序号：No.01

项目名称：徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程、徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街） (略) 建设工程、徐水经济开发区路口对接工程EPC总承包项目

招标编号：ZLZX招【 * 】 * 号

1、开标时间（投标截止时间）变更为： * 年3月11日09时00分。

2、计划工期变更为：计划工期 * 日历天，实际开工时间以 * 方指令为准，因疫情、环保、现场障碍物拆除等因素导致的工期延长不计入有效工期，具体工期由双方协商确定。

3、招标文件第 * 页第1条“重大诉讼及仲裁情况”变更为：投标人按投标人须知前附表第3.5.4条确定的时间，说明相关情况， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件并加盖投标人或联合体牵头人单位公章。如无，请填写无。如有，请如实填写。

4、招标文件中其他内容保持不变。

招标人：河北徐水经济 (略)

招标代理：山 (略) 有限公司

* 年2月21日

序号：No.01

项目名称：徐水经济开发区装备制造园道路、管网一期建设工程、徐水经济开发区宏兴西路（经五路-爱国街） (略) 建设工程、徐水经济开发区路口对接工程EPC总承包项目

招标编号：ZLZX招【 * 】 * 号

1、开标时间（投标截止时间）变更为： * 年3月11日09时00分。

2、计划工期变更为：计划工期 * 日历天，实际开工时间以 * 方指令为准，因疫情、环保、现场障碍物拆除等因素导致的工期延长不计入有效工期，具体工期由双方协商确定。

3、招标文件第 * 页第1条“重大诉讼及仲裁情况”变更为：投标人按投标人须知前附表第3.5.4条确定的时间，说明相关情况， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件并加盖投标人或联合体牵头人单位公章。如无，请填写无。如有，请如实填写。

4、招标文件中其他内容保持不变。

招标人：河北徐水经济 (略)

招标代理：山 (略) 有限公司

* 年2月21日