各投标人：

根据 (略) 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目EPC工程总承包招标文件相关规定，现对招标文件 (略) 答疑澄清，具体内容如下：

（一） (略) 理 (略)

1.1技术附则： (2)循环冷却水系统在线监测仪表设置： F、设置ORP或余氯在线监测并与氧化型杀生剂投加量联锁控制； G、设置阻垢缓蚀剂浓度在线监测并与阻垢缓蚀剂投加量联锁控制。 加药装置：杀菌剂和阻垢缓蚀剂投加时，无需设置联锁控制。 初步设计PID和设备表中也没有列出杀菌剂和阻垢缓蚀剂投加时，未设置联锁控制。

答：杀菌剂和阻垢缓蚀剂投加时，可不设置联锁控制。

1.2技术附则： (3)循环冷却水系统取样管设置： E、换热器进出、水管。 此处换热器是指工艺装置区的换热器还是监测换热器？

答：本 (略) 不设置检测换热器，此处换热器是指工艺装置区的换热器。

1.3技术附则： (4)水泵 D、循环水泵室外布置时，应设置遮雨棚。 循环水泵为室外防水型，无需设置遮雨棚。

答： 电机需设置遮雨棚。

1.4技术附则： (4)水泵 E、水泵出口阀采用电动控制双向压金属硬密封蝶阀（阀门电动机放大1.5倍），止回阀采用管力阀，水泵具备远程一键启动功能。 循环水泵流量大、功率大， (略) 启动，不建议采用远程启动。

答：水泵应具有远 (略) 启停功能。

1.5技术附则： (7)加药系统 A、加药种类：氧化型杀菌剂（NaClO）、非氧化型杀菌剂、阻垢缓蚀剂、pH调节（H2SO4）； 加药种类： (略) 加药种类中目前不采用非氧化型杀菌刘，处理费用高，容易引起环境污染，建议删除非氧化型杀菌剂。 初步设计PID和设备表中未列出非氧化型杀菌剂。

答： 同意删除非氧化型杀菌剂加药装置，非氧化型杀菌剂根据水质、生物粘泥情况投加。

1.6技术附则： (7)加药系统 B、加药间设 (略) 所，并设置起吊设备； 加药间通常堆放有桶装的缓蚀阻垢剂，一般无需设置起吊设备。建议删除设置起吊设备。

答： 同意删除设置起吊设备，但加药装置的设计应便于药剂的添加。

（二）2热工工艺

2.1如按各等级均送出界外的原则，1.3Mpag至0.5 (略) 的减压阀正常可不开启，此减压阀设置一台即可， (略) 不开的减压阀可不设备用，请确认。

答： 同意只设置一台，不设备用。

（三）9建筑

9.11.2.5.2条装置区的裸框架可不做“不发火花地面”。 根据《石油化工企业设计防火标准》GB 点击查看>> 8， (略) 房应采用不发火花地面， (略) 房可以不做，可节省费用。

答：按国家 (略) ，确保消防验收通过。

9.2结构专业2.4.8.条土建的钢结构涂漆厚度 点击查看>> 较薄，建议按以下做：

（1）有防火要求的钢结构涂漆， (略) 理Sa2.5级

· 金属面层除锈

· 2道环氧富锌底漆（70μm）

· 1道环氧云铁中间漆（70μm）

· 室内或室外型防火涂料（厚度由耐火时间确定）

· 脂肪族聚氨酯面漆1道（ * μm）

（2）普通钢结构涂漆， (略) 理Sa2.5级

· 金属面层除锈

· 2道环氧富锌底漆（70μm）

· 1道环氧云铁中间漆（70μm），

· 脂肪族聚氨酯面漆1道（ * μm）

答：按照招标文件附件24《工程施工统一规定》第五章《本工程特别要求》之第二节安装工程的材 (略) (略) 。

9.31.2.5.6条内墙面仓库用房、电缆夹层等一般房间喷刷普通内墙水溶性涂料，建议按照《 (略) 装修设计防火规范》GB 点击查看>> 7的实际情况选用，仓库级别不同以及电缆夹层需要选用无机内墙涂料，级别须为A级。

答：同意。

9.41.2.5.3条踢脚，防腐蚀踢脚高度耐酸砖高度为 * ，建议根据防腐围堰高度来确定实际高度。

答：根据防腐围堰高度来确定实际高度，但不得低于 * 。

9.51.2.5.1条建筑墙体1，建议原有防潮层以下采用MU7.5页岩实心砖改为0. * 标高以下采用MU20非粘土烧结普通砖或灰砂砖。

答：同意。

9.61.1.4.5条建筑节能，所有建筑物外墙外保温材料采用岩棉板。建议采用泡沫玻璃板，一样为A级材料。岩 (略) 上存在较多产品，且不易控制质量，在实际使用过程中容易出现开裂，与面层结合不好等情况。

答：同意。

9.71.1.4.3条建筑防腐蚀、防渗，窗户采用防腐型铝合金窗。建议根据防腐的实际介质情况以及腐蚀的严重程度来综合考虑窗户的材质，也可采用彩板窗。

答：采用铝合金窗。

9.81.1.4.2条建筑防爆、抗爆，泄压门窗的玻璃必须采用安全玻璃。建议在满足泄压计算的前提下，按照14J * 图集选用即可，图集中透光材料也可选用玻璃纤维增强聚酯采光板。

答：选用安全玻璃。

9.91.1.4.1条建筑防火、防排烟。救援窗的玻璃应采用厚度不大于8mm的钢化安全玻璃。消防救援窗玻璃尺寸大于1X1M即可满足要求，厚度建议为4mm的钢化安全玻璃，节省成本。

答：满足最新国家规范，确保消防验收通过。

（四）10总图

10.1招标文件中未对道路结构、围 (略) 详细说明，基础工程设计文件中仅有一种重型道路结构，围墙仅说明是半铁艺围墙，请招标方明确道路结构做法、路缘石（若有）结构做法、围墙结构样式、道路边雨水排水明沟结构及盖板做法？

答：道路已经提了道路分级和车辆载荷，应由中标方 (略) 设计；围墙基础已经附图，通透式围墙、排水沟已 (略) 分明确，具体设计由中标方负责；路缘石和盖板均有要求，且在暂估价里。

10.2根据招标文件中基础工程设计文件总图运输章节，土方工程土，本项目北侧卸煤区为一个台阶，东南侧液氨罐区及火炬区（最新总图）为一个台阶， (略) 分为一个台阶， (略) 平是否按照此土 (略) 场平，若按 (略) 场平，请明确此区域内挡土墙是否在总包范围内；另根据本项目用地红线及雨水排水要求，本项目仅西侧设计一个消防事故水池，液氨罐区及火炬区域雨水需要由东南向西北方向排水至煤气化区域后 (略) 区消防事故水池方向，但是土方工程图中此区域东北高、西南地， (略) 部调整，请明确后期竖 (略) 部调整，若调整，此部分土方是否在总包范围内？

答：招标范围内的挡土墙及现状以后的土方均在总包范围内，竖向设计由总包方负责。

（五）11仪表

11.11.对于业主负责的装置，请业主明确桥架、电缆，仪表空气管的交接界面及交接方式，比如去机柜间的主电缆桥架和主电缆由业主负责，总包方仅规划预留相应的空间。

答：问题一：关于“比如去机柜间的主电缆桥架和主电缆由业主负责，总包方仅规划预留相应的空间”

回复：在EPC工程总承包技术文件：1.1.1.4电信及仪控范围及要求，第5） (略) 仪表，招标方与中标方责任界限划分：（1）招标方只负责属于自采设备采购，其他：如设计、材料采购、安装、调试、试车等包含在工程内的均属中标方责任范围。（2）不 (略) 采购范围的，均属于中标方责任范围。上述已经明确规定，不存在争议。

问题二：关于“对于业主负责的装置，请业主明确桥架、电缆，仪表空气管的交接界面及交接方式”

回复：

1、业主负责的装置：界区内的桥架、电缆、仪表空气管由业主负责。

2、涉及业主负责的装置与EPC工程总承包方之间联系：电缆桥架、仪表空气管交接点为界区外1米，同时仪表空气管由EPC工程总承包方预留截止阀，电缆桥架、仪表空气管碰头由业主方完成。

3、相互关联信号电缆、通讯线缆、动力电缆等，规定：由业主方负责，敷设至上一级开关或接线端子。

11.22.中水回用装置整体由业主负责， (略) 理站至中水回用装置内机柜间的桥架及电缆是否由业主负责？

答：公共外管廊桥架及电缆由EPC工程总承包方负责，内部连接桥架及电缆由业主负责。

（六）1工艺

1.1招标文件附件5的主项WBS表里无一般固废暂存间，基础设计中有，请招标方明确是否有？

答：有，为EPC范围。

1.2附件41：招标方自采设备及材料清单，气化洗涤塔为自采，请招标方明确洗涤塔内件是否招标方自采？

答：内件为EPC范围。

（七）2粉体工程

2.1招标文件附件39 “1安环专业设计优化意见和建议清单汇总（含安全环保清污分流模块）（詹申成）”环保优化设计第二条提到“ (略) 煤尘由2台脉冲袋式除尘器除尘后，废气高点放空；煤尘回落煤仓”，根据基础设计文件和气化工艺包均不包括磨前煤仓配套的脉冲袋式除尘器（共有三个磨前煤仓，应该是配3台)，而且在生产操作过程中该设备与输煤系统联动，建议放在煤储运系统内，请确认脉冲袋式除尘器是否属于本次EPC报价范围？若属于请确认脉冲袋式除尘器的台数。

答：（1）脉冲袋式除尘器的数量确认改为3台；（2）这3台脉冲袋式除尘器属于EPC报价范围，不放在煤储运系统。

2.2招标文件附件39 “6气化车间设计优化意见和建议清单汇总（含煤储运、气化、空分三个模块）（陈松、肖国、刘忠磊）（终版）” (略) 分工艺优化设计第15条“后工段废水设置集水器集中进磨煤水槽，一次水直接进磨机，设置独立自调阀组及流量计”，请确认是否将后工段废水汇合送入磨煤水槽（一个进口），同时在汇总后的总管设置调节阀组及流量计？一次水不经磨煤水槽直接进 磨机？

答：后工段废水设置单独收集水槽独立送入磨机进口，与磨煤水槽系统不交集。

2.3招标文件附件39 “6气化车间设计优化意见和建议清单汇总（含煤储运、气化、空分三个模块）（陈松、肖国、刘忠磊）（终版）” (略) 分材质优化设计第2条“添加剂制备槽不采用混凝土材质，采用常压金属储罐（待工程设计阶段确定）”，请确认本次EPC报价是否按常压金属储罐考虑？

答：EPC按金属储罐考虑。

2.4招标文件附件39 “6气化车间设计优化意见和建议清单汇总（含煤储运、气化、空分三个模块）（陈松、肖国、刘忠磊）（终版）” (略) 分环保优化设计第6条“磨机引风机出口管道接至磨煤排放池， (略) 房外墙干净卫生”，而在附件28基础设计修改完善的意见和建议中提到“磨煤风机排放气除尘方式由湿式改为干式”请确认是否取消废气水洗塔，磨机排气通入磨煤排放池后直接排空。

答：取消水洗塔，磨煤风机排放气干式除尘后高点放空。

（八）6电气

6.1设计范围：招标方工作：

1、厂前 (略) 控制室工艺 (略) 工作

2、脱盐水装置、中水回用装置、 (略) 理装置、煤储运装置（ (略) ，栈桥界面到气化煤仓进口）、硫回收装置、 (略) 的设计、采购、施工、安装调试

疑问：

1. (略) 布置在什么地方，属于招标方还是中标方？其电源 (略) 还是中标方的空分1 (略) ，请明确：按受电原则，其电源的电缆及桥架均属 (略) 方；中心控制室的交接点在哪？（从 (略) 的低压馈线 (略) ？）

2. (略) 、 (略) 和 (略) 的范围请明确（是否为装置内 (略) ：按受电原则，其电源的电缆及桥架均属 (略) 方；）；其电源 (略) 还是中标方的空分1 (略) ，请明确； (略) 内采用PLC还是DCS系统？信号送到哪里？范围属于谁？

答：疑问（1） (略) 布置由中标方确定， (略) 属于中标方责任。其电源引自中标方的空分1 (略) ，电源的桥架、电缆属于中标方。 (略) (略) (略) 均属于中标方，不存在交接。

疑问（2） (略) 、污 (略) 和煤储运装置内 (略) 。煤储运装置电源引自招标 (略) ， (略) 、污 (略) 电源引自中标方的空分1 (略) 。按受电原则，其电源的电缆属 (略) 方；其电源的桥架： (略) 、污 (略) 和煤储运装置内均属 (略) 方， (略) 、污 (略) 和煤储运装置外属于中标方，交接点为界区外1米，同时电缆桥架碰头 (略) 方完成。煤储运采用PLC控制,信号送煤储运控制室，范围属于煤储运方。

6.2电气范围及要求：

（2）装置区 (略) 内高压开关柜（含高压综合自动化保护系统）、高压电容补偿装置、UPS、直流系统均在招标方自采范围内（与设备成套的电气控制设备不在本次自采范围内）。

疑问：

1.在附件25 ：质量控制要求（定稿）中3.1.4.2电气分级，自采项目有12类，请确认自采范围；

2.含高压综合自动化保护系统，此条与1.1.1.3其中（8） (略) 10kV综合自动化系统两者不一致，请明确是否为 * 供自采范围？高压综合自动化保护系统的范围是否为1 (略) 内的后台系统、10kV分散保护装置（线路差动保护属于上侧）、站之间的连接等，请明确；

3.对于招标方（ * 供自采）的设备和材料，其安装、调试等工作属于招标方还是中标方？

4.高压电容补偿怎么配置？（自采清单有 * kvar / * kvar / * kvar 各两套共6套，投标方案两个1 (略) 只需要4套）如不能满足中标方方案容量， (略) 理？

5.UPS的容量如不能满足中标方方案容量， (略) 理？氨醇项目电信及控制系统自采清单 点击查看>> 已规定数量和容量；

6.直流系统如不能满足中标方方案容量， (略) 理？（余热发电的直流电机需要）；01自采电气物资清单 点击查看>> 已规定数量和容量；

答：疑问（1）自采范围：成套中压中置柜（含中压无功补偿装置）；直流系统、UPS；电气试验仪器类；高压变频器、高压软起动器；照明灯具类。

（2）高压综合自动化保护系统的范围是1 (略) 内的后台系统；在 (略) 设置独立的后台系统，招标 (略) 设置10KV后台系统，中 (略) 涉系统的相关连接及数据传 (略) (略) 的相应接入点，并负 (略) 及相关数据传 (略) 的相关调试，线路差动保护间光纤由中标方负责施工及并调试。

（3） * 供自采只负责自采物资采购， (略) 涉的设计、安装、调试均由中标方负责。

（4）高压电容补偿的设计的容量以满足规范要求为原则，其容量、配置以设计为准。

（5） (略) 最终设计容量和数量，由招标方负责设备采购。

（6）直流系统的容量以满足规范要求为原则， * 供自采物资中不包含余热发电的直流系统。

6.3装置区照明灯具（含正常照明灯具、应急照明灯具、消防照明灯具）在招标方自采范围内（ (略) 前区）

1.灯具数量如不满足中标方的要求时， (略) 理？

2.自采清单中未见应急疏散照明控制系统以及A型电源模块，请确认此是属于中标方的范围；

3.应急疏散照明的供电电源是DC24V还是DC36V，请确认；

答：疑问（1）灯具数量设计满足规范要求具体数量型号以最终设计为准。

疑问（2）自采清单中应急疏散照明控制系统以及A型电源模块属于招标方的范围；

疑问（3）应急疏散照明的供电电源是DC36V 。

6.4装置区 (略) 内高压软启动柜、高压变频器柜在招标方自采范围内。

根据文件氨醇项目电气物资自采清单 点击查看>> ：高压软启柜用于磨煤机3套； 贫 * 醇液泵2套；高压变频柜用于空分系统循环水泵/气化系统循环水泵各一台。

标 (略) 分要求？此电动机能否均采取直接启动方案（不配置高压变频器和高压软启动器）？

答：电机功率大于等于 * kW必须配置高压软启动器；电机是否设置高压变频器由中标方依据工艺 (略) 配置设计。

6.5电气范围及要求：

3）以下均属于中标方工作范围

（1）大电流选线系统

（2）动力电缆分布式光纤测温监控系统（设 (略) ）

（3）消防设备电源监控系统（设 (略) ）

（5）电气火灾监控系统

（6）低压SCADA系统（设 (略) ）

（7）微机防误（“五防”）系统

（8） (略) 10KV综合自动化系统

（9）全厂电能集抄系统（设 (略) ）

1.对于布 (略) 的各个系统， (略) 内部 (略) 分内容（比如选线、动力电缆分布式光纤测温监控系统、低压SCADA系统、微机防误（“五防”）系统、 (略) 10KV综合自动化系统等），如何考虑其范围及分工？布 (略) 的设备，其安装、调试等属于中标方的范围吗？

2.下侧各系统是否必 (略) (略) 家保持一致？请明确；

3.对于余热发电机组及其配套电气：在附件41招标方自采设备材料清单（定版)中看到汽轮发电机组（余热发电）1套为设备已采清单，请明确范围（励磁系统（在发电机励磁系统中要求采用进口或国产设备分别报价）、保护系统、同期系统等是否属于 * 供自采）；

答：疑问（1）大电流选线系统界 (略) 该系统接入点，并负责相应的安装调试工作；动力电缆分布式光纤测温监控系统设置位 (略) ，具体位置由招标方指定，中标方负责其设计、物资采购、施工及调试等均由中标方负责；低压SCADA系统设置位 (略) ，具体位置由招标方指定，中标方负责其设计、物资采购、施工及调试等均由中标方负责；10KV微机防误（“五防”）系统设置于 (略) ，中标方负责其设计、物资采购、施工及调试等均由中标方负责；高压综合自动化保护系统的范围是1 (略) 内的后台系统；在 (略) 设置独立的后台系统，招标 (略) 设置10KV后台系统，中 (略) 涉系统的相关连接及数据传 (略) (略) 的相应接入点，并负 (略) 及相关数据传 (略) 的相关调试，线路差动保护间光纤由中标方负责施工及并调试。

（2）各系统必 (略) (略) 家保持一致。

（3）余热发电机组励磁系统、保护系统、同期系统、直流系统等均由中标方负责。

6.6系统设计

1.对于消防水加压泵房的用电设备电源怎么考虑？中压电源引自空分1 (略) ，低压电源 (略) (略) 还 (略) ？

2.能否认定业主的电源满足电动消防泵的要求？

本工程考虑按中型煤化工工程设计，在备用柴油机消防泵下，消防电泵还需考虑一级消防负荷供电，如消防电泵采用10kV，请业主确认提供的电源可满足一级负荷要求，否则宜考虑增加中压柴油发电机（或考虑采用低压消防电泵）

答：疑问（1）消防水加压泵房的用电设备电源由中标方设计，中压电源引自空分1 (略) ，低压电源应 (略) 的EPS电源段，其EPS电源段的容量设计应满足其负荷要求。

（2） (略) 负荷等级为二级用电负荷，中标方应根据消防的相关规范对 (略) 规范设计，同时，中标方还应该根据装置区其它负载用电负荷等级要求（部分一级负荷）设计相应的柴油发电 (略) 分一级负荷的用电需求。

6.7附件37中5.9高、低压变频器柜单独设置变频柜室

1.能否优化为和高、低压柜共室布置

2.空分 * V的变频器和变压器也不能共室？

答：疑问（1）高、低压变频器柜可以同一变频柜室。但是高、低压配电柜、高压电容补偿柜应单独设置。

（2） * V的变频器和变压器单独设置（主要考虑散热问题）。

6.8附件37中5.10.2各变配电室均要设置正压通风系统

(略) ？ (略) ，请明确哪些功能房间必须配置（配电房间、变频器室、电容器室、柴油发电机室、控制室、二次室、电池室、夹层等）

答：除夹层室外，其它应设置微正压通风。

6.9附件37中5.11.2中（5） 中压配电回路及低压进线母联、低压馈电回路设多功能表

附件37中4.6多功能电表设置于母联、无功补偿柜、有源滤波柜、配电回路（ * A以下馈线回路）

前后不符，是所有馈线均设置多功能表？（比如备用馈线以及小电流回路馈线）

答：母联、无功补偿柜、有源滤波柜、及所有的配电馈线回路均设多功能表。

6.10附件37中5.11.2中（8） 10kV真空断路器最小采用 * A 规格、 (略) 进线柜及联络柜断路器最小采用 * A规格； (略) 进线柜最小采用 * A规格双进线开关。

(略) 进线柜最小采用 * A规格双进线开关 (略) 的进线柜吗？

答： (略) 进线柜最小采用 * A规格双进线开关。

6.11附件37中5.12.2电机选型时须选用高效节能电机

请确认中压电动机能效等级是否按GB 点击查看>> 3 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级的二级能效要求。

答：按照国家最新规范要求，所有电动机均采用二级能效或以上。

6.12附件37中5.12.2通道、 (略) 采用节能型灯具，并选用声光控开关

招标方自采的灯具能否满足此要求？如不能满足， (略) 理？

答：中标方应设计满足功能需求的灯具，招标方依据设计采购。

6.13附件37中5.19.2.4 (略) 、配电室应设电缆夹层

独立 (略) 也必须考虑电缆夹层？（比如硫回 (略) 、脱盐水、污水等）

答：都应设计电缆夹层。

6.14附件37中5.19.2.6电缆从桥架引至75kW及以下电动机或就近的电动机控制箱（ (略) /控制按钮）时，采用热镀锌钢管保护，采用挠性管连接；引至75kW以上电动机时采用热镀锌钢管保护，不需采用挠性管连接，但必须满足防爆规范要求。

能否统一采用热镀锌钢管保护，不需采用挠性管连接，但必须满足防爆规范要求。

答：按招 (略) 。

6.15附件37中5.19.2.6除道路照明外，界区内的室外电缆敷设原则上采用沿电缆桥架敷设的方式，电缆桥架安装在工艺管廊上， (略) 可设单独的电缆桥架廊，安装电缆桥架的管廊和电缆桥架廊应设计便于安装 (略) 走的通道并考虑其荷重

(略) 有电缆桥架均需考虑便于安装 (略) 走的通道并考虑其荷重，能否仅在 (略) 考虑此措施，请明确；

答：同意。

6.16附件37中5.20.2A 抽屉1个单元一次插接件按照 * A选配电机功率不大于37KW，严禁使用航空塑料，不得使用1/2个及以下单元；

B 抽屉2个单元一次插接件按照 * A选配电机功率不大于55KW；

C 75kw电机及以上应采用单独组柜硬接线方式（不采用插件）；

E 进线断路器、联络断路器、事故段断路器选用框架式断路器；

附件37中5.21.2其中进线及母联柜、电容器柜、 * A及以上馈电单元、75kW 及以上电动机回路，变频器柜采用固定分隔式、插拔式方案，其余采用抽屉式开关柜

馈线能否选用1/2个单元？

75kW电机及以上能否采用固定分隔柜（不单独组柜，一台柜子布置2台或3台）？事故段进线断路器选用框架式断路器，馈线采用塑壳断路器？

答：所有的配电柜均不得采用1/2个单元抽屉。

75kW及以上电机，不采用抽屉柜，采用固定分隔柜，不单独组柜；事故段进线断路器应选用框架式断路器，馈线柜的断路器根据负载情况选择。

6.17附件37中5.20.12设备和材料防爆防腐防护等级：不低于Ex dⅡCT2 Gb IP65、WF2

能否按GB * 和基础设计文件选择防爆防腐防护等级？（因为有ⅡA和ⅡB区域；d为隔爆型； (略) 为WF2区域，IP65等级也较高，建议按实际情况选择）

答：中标方根据防爆等级区域划分按实际情况选择，但应满足最新国家规范。

6.18附件37中5.20.13设备电压等级除非另有说明，电网中各点短路水 (略) ：AC 10kV 40 kA； AC * V 65 kA

低压柜母线按AC * V 65 kA考虑，下侧短路点按实际选择

答：低压柜母线按AC * V 65 kA考虑，下侧短路点按不低于65 kA考虑。

（九）12材控

12.1附件24-工程施工统一规定，

17.阀门试压验收要求，

e. (略) 有阀 (略) 水压试验（同批次同型号的阀门抽检不低于30%），此要求明显高于GB * 的要求，建议按GB * -工业金属管道工程施工质量验收规范中的4.0.3 (略)

答：同意。

12.2附件24-工程施工统一规定，

18.防腐、保温、保冷材料及施工要求

5.2 CAS 铝镁质保温隔热材料的容重要求不低于 * kg/m3，该保温材料的容重一般为80~ * kg/m3

附件32-设备布置方案、管道材料选择、施工标准及要求

五，绝热、防腐材料规定

保温材料为硅酸铝材料

两个附件中，对绝热材料的要求不一致，请确认以哪个为准，

建议采用硅酸铝纤维，因为GB标准中明确规定了硅酸铝的各种性能，CAS的性能标准中并没有相关要求，只能参考供货商资料。

答：按照招标文件附件24《工程施工统一规定》第五章《本工程特别要求》之第二节安装工程 (略) (略) 。

12.3附件24-工程施工统一规定，

18.防腐、保温、保冷材料及施工要求

6.保护层材料，铝合金板（0.5mm和0.8mm）的厚度分界线为φ * ，高于标准要求，GB * -工业设备及管道绝热工程设计规范中，分界线为φ * ，建议按GB5 (略)

答：按照招标文件附件24《工程施工统一规定》第五章《本工程特别要求》之第二节安装工程 (略) (略) 。

（十）14暖通空调

14.1根据招标文件（技术附则第1.2.14条），采用溴化锂机组制冷的 (略) 前区建筑（厂前区范围根据附件5附图确定）、中央控制室（中央控 (略) 前区建筑内）、机柜间。

电气配电间、其他独立建筑设置独立电空调制冷。

另根据招标文件“附件5双方工作范围及交接点”中第1.2条“招标方工作”第1小条中表述：厂前 (略) 控 (略) 工作，属于招标方工作范围。

(略) 前区建筑空调系统服务的溴化锂制冷机组等全套冷热源设备是否也是属于招标方工作范围。

答：厂前区建筑空调系统服务的溴化锂制冷机组等全套冷热源设备属于暂估价范围。

14.2根据招标文件（技术附则第1.2.14条），对有设置新风系统需求的建筑（分析化验室、中央控制室、机柜间），新风系统为室外新风经机组 (略) 理后送入室内空调区域，能够满足招标文件对空调房间室内微正压环境的要求。请明确。

答：可以。

14.3根据招标文件（技术附则第1.2.14条第（7）小条）描述，电气配电室采取独 (略) 制冷。电气房间空调系统主要为消除电气设备发热量，独立设置的电空调设备直接放置于电气房间内，属室内空气循环。设置新风系统，增加夏季空调设备制冷负荷，增加了设备费用。同时，招标文件（技术附件28：基础设计文件）中也未设置电气配电室新风系统要求。建议取消电气配电间新风系统要求，以利于节省设备采购费用，请明确。

答：同意。

（十一）15费控

15.1招标文件第 * 页，第2.7.1材料 (略) 列材料，请明确其中灯具、安全可视化材料的适用范围？此材料暂估价表中的材料费是否是在设备材料费清单报价表中不报价，只报该材料的施工费？

答：材料暂估价中灯具价格为除“附件42：电仪自采设备材料清单”以外的建筑物（不含中控室） (略) 分装饰装修工程中的照明灯具；安全可视化指安全生产标识标牌采购费用，包括主干道警示牌、现场警示牌、安全信息屏、应急器材（如：呼吸器、空呼充装机、事故柜、应急药箱、消防箱等）、道路标线等。

投标报价材料费按材料暂估价计入， (略) 考虑报价。

15.2招标文件第 * 页，第2.7.3专业工程暂估价表中，中心控制室装修 * 万元（二次装修设计、采购及施工）、采暖通风空调工程 * 万元，是否不再按工程量清单列明细报价？

答：暂估的专业工程直接按暂估价计入总价，需待设计方 (略) 定商定价，可不申报工程量明细。

15.3招标文件第 * 页 1.9 暂列金额 * 万元是否计入投标报价总价中？

答：暂列金额计入报价总价。

15.4招标文件第 * 页，合同专用条款第4.5.5条“关于分包合同价款的约定：承包人应按分包合同约定，按时向承包人支付合同价款，承包人应保证不得拖欠农民工工资和不得发生上访聚众事件，否则承担合同金额10%的违约金”。此条条件太苛刻，且罚金太高，实用性不强，不利于项目实施。建议修改为：“关于分包合同价款的约定：承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。承包人应保证在发包人按EPC合同约定足额支付工程款情况下，不得拖欠农民工工资和不得发生上访聚众事件，否则发生每次承担总合同金额千分之一的违约金。”

答：澄清为：“关于分包合同价款的约定：承包人应按分包合同约定，按时向承包人支付合同价款，承包人应保证不得拖欠农民工工资和不得发生上访聚众事件，否则按合同专用条款第7.5.2条约定承担违约金，此项违约金累计不超过合同金额的10%”。

15.5招标文件第 * 页，合同专用条款第6.1条实施方法“双方当事人的实施方法、设备、设施和材料：发包人供应的材料和过程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由承包人承担，不合格的不得使用”。建议修改为：“双方当事人的实施方法、设备、设施和材料：发包人供应的材料和过程设备使用前，设备 (略) 后由承包人负 (略) 检验，现场检验的费用由承包人承担，不合格的不得使用。”

答：同意修改。

15.6招标文件第 * 页，合同专用条款第7.5.2条合同当事人对建筑工人人工工资清偿事宜和违约责任的约定：“本项目建筑工人工资 (略) 由承包人负责，无论发包人工程款是否能足额按时支付，承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱 (略) 会公共 (略) 为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金,累计达三次后每发生一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金;如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发 (略) (略) 理的,每出现一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金,再次发生翻倍支付违约金”。此条罚金太高,不利于项目的实施,建议修改为：“本项目建筑工人工资 (略) 由承包人负责，当发包人工程款按合同约定足额按时支付时，承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱 (略) 会公共 (略) 为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣20万元/次的违约金,累计达三次后每发生一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣50万元/次的违约金;如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发 (略) (略) 理的,每出现一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣10万元/次的违约金,再次发生翻倍支付违约金。”

答：维持招标文件不变。

15.7招标文件第 * 页，合同专用条款第8.5条进度报告“承包人每次申请进度款项原则上不容许超出实际进度10%,经监理、发包人审核后如超10%扣除发包人该批款项的2%的违约金，超30%扣除承包人该批款项的5%的违约金并要求重新核实工程量，二次上报”。罚金太高，且可能非承包人原因，不利于项目实施，建议修改为：“承包人每次申请进度款项原则上不容许超出实际进度10%,经监理、发包人审核后如超10%扣除发包人该批款项的1%的违约金，超30%扣除承包人该批款项的2%的违约金并要求重新核实工程量，二次上报。”

答：维持招标文件不变。

15.8招标文件第 * 页，合同专用条款第13.3.3.1变更估价原则 其中“工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》，不取企业管理费和利润”。工程施工需发生管理费成本，全部取消施工管理不利于项目实施，建议修改为：“工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》，不取利润。”

答：维持招标文件不变。

15.9招标文件第 * 页，合同专用条款第14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：“参照13.3.3.1约定变更估价原则：维保维运人工 * 元/工日(10小时)计价(如需要以发包人通知为准)”,维保维运人员的人工工资 * 元/工日, (略) 成本价,建议修改为:“参照13.3.3.1约定变更估价原则：维保维运人工 * 元/工日(10小时)计价(如需要以发包人通知为准)”

答：维持招标文件不变。

15.10招标文件第 * 页，合同专用条款第14.3.2条进度款审核和支付 其中（二）项目管理费及其他费用：“项目管理的70%，按照计划工期，平均按月支付：其中20%的部分（扣减违约金）待提交完整的竣工结算资料并结算完成后支付。其他费用根据实际完成情况支付。”,违约金已有专门的违约条款罚则,70%的进度款再预留20%违约金，实际项目管理进度款只有50%，余款需等办理完竣工结算才支付时间太长了，远低于项目管理成本不利于项目管理实施，建议修改为:“项目管理的70%，按照计划工期，平均按月支付。其他费用根据实际完成情况支付。”

答：澄清为“项目管理的70%，按照计划工期，平均按月（扣减当月发生的违约金后）支付；项目管理的20%（扣减违约金后）待提交完整的竣工结算资料并结算完成后支付。其他费用根据实际完成情况支付。”

（十二）招标文件第四章合同条款及格式 (略) 分合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式（8）部分浮动：EPC合同签订后，因国家相应技术规范更新，承包人应按照最新 (略) ，因技术标准、规范变化造成的费用增加，合同总价不予调整。 (略) 分 通用合同条件13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包 (略) (略) 需要的费用发生除第13.8 款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费 用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

澄清：上述两条矛盾。在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

答：按合同文件的优先顺序，通用条款与协议书约定不一致，以协议书约定为准。

（十三）请明确，招标文件第四章合同条款及格式 (略) 分合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式 暂估价（含税） * 万元、暂列金额（含税） * 万元，共计 * 万元是否包含在招标控制价总价 点击查看>> 万元内。

答：是，包含在控制总价内。

（十四）招标文件第四章合同条款 (略) 分 专用合同条件第 1 条 一般约定1.13 责任限制 承包人对发包人赔偿责任的最高限额，应为合同总价的3-5%，请招标人予以考虑。

答：承包人对发包人赔偿责任的最高限额为合同总价的20%。

（十五）招标文件第四章合同条款及格式中关于承包人设备和材料采购、施工分包中标结果均要求报发包人审批同意后方可发布中标通知书，其中设备和材料采购时当发包人选择与承包人不一致时需书面回复，承包人按照发 (略) 。承包人采购的设备材料，发包人有权确定制造材料、 (略) 件的生产商名单， * 方不得改变。

澄清：承包商有权按照合同短名单要求选择有合格的供应商、分包商。

答：维持招标文件不变。

（十六）招标文件第四章合同条款及格式中缺陷责任期期限：24个月，时间偏长，建议修改为性能考核合格后12个月或机械竣工后18个月（以先到为准）。

答：维持招标文件不变。

（十七）招标文件第四章合同条款及格式13.8 市场价格波动引起的调整条目，“若后期建筑安装中主要材料价格上涨、下降不超过10%，不予调整。”建议修改为“若后期建筑安装中主要材料价格上涨、下降不超过3%，不予调整。”

答：维持招标文件不变。

（十八）招标文件第四章合同条款及格式第14条 合同价格与支付中，预付款为设计费的10%，需要办理预付款保函。

澄清：预付款应为设计费加上项目管理费及其他费用的总和，另外预付款比例设置偏低，建议提高预付款比例，取消预付款保函。

答：维持招标文件不变。

（十九）招标文件第四章合同条款及格式第14条 合同价格与支付中，设计费进度款支付比例偏低，其中施工完成后设计费支付到设计费总价的50%，建议提高到85%。

(略) 有设备到货后经验收合格，累计支付不超过订货合同金额的70%， (略) 设备安装调试完成，性能考核达产达标后，且30个日历天无质量问题后，累计付款不超过设备总额的90%。

澄清：设备购置费进度款支付比例偏低，建议设备到货支付至85%，或者增加机械竣工付款节点。

答：维持招标文件不变。

（二十）招标文件第四章合同条款及格式（4）性能 (略) 理办法：产量、综合能耗未达标按合同 (略) 考核。装置工艺包性能考核指标未达标准时，承包人承担与工艺包违约同等金额违约金。

澄清：性能考核中承包人仅承担装置机械性能考核。因招标人购买的工艺包专利商造成的不达标除，承包人不承担违约责任。

答：维持招标文件不变。

（二十一）招标文件第四章合同条款及格式20.4 仲裁或诉讼，因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第仲裁方式解决。

澄清：本工程标的较大，因合同及合同有关事项发生的争议，应选诉讼方式解决。

答：维持招标文件不变。

（二十二）氨罐区管道仪表流程图 点击查看>> 68-B- * ，设有液氨卸车鹤管，卸车流量为60m3/h。单个鹤管卸车能力不能满足，阻力太大无法选泵，建议设置两台，方案由投标方负责。

答：同意。

（二十三）副本2（合成车间）招标方对基础设计修改完善的意见，第25项：“增加1台氨蒸发器，流量正常19吨，最大25吨，气氨压力正常1.0MPaG”，对外送气氨是否有温度要求，是否需要过热。

答：外送气氨无温度要求，不需过热。

（二十四）

一．第 * (略) 分专用合同条件第14.2.1 条预付款支付预付款的金额或比例为：设计费的 10%，预付款支付期限： 承包人开具预付款保函及履约保函后，发包人收到增值税专用发票后 10 个工 作日内向承包人支付设计费总额的 10%作为预付款。 该项目为EPC合同，预付款应为合同总价的10%较合理。

答：维持招标文件不变。

二．第 * 页第四章合同条款 (略) 分专用合同条件第7.5.2 条款：合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：本项目建筑工人工资 (略) 由承包人负责，无论发包人工程款是否能足额按时支付，承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱 (略) 会公共 (略) 为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金，累计达三次后每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发 (略) (略) 理的，每出现一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金，再次发生翻倍支付违约金。 本条款罚款约定过重，建议改为因承包人原因发生农名工上访，承 (略) 理造成不良影响的，给予 (略) 罚。

答：维持招标文件不变。

三．合同专用条款P * 第6条：材料、工程设备6.1条：“发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责必要的检验,检验费用由承包人承担,不合格的不得使用”。 本条款建议增加：发包人采购的设备和材料，由承包人负责必要检验，检验费应由发包人承担。 四.合同专用条款P * 第13.3条：变更程序13.3.3.1条：“建安工程类按以下 (略) ：工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》,不取企业管理费和利润。机械、不构成工程实体的土建材料、安装辅材按湖北省 * 定额基价计算,不再调整;其他材料按发包人审批价格调整定额价”。 本条建议改为“工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》,取企业管理费和利润。”

答：维持招标文件不变。

（二十五）

一．合同专用条款P * 第13.8条：市场价格波动引起的调整13.8.3条：“（1）市场价格调差范围:除混凝土、钢筋外其余不调价”。 由于地材、 (略) 波动较大，调差范围建议改为“混凝土、钢材、管材、水泥、砂、石外其余不调价”。

答：维持招标文件不变。

二．合同专用条款P * 第13.8条：市场价格波动引起的调整13.8.3条：“（2）报价中有明确混凝土、钢筋数量的 ,材料价格以 (略) (略) 门发布的 * 年第 12期《宜昌工程造价信息》中枝江材料信息价格为基准价 ,若后期建筑安装中主要材料价格上涨、下降不超过 10%, 不予调整.若后期建筑安装中主要材料波动超过 10%”。 本项目为固定总价合同，工程建设周期较长，价格波动调整对承包人的风险分担不合理，建议上述主要材料上涨、下降不超过3%，不予调整， (略) 分按约定调整。

答：维持招标文件不变。

三．合同专用条款P * 第14条：合同价格与支付14.1.3条：“按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法:参照13.3.3.1约定变更估价 原则;维保维运人工按 * 元/工日(10小时) 计价”。 (略) 行情，维保维运人工应是 * 元/工日（8小时）。 四、招标文件中给定的招标控制价偏低， (略) 行情不符，要求调整招标控制价。

答：维持招标文件不变。

招标人： (略)

地址：湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区

联系人：王雨、陈海军

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

招标代理机构：湖 (略)

地址：武汉市武昌区中北路10 (略) 大厦五层

联系人：周锋、郑涵、马星辉

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

各投标人：

根据 (略) 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目EPC工程总承包招标文件相关规定，现对招标文件 (略) 答疑澄清，具体内容如下：

（一） (略) 理 (略)

1.1技术附则： (2)循环冷却水系统在线监测仪表设置： F、设置ORP或余氯在线监测并与氧化型杀生剂投加量联锁控制； G、设置阻垢缓蚀剂浓度在线监测并与阻垢缓蚀剂投加量联锁控制。 加药装置：杀菌剂和阻垢缓蚀剂投加时，无需设置联锁控制。 初步设计PID和设备表中也没有列出杀菌剂和阻垢缓蚀剂投加时，未设置联锁控制。

答：杀菌剂和阻垢缓蚀剂投加时，可不设置联锁控制。

1.2技术附则： (3)循环冷却水系统取样管设置： E、换热器进出、水管。 此处换热器是指工艺装置区的换热器还是监测换热器？

答：本 (略) 不设置检测换热器，此处换热器是指工艺装置区的换热器。

1.3技术附则： (4)水泵 D、循环水泵室外布置时，应设置遮雨棚。 循环水泵为室外防水型，无需设置遮雨棚。

答： 电机需设置遮雨棚。

1.4技术附则： (4)水泵 E、水泵出口阀采用电动控制双向压金属硬密封蝶阀（阀门电动机放大1.5倍），止回阀采用管力阀，水泵具备远程一键启动功能。 循环水泵流量大、功率大， (略) 启动，不建议采用远程启动。

答：水泵应具有远 (略) 启停功能。

1.5技术附则： (7)加药系统 A、加药种类：氧化型杀菌剂（NaClO）、非氧化型杀菌剂、阻垢缓蚀剂、pH调节（H2SO4）； 加药种类： (略) 加药种类中目前不采用非氧化型杀菌刘，处理费用高，容易引起环境污染，建议删除非氧化型杀菌剂。 初步设计PID和设备表中未列出非氧化型杀菌剂。

答： 同意删除非氧化型杀菌剂加药装置，非氧化型杀菌剂根据水质、生物粘泥情况投加。

1.6技术附则： (7)加药系统 B、加药间设 (略) 所，并设置起吊设备； 加药间通常堆放有桶装的缓蚀阻垢剂，一般无需设置起吊设备。建议删除设置起吊设备。

答： 同意删除设置起吊设备，但加药装置的设计应便于药剂的添加。

（二）2热工工艺

2.1如按各等级均送出界外的原则，1.3Mpag至0.5 (略) 的减压阀正常可不开启，此减压阀设置一台即可， (略) 不开的减压阀可不设备用，请确认。

答： 同意只设置一台，不设备用。

（三）9建筑

9.11.2.5.2条装置区的裸框架可不做“不发火花地面”。 根据《石油化工企业设计防火标准》GB 点击查看>> 8， (略) 房应采用不发火花地面， (略) 房可以不做，可节省费用。

答：按国家 (略) ，确保消防验收通过。

9.2结构专业2.4.8.条土建的钢结构涂漆厚度 点击查看>> 较薄，建议按以下做：

（1）有防火要求的钢结构涂漆， (略) 理Sa2.5级

· 金属面层除锈

· 2道环氧富锌底漆（70μm）

· 1道环氧云铁中间漆（70μm）

· 室内或室外型防火涂料（厚度由耐火时间确定）

· 脂肪族聚氨酯面漆1道（ * μm）

（2）普通钢结构涂漆， (略) 理Sa2.5级

· 金属面层除锈

· 2道环氧富锌底漆（70μm）

· 1道环氧云铁中间漆（70μm），

· 脂肪族聚氨酯面漆1道（ * μm）

答：按照招标文件附件24《工程施工统一规定》第五章《本工程特别要求》之第二节安装工程的材 (略) (略) 。

9.31.2.5.6条内墙面仓库用房、电缆夹层等一般房间喷刷普通内墙水溶性涂料，建议按照《 (略) 装修设计防火规范》GB 点击查看>> 7的实际情况选用，仓库级别不同以及电缆夹层需要选用无机内墙涂料，级别须为A级。

答：同意。

9.41.2.5.3条踢脚，防腐蚀踢脚高度耐酸砖高度为 * ，建议根据防腐围堰高度来确定实际高度。

答：根据防腐围堰高度来确定实际高度，但不得低于 * 。

9.51.2.5.1条建筑墙体1，建议原有防潮层以下采用MU7.5页岩实心砖改为0. * 标高以下采用MU20非粘土烧结普通砖或灰砂砖。

答：同意。

9.61.1.4.5条建筑节能，所有建筑物外墙外保温材料采用岩棉板。建议采用泡沫玻璃板，一样为A级材料。岩 (略) 上存在较多产品，且不易控制质量，在实际使用过程中容易出现开裂，与面层结合不好等情况。

答：同意。

9.71.1.4.3条建筑防腐蚀、防渗，窗户采用防腐型铝合金窗。建议根据防腐的实际介质情况以及腐蚀的严重程度来综合考虑窗户的材质，也可采用彩板窗。

答：采用铝合金窗。

9.81.1.4.2条建筑防爆、抗爆，泄压门窗的玻璃必须采用安全玻璃。建议在满足泄压计算的前提下，按照14J * 图集选用即可，图集中透光材料也可选用玻璃纤维增强聚酯采光板。

答：选用安全玻璃。

9.91.1.4.1条建筑防火、防排烟。救援窗的玻璃应采用厚度不大于8mm的钢化安全玻璃。消防救援窗玻璃尺寸大于1X1M即可满足要求，厚度建议为4mm的钢化安全玻璃，节省成本。

答：满足最新国家规范，确保消防验收通过。

（四）10总图

10.1招标文件中未对道路结构、围 (略) 详细说明，基础工程设计文件中仅有一种重型道路结构，围墙仅说明是半铁艺围墙，请招标方明确道路结构做法、路缘石（若有）结构做法、围墙结构样式、道路边雨水排水明沟结构及盖板做法？

答：道路已经提了道路分级和车辆载荷，应由中标方 (略) 设计；围墙基础已经附图，通透式围墙、排水沟已 (略) 分明确，具体设计由中标方负责；路缘石和盖板均有要求，且在暂估价里。

10.2根据招标文件中基础工程设计文件总图运输章节，土方工程土，本项目北侧卸煤区为一个台阶，东南侧液氨罐区及火炬区（最新总图）为一个台阶， (略) 分为一个台阶， (略) 平是否按照此土 (略) 场平，若按 (略) 场平，请明确此区域内挡土墙是否在总包范围内；另根据本项目用地红线及雨水排水要求，本项目仅西侧设计一个消防事故水池，液氨罐区及火炬区域雨水需要由东南向西北方向排水至煤气化区域后 (略) 区消防事故水池方向，但是土方工程图中此区域东北高、西南地， (略) 部调整，请明确后期竖 (略) 部调整，若调整，此部分土方是否在总包范围内？

答：招标范围内的挡土墙及现状以后的土方均在总包范围内，竖向设计由总包方负责。

（五）11仪表

11.11.对于业主负责的装置，请业主明确桥架、电缆，仪表空气管的交接界面及交接方式，比如去机柜间的主电缆桥架和主电缆由业主负责，总包方仅规划预留相应的空间。

答：问题一：关于“比如去机柜间的主电缆桥架和主电缆由业主负责，总包方仅规划预留相应的空间”

回复：在EPC工程总承包技术文件：1.1.1.4电信及仪控范围及要求，第5） (略) 仪表，招标方与中标方责任界限划分：（1）招标方只负责属于自采设备采购，其他：如设计、材料采购、安装、调试、试车等包含在工程内的均属中标方责任范围。（2）不 (略) 采购范围的，均属于中标方责任范围。上述已经明确规定，不存在争议。

问题二：关于“对于业主负责的装置，请业主明确桥架、电缆，仪表空气管的交接界面及交接方式”

回复：

1、业主负责的装置：界区内的桥架、电缆、仪表空气管由业主负责。

2、涉及业主负责的装置与EPC工程总承包方之间联系：电缆桥架、仪表空气管交接点为界区外1米，同时仪表空气管由EPC工程总承包方预留截止阀，电缆桥架、仪表空气管碰头由业主方完成。

3、相互关联信号电缆、通讯线缆、动力电缆等，规定：由业主方负责，敷设至上一级开关或接线端子。

11.22.中水回用装置整体由业主负责， (略) 理站至中水回用装置内机柜间的桥架及电缆是否由业主负责？

答：公共外管廊桥架及电缆由EPC工程总承包方负责，内部连接桥架及电缆由业主负责。

（六）1工艺

1.1招标文件附件5的主项WBS表里无一般固废暂存间，基础设计中有，请招标方明确是否有？

答：有，为EPC范围。

1.2附件41：招标方自采设备及材料清单，气化洗涤塔为自采，请招标方明确洗涤塔内件是否招标方自采？

答：内件为EPC范围。

（七）2粉体工程

2.1招标文件附件39 “1安环专业设计优化意见和建议清单汇总（含安全环保清污分流模块）（詹申成）”环保优化设计第二条提到“ (略) 煤尘由2台脉冲袋式除尘器除尘后，废气高点放空；煤尘回落煤仓”，根据基础设计文件和气化工艺包均不包括磨前煤仓配套的脉冲袋式除尘器（共有三个磨前煤仓，应该是配3台)，而且在生产操作过程中该设备与输煤系统联动，建议放在煤储运系统内，请确认脉冲袋式除尘器是否属于本次EPC报价范围？若属于请确认脉冲袋式除尘器的台数。

答：（1）脉冲袋式除尘器的数量确认改为3台；（2）这3台脉冲袋式除尘器属于EPC报价范围，不放在煤储运系统。

2.2招标文件附件39 “6气化车间设计优化意见和建议清单汇总（含煤储运、气化、空分三个模块）（陈松、肖国、刘忠磊）（终版）” (略) 分工艺优化设计第15条“后工段废水设置集水器集中进磨煤水槽，一次水直接进磨机，设置独立自调阀组及流量计”，请确认是否将后工段废水汇合送入磨煤水槽（一个进口），同时在汇总后的总管设置调节阀组及流量计？一次水不经磨煤水槽直接进 磨机？

答：后工段废水设置单独收集水槽独立送入磨机进口，与磨煤水槽系统不交集。

2.3招标文件附件39 “6气化车间设计优化意见和建议清单汇总（含煤储运、气化、空分三个模块）（陈松、肖国、刘忠磊）（终版）” (略) 分材质优化设计第2条“添加剂制备槽不采用混凝土材质，采用常压金属储罐（待工程设计阶段确定）”，请确认本次EPC报价是否按常压金属储罐考虑？

答：EPC按金属储罐考虑。

2.4招标文件附件39 “6气化车间设计优化意见和建议清单汇总（含煤储运、气化、空分三个模块）（陈松、肖国、刘忠磊）（终版）” (略) 分环保优化设计第6条“磨机引风机出口管道接至磨煤排放池， (略) 房外墙干净卫生”，而在附件28基础设计修改完善的意见和建议中提到“磨煤风机排放气除尘方式由湿式改为干式”请确认是否取消废气水洗塔，磨机排气通入磨煤排放池后直接排空。

答：取消水洗塔，磨煤风机排放气干式除尘后高点放空。

（八）6电气

6.1设计范围：招标方工作：

1、厂前 (略) 控制室工艺 (略) 工作

2、脱盐水装置、中水回用装置、 (略) 理装置、煤储运装置（ (略) ，栈桥界面到气化煤仓进口）、硫回收装置、 (略) 的设计、采购、施工、安装调试

疑问：

1. (略) 布置在什么地方，属于招标方还是中标方？其电源 (略) 还是中标方的空分1 (略) ，请明确：按受电原则，其电源的电缆及桥架均属 (略) 方；中心控制室的交接点在哪？（从 (略) 的低压馈线 (略) ？）

2. (略) 、 (略) 和 (略) 的范围请明确（是否为装置内 (略) ：按受电原则，其电源的电缆及桥架均属 (略) 方；）；其电源 (略) 还是中标方的空分1 (略) ，请明确； (略) 内采用PLC还是DCS系统？信号送到哪里？范围属于谁？

答：疑问（1） (略) 布置由中标方确定， (略) 属于中标方责任。其电源引自中标方的空分1 (略) ，电源的桥架、电缆属于中标方。 (略) (略) (略) 均属于中标方，不存在交接。

疑问（2） (略) 、污 (略) 和煤储运装置内 (略) 。煤储运装置电源引自招标 (略) ， (略) 、污 (略) 电源引自中标方的空分1 (略) 。按受电原则，其电源的电缆属 (略) 方；其电源的桥架： (略) 、污 (略) 和煤储运装置内均属 (略) 方， (略) 、污 (略) 和煤储运装置外属于中标方，交接点为界区外1米，同时电缆桥架碰头 (略) 方完成。煤储运采用PLC控制,信号送煤储运控制室，范围属于煤储运方。

6.2电气范围及要求：

（2）装置区 (略) 内高压开关柜（含高压综合自动化保护系统）、高压电容补偿装置、UPS、直流系统均在招标方自采范围内（与设备成套的电气控制设备不在本次自采范围内）。

疑问：

1.在附件25 ：质量控制要求（定稿）中3.1.4.2电气分级，自采项目有12类，请确认自采范围；

2.含高压综合自动化保护系统，此条与1.1.1.3其中（8） (略) 10kV综合自动化系统两者不一致，请明确是否为 * 供自采范围？高压综合自动化保护系统的范围是否为1 (略) 内的后台系统、10kV分散保护装置（线路差动保护属于上侧）、站之间的连接等，请明确；

3.对于招标方（ * 供自采）的设备和材料，其安装、调试等工作属于招标方还是中标方？

4.高压电容补偿怎么配置？（自采清单有 * kvar / * kvar / * kvar 各两套共6套，投标方案两个1 (略) 只需要4套）如不能满足中标方方案容量， (略) 理？

5.UPS的容量如不能满足中标方方案容量， (略) 理？氨醇项目电信及控制系统自采清单 点击查看>> 已规定数量和容量；

6.直流系统如不能满足中标方方案容量， (略) 理？（余热发电的直流电机需要）；01自采电气物资清单 点击查看>> 已规定数量和容量；

答：疑问（1）自采范围：成套中压中置柜（含中压无功补偿装置）；直流系统、UPS；电气试验仪器类；高压变频器、高压软起动器；照明灯具类。

（2）高压综合自动化保护系统的范围是1 (略) 内的后台系统；在 (略) 设置独立的后台系统，招标 (略) 设置10KV后台系统，中 (略) 涉系统的相关连接及数据传 (略) (略) 的相应接入点，并负 (略) 及相关数据传 (略) 的相关调试，线路差动保护间光纤由中标方负责施工及并调试。

（3） * 供自采只负责自采物资采购， (略) 涉的设计、安装、调试均由中标方负责。

（4）高压电容补偿的设计的容量以满足规范要求为原则，其容量、配置以设计为准。

（5） (略) 最终设计容量和数量，由招标方负责设备采购。

（6）直流系统的容量以满足规范要求为原则， * 供自采物资中不包含余热发电的直流系统。

6.3装置区照明灯具（含正常照明灯具、应急照明灯具、消防照明灯具）在招标方自采范围内（ (略) 前区）

1.灯具数量如不满足中标方的要求时， (略) 理？

2.自采清单中未见应急疏散照明控制系统以及A型电源模块，请确认此是属于中标方的范围；

3.应急疏散照明的供电电源是DC24V还是DC36V，请确认；

答：疑问（1）灯具数量设计满足规范要求具体数量型号以最终设计为准。

疑问（2）自采清单中应急疏散照明控制系统以及A型电源模块属于招标方的范围；

疑问（3）应急疏散照明的供电电源是DC36V 。

6.4装置区 (略) 内高压软启动柜、高压变频器柜在招标方自采范围内。

根据文件氨醇项目电气物资自采清单 点击查看>> ：高压软启柜用于磨煤机3套； 贫 * 醇液泵2套；高压变频柜用于空分系统循环水泵/气化系统循环水泵各一台。

标 (略) 分要求？此电动机能否均采取直接启动方案（不配置高压变频器和高压软启动器）？

答：电机功率大于等于 * kW必须配置高压软启动器；电机是否设置高压变频器由中标方依据工艺 (略) 配置设计。

6.5电气范围及要求：

3）以下均属于中标方工作范围

（1）大电流选线系统

（2）动力电缆分布式光纤测温监控系统（设 (略) ）

（3）消防设备电源监控系统（设 (略) ）

（5）电气火灾监控系统

（6）低压SCADA系统（设 (略) ）

（7）微机防误（“五防”）系统

（8） (略) 10KV综合自动化系统

（9）全厂电能集抄系统（设 (略) ）

1.对于布 (略) 的各个系统， (略) 内部 (略) 分内容（比如选线、动力电缆分布式光纤测温监控系统、低压SCADA系统、微机防误（“五防”）系统、 (略) 10KV综合自动化系统等），如何考虑其范围及分工？布 (略) 的设备，其安装、调试等属于中标方的范围吗？

2.下侧各系统是否必 (略) (略) 家保持一致？请明确；

3.对于余热发电机组及其配套电气：在附件41招标方自采设备材料清单（定版)中看到汽轮发电机组（余热发电）1套为设备已采清单，请明确范围（励磁系统（在发电机励磁系统中要求采用进口或国产设备分别报价）、保护系统、同期系统等是否属于 * 供自采）；

答：疑问（1）大电流选线系统界 (略) 该系统接入点，并负责相应的安装调试工作；动力电缆分布式光纤测温监控系统设置位 (略) ，具体位置由招标方指定，中标方负责其设计、物资采购、施工及调试等均由中标方负责；低压SCADA系统设置位 (略) ，具体位置由招标方指定，中标方负责其设计、物资采购、施工及调试等均由中标方负责；10KV微机防误（“五防”）系统设置于 (略) ，中标方负责其设计、物资采购、施工及调试等均由中标方负责；高压综合自动化保护系统的范围是1 (略) 内的后台系统；在 (略) 设置独立的后台系统，招标 (略) 设置10KV后台系统，中 (略) 涉系统的相关连接及数据传 (略) (略) 的相应接入点，并负 (略) 及相关数据传 (略) 的相关调试，线路差动保护间光纤由中标方负责施工及并调试。

（2）各系统必 (略) (略) 家保持一致。

（3）余热发电机组励磁系统、保护系统、同期系统、直流系统等均由中标方负责。

6.6系统设计

1.对于消防水加压泵房的用电设备电源怎么考虑？中压电源引自空分1 (略) ，低压电源 (略) (略) 还 (略) ？

2.能否认定业主的电源满足电动消防泵的要求？

本工程考虑按中型煤化工工程设计，在备用柴油机消防泵下，消防电泵还需考虑一级消防负荷供电，如消防电泵采用10kV，请业主确认提供的电源可满足一级负荷要求，否则宜考虑增加中压柴油发电机（或考虑采用低压消防电泵）

答：疑问（1）消防水加压泵房的用电设备电源由中标方设计，中压电源引自空分1 (略) ，低压电源应 (略) 的EPS电源段，其EPS电源段的容量设计应满足其负荷要求。

（2） (略) 负荷等级为二级用电负荷，中标方应根据消防的相关规范对 (略) 规范设计，同时，中标方还应该根据装置区其它负载用电负荷等级要求（部分一级负荷）设计相应的柴油发电 (略) 分一级负荷的用电需求。

6.7附件37中5.9高、低压变频器柜单独设置变频柜室

1.能否优化为和高、低压柜共室布置

2.空分 * V的变频器和变压器也不能共室？

答：疑问（1）高、低压变频器柜可以同一变频柜室。但是高、低压配电柜、高压电容补偿柜应单独设置。

（2） * V的变频器和变压器单独设置（主要考虑散热问题）。

6.8附件37中5.10.2各变配电室均要设置正压通风系统

(略) ？ (略) ，请明确哪些功能房间必须配置（配电房间、变频器室、电容器室、柴油发电机室、控制室、二次室、电池室、夹层等）

答：除夹层室外，其它应设置微正压通风。

6.9附件37中5.11.2中（5） 中压配电回路及低压进线母联、低压馈电回路设多功能表

附件37中4.6多功能电表设置于母联、无功补偿柜、有源滤波柜、配电回路（ * A以下馈线回路）

前后不符，是所有馈线均设置多功能表？（比如备用馈线以及小电流回路馈线）

答：母联、无功补偿柜、有源滤波柜、及所有的配电馈线回路均设多功能表。

6.10附件37中5.11.2中（8） 10kV真空断路器最小采用 * A 规格、 (略) 进线柜及联络柜断路器最小采用 * A规格； (略) 进线柜最小采用 * A规格双进线开关。

(略) 进线柜最小采用 * A规格双进线开关 (略) 的进线柜吗？

答： (略) 进线柜最小采用 * A规格双进线开关。

6.11附件37中5.12.2电机选型时须选用高效节能电机

请确认中压电动机能效等级是否按GB 点击查看>> 3 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级的二级能效要求。

答：按照国家最新规范要求，所有电动机均采用二级能效或以上。

6.12附件37中5.12.2通道、 (略) 采用节能型灯具，并选用声光控开关

招标方自采的灯具能否满足此要求？如不能满足， (略) 理？

答：中标方应设计满足功能需求的灯具，招标方依据设计采购。

6.13附件37中5.19.2.4 (略) 、配电室应设电缆夹层

独立 (略) 也必须考虑电缆夹层？（比如硫回 (略) 、脱盐水、污水等）

答：都应设计电缆夹层。

6.14附件37中5.19.2.6电缆从桥架引至75kW及以下电动机或就近的电动机控制箱（ (略) /控制按钮）时，采用热镀锌钢管保护，采用挠性管连接；引至75kW以上电动机时采用热镀锌钢管保护，不需采用挠性管连接，但必须满足防爆规范要求。

能否统一采用热镀锌钢管保护，不需采用挠性管连接，但必须满足防爆规范要求。

答：按招 (略) 。

6.15附件37中5.19.2.6除道路照明外，界区内的室外电缆敷设原则上采用沿电缆桥架敷设的方式，电缆桥架安装在工艺管廊上， (略) 可设单独的电缆桥架廊，安装电缆桥架的管廊和电缆桥架廊应设计便于安装 (略) 走的通道并考虑其荷重

(略) 有电缆桥架均需考虑便于安装 (略) 走的通道并考虑其荷重，能否仅在 (略) 考虑此措施，请明确；

答：同意。

6.16附件37中5.20.2A 抽屉1个单元一次插接件按照 * A选配电机功率不大于37KW，严禁使用航空塑料，不得使用1/2个及以下单元；

B 抽屉2个单元一次插接件按照 * A选配电机功率不大于55KW；

C 75kw电机及以上应采用单独组柜硬接线方式（不采用插件）；

E 进线断路器、联络断路器、事故段断路器选用框架式断路器；

附件37中5.21.2其中进线及母联柜、电容器柜、 * A及以上馈电单元、75kW 及以上电动机回路，变频器柜采用固定分隔式、插拔式方案，其余采用抽屉式开关柜

馈线能否选用1/2个单元？

75kW电机及以上能否采用固定分隔柜（不单独组柜，一台柜子布置2台或3台）？事故段进线断路器选用框架式断路器，馈线采用塑壳断路器？

答：所有的配电柜均不得采用1/2个单元抽屉。

75kW及以上电机，不采用抽屉柜，采用固定分隔柜，不单独组柜；事故段进线断路器应选用框架式断路器，馈线柜的断路器根据负载情况选择。

6.17附件37中5.20.12设备和材料防爆防腐防护等级：不低于Ex dⅡCT2 Gb IP65、WF2

能否按GB * 和基础设计文件选择防爆防腐防护等级？（因为有ⅡA和ⅡB区域；d为隔爆型； (略) 为WF2区域，IP65等级也较高，建议按实际情况选择）

答：中标方根据防爆等级区域划分按实际情况选择，但应满足最新国家规范。

6.18附件37中5.20.13设备电压等级除非另有说明，电网中各点短路水 (略) ：AC 10kV 40 kA； AC * V 65 kA

低压柜母线按AC * V 65 kA考虑，下侧短路点按实际选择

答：低压柜母线按AC * V 65 kA考虑，下侧短路点按不低于65 kA考虑。

（九）12材控

12.1附件24-工程施工统一规定，

17.阀门试压验收要求，

e. (略) 有阀 (略) 水压试验（同批次同型号的阀门抽检不低于30%），此要求明显高于GB * 的要求，建议按GB * -工业金属管道工程施工质量验收规范中的4.0.3 (略)

答：同意。

12.2附件24-工程施工统一规定，

18.防腐、保温、保冷材料及施工要求

5.2 CAS 铝镁质保温隔热材料的容重要求不低于 * kg/m3，该保温材料的容重一般为80~ * kg/m3

附件32-设备布置方案、管道材料选择、施工标准及要求

五，绝热、防腐材料规定

保温材料为硅酸铝材料

两个附件中，对绝热材料的要求不一致，请确认以哪个为准，

建议采用硅酸铝纤维，因为GB标准中明确规定了硅酸铝的各种性能，CAS的性能标准中并没有相关要求，只能参考供货商资料。

答：按照招标文件附件24《工程施工统一规定》第五章《本工程特别要求》之第二节安装工程 (略) (略) 。

12.3附件24-工程施工统一规定，

18.防腐、保温、保冷材料及施工要求

6.保护层材料，铝合金板（0.5mm和0.8mm）的厚度分界线为φ * ，高于标准要求，GB * -工业设备及管道绝热工程设计规范中，分界线为φ * ，建议按GB5 (略)

答：按照招标文件附件24《工程施工统一规定》第五章《本工程特别要求》之第二节安装工程 (略) (略) 。

（十）14暖通空调

14.1根据招标文件（技术附则第1.2.14条），采用溴化锂机组制冷的 (略) 前区建筑（厂前区范围根据附件5附图确定）、中央控制室（中央控 (略) 前区建筑内）、机柜间。

电气配电间、其他独立建筑设置独立电空调制冷。

另根据招标文件“附件5双方工作范围及交接点”中第1.2条“招标方工作”第1小条中表述：厂前 (略) 控 (略) 工作，属于招标方工作范围。

(略) 前区建筑空调系统服务的溴化锂制冷机组等全套冷热源设备是否也是属于招标方工作范围。

答：厂前区建筑空调系统服务的溴化锂制冷机组等全套冷热源设备属于暂估价范围。

14.2根据招标文件（技术附则第1.2.14条），对有设置新风系统需求的建筑（分析化验室、中央控制室、机柜间），新风系统为室外新风经机组 (略) 理后送入室内空调区域，能够满足招标文件对空调房间室内微正压环境的要求。请明确。

答：可以。

14.3根据招标文件（技术附则第1.2.14条第（7）小条）描述，电气配电室采取独 (略) 制冷。电气房间空调系统主要为消除电气设备发热量，独立设置的电空调设备直接放置于电气房间内，属室内空气循环。设置新风系统，增加夏季空调设备制冷负荷，增加了设备费用。同时，招标文件（技术附件28：基础设计文件）中也未设置电气配电室新风系统要求。建议取消电气配电间新风系统要求，以利于节省设备采购费用，请明确。

答：同意。

（十一）15费控

15.1招标文件第 * 页，第2.7.1材料 (略) 列材料，请明确其中灯具、安全可视化材料的适用范围？此材料暂估价表中的材料费是否是在设备材料费清单报价表中不报价，只报该材料的施工费？

答：材料暂估价中灯具价格为除“附件42：电仪自采设备材料清单”以外的建筑物（不含中控室） (略) 分装饰装修工程中的照明灯具；安全可视化指安全生产标识标牌采购费用，包括主干道警示牌、现场警示牌、安全信息屏、应急器材（如：呼吸器、空呼充装机、事故柜、应急药箱、消防箱等）、道路标线等。

投标报价材料费按材料暂估价计入， (略) 考虑报价。

15.2招标文件第 * 页，第2.7.3专业工程暂估价表中，中心控制室装修 * 万元（二次装修设计、采购及施工）、采暖通风空调工程 * 万元，是否不再按工程量清单列明细报价？

答：暂估的专业工程直接按暂估价计入总价，需待设计方 (略) 定商定价，可不申报工程量明细。

15.3招标文件第 * 页 1.9 暂列金额 * 万元是否计入投标报价总价中？

答：暂列金额计入报价总价。

15.4招标文件第 * 页，合同专用条款第4.5.5条“关于分包合同价款的约定：承包人应按分包合同约定，按时向承包人支付合同价款，承包人应保证不得拖欠农民工工资和不得发生上访聚众事件，否则承担合同金额10%的违约金”。此条条件太苛刻，且罚金太高，实用性不强，不利于项目实施。建议修改为：“关于分包合同价款的约定：承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。承包人应保证在发包人按EPC合同约定足额支付工程款情况下，不得拖欠农民工工资和不得发生上访聚众事件，否则发生每次承担总合同金额千分之一的违约金。”

答：澄清为：“关于分包合同价款的约定：承包人应按分包合同约定，按时向承包人支付合同价款，承包人应保证不得拖欠农民工工资和不得发生上访聚众事件，否则按合同专用条款第7.5.2条约定承担违约金，此项违约金累计不超过合同金额的10%”。

15.5招标文件第 * 页，合同专用条款第6.1条实施方法“双方当事人的实施方法、设备、设施和材料：发包人供应的材料和过程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由承包人承担，不合格的不得使用”。建议修改为：“双方当事人的实施方法、设备、设施和材料：发包人供应的材料和过程设备使用前，设备 (略) 后由承包人负 (略) 检验，现场检验的费用由承包人承担，不合格的不得使用。”

答：同意修改。

15.6招标文件第 * 页，合同专用条款第7.5.2条合同当事人对建筑工人人工工资清偿事宜和违约责任的约定：“本项目建筑工人工资 (略) 由承包人负责，无论发包人工程款是否能足额按时支付，承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱 (略) 会公共 (略) 为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金,累计达三次后每发生一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金;如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发 (略) (略) 理的,每出现一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金,再次发生翻倍支付违约金”。此条罚金太高,不利于项目的实施,建议修改为：“本项目建筑工人工资 (略) 由承包人负责，当发包人工程款按合同约定足额按时支付时，承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱 (略) 会公共 (略) 为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣20万元/次的违约金,累计达三次后每发生一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣50万元/次的违约金;如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发 (略) (略) 理的,每出现一次,发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣10万元/次的违约金,再次发生翻倍支付违约金。”

答：维持招标文件不变。

15.7招标文件第 * 页，合同专用条款第8.5条进度报告“承包人每次申请进度款项原则上不容许超出实际进度10%,经监理、发包人审核后如超10%扣除发包人该批款项的2%的违约金，超30%扣除承包人该批款项的5%的违约金并要求重新核实工程量，二次上报”。罚金太高，且可能非承包人原因，不利于项目实施，建议修改为：“承包人每次申请进度款项原则上不容许超出实际进度10%,经监理、发包人审核后如超10%扣除发包人该批款项的1%的违约金，超30%扣除承包人该批款项的2%的违约金并要求重新核实工程量，二次上报。”

答：维持招标文件不变。

15.8招标文件第 * 页，合同专用条款第13.3.3.1变更估价原则 其中“工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》，不取企业管理费和利润”。工程施工需发生管理费成本，全部取消施工管理不利于项目实施，建议修改为：“工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》，不取利润。”

答：维持招标文件不变。

15.9招标文件第 * 页，合同专用条款第14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：“参照13.3.3.1约定变更估价原则：维保维运人工 * 元/工日(10小时)计价(如需要以发包人通知为准)”,维保维运人员的人工工资 * 元/工日, (略) 成本价,建议修改为:“参照13.3.3.1约定变更估价原则：维保维运人工 * 元/工日(10小时)计价(如需要以发包人通知为准)”

答：维持招标文件不变。

15.10招标文件第 * 页，合同专用条款第14.3.2条进度款审核和支付 其中（二）项目管理费及其他费用：“项目管理的70%，按照计划工期，平均按月支付：其中20%的部分（扣减违约金）待提交完整的竣工结算资料并结算完成后支付。其他费用根据实际完成情况支付。”,违约金已有专门的违约条款罚则,70%的进度款再预留20%违约金，实际项目管理进度款只有50%，余款需等办理完竣工结算才支付时间太长了，远低于项目管理成本不利于项目管理实施，建议修改为:“项目管理的70%，按照计划工期，平均按月支付。其他费用根据实际完成情况支付。”

答：澄清为“项目管理的70%，按照计划工期，平均按月（扣减当月发生的违约金后）支付；项目管理的20%（扣减违约金后）待提交完整的竣工结算资料并结算完成后支付。其他费用根据实际完成情况支付。”

（十二）招标文件第四章合同条款及格式 (略) 分合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式（8）部分浮动：EPC合同签订后，因国家相应技术规范更新，承包人应按照最新 (略) ，因技术标准、规范变化造成的费用增加，合同总价不予调整。 (略) 分 通用合同条件13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包 (略) (略) 需要的费用发生除第13.8 款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费 用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

澄清：上述两条矛盾。在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

答：按合同文件的优先顺序，通用条款与协议书约定不一致，以协议书约定为准。

（十三）请明确，招标文件第四章合同条款及格式 (略) 分合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式 暂估价（含税） * 万元、暂列金额（含税） * 万元，共计 * 万元是否包含在招标控制价总价 点击查看>> 万元内。

答：是，包含在控制总价内。

（十四）招标文件第四章合同条款 (略) 分 专用合同条件第 1 条 一般约定1.13 责任限制 承包人对发包人赔偿责任的最高限额，应为合同总价的3-5%，请招标人予以考虑。

答：承包人对发包人赔偿责任的最高限额为合同总价的20%。

（十五）招标文件第四章合同条款及格式中关于承包人设备和材料采购、施工分包中标结果均要求报发包人审批同意后方可发布中标通知书，其中设备和材料采购时当发包人选择与承包人不一致时需书面回复，承包人按照发 (略) 。承包人采购的设备材料，发包人有权确定制造材料、 (略) 件的生产商名单， * 方不得改变。

澄清：承包商有权按照合同短名单要求选择有合格的供应商、分包商。

答：维持招标文件不变。

（十六）招标文件第四章合同条款及格式中缺陷责任期期限：24个月，时间偏长，建议修改为性能考核合格后12个月或机械竣工后18个月（以先到为准）。

答：维持招标文件不变。

（十七）招标文件第四章合同条款及格式13.8 市场价格波动引起的调整条目，“若后期建筑安装中主要材料价格上涨、下降不超过10%，不予调整。”建议修改为“若后期建筑安装中主要材料价格上涨、下降不超过3%，不予调整。”

答：维持招标文件不变。

（十八）招标文件第四章合同条款及格式第14条 合同价格与支付中，预付款为设计费的10%，需要办理预付款保函。

澄清：预付款应为设计费加上项目管理费及其他费用的总和，另外预付款比例设置偏低，建议提高预付款比例，取消预付款保函。

答：维持招标文件不变。

（十九）招标文件第四章合同条款及格式第14条 合同价格与支付中，设计费进度款支付比例偏低，其中施工完成后设计费支付到设计费总价的50%，建议提高到85%。

(略) 有设备到货后经验收合格，累计支付不超过订货合同金额的70%， (略) 设备安装调试完成，性能考核达产达标后，且30个日历天无质量问题后，累计付款不超过设备总额的90%。

澄清：设备购置费进度款支付比例偏低，建议设备到货支付至85%，或者增加机械竣工付款节点。

答：维持招标文件不变。

（二十）招标文件第四章合同条款及格式（4）性能 (略) 理办法：产量、综合能耗未达标按合同 (略) 考核。装置工艺包性能考核指标未达标准时，承包人承担与工艺包违约同等金额违约金。

澄清：性能考核中承包人仅承担装置机械性能考核。因招标人购买的工艺包专利商造成的不达标除，承包人不承担违约责任。

答：维持招标文件不变。

（二十一）招标文件第四章合同条款及格式20.4 仲裁或诉讼，因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第仲裁方式解决。

澄清：本工程标的较大，因合同及合同有关事项发生的争议，应选诉讼方式解决。

答：维持招标文件不变。

（二十二）氨罐区管道仪表流程图 点击查看>> 68-B- * ，设有液氨卸车鹤管，卸车流量为60m3/h。单个鹤管卸车能力不能满足，阻力太大无法选泵，建议设置两台，方案由投标方负责。

答：同意。

（二十三）副本2（合成车间）招标方对基础设计修改完善的意见，第25项：“增加1台氨蒸发器，流量正常19吨，最大25吨，气氨压力正常1.0MPaG”，对外送气氨是否有温度要求，是否需要过热。

答：外送气氨无温度要求，不需过热。

（二十四）

一．第 * (略) 分专用合同条件第14.2.1 条预付款支付预付款的金额或比例为：设计费的 10%，预付款支付期限： 承包人开具预付款保函及履约保函后，发包人收到增值税专用发票后 10 个工 作日内向承包人支付设计费总额的 10%作为预付款。 该项目为EPC合同，预付款应为合同总价的10%较合理。

答：维持招标文件不变。

二．第 * 页第四章合同条款 (略) 分专用合同条件第7.5.2 条款：合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：本项目建筑工人工资 (略) 由承包人负责，无论发包人工程款是否能足额按时支付，承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱 (略) 会公共 (略) 为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金，累计达三次后每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发 (略) (略) 理的，每出现一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 * 万元/次的违约金，再次发生翻倍支付违约金。 本条款罚款约定过重，建议改为因承包人原因发生农名工上访，承 (略) 理造成不良影响的，给予 (略) 罚。

答：维持招标文件不变。

三．合同专用条款P * 第6条：材料、工程设备6.1条：“发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责必要的检验,检验费用由承包人承担,不合格的不得使用”。 本条款建议增加：发包人采购的设备和材料，由承包人负责必要检验，检验费应由发包人承担。 四.合同专用条款P * 第13.3条：变更程序13.3.3.1条：“建安工程类按以下 (略) ：工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》,不取企业管理费和利润。机械、不构成工程实体的土建材料、安装辅材按湖北省 * 定额基价计算,不再调整;其他材料按发包人审批价格调整定额价”。 本条建议改为“工程取费参照 * 版《湖北省建筑安装工程费用定额》,取企业管理费和利润。”

答：维持招标文件不变。

（二十五）

一．合同专用条款P * 第13.8条：市场价格波动引起的调整13.8.3条：“（1）市场价格调差范围:除混凝土、钢筋外其余不调价”。 由于地材、 (略) 波动较大，调差范围建议改为“混凝土、钢材、管材、水泥、砂、石外其余不调价”。

答：维持招标文件不变。

二．合同专用条款P * 第13.8条：市场价格波动引起的调整13.8.3条：“（2）报价中有明确混凝土、钢筋数量的 ,材料价格以 (略) (略) 门发布的 * 年第 12期《宜昌工程造价信息》中枝江材料信息价格为基准价 ,若后期建筑安装中主要材料价格上涨、下降不超过 10%, 不予调整.若后期建筑安装中主要材料波动超过 10%”。 本项目为固定总价合同，工程建设周期较长，价格波动调整对承包人的风险分担不合理，建议上述主要材料上涨、下降不超过3%，不予调整， (略) 分按约定调整。

答：维持招标文件不变。

三．合同专用条款P * 第14条：合同价格与支付14.1.3条：“按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法:参照13.3.3.1约定变更估价 原则;维保维运人工按 * 元/工日(10小时) 计价”。 (略) 行情，维保维运人工应是 * 元/工日（8小时）。 四、招标文件中给定的招标控制价偏低， (略) 行情不符，要求调整招标控制价。

答：维持招标文件不变。

招标人： (略)

地址：湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区

联系人：王雨、陈海军

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

招标代理机构：湖 (略)

地址：武汉市武昌区中北路10 (略) 大厦五层

联系人：周锋、郑涵、马星辉

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>