西北桥北街道路及市政管线工程施工补遗书(1)号

各投标人：

本工程本次补遗上传第 * 章合同条款及格式中：（ (略) 分 专用合同条款-1），内容如下：

(略) 分 专用合同条款-1

1. * 般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括： / 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称：；

资质类别和等级： ；

联系电话：；

电子信箱：/；

通信地址： 。

1.1.2.2 设计人：

名称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话：；

电子信箱：/；

通信地址： ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 (略) (略) (略) 包括： /。

1.1.3.2 永久占地包括： /。

1.1.3.3 临时占地包括：/ 。

1.1.4其他

本条增加：

1.1.4.1竣工验收：指 (略) 进行的竣工验收。

1.1.4.2竣工结算审计：指 (略) 进行的竣工结算审计， (略) 验收合格之日起 * 年以内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： /。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1） * 方有关工程的洽商、变更等书面协议（补充协议）或文件(2)合同协议书、(3)中标通知书、(4) (略) 控制价、(5)专用合同条款、(6)通用合同条款、(7)技术标准和要求、(8)图纸、（9）其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在施工合同签订时向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： 施工图 * 套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：\。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、交通组织方案、施工日志及发包人要求的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：以发包人要求为准，保证工程顺利实施；

承包人提供的文件的数量为：以发包人要求为准；

承包人提供的文件的形式为：书面纸质文件、电子版；

发包人审批承包人文件的期限： * 天。

1.6.5 现场图纸准备

(略) 图纸准备的约定：承 (略) 准备 * 份完整的图纸，以备发包人和监理人核查时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： (略) 办公室；

发包人指定的接收人为： 项目负责人 。

承包人接收文件的地点： (略) 办公室；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点： (略) 办公室；

监理人指定的接收人为： 总监 。

1.8 交通运输

1.8.1 (略) 的权利

(略) 的权利的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取 (略) 地的专用和临 (略) 权，以及取得 (略) (略) 外设施的权利， (略) 办理为 (略) (略) 内、外道路的相关手续，由此产生的相关费用已包含在承包人的投标报价当中，由承包人承担。

1.8.2 场内交通

(略) (略) 内交通的边界的约定： 项目用地红线作为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定：鉴于本工程为市政道路维护整治，土地权属未划归发包人名下的实际情况，工程实施范围内的道路、交通设施等，发包人应在严 (略) 、 (略) 、辖区街办的管理规定的前提下合理使用。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1. * 知识产权

1. * .1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本工程及合同无关的事项 。

1. * .2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本工程及合同无关的事项 。

1. * .4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1. * 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许使 (略) 调整，原则上调整的总金额不能超过暂列金（确系工程量清单出现重大错误、发包人作出重大设计调整除外）。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当实际工程量与清单工程量偏差超过 * %时，调整的原则为当工程量增加 * %以 (略) 分及工程量减少 * %以上时的 (略) 分，该项目综 (略) 调整，此时，按下列公式 (略) 分项工程费：

1）当Q1＞1. * Q0时，S=1. * Q0×P0+（Q1-1. * Q0）×P1

2）当Q1＜0. * Q0时，S=Q1×P1

式中 S--调整 (略) 分项工程费结算价；

Q1--最终完成工程量；

Q0--招标工程量清单中列出的工程量；

P1--按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；该综合单价按照 * 年《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定套用工程量 (略) 重新组价后，下浮7%执行，其中材料价格按施工期间《 (略) 市建设工程造价信息》发布的材料价格信息，《工程造价信息》中没有的材料价格，发包人通过询价方式确定。

P0--承包人在工程量清单中填报的综合单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号： /；

职务：项目负责人、造价负责人 ；

联系电话： ；

电子信箱： / ；

通信地址： (略) 市 (略) 区西北桥街 * 号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：组织工地会议；组织图纸会审；审核开工报告、竣工报告；批准监理人提交的暂停施工令和经监理人审核的复工申请；对监理人、承包 (略) 检查；审批经监理人审核的施工组织设计及专项方案、审批经监理人审核的付款计划并协助办理付款事宜；审核工程变更和经监理人审核的工程签证；组织办理工程结算等。

2.3 (略) 、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 (略)

关于发包人 (略) 的期限要求：合同计划开工日期前3天移交承包人。

2.3.2 提供施工条件

(略) 需的水、电、电讯线 (略) 地的时间、地点和供应要求：施工中临时用水、用电、 (略) 络等线路 (略) (略) 使用位置并承担相关费用，其相应费用已含在投标报价中。发包人不提供上述施工用水、用电及弱电的接入点，但应作好相关协调、配合工作。

2.4 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的 * 般义务

（2） (略) 的其他义务：承包人应 (略) 或者附近实施与本工程有关的其他工作的独 (略) 管理、协调、配合、照管和服务义务。

（3）受发包人委托，承包人负责办理《 (略) 市道路许可证》、《挖掘占道通知书》及《开工统筹核准单》并在双方合同签订之日起 * 个工作日内完成 。

（4）施工用水、电线路由发包人协 (略) 解决，以上（指用水和电线路） (略) 费用，由承包人综合在投标报价中并包干使用。

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 施工技术管理文件；产品质量证明文件；检验和检测报告；施工记录；检验批质量验收记录；竣工图；竣工结算报告；发包人要求提供的其他资料等 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 纸质5套、电子版2套需增加图纸数，由发包人代办，费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 * 天内向发包人移交竣工资料 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 除纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件 。

（6） (略) 的其他义务：承包人应 (略) 或者附近实施与本工程有关的其他工作的独 (略) 管理、协调、配合、照管和服务义务。

（7）承包人应做的其他工作：1）签定合同前，按规定交纳（散装水泥基金）、民工工资保证金、履约保证金（或提供相应的担保）及办理质检、安全等相关手续，发包人协助。2）施工中做好各种标志和警示牌，对永久设置的标志注意保护，竣工时列注清单，完整移交与发包方。3）承包方在施工中严格按照国家施工规范、 (略) 施工。4）承包人特别 (略) 保护， * 旦发生损坏，由承包人承担 * 切后果。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：；

电子信箱： /；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每 (略) 的时间要求：项目经理每 (略) 的时间不得少于 * 天，每天不少于6小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

项目经理未经批准，擅自 (略) 的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限：承包人应在接到监理人发出的开工通知之日起3日内提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员 (略) 的批准要求： 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 元。

承包人主要施工管理人员擅自 (略) 的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 元。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从监理人发出开工通知中载明的开工日期之日起由承包人承担照管责任。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：担保形式 (略) 保函方式担保； (略) 文件“投标人须知前附表”7.3. (略) ，担保期限至竣工日期，变更工程竣工日期的，保证期限按变更后的竣工日期做相应调整。

履约保证金递交方式：现金担保必须从承包人的基本 (略) 转账方式转至发包人以下账户：

履约担保的退还：履约保证金在工程验收合格后 * 天内 * 次性退还（无息）

4. 监理人

4.1监理人的 * 般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约 (略) 的有关规范、标准的规定。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用包含在承包人投标报价的措施费中 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱：/；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成 * 致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：。

关于工程奖项的约定：。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在检查前 * 小时以书面形式通知监理人检查。

监理人 (略) 检查时，应提前 * 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： * 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 1、承包人按 (略) 市有关安全施 (略) ，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明施工合格要求；承包人在施工期间应高度重视安全、文明，合理组织施工，配备足够数量的围挡、电子警察、钢板、麻袋、警示标志等，并合理划分警示区、缓冲区及施工区， (略) (略) (略) 。2、重点路口应安排临时交通疏导人员（不少于5人） * 小时轮班值守疏导交通，夜间必需配备符合相关要求的照明设备以确保 (略) ， (略) 发生的安全事故责任和与之相关的 * 切费用由承包人承担。3、凡接到群众举报、 (略) 门下发整改(口头或书面)通知，则说明承包人安全文明措施不得当，需要整改，合格的标准为发包人不再收到群众 (略) 门认可整改效果相关文件，整改时间原则上不超过 * 小时，特殊情况由发包人、 (略) 确定。4、就同 * 安全、文明措施不到位，发包人收到两次群众举报，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 * 0元/次。5、分部 (略) 列的临时交通组织费以 (略) 列的安全文明施工费作为 (略) (略) 有措施（含临时交通组织）并包干使用。6、 (略) 门通报批评，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 * 0元/次。7、 (略) 门通报批评，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 点击查看>> 元/次。8、被新闻媒体曝光负面问题，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 * 0元/次。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承 (略) 的治安保卫。

关 (略) 地治安管理计划的约定： (略) 前7天内 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人按 (略) 市标准化文明工 (略) 管理和施工 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同生效之日起 * 日内，支付安全文明施工费（基本费的%），安全文明施工费基本费按完成进度产值随工程进度款支付，现场评价费在支付结算款时支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在施工组织设计中应依据《危险 (略) 分项工程安全管理办法》等相关规定，编制危险 (略) 分项工程的专项施工方案,并负责按相关规定组织专 (略) 审查，相关费用已包含在投标报价中，由承包人承担 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后7天内提交详细的施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到承包人报送的详细施工组织设计后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到承包人修订的施工进度计划后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：图纸会审之日起7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：图纸会审之日起7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：图纸会审之日起7日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 * 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：图纸会审之日起7日内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：属承包人原因造成的工期延误，每拖延1天承担违约金 * 0元人民币。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过签约合同价的 * %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） (略) 在地 * 年 * 遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等） ；

（2）以月计的某个时期的恶劣气候 (略) 门 * 年的统计资料，以 * 年 * 遇频率计算的平均气候还要恶劣的气候条件 ；

（3）双方认可的其他影响正常作业的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 ；

7.9.3创优质工程奖补偿奖励费：无 ；

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量的其他要求： 承包人必须按照发包人提供的附件2《工程主要材料品牌表》中的材料或工程设备的种类、名称、材料要求、产地、品牌及特征要求等采购工程材料，并报经监理人和发包人检验合格封存样品后按材施工;在经得发包人书面认可下，承包人可替换同等档次、质量的材料。主要原材料必在 * 方鉴证取样送检合格后才能投产。用于本工程的相关材料复检、施工单位自检费包含投标报价中由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

(略) 需要 (略) 所：/。

(略) 需要配备的试验设备：/。

(略) 需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应编制专项工艺试验措施计划，报监理人审查。

* . 变更

* .1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程中若确需要设计变更的新增项目或漏项项目，工程 (略) 现场签证的或施工方案涉及项目。监理工程师认为有必要时，报发包 (略) 下述变更、增加或取消：

(1) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

(2) 取消合同中的任何单项工程；

(3) 改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；

(4) 改变 (略) 分的标高、线形、位置和尺寸；

(5) (略) 需的任何种类的附加工作；

(6) 改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。

如果发出本工程的变更指令(简称变更令)是因承包人过错、承包人违反合同或承包人造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

* .4 变更估价

* .4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）、工程中若确需要设计变更的，由申请单位及时提出、填报设计变更定性申请单并会同监理及发包人（现场责任人、 (略) 门负责人）、过程控制单位按照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府投资项目管理办法》 (略) (略) 审核程序。若因承包人原因不在规 (略) 审核程序，工程造价增加的，发包人有权不予认可，承包人必须按设计修 (略) 施工， (略) 造成的 * 切损失及责任 (略) 承担；工程造价减少的，按实扣减。变更签证的流程按照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府投资项目管理办法》 (略) 管理办法的 (略) 。

（2）、工程竣工后，承包人将设计修改通知单内容修改在工程竣工图中，监理及发包人（现场责任人）进行审 (略) 签字确认。

（3）、变更估价原则：①投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的 (略) 。②投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定，按类似的 (略) 。③投标报价中没有适用或类似于变更工程的价格，按照 * 年《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定套用工程量 (略) 组价，综合单价按组成的单价下浮7%执行，其中材料价格按施工期间《 (略) 市建设工程造价信息》发布的材料价格信息，《工程造价信息》中没有的材料价格，发包人通过询价方式确定。

价格信息均按“财税〔 * 〕 * 号、建办标函〔 * 〕4号、川建造价发[ * 号”等文件要求计取。

凡可以按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系或可换算成这种比例关系（如规格与清单不同，可按最接近规格换算比例关系折算）的，以最类似清单子目单价按相应比例关系折算；如材料不同仅换算材料价差，不再调整其他费用。

* .5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限： * 天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

* .7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：无。

* .7.1 (略) 的暂估价项目

(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第\种方式确定。

* .7.2 (略) 的暂估价项目

(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第\ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\。

* .8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额不得超过合同约定金额 。

* . 价格调整

* .1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是，参与调价的材料品种：钢材、水泥、沥青混凝土、商品混凝土、装配式构件、预拌砂浆、砌块、电线、电缆等在 (略) 市《工程造价信息》有材料价的主要材料， (略) 价格波动采用以下第3种方式对 (略) 调整：

第1种方式：采用 (略) 价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\；

第2种方式：采用 (略) 价格调整。

（2）关于基准价格的约定： \ 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时， (略) 分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时， (略) 分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 (略) 期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时， (略) 分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：材料调整：可调材料价格按《 (略) 市年第 期工程造价信息》发布的材料价格信息为基准价考虑，当承包人投标报价中的可调材料价格低于基准价格时，施工过程中可调材料的价格（以施工过程中同期的 (略) 市《工程造价信息》材料价格为准）涨幅超过基准价风险系数或跌幅超过投标报价的风险系数时， (略) 分按实调整；当承包人投标报价中的可调材料价格高于基准价格时，施工过程中可调材料的价格跌幅超过基准价风险系数或涨幅超过投标报价的风险系数时， (略) 分按实调整；当承包人投标报价中的可调材料价格等于基准价格时，施工过程中可调材料的价格涨、跌幅超过基准价风险系数时， (略) 分按实调整。可调材料风险系数范围为5%，价格在5%以内的浮动不做调整， (略) 分按实调整。材料价格均按“川建造价发[ * 号”文件要求以“不含税价格信息”进行对比。

* . 合同价格、计量与支付

* .1 合同价格形式

1、单价合同。

合同形式：固定单价合同，工程量 (略) 结算。

风险费用的计算方法：

（1）安全文明施工措施费的计取和调整按川建发【 * 】5号和川建造价发【 * 号 (略) 。

（2）措施费：除安全文明施工费以外的总价措施项目， (略) 文件的要求填报并包干使用，结算时不作调整（最终以招标文件为准）。

（3）规费：按企业取费证核定的规定费率计取。

双方约定合同价款的其他调整因素及调整方法：

(1)、在实际施工中，因自然条件的限制，而 (略) 作的设计变更，项目的名称、特征和内容无实质性变化时，执行原投标报价 (略) 分项工程的综合单价。

（2）人工费、机械费等政策性调整：按国家 (略) 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：\。

风险费用的计算方法：\。

风险范围以外合同价格的调整方法：\。

3、其他价格方式：\。

* .2 预付款

* .2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金）的 * %。

预付款支付期限：合同签订之日起 * 日内。

预付款扣回的方式：分 次在支付进度款中扣回， (略) 扣完为止。

* .2.2 预付款担保

本工程无预付款担保。

承包人提交预付款担保的期限：无 。

预付款担保的形式为：无。

* .3 计量

* .3.1 计量原则

工程量计算规则：。

* .3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

* .3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

* .3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：。

* .3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 * .3.4 项〔总价合同的计量〕 (略) 计量：。

* .3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：。

* .4 工程进度款支付

* .4.1 付款周期：按工程月进度支付工程进度款。

（1）项目签订合同后 * 日内发包人按签约合同价（扣除暂列金）的 * %支付预付款；

（2）由发包人每月支付对应当月产值的民工工资、安全文明措施费、施工用水用电费用至竣工验收；

（3）根据工程进度，每月 * 日之前承包人提交月进度报表后，发包人应在 * 日内审核完毕并支付进度款至当期已完工程量产值（含变更签证）的 * %（扣除上述1、2已支付款项）。

（4）项 (略) 竣工验收后，已完工程量产值的 * %按以下方式支付，其中：

（1）工程竣工且通过结算审计后 * 日内支付至结算总价款的 * %，剩余3%为工程质量保证金。

（2）质量保证金（无息）在竣工验收合格之日起满 * 年退还2%，剩余1%在竣工验收合格之日起满 * 年退还同时应扣除保修期间的应由承包人承担的维修费用后支付。

* .4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人提供的表格填写进度报表和进度款申请。

* .4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 每月的 * 日前提交已完合格工程进度报表(附相应分包工程款支付凭证) * 式 * 份，提交给监理单位、发包人 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： \。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： \。

* .4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：\ 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： \ 。

（2）发包人支付进度款的期限：收到审核并经审定的进度及进度款申请表 * 日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\。

* .4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： \ 。

* . 验收和工程试车

* .1 分部分项工程验收

* .1.2监理人 (略) 验收时，应提前 * 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： * 小时。

* .2 竣工验收

* .2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款约定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。

* .2.5移交、 (略) 分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收后 * 日内 。

发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为： \。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\。

* .3 工程试车

* .3.1 试车程序

工程试车内容：\。

（1）单机无负荷试车费用由\ 承担；

（2）无负荷联动试车费用由\ 承担。

* .3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： \ 。

* .6 (略)

* .6.1 (略)

承包人 (略) 的期限： 在颁发工程竣工接收证书之日起 * 天内。

* . 竣工结算

* .1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 * 天内承包人编制工程竣工结算资料 * 式5份，并提交电子文档 * 份，送监理单位、发包人（现场责 (略) 门负责人）审查，报 (略) 审计，按 (略) 区相关文件要求办理结算。

竣工结算申请单应包括的内容： 竣工验收报告、竣工资料移交清单、场地移交记录、质量保修书、竣工结算资料、竣工结算资料完整性的承诺书 。

* .2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：参照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府性工程建设项目管理办法》执行。

发包人完成竣工付款的期限：参照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府性工程建设项目管理办法》执行。

关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序： \。

* .3 最终结清

* .3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 提交最终结清申请单 * 式4份结清。

承包人提交最终结算申请单的期限：路面、人行道等工程质量保修期满后 * 个日历天内。

* .3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 * 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 * 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在监理人出具最终结清证书后的 * 天内，将应支付款支付给承包人。

* . 缺陷责任期与保修

* .2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： * 个月 。

* .3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 要扣留质量保证金 。

* .3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： \ ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: \。

* .3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时 * 次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:

质保金退还：质量保证金3%分两次无息退还，第 (略) 竣工验收合格之日起满两年后 * 天内支付2%，第 (略) 竣工验收合格之日起满 * 年后 * 天内支付1%，支付时扣除已经发生的应由承包人承担的维修费。

关于质量保证金的补充约定：\ 。

* .4保修

* .4.1 保修责任

工程保修期为：见质量保修合同。

* .4.3 修复通知

承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间： （1）发包人在使用过程中，发现已接收的存在缺陷或损坏的，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人书面通知保修通知单之日起2日内 (略) 并修复缺陷或损坏；（2）情况紧急，需要承包人立即修复缺陷或损坏的，承包人应在接到发包人口头通知后，立即 (略) 并修复缺陷或损坏。

* . 违约

* .1 发包人违约

* .1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无 。

* .1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前3天内下达开工通知的违约责任： 发包人应承担因其违约给承包人延误的工期 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人延误的工期。

（3）发包人违反第 * .1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用或延误的工期，并向承包人支付违约金 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用或延误的工期，并向承包人支付违约金 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人延误的工期 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人延误的工期 。

（7）其他：无 。

* .1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 * .1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 * 天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

* .2 承包人违约

* .2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①、由于承包人原因造成质量事故、安全事故的，由承 (略) 行政、经济、刑事责任。②、由于承包人违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等规定，造成后果的，由承包人承担 * 切法律、 (略) 政责任。③、若承包 (略) (略) 门 (略) (略) 罚的，承包人应向发包 (略) (略) (略) 金额。④、由于承包人原因不按投标文件中的 (略) （合同中有明确约定的予以调整的除外），发包人有权单方终止合同，承包人应无条件退出，且承包人需承担由此给发包人造成的 * 切损失。⑤、承包人应严格按照工 (略) 列 (略) 管理人员，不能擅自更换项目经理、技术负责人等主要技术人员，如需更换，须以相同资历人员代替并提前 * 天向监理工程师申请且获得发包人批准认可，否则发包人将单方面终止合同。项目经理的更 (略) (略) 门的同意。⑥、如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的 * 天内不遵守该通知或指令，无视监理工程师事先的书面警告， * 贯或 (略) 其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的 * 天内仍未见纠正后，发包人可以向承包人扣以专用条款中规定的违约金，直至解除承包合同。⑦、承包人 (略) 用材料应与 (略) 报材料 * 致，如经发现由于承 (略) 更换了材料，承包人应向发包人支付该材料价款的 * %- * %的违约金且发包人保留承包人恢复至原材料的权利 (违约金在履约保证金中扣除)，发包人将保留解除合同的权利，并由承包人承担由此产生的 * 切损失；如非承包人原因需更换 (略) 报材料，承包人应在5日前向监理单位申报，由发包人批准更换。

* .2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人自己导致的工期延误，每拖延1天承担违约金 * 0元人民币，最高违约金额为合同价款的 * %。如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或工程关键线路里程碑时间拖延 * 天以上等特殊情况时，发包人有权对承包人的 (略) 调整(减少工程量或要求承 (略) 等，此时第 * .2条应不适用)。发包人下达指令后承包 (略) ，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对发包 (略) 。若承 (略) 指令工作，则视为承包人严重违约。发生此类拖延，每拖延 * 天，承包人应向发包人支付合同金额1‰的违约金。违约金在履约保证金中扣除。工程质量按国家 (略) ，若工程质量有缺陷，承包人负责维修或返工，直到符合约定的质量标准。由于返工、修复造成的费用和责任由承包人承担。

* .2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 由承包人承担给发包人造成的损失 。

发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承式： 发包人 。

* . 不可抗力

* .1 不可抗力的确认

* .2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 * 天内完成款项的支付。

* .民工工资支付

* .1对于民工工资的支付，承包人应按照市建委相关要求不得拖欠农民工工资（发包人每月向承包人拨付的工程进度款中包含了承包人应付给农民工的工资，承包人应保证农民工工资不得挪作他用，应及时支付）。

* . 保险

* .1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

* .2 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

* .3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更保险合同后7日内书面形式通知。

* . 争议解决

* .1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。

* .2争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：\ 。

选定争议评审员的期限： \。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\。

其他事项的约定：\。

* .3 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\ 。

* .4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向双方共同 (略) 申请仲裁；

（2） (略) 在地有管辖 (略) 起诉。

* .补充条款

* .1、本专用条款与通用条款规定 (略) ，以专用条款规定为准。

* .2、发包人保留的权利：由于不可预见的政策性调整原因，发包人保留以下权利：

（1）、修改招标合同的规模和范围；

（2）、 (略) 工期

（3）、废除或取消项目合同。

（4）、发包 (略) 为负责

* .3、承包人必须按发包人、监理单位要求组织加班，确保工程质量、工程进度及安全、文明施工。

* .4、对于民工工资的支付，承包人应按照市建委相关要求不得拖欠农民工工资（发包人每月向承包人拨付的工程进度款中包含了承包人应付给农民工的工资，承包人应保证农民工工资不得挪作他用，应及时支付）。

在施工过程中若承包人未及时、足额支付承包人民工工资，造成承包人民工到发包人 (略) 门聚众上访或闹事，发包人概不负责，每发生 * 次，承包人向发包人支付违约金 * 万元/次。若非发包人原因而给发包人造成不良影响，视为承包人违约，承包人无条件接收受发 (略) 罚，同时，发包人 (略) (略) 门书面汇报。

* .5、合同签定后，承 (略) 合同，或擅自终止或解除合同，或不服从监理指令擅自连续停工达5个日历天以上，或施工质量不符合合同约定，或出现安全事故，或工期延误累计达 * 个日历天以上，视为承包人违约，发包人有权要求承包人赔偿经济损失。若承包人出现重 (略) 全事故或重大质量事故或不服从监理指令连续停工达 * 个日历天以上或工期延误累计达 * 个日历天以上等重大违约事项，致使本合同 (略) 时，发包人有权在解除或终止合同，发包人基于上述重大违约事项原因与承包人解除合同后，承包人应在接到发包人发出的解除合同通知后 * 个日历天 (略) 。

* .6、发包人根据施工过程中工程造价控制管理的具体情况，有权要求承包人及时提供施工过程中工程质量、隐蔽资料、设计变更及签证等相关资料，若承包人拒绝提供或拒绝配合或未随施工过程完善相应资料，发包人有权按 * 元- * (略) 罚，若发生该情况时， * 旦经发包人（现场责任人、 (略) 门负责人）、监理核实并签字确认后，违约金由发包人在支付承包人尾款时直接扣除。

* .7、承包人应与本工程的其他施工单位 (略) 配合、文明施工，若发生打架斗殴或损害、破坏其他承包人的设施或 (略) 为，则由责任方承担相关损失且发包人将 (略) 索赔，按情节轻重每次扣减 * 元的工程款。

* .8、缺陷责任期和修复期为工程竣工验收合格后 * 个月，管养单位接受后 * 天内退还质量保证金(不计利息)，质量保修期及责任不解除。

* .9、承包人不得因合同纠纷、工程款支付及其他各种 (略) 施工。若有发生，视情节轻重每次扣减 * 元的工程款。

* . * 、严禁转包和违法分包。 (略) (略) 门批准，发包人不得同意承包人变更项目经理、和主要技术负责人。凡招标文件未明确可以分包的，发包人不得同 (略) 任何形式的分包，更不得强迫承包人分包。承包人 (略) 的项目经理、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。

* . * 、 (略) 管理人员压证上岗和请销假制度

（1）、实行项目经理、主要技术 (略) 管理人员（施工员、质检员、安全员、材料员）压证施工制度。发包人须在承包人提供投标文件承诺的上述人员的职业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。

（2）、项目经理、主要技术 (略) (略) 请销假制度。1天（不含1天）内由监理工程师批准报建设管理单位、发包人备案；1天以上由监理工程师审查商报建设管理单位、发包人审批。承包人人员未经批准擅自离岗，由 (略) 罚，项目经理、主要技术负责人擅自离岗每人每天 * 元，其余人员擅自离岗每人每天 * 元。 (略) 罚使用转账支付。

（3）、上述管理人员每月驻工地时间不得小于 * 天。特殊情况需减少的，必须由监理工程师审查，报建设管理单位、发包人审核， (略) (略) 门批准后，方可离岗；否则，视为擅 (略) (略) 罚。

（4）、发包人、建设管理单位不定 (略) 进行巡视，如发现承包 (略) 的项目经理和技术负责人累计 (略) ，发包人有权给予合同金额的 点击查看>> 。

* . * 、为切实维护双方的合法权益， (略) 文件合同条款（要约）实质性内容不 * 致的合同或补充协议书，根据中华人民共和国《招标投标法》、中华人民共和国《合同法》相关规定：工程竣工后原则上不再签订补充协议书。

* . * 、如工程竣工后承包人未按发包人要求在 * 个日历天内编制工程竣工结算资料并移交发包人，每推迟 * 天承包人向发包人支付 * 0元违约金。

* . * 、施工合同的签订。

发包人在《中标通知书》发出后 * 日内，按照招标文件的要求提交履约保证金与中标人签订书面《施工合同》。因中标人原因逾期，将依法取消其中标资格，并依法追究其责任。

* . * 、本工程合同未尽事宜， (略) 签订补充协议书。补充协议书与本合同具有同等效力，若补充协议书与合同不 * 致时，以补充协议书为准。

* . * 、附质量保修书、廉政合同及安全文明施工协议书。

* . * 、承包人须工程款专款专用。

* . * 、本工程的工期以日历天计算，交管、城管及 (略) (略) 市交通需求规定的不可实施时间（如只能夜间施工）均包含在工期之内，承包人应充分预计并作好相应组织。

* . * 、为 (略) 城市， (略) 道铺装须采用装饰、装修工程中地面砖的铺贴工艺， (略) 、分项工程验收 (略) 建筑工程施工质量验收 (略) 。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目 * 览表

专用合同条款附件：

附件2：主要材料品牌表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：廉政合同

附件 * ：安全、文明生产合同

附件1：

承包人承揽工程项目 * 览表

附件2：工程主要材料品牌表

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）： (略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司

承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 * 致就（工程全称）签订工程质量保修书。

* 、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。

* 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及《城市道路管理条例》有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

　　绿化工程质保期为1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

* 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 * 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还相应的质量保证金。

* 、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) (略) 门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

* 、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

* 、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人委托他人修理的，费用由承包人承担，费用直从质量保证金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：承包人：

（盖章）（盖章）

法定代表人 法定代表人

或授权代表人（签字或盖章）： 或授权代表人（签字或盖章）：

(略) ： (略) (略) (略) ：

帐号： * * * * * 帐号：

邮编： 点击查看>> 邮编：

电话： 点击查看>> 电话：

地址： (略) 市 (略) 区西北桥街 * 号地址：

附件4：

主要建设工程文件目录

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：

承包人主要施工管理人员表

附件7：

分包人主要施工管理人员表

附件8：

本项目履约担保函，为现 (略) 保函担保。

履约保证金转账凭证如下：

附件9：廉 政 合 同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人 (略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司 （以下简称“ * 方”）与承包人（以下简称“ * 方”），特订立如下合同。

1、 * * 双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律 (略) 的有关规定。

（2） (略) 工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。

（5）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。

2、 * 方的义务

（1） * 方及其工作人员不得索要或接受 * 方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在 * 方报销任何应由 * 方或 * 方工作人员个人支付的费用等。

（2） * 方工作人员不得参加 * 方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3） * 方及其工作人员不得要求或者接受 * 方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。

（4） * 方工作人员及其配偶、子女不得从事与 * 方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5） * 方及其工作人员不得以任何理由向 * 方推荐分包单位或推销材料，不得要求 * 方购买合同规定外的材料和设备。

（6） * 方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安 (略) * 。

3、 * 方义务

（1） * 方不得以任何理由向 * 方及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2） * 方不得以任何名义为 * 方及其工作人员报销应有 * 方单位或个人支付的任何费用。

（3） * 方不得以任何理由安排 * 方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4） * 方不得为 * 方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1） * 方及其工作人员违反本廉政合同第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给 * 方经济造成经济损失的，应予以赔偿。

（2） * 方及其工作人员违反本廉政合同第 * 、 * 条，给 * 方单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的， * 方建议建 (略) 门给予 * 方 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或上级单位的纪检监察机关 (略) 。有 * 方或 * 方上级单位的纪检监察机关约请 * 方或 * 方上级单位纪检监察机关对本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为 * * 双方签署之日起至施工合同终止日止。

7、本合同 * 式 * 份，与施工合同具有同等的法律效力，经合双方签署立即生效。

发包人（章）承包人（章）

法定代表人或授权代表人：法定代表人或授权代表人：

签订日期：年月日

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主 (略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司 (以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)特签订安全生产合同:

* 、发包人职责

1． 严格遵守国家有关安全生产的法律法规， (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

2． 按照“安全第 * 、预防为主”和坚持“管生产必须管安全” (略) 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3． 重要的安全设施必须坚持与主体工程“ * 同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4． 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5． 组织对承 (略) 安全生产检查，监督 (略) 理发现的各种安全隐患。

* 、承包人职责

1． (略) 工程承包合同中的有关安全、文明的要求，严格按照经省人大批准的《 (略) 市 (略) 监督管理规定》和市、区政府关于安全、文明施工的要求，明确职责，加 (略) 的管理。

2． 坚持“安全第 * 、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全文明生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全文明生产管理系统必须做到纵向到底， * 环不漏； (略) 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全文明生产的第 * 责任人。现场设置的安全文明机构，应按施工人员的1％-3％配备安全员， (略) 有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全文明机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、 (略) 办公及生活临设、大门等重要设施须按 * 方要求设置， (略) 合理，无杂物、积水、异味，并保证安全、美观；安全文明施工标志、标牌应设置在明显位置；各种材料应堆放整齐，施工垃圾必须定点堆放，及时清运， (略) 以外堆放材料、垃圾。

5、 (略) 临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《 (略) 临时用电安全技术规范》，变压器和配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电驴 (略) 安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通； (略) 严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

6、 (略) 及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格 (略) 市 (略) ，避免扰民；生活、生产废水及 (略) 理合格， (略) 市下水管道；不得破坏工地周围树木、绿地；施工车辆进出工地时注意工地交通安全， (略) 驶；设置明显警示标志；土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同 (略) 车辆的轮胎清洗，避 (略) 市道路上。

7． 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或 (略) 为； (略) 禁止聚众打牌、传阅淫秽物品，严禁工人酒后上岗； (略) 必须 (略) ，并有专人管理，严禁随意大小便。

8． 承包人必须具有劳 (略) 门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， (略) 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 (略) 如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

9． 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

* ． 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， (略) 于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， (略) 必须具有相关的安全标志牌。。

* 、工人食堂必须干净整洁、无蝇无鼠， (略) 食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖可统 * 安装空调。

* ．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《 (略) 关于特 (略) 政责任追究的规定》以及其它有关规定，及 (略) 门，并坚持“ * 不放过”的原则， (略) 理相关责任人。

* 、 (略) 应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对 * 方以及建管、 (略) 门提出的其它有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合， (略) 。

* 、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

⑴如果承包人安全文明施工工作不合格，被举报属实， (略) (略) ，每次从履约保证金中扣减 * 元。当因承包人责任而发生伤亡事故，除 (略) 承担伤亡事故 * 切费用外，发包人对承包人按死亡 * 0元/人，重伤 * 0元/人予以索赔，并从合同价款中扣除。⑵承包人应严格按照工 (略) 列 (略) 管理人员，不能擅自更换项目经理、技术负责人等主要技术人员，如需更换，须以相同资历人员代替并提前 * 天向监理工程师申请且获得发包人批准认可，否则发包人将单方面终止合同。⑶如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的 * 天内不遵守该通知或指令，无视监理工程师事先的书面警告， * 贯或 (略) 其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的 * 天内仍未见纠正后，发包人可以向承包人扣以专用条款中规定的违约金，直至解除承包合同。⑷承包人 (略) 用材料应与 (略) 报材料 * 致，如经发现由于承 (略) 更换了材料，承包人应向发包人支付合同价款的1%～5%的违约金(违约金在履约保证金中扣除)，发包人将保留解除合同的权利，并由承包人承担由此产生的 * 切损失；如非承包人原因需更换 (略) 报材料，承包人应在5日前向监理单位申报，由发包人批准更换。

本合同 * 式 * 份，与施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

发包人：承包人：

法定代表人或授权代表人：法定代表人或授权代表人：

签订日期： 年 月日

(略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司

* 日

西北桥北街道路及市政管线工程施工补遗书(1)号

各投标人：

本工程本次补遗上传第 * 章合同条款及格式中：（ (略) 分 专用合同条款-1），内容如下：

(略) 分 专用合同条款-1

1. * 般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括： / 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称：；

资质类别和等级： ；

联系电话：；

电子信箱：/；

通信地址： 。

1.1.2.2 设计人：

名称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话：；

电子信箱：/；

通信地址： ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 (略) (略) (略) 包括： /。

1.1.3.2 永久占地包括： /。

1.1.3.3 临时占地包括：/ 。

1.1.4其他

本条增加：

1.1.4.1竣工验收：指 (略) 进行的竣工验收。

1.1.4.2竣工结算审计：指 (略) 进行的竣工结算审计， (略) 验收合格之日起 * 年以内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： /。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1） * 方有关工程的洽商、变更等书面协议（补充协议）或文件(2)合同协议书、(3)中标通知书、(4) (略) 控制价、(5)专用合同条款、(6)通用合同条款、(7)技术标准和要求、(8)图纸、（9）其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在施工合同签订时向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： 施工图 * 套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：\。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、交通组织方案、施工日志及发包人要求的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：以发包人要求为准，保证工程顺利实施；

承包人提供的文件的数量为：以发包人要求为准；

承包人提供的文件的形式为：书面纸质文件、电子版；

发包人审批承包人文件的期限： * 天。

1.6.5 现场图纸准备

(略) 图纸准备的约定：承 (略) 准备 * 份完整的图纸，以备发包人和监理人核查时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： (略) 办公室；

发包人指定的接收人为： 项目负责人 。

承包人接收文件的地点： (略) 办公室；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点： (略) 办公室；

监理人指定的接收人为： 总监 。

1.8 交通运输

1.8.1 (略) 的权利

(略) 的权利的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取 (略) 地的专用和临 (略) 权，以及取得 (略) (略) 外设施的权利， (略) 办理为 (略) (略) 内、外道路的相关手续，由此产生的相关费用已包含在承包人的投标报价当中，由承包人承担。

1.8.2 场内交通

(略) (略) 内交通的边界的约定： 项目用地红线作为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定：鉴于本工程为市政道路维护整治，土地权属未划归发包人名下的实际情况，工程实施范围内的道路、交通设施等，发包人应在严 (略) 、 (略) 、辖区街办的管理规定的前提下合理使用。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1. * 知识产权

1. * .1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本工程及合同无关的事项 。

1. * .2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本工程及合同无关的事项 。

1. * .4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1. * 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许使 (略) 调整，原则上调整的总金额不能超过暂列金（确系工程量清单出现重大错误、发包人作出重大设计调整除外）。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当实际工程量与清单工程量偏差超过 * %时，调整的原则为当工程量增加 * %以 (略) 分及工程量减少 * %以上时的 (略) 分，该项目综 (略) 调整，此时，按下列公式 (略) 分项工程费：

1）当Q1＞1. * Q0时，S=1. * Q0×P0+（Q1-1. * Q0）×P1

2）当Q1＜0. * Q0时，S=Q1×P1

式中 S--调整 (略) 分项工程费结算价；

Q1--最终完成工程量；

Q0--招标工程量清单中列出的工程量；

P1--按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；该综合单价按照 * 年《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定套用工程量 (略) 重新组价后，下浮7%执行，其中材料价格按施工期间《 (略) 市建设工程造价信息》发布的材料价格信息，《工程造价信息》中没有的材料价格，发包人通过询价方式确定。

P0--承包人在工程量清单中填报的综合单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号： /；

职务：项目负责人、造价负责人 ；

联系电话： ；

电子信箱： / ；

通信地址： (略) 市 (略) 区西北桥街 * 号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：组织工地会议；组织图纸会审；审核开工报告、竣工报告；批准监理人提交的暂停施工令和经监理人审核的复工申请；对监理人、承包 (略) 检查；审批经监理人审核的施工组织设计及专项方案、审批经监理人审核的付款计划并协助办理付款事宜；审核工程变更和经监理人审核的工程签证；组织办理工程结算等。

2.3 (略) 、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 (略)

关于发包人 (略) 的期限要求：合同计划开工日期前3天移交承包人。

2.3.2 提供施工条件

(略) 需的水、电、电讯线 (略) 地的时间、地点和供应要求：施工中临时用水、用电、 (略) 络等线路 (略) (略) 使用位置并承担相关费用，其相应费用已含在投标报价中。发包人不提供上述施工用水、用电及弱电的接入点，但应作好相关协调、配合工作。

2.4 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的 * 般义务

（2） (略) 的其他义务：承包人应 (略) 或者附近实施与本工程有关的其他工作的独 (略) 管理、协调、配合、照管和服务义务。

（3）受发包人委托，承包人负责办理《 (略) 市道路许可证》、《挖掘占道通知书》及《开工统筹核准单》并在双方合同签订之日起 * 个工作日内完成 。

（4）施工用水、电线路由发包人协 (略) 解决，以上（指用水和电线路） (略) 费用，由承包人综合在投标报价中并包干使用。

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 施工技术管理文件；产品质量证明文件；检验和检测报告；施工记录；检验批质量验收记录；竣工图；竣工结算报告；发包人要求提供的其他资料等 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 纸质5套、电子版2套需增加图纸数，由发包人代办，费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 * 天内向发包人移交竣工资料 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 除纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件 。

（6） (略) 的其他义务：承包人应 (略) 或者附近实施与本工程有关的其他工作的独 (略) 管理、协调、配合、照管和服务义务。

（7）承包人应做的其他工作：1）签定合同前，按规定交纳（散装水泥基金）、民工工资保证金、履约保证金（或提供相应的担保）及办理质检、安全等相关手续，发包人协助。2）施工中做好各种标志和警示牌，对永久设置的标志注意保护，竣工时列注清单，完整移交与发包方。3）承包方在施工中严格按照国家施工规范、 (略) 施工。4）承包人特别 (略) 保护， * 旦发生损坏，由承包人承担 * 切后果。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：；

电子信箱： /；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每 (略) 的时间要求：项目经理每 (略) 的时间不得少于 * 天，每天不少于6小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

项目经理未经批准，擅自 (略) 的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 0元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限：承包人应在接到监理人发出的开工通知之日起3日内提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员 (略) 的批准要求： 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 元。

承包人主要施工管理人员擅自 (略) 的违约责任：向发包人缴纳违约金 * 元。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从监理人发出开工通知中载明的开工日期之日起由承包人承担照管责任。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：担保形式 (略) 保函方式担保； (略) 文件“投标人须知前附表”7.3. (略) ，担保期限至竣工日期，变更工程竣工日期的，保证期限按变更后的竣工日期做相应调整。

履约保证金递交方式：现金担保必须从承包人的基本 (略) 转账方式转至发包人以下账户：

履约担保的退还：履约保证金在工程验收合格后 * 天内 * 次性退还（无息）

4. 监理人

4.1监理人的 * 般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约 (略) 的有关规范、标准的规定。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用包含在承包人投标报价的措施费中 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱：/；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成 * 致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：。

关于工程奖项的约定：。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在检查前 * 小时以书面形式通知监理人检查。

监理人 (略) 检查时，应提前 * 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： * 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 1、承包人按 (略) 市有关安全施 (略) ，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明施工合格要求；承包人在施工期间应高度重视安全、文明，合理组织施工，配备足够数量的围挡、电子警察、钢板、麻袋、警示标志等，并合理划分警示区、缓冲区及施工区， (略) (略) (略) 。2、重点路口应安排临时交通疏导人员（不少于5人） * 小时轮班值守疏导交通，夜间必需配备符合相关要求的照明设备以确保 (略) ， (略) 发生的安全事故责任和与之相关的 * 切费用由承包人承担。3、凡接到群众举报、 (略) 门下发整改(口头或书面)通知，则说明承包人安全文明措施不得当，需要整改，合格的标准为发包人不再收到群众 (略) 门认可整改效果相关文件，整改时间原则上不超过 * 小时，特殊情况由发包人、 (略) 确定。4、就同 * 安全、文明措施不到位，发包人收到两次群众举报，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 * 0元/次。5、分部 (略) 列的临时交通组织费以 (略) 列的安全文明施工费作为 (略) (略) 有措施（含临时交通组织）并包干使用。6、 (略) 门通报批评，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 * 0元/次。7、 (略) 门通报批评，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 点击查看>> 元/次。8、被新闻媒体曝光负面问题，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金 * 0元/次。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承 (略) 的治安保卫。

关 (略) 地治安管理计划的约定： (略) 前7天内 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人按 (略) 市标准化文明工 (略) 管理和施工 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同生效之日起 * 日内，支付安全文明施工费（基本费的%），安全文明施工费基本费按完成进度产值随工程进度款支付，现场评价费在支付结算款时支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在施工组织设计中应依据《危险 (略) 分项工程安全管理办法》等相关规定，编制危险 (略) 分项工程的专项施工方案,并负责按相关规定组织专 (略) 审查，相关费用已包含在投标报价中，由承包人承担 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后7天内提交详细的施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到承包人报送的详细施工组织设计后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到承包人修订的施工进度计划后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：图纸会审之日起7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：图纸会审之日起7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：图纸会审之日起7日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 * 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：图纸会审之日起7日内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：属承包人原因造成的工期延误，每拖延1天承担违约金 * 0元人民币。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过签约合同价的 * %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） (略) 在地 * 年 * 遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等） ；

（2）以月计的某个时期的恶劣气候 (略) 门 * 年的统计资料，以 * 年 * 遇频率计算的平均气候还要恶劣的气候条件 ；

（3）双方认可的其他影响正常作业的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 ；

7.9.3创优质工程奖补偿奖励费：无 ；

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量的其他要求： 承包人必须按照发包人提供的附件2《工程主要材料品牌表》中的材料或工程设备的种类、名称、材料要求、产地、品牌及特征要求等采购工程材料，并报经监理人和发包人检验合格封存样品后按材施工;在经得发包人书面认可下，承包人可替换同等档次、质量的材料。主要原材料必在 * 方鉴证取样送检合格后才能投产。用于本工程的相关材料复检、施工单位自检费包含投标报价中由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

(略) 需要 (略) 所：/。

(略) 需要配备的试验设备：/。

(略) 需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应编制专项工艺试验措施计划，报监理人审查。

* . 变更

* .1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程中若确需要设计变更的新增项目或漏项项目，工程 (略) 现场签证的或施工方案涉及项目。监理工程师认为有必要时，报发包 (略) 下述变更、增加或取消：

(1) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

(2) 取消合同中的任何单项工程；

(3) 改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；

(4) 改变 (略) 分的标高、线形、位置和尺寸；

(5) (略) 需的任何种类的附加工作；

(6) 改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。

如果发出本工程的变更指令(简称变更令)是因承包人过错、承包人违反合同或承包人造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

* .4 变更估价

* .4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）、工程中若确需要设计变更的，由申请单位及时提出、填报设计变更定性申请单并会同监理及发包人（现场责任人、 (略) 门负责人）、过程控制单位按照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府投资项目管理办法》 (略) (略) 审核程序。若因承包人原因不在规 (略) 审核程序，工程造价增加的，发包人有权不予认可，承包人必须按设计修 (略) 施工， (略) 造成的 * 切损失及责任 (略) 承担；工程造价减少的，按实扣减。变更签证的流程按照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府投资项目管理办法》 (略) 管理办法的 (略) 。

（2）、工程竣工后，承包人将设计修改通知单内容修改在工程竣工图中，监理及发包人（现场责任人）进行审 (略) 签字确认。

（3）、变更估价原则：①投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的 (略) 。②投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定，按类似的 (略) 。③投标报价中没有适用或类似于变更工程的价格，按照 * 年《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定套用工程量 (略) 组价，综合单价按组成的单价下浮7%执行，其中材料价格按施工期间《 (略) 市建设工程造价信息》发布的材料价格信息，《工程造价信息》中没有的材料价格，发包人通过询价方式确定。

价格信息均按“财税〔 * 〕 * 号、建办标函〔 * 〕4号、川建造价发[ * 号”等文件要求计取。

凡可以按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系或可换算成这种比例关系（如规格与清单不同，可按最接近规格换算比例关系折算）的，以最类似清单子目单价按相应比例关系折算；如材料不同仅换算材料价差，不再调整其他费用。

* .5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限： * 天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

* .7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：无。

* .7.1 (略) 的暂估价项目

(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第\种方式确定。

* .7.2 (略) 的暂估价项目

(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第\ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\。

* .8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额不得超过合同约定金额 。

* . 价格调整

* .1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是，参与调价的材料品种：钢材、水泥、沥青混凝土、商品混凝土、装配式构件、预拌砂浆、砌块、电线、电缆等在 (略) 市《工程造价信息》有材料价的主要材料， (略) 价格波动采用以下第3种方式对 (略) 调整：

第1种方式：采用 (略) 价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\；

第2种方式：采用 (略) 价格调整。

（2）关于基准价格的约定： \ 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时， (略) 分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时， (略) 分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 (略) 期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时， (略) 分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：材料调整：可调材料价格按《 (略) 市年第 期工程造价信息》发布的材料价格信息为基准价考虑，当承包人投标报价中的可调材料价格低于基准价格时，施工过程中可调材料的价格（以施工过程中同期的 (略) 市《工程造价信息》材料价格为准）涨幅超过基准价风险系数或跌幅超过投标报价的风险系数时， (略) 分按实调整；当承包人投标报价中的可调材料价格高于基准价格时，施工过程中可调材料的价格跌幅超过基准价风险系数或涨幅超过投标报价的风险系数时， (略) 分按实调整；当承包人投标报价中的可调材料价格等于基准价格时，施工过程中可调材料的价格涨、跌幅超过基准价风险系数时， (略) 分按实调整。可调材料风险系数范围为5%，价格在5%以内的浮动不做调整， (略) 分按实调整。材料价格均按“川建造价发[ * 号”文件要求以“不含税价格信息”进行对比。

* . 合同价格、计量与支付

* .1 合同价格形式

1、单价合同。

合同形式：固定单价合同，工程量 (略) 结算。

风险费用的计算方法：

（1）安全文明施工措施费的计取和调整按川建发【 * 】5号和川建造价发【 * 号 (略) 。

（2）措施费：除安全文明施工费以外的总价措施项目， (略) 文件的要求填报并包干使用，结算时不作调整（最终以招标文件为准）。

（3）规费：按企业取费证核定的规定费率计取。

双方约定合同价款的其他调整因素及调整方法：

(1)、在实际施工中，因自然条件的限制，而 (略) 作的设计变更，项目的名称、特征和内容无实质性变化时，执行原投标报价 (略) 分项工程的综合单价。

（2）人工费、机械费等政策性调整：按国家 (略) 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：\。

风险费用的计算方法：\。

风险范围以外合同价格的调整方法：\。

3、其他价格方式：\。

* .2 预付款

* .2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金）的 * %。

预付款支付期限：合同签订之日起 * 日内。

预付款扣回的方式：分 次在支付进度款中扣回， (略) 扣完为止。

* .2.2 预付款担保

本工程无预付款担保。

承包人提交预付款担保的期限：无 。

预付款担保的形式为：无。

* .3 计量

* .3.1 计量原则

工程量计算规则：。

* .3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

* .3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

* .3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：。

* .3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 * .3.4 项〔总价合同的计量〕 (略) 计量：。

* .3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：。

* .4 工程进度款支付

* .4.1 付款周期：按工程月进度支付工程进度款。

（1）项目签订合同后 * 日内发包人按签约合同价（扣除暂列金）的 * %支付预付款；

（2）由发包人每月支付对应当月产值的民工工资、安全文明措施费、施工用水用电费用至竣工验收；

（3）根据工程进度，每月 * 日之前承包人提交月进度报表后，发包人应在 * 日内审核完毕并支付进度款至当期已完工程量产值（含变更签证）的 * %（扣除上述1、2已支付款项）。

（4）项 (略) 竣工验收后，已完工程量产值的 * %按以下方式支付，其中：

（1）工程竣工且通过结算审计后 * 日内支付至结算总价款的 * %，剩余3%为工程质量保证金。

（2）质量保证金（无息）在竣工验收合格之日起满 * 年退还2%，剩余1%在竣工验收合格之日起满 * 年退还同时应扣除保修期间的应由承包人承担的维修费用后支付。

* .4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人提供的表格填写进度报表和进度款申请。

* .4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 每月的 * 日前提交已完合格工程进度报表(附相应分包工程款支付凭证) * 式 * 份，提交给监理单位、发包人 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： \。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： \。

* .4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：\ 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： \ 。

（2）发包人支付进度款的期限：收到审核并经审定的进度及进度款申请表 * 日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\。

* .4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： \ 。

* . 验收和工程试车

* .1 分部分项工程验收

* .1.2监理人 (略) 验收时，应提前 * 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： * 小时。

* .2 竣工验收

* .2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款约定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。

* .2.5移交、 (略) 分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收后 * 日内 。

发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为： \。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\。

* .3 工程试车

* .3.1 试车程序

工程试车内容：\。

（1）单机无负荷试车费用由\ 承担；

（2）无负荷联动试车费用由\ 承担。

* .3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： \ 。

* .6 (略)

* .6.1 (略)

承包人 (略) 的期限： 在颁发工程竣工接收证书之日起 * 天内。

* . 竣工结算

* .1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 * 天内承包人编制工程竣工结算资料 * 式5份，并提交电子文档 * 份，送监理单位、发包人（现场责 (略) 门负责人）审查，报 (略) 审计，按 (略) 区相关文件要求办理结算。

竣工结算申请单应包括的内容： 竣工验收报告、竣工资料移交清单、场地移交记录、质量保修书、竣工结算资料、竣工结算资料完整性的承诺书 。

* .2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：参照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府性工程建设项目管理办法》执行。

发包人完成竣工付款的期限：参照 (略) 府发【 * 】 * 号《 (略) 区政府性工程建设项目管理办法》执行。

关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序： \。

* .3 最终结清

* .3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 提交最终结清申请单 * 式4份结清。

承包人提交最终结算申请单的期限：路面、人行道等工程质量保修期满后 * 个日历天内。

* .3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 * 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 * 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在监理人出具最终结清证书后的 * 天内，将应支付款支付给承包人。

* . 缺陷责任期与保修

* .2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： * 个月 。

* .3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 要扣留质量保证金 。

* .3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： \ ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: \。

* .3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时 * 次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:

质保金退还：质量保证金3%分两次无息退还，第 (略) 竣工验收合格之日起满两年后 * 天内支付2%，第 (略) 竣工验收合格之日起满 * 年后 * 天内支付1%，支付时扣除已经发生的应由承包人承担的维修费。

关于质量保证金的补充约定：\ 。

* .4保修

* .4.1 保修责任

工程保修期为：见质量保修合同。

* .4.3 修复通知

承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间： （1）发包人在使用过程中，发现已接收的存在缺陷或损坏的，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人书面通知保修通知单之日起2日内 (略) 并修复缺陷或损坏；（2）情况紧急，需要承包人立即修复缺陷或损坏的，承包人应在接到发包人口头通知后，立即 (略) 并修复缺陷或损坏。

* . 违约

* .1 发包人违约

* .1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无 。

* .1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前3天内下达开工通知的违约责任： 发包人应承担因其违约给承包人延误的工期 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人延误的工期。

（3）发包人违反第 * .1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用或延误的工期，并向承包人支付违约金 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用或延误的工期，并向承包人支付违约金 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人延误的工期 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人延误的工期 。

（7）其他：无 。

* .1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 * .1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 * 天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

* .2 承包人违约

* .2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①、由于承包人原因造成质量事故、安全事故的，由承 (略) 行政、经济、刑事责任。②、由于承包人违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等规定，造成后果的，由承包人承担 * 切法律、 (略) 政责任。③、若承包 (略) (略) 门 (略) (略) 罚的，承包人应向发包 (略) (略) (略) 金额。④、由于承包人原因不按投标文件中的 (略) （合同中有明确约定的予以调整的除外），发包人有权单方终止合同，承包人应无条件退出，且承包人需承担由此给发包人造成的 * 切损失。⑤、承包人应严格按照工 (略) 列 (略) 管理人员，不能擅自更换项目经理、技术负责人等主要技术人员，如需更换，须以相同资历人员代替并提前 * 天向监理工程师申请且获得发包人批准认可，否则发包人将单方面终止合同。项目经理的更 (略) (略) 门的同意。⑥、如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的 * 天内不遵守该通知或指令，无视监理工程师事先的书面警告， * 贯或 (略) 其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的 * 天内仍未见纠正后，发包人可以向承包人扣以专用条款中规定的违约金，直至解除承包合同。⑦、承包人 (略) 用材料应与 (略) 报材料 * 致，如经发现由于承 (略) 更换了材料，承包人应向发包人支付该材料价款的 * %- * %的违约金且发包人保留承包人恢复至原材料的权利 (违约金在履约保证金中扣除)，发包人将保留解除合同的权利，并由承包人承担由此产生的 * 切损失；如非承包人原因需更换 (略) 报材料，承包人应在5日前向监理单位申报，由发包人批准更换。

* .2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人自己导致的工期延误，每拖延1天承担违约金 * 0元人民币，最高违约金额为合同价款的 * %。如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或工程关键线路里程碑时间拖延 * 天以上等特殊情况时，发包人有权对承包人的 (略) 调整(减少工程量或要求承 (略) 等，此时第 * .2条应不适用)。发包人下达指令后承包 (略) ，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对发包 (略) 。若承 (略) 指令工作，则视为承包人严重违约。发生此类拖延，每拖延 * 天，承包人应向发包人支付合同金额1‰的违约金。违约金在履约保证金中扣除。工程质量按国家 (略) ，若工程质量有缺陷，承包人负责维修或返工，直到符合约定的质量标准。由于返工、修复造成的费用和责任由承包人承担。

* .2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 由承包人承担给发包人造成的损失 。

发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承式： 发包人 。

* . 不可抗力

* .1 不可抗力的确认

* .2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 * 天内完成款项的支付。

* .民工工资支付

* .1对于民工工资的支付，承包人应按照市建委相关要求不得拖欠农民工工资（发包人每月向承包人拨付的工程进度款中包含了承包人应付给农民工的工资，承包人应保证农民工工资不得挪作他用，应及时支付）。

* . 保险

* .1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

* .2 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

* .3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更保险合同后7日内书面形式通知。

* . 争议解决

* .1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。

* .2争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：\ 。

选定争议评审员的期限： \。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\。

其他事项的约定：\。

* .3 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\ 。

* .4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向双方共同 (略) 申请仲裁；

（2） (略) 在地有管辖 (略) 起诉。

* .补充条款

* .1、本专用条款与通用条款规定 (略) ，以专用条款规定为准。

* .2、发包人保留的权利：由于不可预见的政策性调整原因，发包人保留以下权利：

（1）、修改招标合同的规模和范围；

（2）、 (略) 工期

（3）、废除或取消项目合同。

（4）、发包 (略) 为负责

* .3、承包人必须按发包人、监理单位要求组织加班，确保工程质量、工程进度及安全、文明施工。

* .4、对于民工工资的支付，承包人应按照市建委相关要求不得拖欠农民工工资（发包人每月向承包人拨付的工程进度款中包含了承包人应付给农民工的工资，承包人应保证农民工工资不得挪作他用，应及时支付）。

在施工过程中若承包人未及时、足额支付承包人民工工资，造成承包人民工到发包人 (略) 门聚众上访或闹事，发包人概不负责，每发生 * 次，承包人向发包人支付违约金 * 万元/次。若非发包人原因而给发包人造成不良影响，视为承包人违约，承包人无条件接收受发 (略) 罚，同时，发包人 (略) (略) 门书面汇报。

* .5、合同签定后，承 (略) 合同，或擅自终止或解除合同，或不服从监理指令擅自连续停工达5个日历天以上，或施工质量不符合合同约定，或出现安全事故，或工期延误累计达 * 个日历天以上，视为承包人违约，发包人有权要求承包人赔偿经济损失。若承包人出现重 (略) 全事故或重大质量事故或不服从监理指令连续停工达 * 个日历天以上或工期延误累计达 * 个日历天以上等重大违约事项，致使本合同 (略) 时，发包人有权在解除或终止合同，发包人基于上述重大违约事项原因与承包人解除合同后，承包人应在接到发包人发出的解除合同通知后 * 个日历天 (略) 。

* .6、发包人根据施工过程中工程造价控制管理的具体情况，有权要求承包人及时提供施工过程中工程质量、隐蔽资料、设计变更及签证等相关资料，若承包人拒绝提供或拒绝配合或未随施工过程完善相应资料，发包人有权按 * 元- * (略) 罚，若发生该情况时， * 旦经发包人（现场责任人、 (略) 门负责人）、监理核实并签字确认后，违约金由发包人在支付承包人尾款时直接扣除。

* .7、承包人应与本工程的其他施工单位 (略) 配合、文明施工，若发生打架斗殴或损害、破坏其他承包人的设施或 (略) 为，则由责任方承担相关损失且发包人将 (略) 索赔，按情节轻重每次扣减 * 元的工程款。

* .8、缺陷责任期和修复期为工程竣工验收合格后 * 个月，管养单位接受后 * 天内退还质量保证金(不计利息)，质量保修期及责任不解除。

* .9、承包人不得因合同纠纷、工程款支付及其他各种 (略) 施工。若有发生，视情节轻重每次扣减 * 元的工程款。

* . * 、严禁转包和违法分包。 (略) (略) 门批准，发包人不得同意承包人变更项目经理、和主要技术负责人。凡招标文件未明确可以分包的，发包人不得同 (略) 任何形式的分包，更不得强迫承包人分包。承包人 (略) 的项目经理、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。

* . * 、 (略) 管理人员压证上岗和请销假制度

（1）、实行项目经理、主要技术 (略) 管理人员（施工员、质检员、安全员、材料员）压证施工制度。发包人须在承包人提供投标文件承诺的上述人员的职业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。

（2）、项目经理、主要技术 (略) (略) 请销假制度。1天（不含1天）内由监理工程师批准报建设管理单位、发包人备案；1天以上由监理工程师审查商报建设管理单位、发包人审批。承包人人员未经批准擅自离岗，由 (略) 罚，项目经理、主要技术负责人擅自离岗每人每天 * 元，其余人员擅自离岗每人每天 * 元。 (略) 罚使用转账支付。

（3）、上述管理人员每月驻工地时间不得小于 * 天。特殊情况需减少的，必须由监理工程师审查，报建设管理单位、发包人审核， (略) (略) 门批准后，方可离岗；否则，视为擅 (略) (略) 罚。

（4）、发包人、建设管理单位不定 (略) 进行巡视，如发现承包 (略) 的项目经理和技术负责人累计 (略) ，发包人有权给予合同金额的 点击查看>> 。

* . * 、为切实维护双方的合法权益， (略) 文件合同条款（要约）实质性内容不 * 致的合同或补充协议书，根据中华人民共和国《招标投标法》、中华人民共和国《合同法》相关规定：工程竣工后原则上不再签订补充协议书。

* . * 、如工程竣工后承包人未按发包人要求在 * 个日历天内编制工程竣工结算资料并移交发包人，每推迟 * 天承包人向发包人支付 * 0元违约金。

* . * 、施工合同的签订。

发包人在《中标通知书》发出后 * 日内，按照招标文件的要求提交履约保证金与中标人签订书面《施工合同》。因中标人原因逾期，将依法取消其中标资格，并依法追究其责任。

* . * 、本工程合同未尽事宜， (略) 签订补充协议书。补充协议书与本合同具有同等效力，若补充协议书与合同不 * 致时，以补充协议书为准。

* . * 、附质量保修书、廉政合同及安全文明施工协议书。

* . * 、承包人须工程款专款专用。

* . * 、本工程的工期以日历天计算，交管、城管及 (略) (略) 市交通需求规定的不可实施时间（如只能夜间施工）均包含在工期之内，承包人应充分预计并作好相应组织。

* . * 、为 (略) 城市， (略) 道铺装须采用装饰、装修工程中地面砖的铺贴工艺， (略) 、分项工程验收 (略) 建筑工程施工质量验收 (略) 。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目 * 览表

专用合同条款附件：

附件2：主要材料品牌表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：廉政合同

附件 * ：安全、文明生产合同

附件1：

承包人承揽工程项目 * 览表

附件2：工程主要材料品牌表

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）： (略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司

承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 * 致就（工程全称）签订工程质量保修书。

* 、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。

* 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及《城市道路管理条例》有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

　　绿化工程质保期为1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

* 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 * 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还相应的质量保证金。

* 、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) (略) 门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

* 、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

* 、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人委托他人修理的，费用由承包人承担，费用直从质量保证金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：承包人：

（盖章）（盖章）

法定代表人 法定代表人

或授权代表人（签字或盖章）： 或授权代表人（签字或盖章）：

(略) ： (略) (略) (略) ：

帐号： * * * * * 帐号：

邮编： 点击查看>> 邮编：

电话： 点击查看>> 电话：

地址： (略) 市 (略) 区西北桥街 * 号地址：

附件4：

主要建设工程文件目录

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：

承包人主要施工管理人员表

附件7：

分包人主要施工管理人员表

附件8：

本项目履约担保函，为现 (略) 保函担保。

履约保证金转账凭证如下：

附件9：廉 政 合 同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人 (略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司 （以下简称“ * 方”）与承包人（以下简称“ * 方”），特订立如下合同。

1、 * * 双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律 (略) 的有关规定。

（2） (略) 工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监 (略) (略) 为。

（5）发现对方在业务活动中有违反 (略) 为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同 (略) 为，有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。

2、 * 方的义务

（1） * 方及其工作人员不得索要或接受 * 方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在 * 方报销任何应由 * 方或 * 方工作人员个人支付的费用等。

（2） * 方工作人员不得参加 * 方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3） * 方及其工作人员不得要求或者接受 * 方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。

（4） * 方工作人员及其配偶、子女不得从事与 * 方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5） * 方及其工作人员不得以任何理由向 * 方推荐分包单位或推销材料，不得要求 * 方购买合同规定外的材料和设备。

（6） * 方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安 (略) * 。

3、 * 方义务

（1） * 方不得以任何理由向 * 方及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2） * 方不得以任何名义为 * 方及其工作人员报销应有 * 方单位或个人支付的任何费用。

（3） * 方不得以任何理由安排 * 方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4） * 方不得为 * 方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1） * 方及其工作人员违反本廉政合同第 * 、 * 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、 (略) 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给 * 方经济造成经济损失的，应予以赔偿。

（2） * 方及其工作人员违反本廉政合同第 * 、 * 条，给 * 方单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的， * 方建议建 (略) 门给予 * 方 * 至 * 年内不得进入其主管的 (略) 的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或上级单位的纪检监察机关 (略) 。有 * 方或 * 方上级单位的纪检监察机关约请 * 方或 * 方上级单位纪检监察机关对本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为 * * 双方签署之日起至施工合同终止日止。

7、本合同 * 式 * 份，与施工合同具有同等的法律效力，经合双方签署立即生效。

发包人（章）承包人（章）

法定代表人或授权代表人：法定代表人或授权代表人：

签订日期：年月日

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主 (略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司 (以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)特签订安全生产合同:

* 、发包人职责

1． 严格遵守国家有关安全生产的法律法规， (略) 工程承包合同中的有关安全要求。

2． 按照“安全第 * 、预防为主”和坚持“管生产必须管安全” (略) 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3． 重要的安全设施必须坚持与主体工程“ * 同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4． 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5． 组织对承 (略) 安全生产检查，监督 (略) 理发现的各种安全隐患。

* 、承包人职责

1． (略) 工程承包合同中的有关安全、文明的要求，严格按照经省人大批准的《 (略) 市 (略) 监督管理规定》和市、区政府关于安全、文明施工的要求，明确职责，加 (略) 的管理。

2． 坚持“安全第 * 、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全文明生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全文明生产管理系统必须做到纵向到底， * 环不漏； (略) 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全文明生产的第 * 责任人。现场设置的安全文明机构，应按施工人员的1％-3％配备安全员， (略) 有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全文明机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、 (略) 办公及生活临设、大门等重要设施须按 * 方要求设置， (略) 合理，无杂物、积水、异味，并保证安全、美观；安全文明施工标志、标牌应设置在明显位置；各种材料应堆放整齐，施工垃圾必须定点堆放，及时清运， (略) 以外堆放材料、垃圾。

5、 (略) 临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《 (略) 临时用电安全技术规范》，变压器和配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电驴 (略) 安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通； (略) 严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

6、 (略) 及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格 (略) 市 (略) ，避免扰民；生活、生产废水及 (略) 理合格， (略) 市下水管道；不得破坏工地周围树木、绿地；施工车辆进出工地时注意工地交通安全， (略) 驶；设置明显警示标志；土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同 (略) 车辆的轮胎清洗，避 (略) 市道路上。

7． 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或 (略) 为； (略) 禁止聚众打牌、传阅淫秽物品，严禁工人酒后上岗； (略) 必须 (略) ，并有专人管理，严禁随意大小便。

8． 承包人必须具有劳 (略) 门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， (略) 安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 (略) 如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

9． 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

* ． 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， (略) 于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， (略) 必须具有相关的安全标志牌。。

* 、工人食堂必须干净整洁、无蝇无鼠， (略) 食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖可统 * 安装空调。

* ．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《 (略) 关于特 (略) 政责任追究的规定》以及其它有关规定，及 (略) 门，并坚持“ * 不放过”的原则， (略) 理相关责任人。

* 、 (略) 应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对 * 方以及建管、 (略) 门提出的其它有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合， (略) 。

* 、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

⑴如果承包人安全文明施工工作不合格，被举报属实， (略) (略) ，每次从履约保证金中扣减 * 元。当因承包人责任而发生伤亡事故，除 (略) 承担伤亡事故 * 切费用外，发包人对承包人按死亡 * 0元/人，重伤 * 0元/人予以索赔，并从合同价款中扣除。⑵承包人应严格按照工 (略) 列 (略) 管理人员，不能擅自更换项目经理、技术负责人等主要技术人员，如需更换，须以相同资历人员代替并提前 * 天向监理工程师申请且获得发包人批准认可，否则发包人将单方面终止合同。⑶如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的 * 天内不遵守该通知或指令，无视监理工程师事先的书面警告， * 贯或 (略) 其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的 * 天内仍未见纠正后，发包人可以向承包人扣以专用条款中规定的违约金，直至解除承包合同。⑷承包人 (略) 用材料应与 (略) 报材料 * 致，如经发现由于承 (略) 更换了材料，承包人应向发包人支付合同价款的1%～5%的违约金(违约金在履约保证金中扣除)，发包人将保留解除合同的权利，并由承包人承担由此产生的 * 切损失；如非承包人原因需更换 (略) 报材料，承包人应在5日前向监理单位申报，由发包人批准更换。

本合同 * 式 * 份，与施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

发包人：承包人：

法定代表人或授权代表人：法定代表人或授权代表人：

签订日期： 年 月日

(略) 市 (略) 国有资 (略) 有限公司

* 日