他项目清单无 (略) 填写。

丰爵（ (略) ） (略)

* 年2月4日