(略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包答疑及修正书03号

一、答疑部分

1、问题描述：EPC为工程总承包的形式之一，《关于印发 (略) 政基础设施项目工程总承包管理办法》的通知中明确规定工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。本项目前期 (略) 和 (略) 都参与了，是不是以上单位不能再参与工程总承包项目招投标。

答复：本项目建议书、可行性研究报告和初步设计已经通过招标公告和本项目修正与补遗书01号发布。根据《 (略) 政基础设施项目工程总承包管理办法》第二章工程总承包项目的发包和承包 第十一条“……政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标……”。

2、问题描述：未在本项目的招标文件中找到招标编号，请提供。

答复：本项目招标编号：A**

3、问题描述：1、本项目投标文件编制复杂，可否请招标人适当延长开标时间？

答复：见修正与补遗书02号。

4、问题描述：根据资信标评分细则：施工业绩：2017年1月1日起至投标截止日止，独立投标人或联合体施工单位承建过建设规模日处理1500t/d及以上规模的炉排炉式垃圾焚烧发电工程施工业绩的，得1分。业绩证明：需提供合同协议书（或中标通知书）、工程竣工验收证明资料盖章复印件（工程竣工验收证明复印件：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明）。业绩证明时间以工程竣工验收证明材料为准，业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不得分。我单位作为潜在投标人，我单位承接过建设规模日处理超过1500T/d规模的炉排式垃圾焚烧发电工程施工业绩，且已完工，但由于疫情原因，未能及时办理竣工验收证明相关资料，可否通过提供业主证明材料，以认定我单位业绩符合资信标评分细则中关于施工业绩的要求？

答复：按招标文件执行。

5、问题描述：（1）、如业绩证明材料中标通知书、合同、竣工验收文件中无法体现本项目招标1个日处理量750t/d及以上的炉排式垃圾焚烧工程施工业绩，可否开具业主或建设单位证明来证明？（2）、招标文件46页中“施工负责人业绩：2017年1月1日起至投标截止日止，拟派项目施工负责人具有建设规模日处理1500t/d及以上规模的炉排炉式垃圾焚烧发电工程施工业绩，并担任项目总负责人或施工负责人的，得1分。”请问2×750t/d可否理解为满足1500t/d的要求？

答复：（1）按招标文件执行；（2）满足要求。

6、问题描述：在招标文件中没有出现项目限价，请问限价金额什么时间发布？

答复：见招标文件答疑及修正书03号修正部分。

7、问题描述：招标文件中：项目施工技术负责人资格要求：具备高级及以上职称（市政公用工程相关专业）。请予以明确：市政公用工程相关专业具体包括哪些专业？给排水、道路、市政电气、建筑等是否属于相关专业。

答复：属于市政公用工程相关专业的即符合要求。

8、问题描述与答复：

（1）、招标文件标题为“ (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目”，请明确是否存在一期相关厂房设施、设备、构筑物等的拆改、保护内容？涉及量有多少？

答复（1）：不存在一期相关厂房设施、设备、构筑物等的拆改、保护内容。

（2）招标文件P3页，③工程施工范围描述“施工范围不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200~BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程。”与一阶段设计附图，图号：N1039X-L-07中标识的B0+200~B0+490段不一致，是否按图纸标识执行？工程量是否已包含在清单中？

答复（2）：该部分总平方案调整后标示有变化，图纸新的标识为：B0+190~B0+465。工程量见招标文件答疑及修正书03号附件清单。

（3）招标文件P3页，④工程建设其他内容描述包括“建设单位、监理办公用房”请明确我司需要提供多少个办公室或者多少平方米办公临建办公室？

答复（3）：提供建设单位办公用房不少于15间，每间面积不小于20平方米（含建筑、装修、办公家具、电器）。

（4）招标文件P3页，④工程建设其他内容描述包括“苗木迁移”，请明确有多少苗木需要移植？

答复（4）：投标人自行前往项目现场踏勘确定。

（5）招标文件P4页，④工程建设其他内容描述包括“上游填埋场渗滤液管道和场内污水管道拆除与临时敷设”，请提供具体设计以供复核工程量并进行相关报价。

答复（5）：投标人自行前往现场踏勘确定。

（6）招标文件P52页，“十、本项目若中标合同签订后2年内（含2年）项目开始施工，工程设计费+设备购置费（含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费等合同价不做调整；若合同签订后超过2年（不含2年）由于其它原因造成项目不能施工，发包人仅支付承包人已完成设计部分费用，由招标人决定合同是否延期或解除；”合同签订后需及时签订四大主机的采购合同，否则开工再定设备肯定无法保证工期，故标黄部分应修改为“若合同签订后超过2年（不含2年）由于其它原因造成项目不能施工，发包人须支付承包人已完成设计部分费用及已订货设备预付款及合同解除发生的费用，由招标人决定合同是否延期或解除；”是否同意？

答复（6）：按招标文件执行。

（7）招标文件P102页，“建筑安装工程费清单”仅供参考，投标报价清单有“工程量清单封面及汇总表”及“工程量清单明细”，请问是否按招标文件格式部分的样表编制？

答复（7）：按清单格式编制，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（8）招标文件P3页，③工程施工范围描述包括“完成红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端）”与P205页“5.8附表二： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目EPC工程总承包工作范围划分表”15~16条生活、生产供水是否为同一管线？请明确“红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端”）是否在总包范围？

答复（8）：工程施工范围描述包括“完成红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端）”与P205页“5.8附表二： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目EPC工程总承包工作范围划分表”15~16条生活、生产供水不是同一管线；红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端）包括在总包范围内。

（9）业主提供的不包干部分的工程量清单，在投标过程中是否可以据实调整？

答复（9）：业主提供的不包干部分的工程量清单，在投标过程中可以据实调整。

9、问题描述与答复：

（1）项目已完成初步设计，投标方是否需要严格依据初步设计进行设计，还是允许自行优化，如效果图、总平布置图、主厂房布置图等是否需要提供优化图纸？

答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标范围中如下内容需明确：二期主要设备基础的桩基是否在施工范围内？场外泄洪渠是否在施工范围内？

答复（2）：二期主要设备基础的桩基包括在施工范围内，厂内泄洪工程包括在施工范围内。（3）招标文件P3：①设计范围：完成红线内本项目所有建设内容相关的施工图设计、非标准设备设计、施工图审查及审批、BIM技术应用、现场指导与监督、施工配合、竣工图编制、可能需要的补勘(本项目已完成详勘)、红线外取水工程设计（大荆污水处理厂至厂区终端）。请明确：就红线外取水工程工作量，需要补充提 (略) 规划、地质材料；

答复（3）：投标人自行踏勘确定。

（4）请明确飞灰实验室是否在采购范围内？

答复（4）：飞灰实验室不在采购范围内。

（5）请提供污水处理厂中水水质报告？

答复（5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（6）建设期内如国家政府要求对相关设备排放标准、能效、接入系统等标准进行提标，相关费用如何调整？

答复（6）：按招标文件执行。

（7）试运行考核期、辅助试运行期间运营的运行消耗材料药剂等费用是否由投标人承担？答复（7）：按招标文件执行。

10、问题描述与答复：

（1）招标文件投标人须知前附表3.7.3“（4）联合体投标的除联合体协议书外，均可由联合体牵头人在相应地方签字或盖章”，请问投标文件中填写投标人名称的地方，是否署名联合体牵头单位名称即可？（2）盖章按“投标人须知前附表3.7.3“（4）”要求加盖联合体牵头方公章及法定代表人印章或签字即可（联合体协议除外）？（3）投标文件格式部分的诚信投标承诺书、履行农民工工资支付保障制度承诺书、承包商承诺书是由联合体各方分别出具，还是由牵头方出具即可？（4）法定代表人身份证明、授权委托书，格式部分“注：如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章”，请问法定代表人身份证明、授权委托书是否牵头人提供即可？

答复（1）-（4）：联合体投标的除联合体协议书外，均可由联合体牵头人在相应地方签字或盖章。

（5）招标文件P16、P17特别提醒写到投标人递交投标文件之后不需要现场参加开标，请问是否投标人只需要提交纸质投标文件,提交之后就需要离开交易中心，开标过程及评标过程投标人是否无法观看？

答复（5）： (略) 全程录像，投标人如对现场开标程序有异议，在中标通知书发出 (略) 提出申请查看录像。

（6）招标文件P20否决投标情形12）要求提供：《投标人基本情况表》（格式详见附表）；《近年完成的类似项目情况表》（格式详见附表）；《正在实施的和新承接的项目情况表》（格式详见附表）；《近年发生的重大诉讼及仲裁情况》（格式详见附表）；《项目管理机构一览表》（格式详见附表）；《主要人员简历表》（格式详见附表）；《诚信投标承诺书》（格式详见附表）；《拟投入本项目的主要施工设备表》（格式详见附表）；《*供设备和材料清单》（格式详见附表）；《投标人资信部分得分自评表》（格式详见附表）；但附表中个别表格未给出相应格式。请提供《正在实施的和新承接的项目情况表》、《近年发生的重大诉讼及仲裁情况》、《拟投入本项目的主要施工设备表》、《*供设备和材料清单》具体格式？

答复（6）：删除招标文件中关于“《正在实施的和新承接的项目情况表》（格式详见附表）、《拟投入本项目的主要施工设备表》（格式详见附表）、《*供设备和材料清单》（格式详见附表）”内容。

（7）招标文件P34技术标暗标编制要求：技术标文字部分采用A3复印纸（含封面，封面在附件下载），A3纸张厚度由投标人自选，图框自行编制。而附件中并未给出A3版面技术标暗标封面。请提供已编辑好的A3版面技术标暗标封面PDF版本，供投标人直接打印装订？答复（7）：按招标文件执行。

（8）因技术部分内容较多，如文件太厚一册无法胶装，是否可采用双面打印或分册胶装？答复（8）：按招标文件执行。

（9）招标文件格式部分技术标由“（一）施工图设计文件、施工技术方案等”、“（二）EPC总承包管理大纲”、“（三）技术偏离表”组成，招标文件27页技术标组成和技术标评分办法只包括“（一）施工图设计文件、施工技术方案等”的内容，请问技术标格式部分的“（二）EPC总承包管理大纲”、“（三）技术偏离表”是否需要在技术暗标中进行编制？答复（9）：删除招标文件中技术标格式部分的“（二）EPC总承包管理大纲”内容。技术偏离表在技术暗标中进行编制。

（10）招标公告中投标人资格要求（二）中提到“根据浙江省建设厅《浙建〔2015〕3号》文件及《关于调整省外建设工程企业进浙备案办理流程的提示》要求,浙江省外投标人须完成进浙备案手续。”请问完成进浙备案是指企业完成备案，提供备案截图即可吗？

答复（10）：提供备案证书复印件（在有效期内的）或在浙江省住房和城 (略) 页查询截图复印件。

（11）招标文件19页否决投标情形和44页资格评审标准中“8）项目设计、施工人员符合要求，应提供职称证、执业资格证书或注册证书复印件；”，请问设计、施工人员是否指设计负责人和施工负责人，如不是请明确具体指哪些人员？

答复（11）：按招标文件执行。

11、问题描述及答复：招标文件P34:3.7.7.1 技术标暗标编制要求

技术标统一编制要求建议如下（不作为否决依据）：

(1)文本文件：专题设计、主要工艺设计能力、项目管理能力、人员培训能力编排装订成册。封面统一选用普通A3；卡胶（胶装）装订；除图纸缩印本外的文字部分每页印上连续页码(页码对齐方式：居中，采用宋体五号字)；正文字体（附图附表除外）采用小四号宋体字，标题采用三号宋体字；图纸、效果图<彩图>部分采用A3尺寸纸（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订）。技术标文字部分采用A3复印纸（含封面，封面在附件下载），A3纸张厚度由投标人自选，图框自行编制；

问题一：技术标是否可以编制目录？如需编制目录，目录算正文吗？如编制目录，页码是否应从目录页开始编制？目录是否可设置索引页码？

问题二：图纸缩印本是否指图纸和效果图？如不是，请明确技术标是否需要另外编制图纸缩印本？图纸缩印本的具体要求，如图纸幅面大小、图中字体字号等？

问题三：正文字体、标题是否可加粗？

问题四：请明确正文部分页边距设置要求？。

问题五：明确技术标中对A3横/竖排版、A3分栏等的具体要求？如无具体要求，是否投标人可自行设置A3横/竖排版、A3分栏？

问题六：“正文字体（附图附表除外）采用小四号宋体字”：请明确投标人是否可在正文部分插入图和表？还是说图和表只能作为附件放置在文本最后？请明确图/表的字体字号要求？

问题七：请明确图纸是否可设置彩色图？

问题八：请提供技术标A3封面附件。

问题九：请明确技术标对彩色/黑白打印有无要求？

答复:上述问题按招标文件执行。

12、问题描述：

（1）、P180页4）渗沥液沟、渗沥液池的臭气排至垃圾池统一处理。渗沥液沟、渗沥液池采用机械进风和机械排风，新鲜空气由室外吸取，排风排至垃圾池，风机均采用防腐防爆型并设置备用风机，风管采用不锈钢材质。平时运行时，换气次数为3次/h；当危险气体浓度检测报警时启动备用风机，换气次数为6次/h。按照《工业建筑供暖通风与设计规范》（*）要求，事故通风换气次数不应低于12次/h。请明确换气次数？

答复（1）：招标文件满足运行安全和相关规范，投标人可根据自身经验推荐设计。

（2）（11）蓄电池室设置机械排风系统，换气次数不低于6次/h。通风机及电机为防爆型，并直接连接，未设置事故通风。按照《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》（DL/T 5035-2016）要求，蓄电池室应设置事故通风，事故通风换气次数不应低于6次/h。请明确是否按规范设计？

答复（2）：招标文件满足运行安全和相关规范，投标人可根据自身经验推荐设计。

（3）招标文件发包人要求章节中2.5.1第3条设3台高效给水泵（2用1备，1台工频，2台变频），招标清单包干部分中第2.2.3项给水泵为3台均配变频电机，以哪个为准？

答复（3）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（4）招标文件发包人要求章节中2.5.1第3条中单独设置1台30%容量锅炉保安补水泵，配置工频电机。招标清单包干部分中第2.2.4项应急给水泵是否为保安补水泵？该泵流量为50t/h，此流程与前述30%容量不符，同时第2.3.4项描述为电动给水泵（50%）（变频）含最小流量阀是否对应保安补水泵？是否与2.2中的水泵重复？

答复（4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）招标文件发包人要求章节中2.4.3第3条中疏水扩容器为1.5m3，招标清单包干部分中第2.4.4项为2m3，以哪个为准？

答复（5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（6）预留病死动物处理车间与综合水泵房之间距离为4米，不满足《建筑设计防火间距2018年版》的要求，是否可以将预留病死动物处理车间规模缩小？

答复（6）：规模不变，总图距离可优化。

（7）综合水泵房西边的截洪沟截面是否经过径流量计算？

答复（7）：经过计算并且已经通过洪评审查。

（8）联合体协议书中要求“法定代表人或其委托代理人”签字，请问签字加盖签字章是否可以？

答复（8）：按招标文件执行。

13、问题描述： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包项目招标公告下方有招标文件和问题提问，请问本项目是否在公告下方直接下载招标文件参与投标即可，不需 (略) 公共资源交易系统进行报名操作？

答复（13）：本项目在招标公告下方直接下载获取招标文件即可，不需 (略) 公共资源交易系统获取并进行报名操作。

14、问题描述：（1）锅炉烟气间钢屋面初设 (略) 架，是否桁架也可行。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）桩为灌注桩，是否其它桩也可以采用。

答复（2）：施工图阶段可以根据详勘报告，经发包人同意后根据自身经验设计其他桩型。

（3） (略) 活载初设取值35KN/M2，施工阶段是否可以按照实际车辆荷载设。

答复（3）：施工图阶段不仅需要考虑实际车辆核载还要考虑远期车辆发展的可能。

（4）招标文件的详勘报告文字部分为乱码，请提供没有乱码的详勘报告。

答复（4）：详勘报告将重新发布，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）对招标文件中“施工范围不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200~BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程。”请明确一阶段35-2-1区块具体的范围

答复（5）：该部分委托后总平方案调整后标示有变化，初设一阶段图纸新的标识为：B0+190~B0+465。

（6）招标文件中第六章2.9（6）“工业电视监控系统：在集中控制室设大屏幕系统，采用一套采用33块（3*13）55″超窄边（拼缝为不大于3.5mm）液晶拼接屏大屏幕……”，是33块还是3*13=39块拼接屏，请予以澄清。

答复（6）：中控室内大屏幕调整为小间距LED全彩显示屏，像素间距小于或等于1.25mm，显示面积不小于35㎡。

（7）招标文件中第六章2.9（6）“……安装在露天的摄像机有室外防护罩，并有防腐功能……”，请确认是否全厂所有露天的摄像机都需具备防腐功能。

答复（7）：非所有露天摄像机均具备防腐功能，应根据露天摄像机所处环境考虑，比如渗沥液处理站各反应池池顶的露天摄像机应考虑防腐功能，普通环境中的露天摄像机无需考虑防腐功能。

（8）招标文件中第六章2.9（3）“焚烧系统设置自动燃烧控制系统（ACC），自动燃烧控制系统能有效的防治二次污染物的过量产生，提高燃烧效率。焚烧控制系统设置自动燃烧系统ACC并入DCS控制系统”，而招标文件中第四卷附图中热控专业的N1039X-K01 DCS系统配置图中，焚烧炉系统配套了PLC以通讯方式接入DCS，请确认自动燃烧系统ACC是采用全厂一体化DCS还是单独配置PLC?

答复（8）：自动燃烧系统ACC采用PLC。

（9）请提供实测中水水质检测报告？。 问题：如无法提供的，按照初步设计总说明中水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（*）一级A标准，一级A标准可以满足厂区用水要求，无需原水处理，是否可以取消？

答复（9）：后期可能采用地表水作为备用水源，因此不能取消。见招标文件答疑及修正书03号附件，各方根据水质报告进行设计。

（10）根据初步设计总说明湿法循环水采用辅机冷却水泵供给。 问题：湿法循环水冬天耗量大，无夏季耗量，与凝汽器循环水冬季耗量小，夏季耗量大正好互补，建议采用循环水泵供给湿法循环水，而且湿法循环水供水压力不高，循泵扬程较为匹配，比辅机冷却水泵较为节省。

答复（10）：实施阶段需根据订货后水平衡进行优化。

15、问题描述：关于“ (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包”的澄清

1、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目二阶段初步设计总说明中P1附有附件目录清单，但招标文件及其他内容中未见相关附件。

澄清问题：请招标单位提供相关附件。

答复1：删除二阶段初步设计总说明中P1附有附件目录清单。

2、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目二阶段初步设计中设备表中启动点火燃烧器及配套系统2套、辅助燃烧器及配套系统2套、渗滤液回喷系统1套、沼气回喷系统1套、第二三通道灰斗输灰设备2套、除渣机2套，而说明书中描述启动燃烧器系统4台、辅助燃烧器系统4台、渗滤液回喷系统2套、沼气回喷系统2套、第二三通道灰斗输灰设备4台、除渣机4台。

澄清问题：请招标单位明确以上设备数量。

答复2：启动点火燃烧器及配套系统2套（1套指每1台锅炉对应的启燃设备需求）、辅助燃烧器及配套系统2套（1套指每1台锅炉对应的辅燃设备需求）、渗滤液回喷系统1套（1套指满足2台锅炉渗滤液同时回喷的设备需求）、沼气回喷系统1套（1套指满足2台锅炉沼气同时回喷的设备需求）、第二三通道灰斗输灰设备2套（1套指每1台锅炉对应的二三通道灰斗输灰设备需求）、除渣机2套（1套指每1台锅炉对应的除渣机设备需求）。各套系统内设备具体数量需满足对应主设备的功能需求。

3、招标文件2.5.1第（3）条描述，单独设置1台30%容量锅炉保安补水泵，配置工频电机。二阶段初步设计第三卷主要设备及材料表中，锅炉给水泵流量为97t/h，应急锅炉给水泵流量为50 t/h，应急给水泵流量约为锅炉给水泵流量的50%。两处描述有出入。

澄清问题：请招标单位明确给水泵参数以哪处为准。

答复3：锅炉给水泵配置以招标文件发包人要求章节中2.5.1第3条为准（单独设置1台30%容量锅炉保安补水泵，配置工频电机）。

4、招标文件2.9自动控制系统p169描述“除汽包水位远传监视外不设常规仪表”，此处表述存在异议。

澄清问题：请招标单位明确除汽包水位远传监视外是否不设常规仪表。

答复4：除汽包水位等必要的二次监视仪表外，不再考虑设置二次仪表。

5、招标文件P171：焚烧控制系统设置自动燃烧系统ACC并入DCS控制系统，而虚拟工程量清单中7.2.23描述存在 ACC PLC控制柜，两处描述不一致。

澄清问题：请招标单位明确ACC是否配置 PLC控制柜。

答复5：自动燃烧系统ACC采用PLC。

6、《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目招标文件》P156：（2）烟气处理系统保证在正常工况下满足环保要求，保证年运行时间不小于8000小时，大修周期不低于4年。在超负荷（110%额定负荷）和低负荷工况（60%额定负荷）下可连续运行，负荷波动时可安全、平稳运行。

《初步设计（二阶段）设计总说明》P98：3）烟气净化系统的设计须满足焚烧炉从启动至120%机械负荷时排出烟气量的需要；5) 年累积运行时间不低于8,000 小时，大修周期不少于2 年，能在各运行工况下安全、平稳运行；P111，2#GGH 及SGH 的设计烟气量在70%～110%MCR 的范围内，保证SGH 出口温度不低于180℃。初步设计中烟气净化系统的超负荷范围与换热器（GGH和SGH）的负荷范围不一致。

澄清问题：两份文件中对于烟气净化系统超负荷能力要求、以及大修周期的要求不一致，请明确。

答复6：大修周期不低于4年；烟气净化系统超负荷能力为110%MCR。

7、 《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目招标文件》P157：雾化器采用进口的高速旋转喷雾头,烟气处理系统的喷雾器喷嘴的使用寿命应不低于1年；P158（6）雾化片控制箱布置在反应塔顶独立小室，室内设有独立空调。

《初步设计（二阶段）设计总说明》文件P105，表5.4-2脱酸塔参数表中旋转雾化喷雾器的转速为8000-*rpm。

澄清问题：根据以上技术参数要求并结合相关工程经验，烟气处理系统的喷雾器喷嘴的使用寿命很难达到1年，请明确。

答复7：雾化器采用进口的高速旋转喷雾头,喷雾器的最高转速不低于*rpm，喷雾器喷嘴的正常使用寿命不低于1年。

8、《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目招标文件》P158：（3）活性炭输送系统采用压缩空气输送，压缩空气由厂区内的空压机房提供。

《初步设计（二阶段）设计总说明》P108：设置3 台喷射风机，2用1备，喷射活性炭粉，风机裕量设计至少为最大工作风量120％，压力裕量为最大压力损失的135%。活性炭输送采用罗茨风机为动力源。

澄清问题：两份文件对于活性炭的输送方式要求不一致，请问以哪种形式输送活性炭？

答复8：活性炭输送采用罗茨风机为动力源，设置3 台喷射风机，2用1备。

9、初步设计中设置有袋式除尘器的热风循环系统，根据现场运行反馈的经验，此套系统的作用甚微。

澄清问题：热风循环系统是否可以取消？

答复9：取消袋式除尘器的热风循环系统。

10、根据专题设计评分 “ 环保展厅和中央控制室设计专题 ” 要求中，环保展厅、中控室需做专题设计，其他部位则无相关要求。

澄清问题：是否按照上述范围执行？

答复10：按招标文件执行。

11、工艺技术方案要求2.2.4条，渗沥液收集池均配备可燃有毒气体检测系统及机械排风和新风系统，但是有*烷存在，是否考虑一定的泄爆面积设计。

澄清问题：渗滤液收集池是否考虑一定的泄爆面积，并进行设计？

答复11：投标方可根据自身经验和对规范的理解进行设计。

12、招标文件无绿色建筑标准要求。

澄清问题：明确绿色建筑标准要求。

答复12：根据《浙江省绿色建筑设计标准》*-2021及《 (略) 绿色建筑专项规划（2017-2025）》要求，按绿色二星级标准设计。

13、招标文件中未见环评报告及相关内容。

澄清问题：请提供项目环评报告及批复。

答复13：以初步设计为准。

14、招标文件中未见水质分析报告。

澄清问题：请提供项目生产水水源水质分析报告。

答复14：见招标文件答疑及修正书03号附件。

15、招标文件及清单未提供土建图纸。

澄清问题：请提供招标清单所使用的土建图纸，以便于投标人对清单中工程量形成正确的理解和合理的调整。

答复15：按招标文件执行。

16、招标文件2.10.1基本要求（2）建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。以厂内110kV配电装置电缆出线端子和远动装置通讯接口为界。

澄清问题： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包清单中包干部分的“线路测控保护屏”是 (略) 测控装置。

答复16： (略) 测控装置。

17、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）中，工艺部分虚拟工程量清单6.1.9（第414行）与6.1.11（第416行）有重叠描述。

澄清问题：总承包清单中包干部分6.1.9与6.1.11是否重复开列。

答复17：见招标文件答疑及修正书03号附件。

18、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）中，工艺部分虚拟工程量清单6.1.14（第419行）中绝缘管母长度清单数量为210m。

澄清问题：请确定为三相米还是单相米计量单位，并且是否必须按此数量报价。

答复18：绝缘管母长度单位为三相米。本项目工程量清单是根据招标文件中包含的初步设计图纸、初步设计概算进行编制，数量不视为要求承包人实施的实际或准确的工程量，仅作为投标报价参考。

19、光伏屋面部分初设有详细设计，招标文件未明确具体方案内容。

澄清问题：请确定是否需按初步设计方案落实深化。

答复19：按招标文件执行。

20、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包清单中包干部分按初步设计列写了厂用变电气设备，招标文件未明确方案。

澄清问题：厂用电系统是否必须按照初步设计中厂用变设计方案落实。

答复20：投标人可以根据初步设计和自身经验对厂用电系统方案优化调整。

16、问题描述：（1）投标人须知前附表3.7.2投标文件的密封、标识要求在密封袋（箱）上加盖投标人公章、法定代表人（或委托代理人）的签名或盖章，招标文件投标人须知前附表3.7.3“（4）联合体投标的除联合体协议书外，均可由联合体牵头人在相应地方签字或盖章”请问联合体投标的密封是否同样只需牵头方加盖公章、牵头方法定代表人（或委托代理人）的签名或盖章即可？

答复（1）：联合体投标的除联合体协议书外，联合体投标的密封只需牵头方加盖公章、牵头方法定代表人（或委托代理人）签名或盖章即可。

（2）招标文件P23的投标人资格要求：（8）设备负责人资格要求：机电工程专业。请问：此处是否指设备负责人具备机电工程专业*级注册建造师资格即可？

答复（2）：设备负责人具备机电工程专业中级及以上职称。

17、问题描述：（1）招标文件第五章“投标文件格式”第二部分“技术标格式”中，要求投标人提供主要工艺设计方案，未包含总图、建筑结构、给排水、暖通等专业的相关内容。投标人是否需要或必须增加此部分内容。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）相比较初步设计，投标人若在 (略) 线、房间功能布局等方面有更好的方案，是否可以自行调整或微调。

答复（2）：按招标文件执行。

（3）根据初设中污泥检测报告，热值为*KJ/KG，超出一般范围， (略) 政污泥的的热值在4186-4600KJ/K，工业污泥会相对高一些，但根据CJJ90要求，工业污泥不允许直接入炉焚烧，请招标方明确污泥种类及热值。

答复（3）： (略) 政污泥。

（4）招标文件第六章2.4.3，疏水扩容器容量1.5方，包干清单2.4.4中，疏水扩容器容量为2方，以哪个为准。

答复（4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）招标文件第六章2.5.1，锅炉保安给水泵容量为1×30%，包干清单2.3.4中，保安泵容量为1×50%，初设文件中描述也为1×30%，以哪个为准。

答复（5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（6）包干清单6.2 (略) 系统，请明确本项目是否有对外供热需求。

答复（6）：本项目无对外供热需求。

（7）请提供中水水质报告。

答复（7）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（8） 初步设计文件中减湿废水工艺为“过滤器+两级RO”，设备清单中为“超滤+两级RO”，请明确工艺。

答复（8）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（9）包干工程量清单中，4.3.4.9与4.3.5.1设备重复，且数量不一致，根据设备参数，是否应以2台超滤进水泵为准。

答复（9）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（10）包干清单6.1.11电抗器 1600A/50kA-6及6.1.9限流装置两种设备重复，在初设文件中是采用6.1.9限流装置，以哪个为准。

答复（10）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（11） 包干清单6.4项中，关于厂内接入系统部分的设备清册6.4.2、6.4.5、6.4.16、6.4.21、6.4.23与招标文件2.10.1基本要求中“承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。以厂内110kV配电装置电缆出线端子和远动装置通讯接口为界，承包人配合建设方完成在厂区内留出相应的电缆、光缆通道和机柜安装位置。”不一致，以哪个为准？

答复（11）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（12）招标文件第六章2.9，“（6）工业电视监控系统：在集中控制室设大屏幕系统，采用一套采用33块（3*13）55″超窄边（拼缝为不大于3.5mm）液晶拼接屏大屏幕”，其中数量不一致，3*13是39块，请确认以哪个数量为准？

答复（12）：中控室内大屏幕调整为小间距LED全彩显示屏，像素间距小于或等于1.25mm，显示面积不小于35㎡。

（13）招标文件第六章5.8，附表二中 “四 设备购置及安装工程 1.7热工控制系统 总承包方负责设计、供货、监造；含DCS系统、热工控制系统、电视监控系统、综合布线及门禁安防系统、烟气及污水在线监测系统、有毒可燃气体报警系统等”；招标文件第六章2.10.2，“电子设备间、烟气和污水在线监测设备电气热控独立接地确保接地电阻满足规范要求”；包干清单工艺设备部分虚拟工程量清单中7.7.3，“污水在线监测系统”；初步设计热控部分主要设备材料表中，“一 控制系统 4污水在线监测系统”；上述几处描述有污水在线监测系统及设备，但在招标文件和初步设计的自动控制系统相关技术方案中，并无污水在线监测系统及设备相关功能，请确认本次招标是否包含此系统及设备？

答复（13）：本工程污水零排放，不设置污水在线监测系统。

（14）招标范围中不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200~BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程，宜明确BK0+200~BK0+490段区域。

答复（14）：该部分委托后总平方案调整后标示有变化，初设一阶段图纸新的标识为：B0+190~B0+465。

（15）详勘中场地为弱腐蚀，而初步设计采用中等腐蚀，是否必须按中等腐蚀设计。

答复（15）：以详勘为准。

（16）详勘中抗浮水位为室外地坪，初设图纸为室外地坪下0.5米，是否以详勘为准。

答复（16）：以详勘为准。

（17）招标文件中生产用水水源（大荆污水处理厂中水）与初设文件生产用水水源（大荆污水处理厂中水+盛宅下村水库水备用水源）描述不一致，请明确。另，红线外取水工程（大荆污水处理厂至厂区终端）没有管线长度，请明确。

答复17：生产水源为大荆污水处理厂中水，盛宅下村水库作为备用水源不在本次招标范围；红线外取水工程投标人自行踏勘确定。

18、问题描述：一、资信部分

（1）招标文件P.4关于项目施工负责人资格要求： (略) 政公用工程一级注册建造师执业资格，同时具备高级及以上职称。

P.46资信标评分细则：施工负责人：2017年1月1日起至投标截止日止，拟派项目施工负责人具有建设规模日处理1500t/d及以上规模的炉排炉式垃圾焚烧发电工程施工业绩，并担任项目总负责人或施工负责人的，得1分。

提问：本项目总建筑面积接近*平方米，施工负责人建筑工程一级建造师具备相应施工管理能力，且行业内有经验的施工负责人多为建筑工程一级建造师，目前的资格条件和得分项设置具有明显指向性，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

请招标人对施工负责人资质要求修改如下：

项目施工负责人资格要求：具有一级注册建造师（市政公用工程专业或建筑工程或机电工程）执业资格，同时具备高级及以上职称，并具备有效的安全生产考核B 类合格证书，且不得担任其它在建工程项目的施工负责人。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标文件P.4：项目总负责人可以兼任项目设计负责人或项目施工负责人，项目设计负责人和项目施工负责人不得相互兼任。

提问：项目总负责人、设计负责人和施工负责人均为关键的项目管理人员，不应存在兼任可能，否则属于违规。

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标文件P.46中关于获奖情况评分中，提到：“2017年1月1日起至投标截止日止，独立投标人或联合体施工单位获得过“国家优质金奖”或“鲁班奖”的，得1分，获得过“钱江杯”或其它省部级奖的，得0.5分，本项按投标人中施工单位的1个最高奖项计分，不累计计分，最高得1分。”

质疑：本项目是垃圾焚烧发电项目，项目自身具有特殊性、专业性和复杂性，如没有明确获奖对应的行业范围，对投标人工程实施能力和经验的评估缺乏针对性。建议调整为：“独立投标人或联合体施工单位承接并完成的炉排炉生活垃圾焚烧发电项目获得过“国家优质金奖”或“鲁班奖”的，得1分，获得过“钱江杯”或其它省部级奖的，得0.5分，本项按投标人中施工单位的1个最高奖项计分，不累计计分，最高得1分。”

答复（3）：按招标文件执行。

（4）招标文件P.120投标文件格式中，关于授权委托书中下面的备注内容“由投标人的法定代表人亲自参加投标活动的，投标文件中须附此证明书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”

提问：是否应修改为“由投标人法定代表人授权的委托人参加投标活动的，投标文件中须附此证明书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”

答复（4）：“由投标人的法定代表人亲自参加投标活动的，投标文件中须附此证明书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”修改为“由投标人法定代表人授权的委托人参加投标活动的，投标文件中须附此委托书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”

二、商务报价部分：

（1）招标文件P3：招标范围：“招标范围包括但不限于上述工程的设计、施工建设、设备采购供应、安装、调试等内容。”

澄清：此条内容随意扩大了本项目的招标范围，对不确定的因素均包括在本项目招标文件中，不满足招标范围条件，请发包人明确招标范围的内容或取消此条内容。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标文件P52：“十一、合同签订条件，承包人应在签订合同协议书之前，向发包人提交一份履约担保。履约担保应采用招标文件规定的形式提交。”

澄清：按行业内常规，承包人在签订合同协议书后，以合同协议书去银行等金融机构办理相关的履约担保，在此之间，投标保函在发包人手中，可以作为担保的依据。建议修改“承包人在合同签订协议书之后”。

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标文件P66：“8.1.3本项目需在72+24小时试运行调试合格后180个日历天内完成竣工验收（含环保验收、全面验收、最终验收及后评价并完成归档项目档案资料等）。”

澄清：因竣工验收的工作属于发包人的工作范围，承包人只是进行项目竣工验收的配合，请明确承包人的竣工验收的工作范围和内容。

答复（3）：按招标文件执行。

（4）招标文件P70：“13.7.1本工程在 (略) 场价格波动不影响合同价格(工程实体中钢材、商品砼、电缆)合同价格不予调整，但允许实行动态调价的材料按以下约定。”

澄清：建议取消括号内的文字，和后面价格动态管理的范围矛盾。

答复（4）：按招标文件执行。

（5）招标文件P72：“承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：金额按照建安工程预付款金额，提交时间在预付款支付之前，否则发包人有权暂缓支付款项且不承担违约责任。

澄清：请明确本项目的所有保函的起始时间和终止时间，包括预付款保函、履约保函、质量保函。预付款保函应在第二笔款支付时释放。履约保函应在72小时后释放。质量保函应在质保期到期后释放。

答复（5）：预付款保函在预付款后第一笔款支付时释放，履约保函应在本项目通过竣工验收合格后释放，质量保函应在本项目缺陷责任期满后释放。

（6）请招标人提供本项目投标限价。同时明确投标限价和招标控制价是否一致。

答复（6）：见招标文件答疑及修正书03号修正部分。投标限价和招标控制价一致。

（7）请招标人明确本项目不包干部分（建安工程费）暂估价具体金额。

答复（7）：见招标文件答疑及修正书03号修正部分。

（8）招标人要求投标人本次提供的不包干部分（建安工程费）清单，是否仅仅只作为参考用，不作为施工图预算及竣工结算依据？

答复（8）：仅只作为参考用。

（9）招标文件P.102第五章投标文件格式（二）价格清单中2.2建筑安装工程费清单中格式需填写项目名称、项目特征、数量、全费用单价等内容。因目前处于初步设计图阶段，上述内容在EPC招投标阶段无法详细填写，且与招标清单格式不一致。

提问：此项目投标建安费用为暂定价，仅需要总价即可，实际与投标阶段清单项应无关，是否可以按照整体工程填写，数量填1，填写总价即可，或直接取消该表格，填写建安工程费总价即可。

答复（9）：按清单格式编制，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（10）招标文件P.106第五章投标文件格式（二）价格清单中2.5工程总承包其它费其他的测绘费是否包含定位复测费、规划验收测绘费？是否包含地下文物保护费？

答复（10）：已包含。

（11）招标文件P.73第四章合同条款第三部分专用条款15保险中，是否包括但不限于一切险、工伤保险、安责险、地方险种等？

答复（11）：按招标文件执行。

（12）P.52页合同协议书第五项合同价款部分，第2）点中设备购置费包含了安装费、调试费；

提问：需明确安装费开具9%的增值税专用发票，调试费开具6%的增值税专用发票。

答复（12）：按招标文件执行。

（13）招标文件P.85，缺陷责任期起算日：由监理人出具经发包人签认的工程接收证书起算。

提问：建议调整为72+24小时试运行合格开始。

答复（13）：按招标文件执行。

（14）由于招标文件P102页-107页的几项费用清单，与“附件：招标清单”中包干及不包干部分的格式有区别；

提问：请招标人明确，“附件：招标清单”中包干部分与不包干部分的“清单封面”及“汇总表”是否需要填写并放入投标文件中且签字加盖印章？如需放入，则格式将与招标文件商务标中的“（二）价格清单”中的投标报价格式不一致，请明确需以哪个为准？

答复（14）:按清单格式编制，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（15）招标文件P.65：“8.1.2试运行耗材及电费收益（3）72+24小时试运 (略) 电费收益归承包人，72+24小时试运结束 (略) 电费收益归发包人”。

澄清：

1)发包人应负责生活垃圾运输至垃圾坑；

答复1）:生活垃圾运至垃圾池由发包人负责。

2)请发包人明确：调试期间72+24小时前，发电收益及垃圾补贴收益由谁享有？因调试物料均由承包人负责，发电和垃圾补贴收益应由承包人享有。

答复2）:按招标文件执行。

（16）招标文件P75：“（2）承包人在工程结算中应加强管理，本工程结算审计时，若工程结算审核核减率超过5%，承包人应承担核减额超过送审造价5%部分的核减追加费，核减追加费审查费以核减额超过送审造价5%部分为基数，按5%计算。第三方审核的工程结算审核追加费用均由承包人按该条规定承担。”

澄清：审查费以核减额超过送审造价5%部分为基数，超过送审价5%部分是否含5%部分，请招标人明确基数计算公式，文字说明有很多种理解，意思含糊。

答复（16）:按招标文件执行。

（17）根据招标文件P.77，“20.28关于工程奖项的约定：项目在质保期前没有获得钱江杯，扣减承包人质保金*元；项目获得钱江杯，给予承包人奖励*元，获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，给予承包人奖励*元。”。

提问：如工程先获得钱江杯、后获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，奖励为是否为两者叠加金额*。此外，由于“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖” 参评手续复杂，周期较长，如在质保期后获得该奖项，是否能获得相应奖励。

答复（17）：“项目在质保期前没有获得钱江杯，扣减承包人质保金*元；项目获得钱江杯，给予承包人奖励*元，获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，给予承包人奖励*元。”修改为“项目在缺陷责任期到期前没有获得钱江杯，扣减承包人质保金*元；项目获得钱江杯，给予承包人奖励*元。获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，给予承包人奖励*元（奖励不叠加，按最高奖项）。”如在质保期后获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，能获得相应奖励。

（18）招标文件附件：《总承包招标清单-不包干部分-编制说明》中仅描述主厂房的精装修区域

提问：根据初设文件综合楼部分考虑精装修，请招标明确综合楼区域是否考虑精装修。

答复（18）:按招标文件执行。

（19）招标文件附件：《总承包招标清单-不包干部分-编制说明》未明确景观工程是否采用暂估价。

提问：室外绿化景观工程是否采用暂估价，如果采用暂估价，请明确暂估价格。

答复（19）:室外绿化景观工程设计标准不低于550元/㎡（按绿化景观面积）。

（20）请招标方澄清：精装修、景观绿化、屋面光伏，特别是屋面光伏方案投资是不是不能超过暂估价的价格，还是不能超过初设的概算。

答复（20）:暂估项目金额不得调整。

（21）招标文件P107：“2.8 承包商承诺书：13.1我公司将充分尊重和理解业主对EPC总承包单位的选择结果，对业主的任何决定都将完全认同和支持！如果中标，本承诺书中 (略) 产生约束力，并与招投标文件、工程承包合同具有同等法律效力，我公司一定会始终信守。”

澄清：请问对业主的不符合合同约定、不合理、不合法的决定是不是也要支持？此承诺书纯属发包人硬性加给投标人的条款，不符合招标要求。

答复（21）:按招标文件执行。

1）招标文件P.42第三章第2.2节技术标评分细则表，电气系统要求：“（1）主接线方案安全可靠，有保证机组停机和启动的可靠备用电源。”

提问：本项目通过主变倒送即可获得启动电源，建议取消备用电源启动机组的要求。

答复1）：按招标文件执行。

2）请招标人明确全厂电动机，干式变压器，主变等设备的能耗要求。

答复2）：按招标文件执行。

3）招标文件P.9招标范围包括红线外取水工程设计及施工（大荆污水处理厂至厂区终端）。

提问：请招标方提供大荆污水处理厂的接口管径、压力等参数以及取水管 (略) 径规划。答复3）：投标人自行踏勘确定。

4）招标文件P.176第六章第2.11.2节：“本项目生产用水来自大荆污水处理厂中水”。

提问：请招标方提供大荆污水处理厂中水的水质全分析报告，供投标方校核水质及厂内净水站方案。

答复4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

5）请招标人补充提供设备及材料品牌要求表。

答复5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

6）招标文件附件《初设设计（二阶段）-热控主要设备材料表》中设置有污水在线监测系统。

提问：根据招标文件及初设方案，本项目各生产废水处理系统均为厂内回用零排放，无需设置污水外排在线监测系统，建议以环评报告为准。

答复6）：按招标文件执行。

7）本项目现阶段是否能够提供接入系统报告（收口版）和接入系统报告评审意见？如果现阶段不能提供接入系统报告及评审意见，项目实施过程中，因接入系统报告与招标文件有偏差，所造成的相关费用增加，发包方是否予以补偿？

答复7）：按招标文件执行。

8）请招标方提供环评报告。如果现阶段不能提供环评报告审批意见，项目实施过程中，因环评审批意见与招标文件有偏差，所造成的相关费用增加，发包方是否予以补偿？

答复8）：按招标文件执行。

9）招标文件P.184，3.1.2中主要物 (略) 净宽度8米， (略) 面内缘转弯半径不小于9.0米，通往消防登高 (略) 转弯半径为12米；初步设计2.5.4中以及附图总平面布置图中厂 (略) (略) 宽为7.0米、转弯半径为15.0米。

提问：厂区主要物 (略) 净宽度采用8米还是7米。

答复9）：按招标文件执行，主要物 (略) 净宽度采用8米。

10）招标文件P.177， 2.11.4其他要求“第（1）条”： 综合水泵房内设置工业水泵、循环水泵、湿法循环水泵、生产给水泵、消防水泵、回用水泵及加药装置。

2.11.4其他要求“第（3）条”：湿法循环水泵从循环水吸水前池吸水，通过供水压力管道供湿法冷却用水，这部分水冷却设备后回流至循环冷却水系统经冷却塔冷却后进入集水池，循环使用。系统配湿法循环水泵3台（其中1台大泵，2台小泵），2用1备，其中1台配变频调速器。

提问：按照初步设计原则湿法系统冷却水，采用工业水泵（辅机冷却水泵）供给，请澄清是否单独设置湿法循环水泵。

答复10）：泵房内不单独设置湿法循环水泵，考虑湿法塔的用水情况，其循环水供水变更为采用循环水泵供给。工业水泵供给其他小辅机循环冷却水。

11）招标文件P.177，2.11.4其他要求“第（6）条”：循环水系统：综合水泵房设循环水泵3台，2用1备。水泵参数：Q=2500~3000~3500m3/h，H=25~23~21m，电机功率N=250kW。考虑节能，其中1台配变频调速电机。

提问：根据初步设计原则，循环水泵本期3用1备，终期4台，其中1台配置变频电机。请澄清是否按照初步设计原则。

答复11）：按初步设计原则。

19、问题描述：如投标人类似业绩的特征无法体现在合同或竣工验收资料中，是否可出具该经评审的可行性研究报告？

答复19：按招标文件执行。

20、问题描述：(1)《招标文件》P13页中，投标人须知前附表3.1.1，“技术标(设计文本及图纸)（一式*份）（技术标按照暗标编制要求提供，技术标不分正副本）”。

问题：请问技术标封面不分正副本，但是技术标打印是否允许一份彩色打印，六份黑白打印。答复（1）：按招标文件执行。

(2)《招标文件》P98页中，投标函及投标函附录，“愿意以人民币（大写） （￥ ）的投标总报价……②工程设计费+设备购置费(含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费合计报价（大写） （￥ ）”。

问题：请问投标报价单位是否统一为“万元”，并保留2为小数。

答复(2)：统一为“元”，见招标文件答疑及修正书03号修正部分。

（3）《招标文件》P33页中，“3.5.2‘近年发生的重大诉讼及仲裁情况’应说明相关情况， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件”，并且按照投标文件格式要求，需要提供“近年发生的重大诉讼及仲裁情况（近5年，联合体投标的，各方均应提供）”，

问题：裁判、裁决文书证明是否可提供“中国 (略) ”裁定书、 (略) 页截图。

答复(3)：裁判、裁决文书证明可提供“中国 (略) ”裁定书、 (略) 页截图。

21、问题描述：挂网文件中关于安装材料的数量不明确，材料表种管道，线缆，仪表等均为1套，且工艺设备部分虚拟工程量清单为总价包干，统计此部分工程量时间长，若核算不清将大幅增加招投标双方风险，现投标周期为30天，时间短，难以满足工程量核算需求，请招标人适当考虑延长时间。

答复：见修正与补遗书02号。

22、问题描述与答复：（1）在2.10.1基本要求章节中描述“接入系统电厂侧工程由建设方和承包人合作建设。承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。”，而在2.10.4电气综合自动化系统章节中对电能质量监测装置、11 (略) 线路保护、发 (略) 线路计量提出了要求，请明确2.10.4电气综合自动化系统章节所描述的电能质量监测装置、11 (略) 线路保护、发 (略) 线路计量是否属于本次投标范围？答复(1)：本次投标范围以2.10.1基本要求为准。

（2）在招标文件《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）.xlsx》电气系统包含11 (略) 测控保护屏、110kV母线保护屏、故障解列屏、关口计量屏、调度自动化相关设备、接入系统（厂内部分，含系统通信及调度自动化等），这与招标文件2.10.1基本要求章节中描述“接入系统电厂侧工程由建设方和承包人合作建设。承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。”的要求不一致，请明确11 (略) 测控保护屏、110kV母线保护屏、故障解列屏、关口计量屏、调度自动化相关设备、接入系统（厂内部分，含系统通信及调度自动化等）是否属于本次投标范围

答复(2)：本次投标范围以2.10.1基本要求为准。

（3）投标人须知前附表中否决投标情形第（5）项第1）条“凡发现有二份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证据其合理性的”。但招标文件中多处明确要求以本项目初步设计为准，如第一章第2页项目概况与招标范围、投标人须知前附表1.3.1条款中均要求“由于本期和远期主厂房共用，且配套生产建筑共用，因此本次建设内容包含本期和远期的土建工程......（具体以本项目初步设计为准）”，第28页3.2.7条款“本项目工程量清单是根据招标文件中包含的初步设计图纸、初步设计概算进行编制，仅作为投标人进行投标报价的共同基础”，第52页“二、工程主要生产技术（或建筑设计）来源　工程初步设计　”，第135页“第六章 发包人要求（具体要求以初步设计文件为准）”。因此，相关工艺论述、技术参数、附图、效果图等可能存在雷同情况，是否会按否决处理。

答复(3)：按招标文件执行。

（4）技术标在满足3.1.3条款主要内容要求、3.7.7条款暗标编制要求等招标文件要求的前提下，具体章节、格式是否由投标人自行编排。

答复(4)：可以。

（5）招标文件中不包干部分费用为建安工程费，建安工程费的内容包含安装工程费；包干费用描述为工程设计费+设备购置费（工程设计费+设备购置费（含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费。由于包干费用和不包干费用均包含安装费，导致安装费的范围界定不清晰，请明确包干部分与不包干部分中安装费的划分界限。

答复(5)：包干部分中安装费是指专用设备的安装费，不包干部分中安装费是指建安工程中通用设备的安装费。

（6）招标文件 二、工艺技术方案要求 2.11.4其他要求中，（7）冷却塔选用规模为3×4000m3/h机械通风冷却塔，组合布置，预留远期一座机械通风冷却塔扩建位置。循环冷却总水量*m3/h，其中一台冷却塔风机配变频电机。请问是否可以根据项目实际循环冷却总水量及场地进行配置、布置冷却塔，本期设置2台，预留远期1台？

答复(6)：按招标文件执行。

（7）招标文件要求投标人提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。请问如何界定是否为重大诉讼及仲裁？

答复(7)：请自行查询相关法律、法规。

23、问题描述：技术部分：

（1）在招标清单，包干部分清单中各项目特征规格已经确定，请问是否可修改、删减和补充？答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标清单，不包干部分清单中各项、工程量及项目特征是否可修改、删减和补充？

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标清单-包干部分清单中“2.2.3~2.2.4与2.3.2~2.3.4所列均有给水泵”，请确认是否重复以及保留哪一处？

答复（3）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（4）招标清单-包干部分的初步设计中“招标工程量清单与热力系统图及布置图关于给水泵、应急给水泵、凝结水泵等选型参数不一致”，请招标人确认以哪一处为准？

答复（4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）能否提供本项目的环评作为更加深度的参考依据？

答复（5）：以初步设计为准。

（6）二阶段初步设计总说明P356-357 ，对比（第一卷 设计总说明21.5.2.1）和（第四卷 附图0-6化水N1039X-S04- 消防给水系统图）而在初步设计设计总说明“中室内外消火栓与消防炮在厂区共用一套DN (略) ”，但附图中室内外消火栓与消防炮为两套独立 (略) 。请明确消火栓与消防 (略) 是否合并？

答复（6）：设置两套独立的消 (略) 。

（7）招标清单-不包干部分 初步设计中未设计自动喷水灭火系统，招标文件中也未提及，但招标清单中罗列了自动喷水灭火系统相关材料。请明确是否设置自动喷水灭火系统？

答复（7）：按照相关消防规范执行。

（8）初期雨水提升系统及生活污水提升系统在包干清单及不包干清单中都有罗列。请明确清单是否重复？

答复（8）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（9）招标文件P171“2.9自动控制系统（3）焚烧控制系统设置自动燃烧系统ACC并入DCS控制系统”根据此描述是否可以认为包干部分的工程量清单中7.2.23 “ACC PLC控制柜”的PLC柜为DCS柜，而不再单独设置PLC柜？

答复（9）：自动燃烧系统ACC采用PLC。

（10）招标文件P8 投标人须知前附表1.3.1建设规模和招标文件1.3.1相关描述和总价包干的工程量清单里的6.3.1不一致，请确认2# (略) 器间隔是否随本期一次建成？

答复（10）：按照招标文件P8 投标人须知前附表1.3.1建设规模为准。

（11）招标文件P173 “2.10.1基本要求承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。以厂内110kV配电装置电缆出线端子和远动装置通讯接口为界，承包人配合建设方完成在厂区内留出相应的电缆、光缆通道和机柜安装位置”。以上描述与总价包干的工程量清单里的6.4.2、6.4.11、6.4.21和6.4.23等矛盾，请明确具体界限。

答复（11）：本次投标范围以2.10.1基本要求为准。

（12）招标文件P3 “5.招标范围③工程施工范围 施工范围不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200～BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程”。但在附图中未显示35-2-1区块（BK0+200～BK0+490段）。

问题1,请招标方明确具体范围?

问题2,《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-不包干部分（工程量清单明细）》中的一阶段建安工程（挡墙工程、护坡工程、截洪沟、护坡土石方工程）是否不包含于本次招标范围？

答复（12）：按招标文件执行。

（13）招标文件/初步设计 / / 按照招标文件及附属初设文件,本项目范围内的土石方工程、边坡、挡土墙、截洪沟等工程（初设一阶段），请明确本次是否计入造价。

答复（13）：按招标文件执行。

（14）根据初步设计总N1039X-L-02总平面布置图中上料坡道（主厂房西侧，长174m）大 (略) 形式，靠近卸料大厅的端头部分为架空结构，请问本项目上料坡道是否考虑全部封闭，请招标方明确。

答复14：投标人可以根据初步设计和自身经验进行优化调整。

（15）招标文件P31 3.2.13工程总承包其他费“上游填埋场渗滤液管道和场内污水管道拆除与临时敷设”初设文本及图纸均未见此污水管道具体走向及工程量，请提供相关资料。

答复（15）：按招标文件执行。

（16）招标文件P206 “5.8附表二 场地内旧有设施迁移及废余物拆除清理费”场地内旧有设施迁移的内容包含哪些？请确认可否提供相关资料。

答复（16）：招标人自行踏勘确定。

（17）招标文件P182中“2.16除臭系统 （2）垃圾池间设置一套活性炭应急除臭装置，……，处理风量为*m3/h”。 根据初设热机部分主厂房平面布置图（图号：N1039X-R11）可知，除臭设备间净空尺寸为LB=14.8m×7.8m，现场无法满足单套处理风量为* m3/h的安装所需空间，是否可更改为2套处理风量* m3/h活性炭除臭装置。

答复（17）：在满足总风量*m?/h的前提下，投标方可自行确定设备及布置方案。

（18）招标文件P27 “3.1.3技术标主要包括下列内容： 1）环保展厅和中央控制室设计专题”； 请问环保展厅专题设计范围除首层“环保展厅”外，是否包括8m层“参观走廊”及“大厅”，以及27.6m层“参观走廊”区域、烟囱65. (略) ？

答复（18）：按招标文件执行。

造价部分

（1）《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-不包干部分（工程量清单明细）》中无第二阶段的边坡及挡土墙、上料坡道、点火油库、生活污水提升泵站的建筑部分的工程量清单，能否提供？

答复（1）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（2）是否除《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）》中涉及的照明（电缆及配管、灯具）锅炉本体、构筑物、道路 (略) 外其他照明外均进入非包干价部分。

答复（2）：按招标文件执行。

24、问题描述：招标文件里的第一章的设计范围里包含厂外取水工程，但是工艺技术方案要求和技术标格式里的主要工艺设计方案都不包含厂外取水的内容，这部分内容是否需要在投标文件中响应。

答复24：按招标文件执行。

25、问题描述与答复：

（1）招标文件第2页“施工工期：540日历天。项目施工工期是指从监理发出开工令之日起至项目完成72+24小时试运行调试合格止”，请问是否为72+24试运行结束，即为施工完成节点，后续转商运是否需要总包方考虑？

答复（1）：后续转商运为总承包方工作范围。

（2）招标文件第3页招标范围设计、采购、施工范 (略) 接入部分，请 (略) 接入部分是否包含在EPC相应范围内？

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标文件第3页招标范围工程建设其他内容是否包含商检？

答复（3）：商检及相关费用包含在内。

（4）招标文件第28页3.2.7中，如过程中因外部因素，如环保督察要求等，需多次起炉（调试及试运过程除外），请问此部分费用如何记取？

答复（4）：按招标文件执行。

（5）招标文件第29页3.2.11设备购置费中，请问设备使用备案是否在EPC范围内?

答复（5）：包含。

（6）招标文件第31页3.2.13工程总承包其他费，鉴于新建项目位于填埋场附近，就人员职业健康角度考虑的费用，较其他项目应有所差异，相应费用是否可调整。

答复（6）：按招标文件执行。

（7）招标文件第31页3.2.14人员培训服务费，请问可否在过程中由总承包方对参与培训人员进行阶段性考核？

答复（7）：由招标人对参与培训人员进行考核，总承包方配合。

（8）招标文件第32页3.2.15其他：本项目获得钱江杯，发包人奖励承包人*元/本项目获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，发包人奖励承包人*元。请问奖励的金额是否含在总承包合同内？且根据前文要求，是争创钱江杯，而不是确保，此部分存在异议，请明确。

答复（8）：奖励的金额不含在总承包合同内。

（9）招标文件第32页3.2.15其他，请问关于其他奖项，例如金刚奖等，是否也应该一定的奖励标准？

答复（9）：按招标文件执行。

（10）招标文件第34页3.7.7.1技术标暗标编制要求中提及可用彩图，彩图是否只限于效果图？请明确技术标书中是否可用彩图？

答复（10）：按招标文件执行。

（11）招标文件第67页10.3.1调试试运行考核周期30天，请问该要求是否有明确依据，另外招标文件要求辅助试运行期1年，那么考核周期是72+24结束之后立即进入还是待定，请明确。

答复（11）：按招标文件执行。

（12）招标文件第67页2、环境污染，承包人应承担以下责任：（1）由发包人抽样检测或其它部门监督检测地下水，地表水，大气等指标超标且因该项目引起的，按下列标准向发包人承担违约责任，支付违约金。请问：项目毗邻垃圾填埋场，要求在进场施工前及施工过程中对地下水质、地表水、大气指标等进行检测，明确是否在项目建设运行前即存在超标情况。答复（12）：可以在进场施工前及施工过程中对地下水质、地表水、大气指标等进行检测，确认是否在项目建设运行前即存在超标情况。

（13）招标文件第68页2、环境污染，承包人应承担以下责任，请问需明确：在项目未达到接收垃圾、烟气系统未完善等情况下，迫于外部压力要求进垃圾、进行焚烧的情况下，出现检测不合规的情况，此部分处罚由谁负责。

答复（13）：按招标文件执行。

（14）招标文件第72页14.4工程进度款中工程设计费的支付，请问应招标文件要求，设计需采用BIM技术，此部分的付款条件未予以明确。

答复（14）：按招标文件执行。

（15）招标文件第72页14.4工程进度款中设备购置费的支付，请问绝大部分设备需要支付预付款，一般支付比例均在20%以上，自设备采购合同签订到部分设备进场，需支付约80%的金额。关于设备付款条件可否协商。

答复（15）：按招标文件执行。

（16）招标文件第47页评标办法2.4.1商务标评标否决项（1）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价。请问：针对投标报价低于成本价，如何进行判断，是否有判断区间。答复（16）：按招标文件执行。

（17）招标文件第61页4.5 工期延误赔偿 根据合同施工工期，若因承包单位原因引起的工期延误，按照*元/天处罚，最高限额为合同价总价的5%。请问：罚款限额为合同价总价的5%，罚款限额金额过高，能否降低比例为2%。

答复（17）：按招标文件执行。

（18）招标文件第205页 (略) 接入配合由*方负责。请问：本项目红线内至设备终端范围接入工作由哪方负责。

答复（18）：按招标文件执行。

26、问题描述：招标文件第34页第二章第三节3.7.7.1技术标暗标编制要求，未对表格内文字字号、流程图、组织机构图具体要求，格式是否自拟，请明确。

答复（26）：按招标文件执行。

27、问题描述：（1）试运行及辅助运行期间的安全和环境责任需发包方明确。

答复（1）：试运行及辅助运行期间的安全和环境责任需承包方负责。

（2）P112-P115技术标投标模板中“（二）EPC总承包管理大纲”中所需提供的内容与P40-P43技术评分细则中不对应，本次投标人投标文件是否需要提供？

答复（2）：删除招标文件中技术标格式部分的“（二）EPC总承包管理大纲”内容。

28、问题描述：（1）南北坡角有7处墓地，是否可以迁移，工作范围请明确。

答复（1）：场内坟墓迁移工作及相关费用由招标方负责，总承包单位做好配合。

（2）地形图中没有风向标，请提供。

答复（2）：地形图中未提供的部分需要承包人自行前往现场踏勘。

（3）本期工程为二期扩建，一期工程是什么内容？与本期工程有没有公用衔接部分？

答复（3）：按招标文件执行。

（4）屋面光伏在本期实施范围内，请问哪些建筑需要设计屋面光伏？

答复（4）：按招标文件执行。

二、修正部分

2.1重新上传详勘报告附件、工程量清单附件（含设备及材料品牌要求表），增加污水处理厂中水水质报告附件。

2.2本项目最高投标限价为￥*.00元（大写：*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰零*元整）其中：

1、不包干部分（建安工程费）最高投标限价为￥*.00元（大写：*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元整）（其中暂估项目金额为￥*.00元（大写：*仟*佰点击查看>>万*仟*佰元整））。2、包干部分（工程设计费+设备购置费（含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费）最高投标限价为￥*.00元（大写：*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元整）。

2.3删除招标文件第五章投标文件格式中“一、商务标格式中表格2.2 建筑安装工程费清单、2.3设计费清单、2.4设备购置费（含随机备品备件、专用工具、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）（总价包干）、2.4.1工艺设备材料备品备件、专用工具和仪器仪表费清单明细表、2.5工程总承包其他费、2.6人员培训服务费清单”。相关格式文件以工程量清单内的格式为准。

2.4招标文件第五章投标文件格式中一、商务标格式：

2、价格清单

2.1 工程总承包投标报价汇总表

注：1、投标人自行在上表其它项中增列项目明细报价，此表作为参考。

2、投标报价已包含本项目所有的构（建）筑物、设备及配套设施的设计，设备购置、设备安装调试、建安施工、红线内临时设施（包 (略) ）、场地清理、地上地下障碍物清除等，为实现项目建设目标所需的一切费用，以及合同内规定的承包人所有责任、义务和一般风险的费用等。

3、报价中如有漏项视作该部分费用已包含在各相应项目报价中或者为投标人的优惠。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

修正为：

2、价格清单

2.1 工程总承包投标报价汇总表

注：1、投标报价已包含本项目所有的构（建）筑物、设备及配套设施的设计，设备购置、设备安装调试、建安施工、红线内临时设施（包 (略) ）、场地清理、地上地下障碍物清除等，为实现项目建设目标所需的一切费用，以及合同内规定的承包人所有责任、义务和一般风险的费用等。

2、报价中如有漏项视作该部分费用已包含在各相应项目报价中或者为投标人的优惠。

3、暂估项目金额不得调整。

4、以上金额均为含税价。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

招标文件中所有涉及上述的内容均按此修改。本答疑及修正内容如与原招标文件有不一致处以本答疑及修正内容为准。

招标人： (略) (略)

招标代理机构：浙 (略)

2022年9月15日

(略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包答疑及修正书03号

一、答疑部分

1、问题描述：EPC为工程总承包的形式之一，《关于印发 (略) 政基础设施项目工程总承包管理办法》的通知中明确规定工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。本项目前期 (略) 和 (略) 都参与了，是不是以上单位不能再参与工程总承包项目招投标。

答复：本项目建议书、可行性研究报告和初步设计已经通过招标公告和本项目修正与补遗书01号发布。根据《 (略) 政基础设施项目工程总承包管理办法》第二章工程总承包项目的发包和承包 第十一条“……政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标……”。

2、问题描述：未在本项目的招标文件中找到招标编号，请提供。

答复：本项目招标编号：A**

3、问题描述：1、本项目投标文件编制复杂，可否请招标人适当延长开标时间？

答复：见修正与补遗书02号。

4、问题描述：根据资信标评分细则：施工业绩：2017年1月1日起至投标截止日止，独立投标人或联合体施工单位承建过建设规模日处理1500t/d及以上规模的炉排炉式垃圾焚烧发电工程施工业绩的，得1分。业绩证明：需提供合同协议书（或中标通知书）、工程竣工验收证明资料盖章复印件（工程竣工验收证明复印件：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明）。业绩证明时间以工程竣工验收证明材料为准，业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不得分。我单位作为潜在投标人，我单位承接过建设规模日处理超过1500T/d规模的炉排式垃圾焚烧发电工程施工业绩，且已完工，但由于疫情原因，未能及时办理竣工验收证明相关资料，可否通过提供业主证明材料，以认定我单位业绩符合资信标评分细则中关于施工业绩的要求？

答复：按招标文件执行。

5、问题描述：（1）、如业绩证明材料中标通知书、合同、竣工验收文件中无法体现本项目招标1个日处理量750t/d及以上的炉排式垃圾焚烧工程施工业绩，可否开具业主或建设单位证明来证明？（2）、招标文件46页中“施工负责人业绩：2017年1月1日起至投标截止日止，拟派项目施工负责人具有建设规模日处理1500t/d及以上规模的炉排炉式垃圾焚烧发电工程施工业绩，并担任项目总负责人或施工负责人的，得1分。”请问2×750t/d可否理解为满足1500t/d的要求？

答复：（1）按招标文件执行；（2）满足要求。

6、问题描述：在招标文件中没有出现项目限价，请问限价金额什么时间发布？

答复：见招标文件答疑及修正书03号修正部分。

7、问题描述：招标文件中：项目施工技术负责人资格要求：具备高级及以上职称（市政公用工程相关专业）。请予以明确：市政公用工程相关专业具体包括哪些专业？给排水、道路、市政电气、建筑等是否属于相关专业。

答复：属于市政公用工程相关专业的即符合要求。

8、问题描述与答复：

（1）、招标文件标题为“ (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目”，请明确是否存在一期相关厂房设施、设备、构筑物等的拆改、保护内容？涉及量有多少？

答复（1）：不存在一期相关厂房设施、设备、构筑物等的拆改、保护内容。

（2）招标文件P3页，③工程施工范围描述“施工范围不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200~BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程。”与一阶段设计附图，图号：N1039X-L-07中标识的B0+200~B0+490段不一致，是否按图纸标识执行？工程量是否已包含在清单中？

答复（2）：该部分总平方案调整后标示有变化，图纸新的标识为：B0+190~B0+465。工程量见招标文件答疑及修正书03号附件清单。

（3）招标文件P3页，④工程建设其他内容描述包括“建设单位、监理办公用房”请明确我司需要提供多少个办公室或者多少平方米办公临建办公室？

答复（3）：提供建设单位办公用房不少于15间，每间面积不小于20平方米（含建筑、装修、办公家具、电器）。

（4）招标文件P3页，④工程建设其他内容描述包括“苗木迁移”，请明确有多少苗木需要移植？

答复（4）：投标人自行前往项目现场踏勘确定。

（5）招标文件P4页，④工程建设其他内容描述包括“上游填埋场渗滤液管道和场内污水管道拆除与临时敷设”，请提供具体设计以供复核工程量并进行相关报价。

答复（5）：投标人自行前往现场踏勘确定。

（6）招标文件P52页，“十、本项目若中标合同签订后2年内（含2年）项目开始施工，工程设计费+设备购置费（含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费等合同价不做调整；若合同签订后超过2年（不含2年）由于其它原因造成项目不能施工，发包人仅支付承包人已完成设计部分费用，由招标人决定合同是否延期或解除；”合同签订后需及时签订四大主机的采购合同，否则开工再定设备肯定无法保证工期，故标黄部分应修改为“若合同签订后超过2年（不含2年）由于其它原因造成项目不能施工，发包人须支付承包人已完成设计部分费用及已订货设备预付款及合同解除发生的费用，由招标人决定合同是否延期或解除；”是否同意？

答复（6）：按招标文件执行。

（7）招标文件P102页，“建筑安装工程费清单”仅供参考，投标报价清单有“工程量清单封面及汇总表”及“工程量清单明细”，请问是否按招标文件格式部分的样表编制？

答复（7）：按清单格式编制，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（8）招标文件P3页，③工程施工范围描述包括“完成红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端）”与P205页“5.8附表二： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目EPC工程总承包工作范围划分表”15~16条生活、生产供水是否为同一管线？请明确“红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端”）是否在总包范围？

答复（8）：工程施工范围描述包括“完成红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端）”与P205页“5.8附表二： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目EPC工程总承包工作范围划分表”15~16条生活、生产供水不是同一管线；红线外取水工程施工（大荆污水处理厂至厂区终端）包括在总包范围内。

（9）业主提供的不包干部分的工程量清单，在投标过程中是否可以据实调整？

答复（9）：业主提供的不包干部分的工程量清单，在投标过程中可以据实调整。

9、问题描述与答复：

（1）项目已完成初步设计，投标方是否需要严格依据初步设计进行设计，还是允许自行优化，如效果图、总平布置图、主厂房布置图等是否需要提供优化图纸？

答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标范围中如下内容需明确：二期主要设备基础的桩基是否在施工范围内？场外泄洪渠是否在施工范围内？

答复（2）：二期主要设备基础的桩基包括在施工范围内，厂内泄洪工程包括在施工范围内。（3）招标文件P3：①设计范围：完成红线内本项目所有建设内容相关的施工图设计、非标准设备设计、施工图审查及审批、BIM技术应用、现场指导与监督、施工配合、竣工图编制、可能需要的补勘(本项目已完成详勘)、红线外取水工程设计（大荆污水处理厂至厂区终端）。请明确：就红线外取水工程工作量，需要补充提 (略) 规划、地质材料；

答复（3）：投标人自行踏勘确定。

（4）请明确飞灰实验室是否在采购范围内？

答复（4）：飞灰实验室不在采购范围内。

（5）请提供污水处理厂中水水质报告？

答复（5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（6）建设期内如国家政府要求对相关设备排放标准、能效、接入系统等标准进行提标，相关费用如何调整？

答复（6）：按招标文件执行。

（7）试运行考核期、辅助试运行期间运营的运行消耗材料药剂等费用是否由投标人承担？答复（7）：按招标文件执行。

10、问题描述与答复：

（1）招标文件投标人须知前附表3.7.3“（4）联合体投标的除联合体协议书外，均可由联合体牵头人在相应地方签字或盖章”，请问投标文件中填写投标人名称的地方，是否署名联合体牵头单位名称即可？（2）盖章按“投标人须知前附表3.7.3“（4）”要求加盖联合体牵头方公章及法定代表人印章或签字即可（联合体协议除外）？（3）投标文件格式部分的诚信投标承诺书、履行农民工工资支付保障制度承诺书、承包商承诺书是由联合体各方分别出具，还是由牵头方出具即可？（4）法定代表人身份证明、授权委托书，格式部分“注：如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章”，请问法定代表人身份证明、授权委托书是否牵头人提供即可？

答复（1）-（4）：联合体投标的除联合体协议书外，均可由联合体牵头人在相应地方签字或盖章。

（5）招标文件P16、P17特别提醒写到投标人递交投标文件之后不需要现场参加开标，请问是否投标人只需要提交纸质投标文件,提交之后就需要离开交易中心，开标过程及评标过程投标人是否无法观看？

答复（5）： (略) 全程录像，投标人如对现场开标程序有异议，在中标通知书发出 (略) 提出申请查看录像。

（6）招标文件P20否决投标情形12）要求提供：《投标人基本情况表》（格式详见附表）；《近年完成的类似项目情况表》（格式详见附表）；《正在实施的和新承接的项目情况表》（格式详见附表）；《近年发生的重大诉讼及仲裁情况》（格式详见附表）；《项目管理机构一览表》（格式详见附表）；《主要人员简历表》（格式详见附表）；《诚信投标承诺书》（格式详见附表）；《拟投入本项目的主要施工设备表》（格式详见附表）；《*供设备和材料清单》（格式详见附表）；《投标人资信部分得分自评表》（格式详见附表）；但附表中个别表格未给出相应格式。请提供《正在实施的和新承接的项目情况表》、《近年发生的重大诉讼及仲裁情况》、《拟投入本项目的主要施工设备表》、《*供设备和材料清单》具体格式？

答复（6）：删除招标文件中关于“《正在实施的和新承接的项目情况表》（格式详见附表）、《拟投入本项目的主要施工设备表》（格式详见附表）、《*供设备和材料清单》（格式详见附表）”内容。

（7）招标文件P34技术标暗标编制要求：技术标文字部分采用A3复印纸（含封面，封面在附件下载），A3纸张厚度由投标人自选，图框自行编制。而附件中并未给出A3版面技术标暗标封面。请提供已编辑好的A3版面技术标暗标封面PDF版本，供投标人直接打印装订？答复（7）：按招标文件执行。

（8）因技术部分内容较多，如文件太厚一册无法胶装，是否可采用双面打印或分册胶装？答复（8）：按招标文件执行。

（9）招标文件格式部分技术标由“（一）施工图设计文件、施工技术方案等”、“（二）EPC总承包管理大纲”、“（三）技术偏离表”组成，招标文件27页技术标组成和技术标评分办法只包括“（一）施工图设计文件、施工技术方案等”的内容，请问技术标格式部分的“（二）EPC总承包管理大纲”、“（三）技术偏离表”是否需要在技术暗标中进行编制？答复（9）：删除招标文件中技术标格式部分的“（二）EPC总承包管理大纲”内容。技术偏离表在技术暗标中进行编制。

（10）招标公告中投标人资格要求（二）中提到“根据浙江省建设厅《浙建〔2015〕3号》文件及《关于调整省外建设工程企业进浙备案办理流程的提示》要求,浙江省外投标人须完成进浙备案手续。”请问完成进浙备案是指企业完成备案，提供备案截图即可吗？

答复（10）：提供备案证书复印件（在有效期内的）或在浙江省住房和城 (略) 页查询截图复印件。

（11）招标文件19页否决投标情形和44页资格评审标准中“8）项目设计、施工人员符合要求，应提供职称证、执业资格证书或注册证书复印件；”，请问设计、施工人员是否指设计负责人和施工负责人，如不是请明确具体指哪些人员？

答复（11）：按招标文件执行。

11、问题描述及答复：招标文件P34:3.7.7.1 技术标暗标编制要求

技术标统一编制要求建议如下（不作为否决依据）：

(1)文本文件：专题设计、主要工艺设计能力、项目管理能力、人员培训能力编排装订成册。封面统一选用普通A3；卡胶（胶装）装订；除图纸缩印本外的文字部分每页印上连续页码(页码对齐方式：居中，采用宋体五号字)；正文字体（附图附表除外）采用小四号宋体字，标题采用三号宋体字；图纸、效果图<彩图>部分采用A3尺寸纸（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订）。技术标文字部分采用A3复印纸（含封面，封面在附件下载），A3纸张厚度由投标人自选，图框自行编制；

问题一：技术标是否可以编制目录？如需编制目录，目录算正文吗？如编制目录，页码是否应从目录页开始编制？目录是否可设置索引页码？

问题二：图纸缩印本是否指图纸和效果图？如不是，请明确技术标是否需要另外编制图纸缩印本？图纸缩印本的具体要求，如图纸幅面大小、图中字体字号等？

问题三：正文字体、标题是否可加粗？

问题四：请明确正文部分页边距设置要求？。

问题五：明确技术标中对A3横/竖排版、A3分栏等的具体要求？如无具体要求，是否投标人可自行设置A3横/竖排版、A3分栏？

问题六：“正文字体（附图附表除外）采用小四号宋体字”：请明确投标人是否可在正文部分插入图和表？还是说图和表只能作为附件放置在文本最后？请明确图/表的字体字号要求？

问题七：请明确图纸是否可设置彩色图？

问题八：请提供技术标A3封面附件。

问题九：请明确技术标对彩色/黑白打印有无要求？

答复:上述问题按招标文件执行。

12、问题描述：

（1）、P180页4）渗沥液沟、渗沥液池的臭气排至垃圾池统一处理。渗沥液沟、渗沥液池采用机械进风和机械排风，新鲜空气由室外吸取，排风排至垃圾池，风机均采用防腐防爆型并设置备用风机，风管采用不锈钢材质。平时运行时，换气次数为3次/h；当危险气体浓度检测报警时启动备用风机，换气次数为6次/h。按照《工业建筑供暖通风与设计规范》（*）要求，事故通风换气次数不应低于12次/h。请明确换气次数？

答复（1）：招标文件满足运行安全和相关规范，投标人可根据自身经验推荐设计。

（2）（11）蓄电池室设置机械排风系统，换气次数不低于6次/h。通风机及电机为防爆型，并直接连接，未设置事故通风。按照《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》（DL/T 5035-2016）要求，蓄电池室应设置事故通风，事故通风换气次数不应低于6次/h。请明确是否按规范设计？

答复（2）：招标文件满足运行安全和相关规范，投标人可根据自身经验推荐设计。

（3）招标文件发包人要求章节中2.5.1第3条设3台高效给水泵（2用1备，1台工频，2台变频），招标清单包干部分中第2.2.3项给水泵为3台均配变频电机，以哪个为准？

答复（3）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（4）招标文件发包人要求章节中2.5.1第3条中单独设置1台30%容量锅炉保安补水泵，配置工频电机。招标清单包干部分中第2.2.4项应急给水泵是否为保安补水泵？该泵流量为50t/h，此流程与前述30%容量不符，同时第2.3.4项描述为电动给水泵（50%）（变频）含最小流量阀是否对应保安补水泵？是否与2.2中的水泵重复？

答复（4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）招标文件发包人要求章节中2.4.3第3条中疏水扩容器为1.5m3，招标清单包干部分中第2.4.4项为2m3，以哪个为准？

答复（5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（6）预留病死动物处理车间与综合水泵房之间距离为4米，不满足《建筑设计防火间距2018年版》的要求，是否可以将预留病死动物处理车间规模缩小？

答复（6）：规模不变，总图距离可优化。

（7）综合水泵房西边的截洪沟截面是否经过径流量计算？

答复（7）：经过计算并且已经通过洪评审查。

（8）联合体协议书中要求“法定代表人或其委托代理人”签字，请问签字加盖签字章是否可以？

答复（8）：按招标文件执行。

13、问题描述： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包项目招标公告下方有招标文件和问题提问，请问本项目是否在公告下方直接下载招标文件参与投标即可，不需 (略) 公共资源交易系统进行报名操作？

答复（13）：本项目在招标公告下方直接下载获取招标文件即可，不需 (略) 公共资源交易系统获取并进行报名操作。

14、问题描述：（1）锅炉烟气间钢屋面初设 (略) 架，是否桁架也可行。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）桩为灌注桩，是否其它桩也可以采用。

答复（2）：施工图阶段可以根据详勘报告，经发包人同意后根据自身经验设计其他桩型。

（3） (略) 活载初设取值35KN/M2，施工阶段是否可以按照实际车辆荷载设。

答复（3）：施工图阶段不仅需要考虑实际车辆核载还要考虑远期车辆发展的可能。

（4）招标文件的详勘报告文字部分为乱码，请提供没有乱码的详勘报告。

答复（4）：详勘报告将重新发布，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）对招标文件中“施工范围不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200~BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程。”请明确一阶段35-2-1区块具体的范围

答复（5）：该部分委托后总平方案调整后标示有变化，初设一阶段图纸新的标识为：B0+190~B0+465。

（6）招标文件中第六章2.9（6）“工业电视监控系统：在集中控制室设大屏幕系统，采用一套采用33块（3*13）55″超窄边（拼缝为不大于3.5mm）液晶拼接屏大屏幕……”，是33块还是3*13=39块拼接屏，请予以澄清。

答复（6）：中控室内大屏幕调整为小间距LED全彩显示屏，像素间距小于或等于1.25mm，显示面积不小于35㎡。

（7）招标文件中第六章2.9（6）“……安装在露天的摄像机有室外防护罩，并有防腐功能……”，请确认是否全厂所有露天的摄像机都需具备防腐功能。

答复（7）：非所有露天摄像机均具备防腐功能，应根据露天摄像机所处环境考虑，比如渗沥液处理站各反应池池顶的露天摄像机应考虑防腐功能，普通环境中的露天摄像机无需考虑防腐功能。

（8）招标文件中第六章2.9（3）“焚烧系统设置自动燃烧控制系统（ACC），自动燃烧控制系统能有效的防治二次污染物的过量产生，提高燃烧效率。焚烧控制系统设置自动燃烧系统ACC并入DCS控制系统”，而招标文件中第四卷附图中热控专业的N1039X-K01 DCS系统配置图中，焚烧炉系统配套了PLC以通讯方式接入DCS，请确认自动燃烧系统ACC是采用全厂一体化DCS还是单独配置PLC?

答复（8）：自动燃烧系统ACC采用PLC。

（9）请提供实测中水水质检测报告？。 问题：如无法提供的，按照初步设计总说明中水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（*）一级A标准，一级A标准可以满足厂区用水要求，无需原水处理，是否可以取消？

答复（9）：后期可能采用地表水作为备用水源，因此不能取消。见招标文件答疑及修正书03号附件，各方根据水质报告进行设计。

（10）根据初步设计总说明湿法循环水采用辅机冷却水泵供给。 问题：湿法循环水冬天耗量大，无夏季耗量，与凝汽器循环水冬季耗量小，夏季耗量大正好互补，建议采用循环水泵供给湿法循环水，而且湿法循环水供水压力不高，循泵扬程较为匹配，比辅机冷却水泵较为节省。

答复（10）：实施阶段需根据订货后水平衡进行优化。

15、问题描述：关于“ (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包”的澄清

1、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目二阶段初步设计总说明中P1附有附件目录清单，但招标文件及其他内容中未见相关附件。

澄清问题：请招标单位提供相关附件。

答复1：删除二阶段初步设计总说明中P1附有附件目录清单。

2、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目二阶段初步设计中设备表中启动点火燃烧器及配套系统2套、辅助燃烧器及配套系统2套、渗滤液回喷系统1套、沼气回喷系统1套、第二三通道灰斗输灰设备2套、除渣机2套，而说明书中描述启动燃烧器系统4台、辅助燃烧器系统4台、渗滤液回喷系统2套、沼气回喷系统2套、第二三通道灰斗输灰设备4台、除渣机4台。

澄清问题：请招标单位明确以上设备数量。

答复2：启动点火燃烧器及配套系统2套（1套指每1台锅炉对应的启燃设备需求）、辅助燃烧器及配套系统2套（1套指每1台锅炉对应的辅燃设备需求）、渗滤液回喷系统1套（1套指满足2台锅炉渗滤液同时回喷的设备需求）、沼气回喷系统1套（1套指满足2台锅炉沼气同时回喷的设备需求）、第二三通道灰斗输灰设备2套（1套指每1台锅炉对应的二三通道灰斗输灰设备需求）、除渣机2套（1套指每1台锅炉对应的除渣机设备需求）。各套系统内设备具体数量需满足对应主设备的功能需求。

3、招标文件2.5.1第（3）条描述，单独设置1台30%容量锅炉保安补水泵，配置工频电机。二阶段初步设计第三卷主要设备及材料表中，锅炉给水泵流量为97t/h，应急锅炉给水泵流量为50 t/h，应急给水泵流量约为锅炉给水泵流量的50%。两处描述有出入。

澄清问题：请招标单位明确给水泵参数以哪处为准。

答复3：锅炉给水泵配置以招标文件发包人要求章节中2.5.1第3条为准（单独设置1台30%容量锅炉保安补水泵，配置工频电机）。

4、招标文件2.9自动控制系统p169描述“除汽包水位远传监视外不设常规仪表”，此处表述存在异议。

澄清问题：请招标单位明确除汽包水位远传监视外是否不设常规仪表。

答复4：除汽包水位等必要的二次监视仪表外，不再考虑设置二次仪表。

5、招标文件P171：焚烧控制系统设置自动燃烧系统ACC并入DCS控制系统，而虚拟工程量清单中7.2.23描述存在 ACC PLC控制柜，两处描述不一致。

澄清问题：请招标单位明确ACC是否配置 PLC控制柜。

答复5：自动燃烧系统ACC采用PLC。

6、《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目招标文件》P156：（2）烟气处理系统保证在正常工况下满足环保要求，保证年运行时间不小于8000小时，大修周期不低于4年。在超负荷（110%额定负荷）和低负荷工况（60%额定负荷）下可连续运行，负荷波动时可安全、平稳运行。

《初步设计（二阶段）设计总说明》P98：3）烟气净化系统的设计须满足焚烧炉从启动至120%机械负荷时排出烟气量的需要；5) 年累积运行时间不低于8,000 小时，大修周期不少于2 年，能在各运行工况下安全、平稳运行；P111，2#GGH 及SGH 的设计烟气量在70%～110%MCR 的范围内，保证SGH 出口温度不低于180℃。初步设计中烟气净化系统的超负荷范围与换热器（GGH和SGH）的负荷范围不一致。

澄清问题：两份文件中对于烟气净化系统超负荷能力要求、以及大修周期的要求不一致，请明确。

答复6：大修周期不低于4年；烟气净化系统超负荷能力为110%MCR。

7、 《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目招标文件》P157：雾化器采用进口的高速旋转喷雾头,烟气处理系统的喷雾器喷嘴的使用寿命应不低于1年；P158（6）雾化片控制箱布置在反应塔顶独立小室，室内设有独立空调。

《初步设计（二阶段）设计总说明》文件P105，表5.4-2脱酸塔参数表中旋转雾化喷雾器的转速为8000-*rpm。

澄清问题：根据以上技术参数要求并结合相关工程经验，烟气处理系统的喷雾器喷嘴的使用寿命很难达到1年，请明确。

答复7：雾化器采用进口的高速旋转喷雾头,喷雾器的最高转速不低于*rpm，喷雾器喷嘴的正常使用寿命不低于1年。

8、《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目招标文件》P158：（3）活性炭输送系统采用压缩空气输送，压缩空气由厂区内的空压机房提供。

《初步设计（二阶段）设计总说明》P108：设置3 台喷射风机，2用1备，喷射活性炭粉，风机裕量设计至少为最大工作风量120％，压力裕量为最大压力损失的135%。活性炭输送采用罗茨风机为动力源。

澄清问题：两份文件对于活性炭的输送方式要求不一致，请问以哪种形式输送活性炭？

答复8：活性炭输送采用罗茨风机为动力源，设置3 台喷射风机，2用1备。

9、初步设计中设置有袋式除尘器的热风循环系统，根据现场运行反馈的经验，此套系统的作用甚微。

澄清问题：热风循环系统是否可以取消？

答复9：取消袋式除尘器的热风循环系统。

10、根据专题设计评分 “ 环保展厅和中央控制室设计专题 ” 要求中，环保展厅、中控室需做专题设计，其他部位则无相关要求。

澄清问题：是否按照上述范围执行？

答复10：按招标文件执行。

11、工艺技术方案要求2.2.4条，渗沥液收集池均配备可燃有毒气体检测系统及机械排风和新风系统，但是有*烷存在，是否考虑一定的泄爆面积设计。

澄清问题：渗滤液收集池是否考虑一定的泄爆面积，并进行设计？

答复11：投标方可根据自身经验和对规范的理解进行设计。

12、招标文件无绿色建筑标准要求。

澄清问题：明确绿色建筑标准要求。

答复12：根据《浙江省绿色建筑设计标准》*-2021及《 (略) 绿色建筑专项规划（2017-2025）》要求，按绿色二星级标准设计。

13、招标文件中未见环评报告及相关内容。

澄清问题：请提供项目环评报告及批复。

答复13：以初步设计为准。

14、招标文件中未见水质分析报告。

澄清问题：请提供项目生产水水源水质分析报告。

答复14：见招标文件答疑及修正书03号附件。

15、招标文件及清单未提供土建图纸。

澄清问题：请提供招标清单所使用的土建图纸，以便于投标人对清单中工程量形成正确的理解和合理的调整。

答复15：按招标文件执行。

16、招标文件2.10.1基本要求（2）建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。以厂内110kV配电装置电缆出线端子和远动装置通讯接口为界。

澄清问题： (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包清单中包干部分的“线路测控保护屏”是 (略) 测控装置。

答复16： (略) 测控装置。

17、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）中，工艺部分虚拟工程量清单6.1.9（第414行）与6.1.11（第416行）有重叠描述。

澄清问题：总承包清单中包干部分6.1.9与6.1.11是否重复开列。

答复17：见招标文件答疑及修正书03号附件。

18、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）中，工艺部分虚拟工程量清单6.1.14（第419行）中绝缘管母长度清单数量为210m。

澄清问题：请确定为三相米还是单相米计量单位，并且是否必须按此数量报价。

答复18：绝缘管母长度单位为三相米。本项目工程量清单是根据招标文件中包含的初步设计图纸、初步设计概算进行编制，数量不视为要求承包人实施的实际或准确的工程量，仅作为投标报价参考。

19、光伏屋面部分初设有详细设计，招标文件未明确具体方案内容。

澄清问题：请确定是否需按初步设计方案落实深化。

答复19：按招标文件执行。

20、 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包清单中包干部分按初步设计列写了厂用变电气设备，招标文件未明确方案。

澄清问题：厂用电系统是否必须按照初步设计中厂用变设计方案落实。

答复20：投标人可以根据初步设计和自身经验对厂用电系统方案优化调整。

16、问题描述：（1）投标人须知前附表3.7.2投标文件的密封、标识要求在密封袋（箱）上加盖投标人公章、法定代表人（或委托代理人）的签名或盖章，招标文件投标人须知前附表3.7.3“（4）联合体投标的除联合体协议书外，均可由联合体牵头人在相应地方签字或盖章”请问联合体投标的密封是否同样只需牵头方加盖公章、牵头方法定代表人（或委托代理人）的签名或盖章即可？

答复（1）：联合体投标的除联合体协议书外，联合体投标的密封只需牵头方加盖公章、牵头方法定代表人（或委托代理人）签名或盖章即可。

（2）招标文件P23的投标人资格要求：（8）设备负责人资格要求：机电工程专业。请问：此处是否指设备负责人具备机电工程专业*级注册建造师资格即可？

答复（2）：设备负责人具备机电工程专业中级及以上职称。

17、问题描述：（1）招标文件第五章“投标文件格式”第二部分“技术标格式”中，要求投标人提供主要工艺设计方案，未包含总图、建筑结构、给排水、暖通等专业的相关内容。投标人是否需要或必须增加此部分内容。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）相比较初步设计，投标人若在 (略) 线、房间功能布局等方面有更好的方案，是否可以自行调整或微调。

答复（2）：按招标文件执行。

（3）根据初设中污泥检测报告，热值为*KJ/KG，超出一般范围， (略) 政污泥的的热值在4186-4600KJ/K，工业污泥会相对高一些，但根据CJJ90要求，工业污泥不允许直接入炉焚烧，请招标方明确污泥种类及热值。

答复（3）： (略) 政污泥。

（4）招标文件第六章2.4.3，疏水扩容器容量1.5方，包干清单2.4.4中，疏水扩容器容量为2方，以哪个为准。

答复（4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）招标文件第六章2.5.1，锅炉保安给水泵容量为1×30%，包干清单2.3.4中，保安泵容量为1×50%，初设文件中描述也为1×30%，以哪个为准。

答复（5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（6）包干清单6.2 (略) 系统，请明确本项目是否有对外供热需求。

答复（6）：本项目无对外供热需求。

（7）请提供中水水质报告。

答复（7）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（8） 初步设计文件中减湿废水工艺为“过滤器+两级RO”，设备清单中为“超滤+两级RO”，请明确工艺。

答复（8）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（9）包干工程量清单中，4.3.4.9与4.3.5.1设备重复，且数量不一致，根据设备参数，是否应以2台超滤进水泵为准。

答复（9）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（10）包干清单6.1.11电抗器 1600A/50kA-6及6.1.9限流装置两种设备重复，在初设文件中是采用6.1.9限流装置，以哪个为准。

答复（10）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（11） 包干清单6.4项中，关于厂内接入系统部分的设备清册6.4.2、6.4.5、6.4.16、6.4.21、6.4.23与招标文件2.10.1基本要求中“承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。以厂内110kV配电装置电缆出线端子和远动装置通讯接口为界，承包人配合建设方完成在厂区内留出相应的电缆、光缆通道和机柜安装位置。”不一致，以哪个为准？

答复（11）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（12）招标文件第六章2.9，“（6）工业电视监控系统：在集中控制室设大屏幕系统，采用一套采用33块（3*13）55″超窄边（拼缝为不大于3.5mm）液晶拼接屏大屏幕”，其中数量不一致，3*13是39块，请确认以哪个数量为准？

答复（12）：中控室内大屏幕调整为小间距LED全彩显示屏，像素间距小于或等于1.25mm，显示面积不小于35㎡。

（13）招标文件第六章5.8，附表二中 “四 设备购置及安装工程 1.7热工控制系统 总承包方负责设计、供货、监造；含DCS系统、热工控制系统、电视监控系统、综合布线及门禁安防系统、烟气及污水在线监测系统、有毒可燃气体报警系统等”；招标文件第六章2.10.2，“电子设备间、烟气和污水在线监测设备电气热控独立接地确保接地电阻满足规范要求”；包干清单工艺设备部分虚拟工程量清单中7.7.3，“污水在线监测系统”；初步设计热控部分主要设备材料表中，“一 控制系统 4污水在线监测系统”；上述几处描述有污水在线监测系统及设备，但在招标文件和初步设计的自动控制系统相关技术方案中，并无污水在线监测系统及设备相关功能，请确认本次招标是否包含此系统及设备？

答复（13）：本工程污水零排放，不设置污水在线监测系统。

（14）招标范围中不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200~BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程，宜明确BK0+200~BK0+490段区域。

答复（14）：该部分委托后总平方案调整后标示有变化，初设一阶段图纸新的标识为：B0+190~B0+465。

（15）详勘中场地为弱腐蚀，而初步设计采用中等腐蚀，是否必须按中等腐蚀设计。

答复（15）：以详勘为准。

（16）详勘中抗浮水位为室外地坪，初设图纸为室外地坪下0.5米，是否以详勘为准。

答复（16）：以详勘为准。

（17）招标文件中生产用水水源（大荆污水处理厂中水）与初设文件生产用水水源（大荆污水处理厂中水+盛宅下村水库水备用水源）描述不一致，请明确。另，红线外取水工程（大荆污水处理厂至厂区终端）没有管线长度，请明确。

答复17：生产水源为大荆污水处理厂中水，盛宅下村水库作为备用水源不在本次招标范围；红线外取水工程投标人自行踏勘确定。

18、问题描述：一、资信部分

（1）招标文件P.4关于项目施工负责人资格要求： (略) 政公用工程一级注册建造师执业资格，同时具备高级及以上职称。

P.46资信标评分细则：施工负责人：2017年1月1日起至投标截止日止，拟派项目施工负责人具有建设规模日处理1500t/d及以上规模的炉排炉式垃圾焚烧发电工程施工业绩，并担任项目总负责人或施工负责人的，得1分。

提问：本项目总建筑面积接近*平方米，施工负责人建筑工程一级建造师具备相应施工管理能力，且行业内有经验的施工负责人多为建筑工程一级建造师，目前的资格条件和得分项设置具有明显指向性，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

请招标人对施工负责人资质要求修改如下：

项目施工负责人资格要求：具有一级注册建造师（市政公用工程专业或建筑工程或机电工程）执业资格，同时具备高级及以上职称，并具备有效的安全生产考核B 类合格证书，且不得担任其它在建工程项目的施工负责人。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标文件P.4：项目总负责人可以兼任项目设计负责人或项目施工负责人，项目设计负责人和项目施工负责人不得相互兼任。

提问：项目总负责人、设计负责人和施工负责人均为关键的项目管理人员，不应存在兼任可能，否则属于违规。

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标文件P.46中关于获奖情况评分中，提到：“2017年1月1日起至投标截止日止，独立投标人或联合体施工单位获得过“国家优质金奖”或“鲁班奖”的，得1分，获得过“钱江杯”或其它省部级奖的，得0.5分，本项按投标人中施工单位的1个最高奖项计分，不累计计分，最高得1分。”

质疑：本项目是垃圾焚烧发电项目，项目自身具有特殊性、专业性和复杂性，如没有明确获奖对应的行业范围，对投标人工程实施能力和经验的评估缺乏针对性。建议调整为：“独立投标人或联合体施工单位承接并完成的炉排炉生活垃圾焚烧发电项目获得过“国家优质金奖”或“鲁班奖”的，得1分，获得过“钱江杯”或其它省部级奖的，得0.5分，本项按投标人中施工单位的1个最高奖项计分，不累计计分，最高得1分。”

答复（3）：按招标文件执行。

（4）招标文件P.120投标文件格式中，关于授权委托书中下面的备注内容“由投标人的法定代表人亲自参加投标活动的，投标文件中须附此证明书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”

提问：是否应修改为“由投标人法定代表人授权的委托人参加投标活动的，投标文件中须附此证明书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”

答复（4）：“由投标人的法定代表人亲自参加投标活动的，投标文件中须附此证明书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”修改为“由投标人法定代表人授权的委托人参加投标活动的，投标文件中须附此委托书。如为联合体投标，可由联合体牵头人按要求签字或盖章。”

二、商务报价部分：

（1）招标文件P3：招标范围：“招标范围包括但不限于上述工程的设计、施工建设、设备采购供应、安装、调试等内容。”

澄清：此条内容随意扩大了本项目的招标范围，对不确定的因素均包括在本项目招标文件中，不满足招标范围条件，请发包人明确招标范围的内容或取消此条内容。

答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标文件P52：“十一、合同签订条件，承包人应在签订合同协议书之前，向发包人提交一份履约担保。履约担保应采用招标文件规定的形式提交。”

澄清：按行业内常规，承包人在签订合同协议书后，以合同协议书去银行等金融机构办理相关的履约担保，在此之间，投标保函在发包人手中，可以作为担保的依据。建议修改“承包人在合同签订协议书之后”。

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标文件P66：“8.1.3本项目需在72+24小时试运行调试合格后180个日历天内完成竣工验收（含环保验收、全面验收、最终验收及后评价并完成归档项目档案资料等）。”

澄清：因竣工验收的工作属于发包人的工作范围，承包人只是进行项目竣工验收的配合，请明确承包人的竣工验收的工作范围和内容。

答复（3）：按招标文件执行。

（4）招标文件P70：“13.7.1本工程在 (略) 场价格波动不影响合同价格(工程实体中钢材、商品砼、电缆)合同价格不予调整，但允许实行动态调价的材料按以下约定。”

澄清：建议取消括号内的文字，和后面价格动态管理的范围矛盾。

答复（4）：按招标文件执行。

（5）招标文件P72：“承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：金额按照建安工程预付款金额，提交时间在预付款支付之前，否则发包人有权暂缓支付款项且不承担违约责任。

澄清：请明确本项目的所有保函的起始时间和终止时间，包括预付款保函、履约保函、质量保函。预付款保函应在第二笔款支付时释放。履约保函应在72小时后释放。质量保函应在质保期到期后释放。

答复（5）：预付款保函在预付款后第一笔款支付时释放，履约保函应在本项目通过竣工验收合格后释放，质量保函应在本项目缺陷责任期满后释放。

（6）请招标人提供本项目投标限价。同时明确投标限价和招标控制价是否一致。

答复（6）：见招标文件答疑及修正书03号修正部分。投标限价和招标控制价一致。

（7）请招标人明确本项目不包干部分（建安工程费）暂估价具体金额。

答复（7）：见招标文件答疑及修正书03号修正部分。

（8）招标人要求投标人本次提供的不包干部分（建安工程费）清单，是否仅仅只作为参考用，不作为施工图预算及竣工结算依据？

答复（8）：仅只作为参考用。

（9）招标文件P.102第五章投标文件格式（二）价格清单中2.2建筑安装工程费清单中格式需填写项目名称、项目特征、数量、全费用单价等内容。因目前处于初步设计图阶段，上述内容在EPC招投标阶段无法详细填写，且与招标清单格式不一致。

提问：此项目投标建安费用为暂定价，仅需要总价即可，实际与投标阶段清单项应无关，是否可以按照整体工程填写，数量填1，填写总价即可，或直接取消该表格，填写建安工程费总价即可。

答复（9）：按清单格式编制，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（10）招标文件P.106第五章投标文件格式（二）价格清单中2.5工程总承包其它费其他的测绘费是否包含定位复测费、规划验收测绘费？是否包含地下文物保护费？

答复（10）：已包含。

（11）招标文件P.73第四章合同条款第三部分专用条款15保险中，是否包括但不限于一切险、工伤保险、安责险、地方险种等？

答复（11）：按招标文件执行。

（12）P.52页合同协议书第五项合同价款部分，第2）点中设备购置费包含了安装费、调试费；

提问：需明确安装费开具9%的增值税专用发票，调试费开具6%的增值税专用发票。

答复（12）：按招标文件执行。

（13）招标文件P.85，缺陷责任期起算日：由监理人出具经发包人签认的工程接收证书起算。

提问：建议调整为72+24小时试运行合格开始。

答复（13）：按招标文件执行。

（14）由于招标文件P102页-107页的几项费用清单，与“附件：招标清单”中包干及不包干部分的格式有区别；

提问：请招标人明确，“附件：招标清单”中包干部分与不包干部分的“清单封面”及“汇总表”是否需要填写并放入投标文件中且签字加盖印章？如需放入，则格式将与招标文件商务标中的“（二）价格清单”中的投标报价格式不一致，请明确需以哪个为准？

答复（14）:按清单格式编制，见招标文件答疑及修正书03号附件。

（15）招标文件P.65：“8.1.2试运行耗材及电费收益（3）72+24小时试运 (略) 电费收益归承包人，72+24小时试运结束 (略) 电费收益归发包人”。

澄清：

1)发包人应负责生活垃圾运输至垃圾坑；

答复1）:生活垃圾运至垃圾池由发包人负责。

2)请发包人明确：调试期间72+24小时前，发电收益及垃圾补贴收益由谁享有？因调试物料均由承包人负责，发电和垃圾补贴收益应由承包人享有。

答复2）:按招标文件执行。

（16）招标文件P75：“（2）承包人在工程结算中应加强管理，本工程结算审计时，若工程结算审核核减率超过5%，承包人应承担核减额超过送审造价5%部分的核减追加费，核减追加费审查费以核减额超过送审造价5%部分为基数，按5%计算。第三方审核的工程结算审核追加费用均由承包人按该条规定承担。”

澄清：审查费以核减额超过送审造价5%部分为基数，超过送审价5%部分是否含5%部分，请招标人明确基数计算公式，文字说明有很多种理解，意思含糊。

答复（16）:按招标文件执行。

（17）根据招标文件P.77，“20.28关于工程奖项的约定：项目在质保期前没有获得钱江杯，扣减承包人质保金*元；项目获得钱江杯，给予承包人奖励*元，获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，给予承包人奖励*元。”。

提问：如工程先获得钱江杯、后获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，奖励为是否为两者叠加金额*。此外，由于“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖” 参评手续复杂，周期较长，如在质保期后获得该奖项，是否能获得相应奖励。

答复（17）：“项目在质保期前没有获得钱江杯，扣减承包人质保金*元；项目获得钱江杯，给予承包人奖励*元，获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，给予承包人奖励*元。”修改为“项目在缺陷责任期到期前没有获得钱江杯，扣减承包人质保金*元；项目获得钱江杯，给予承包人奖励*元。获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，给予承包人奖励*元（奖励不叠加，按最高奖项）。”如在质保期后获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，能获得相应奖励。

（18）招标文件附件：《总承包招标清单-不包干部分-编制说明》中仅描述主厂房的精装修区域

提问：根据初设文件综合楼部分考虑精装修，请招标明确综合楼区域是否考虑精装修。

答复（18）:按招标文件执行。

（19）招标文件附件：《总承包招标清单-不包干部分-编制说明》未明确景观工程是否采用暂估价。

提问：室外绿化景观工程是否采用暂估价，如果采用暂估价，请明确暂估价格。

答复（19）:室外绿化景观工程设计标准不低于550元/㎡（按绿化景观面积）。

（20）请招标方澄清：精装修、景观绿化、屋面光伏，特别是屋面光伏方案投资是不是不能超过暂估价的价格，还是不能超过初设的概算。

答复（20）:暂估项目金额不得调整。

（21）招标文件P107：“2.8 承包商承诺书：13.1我公司将充分尊重和理解业主对EPC总承包单位的选择结果，对业主的任何决定都将完全认同和支持！如果中标，本承诺书中 (略) 产生约束力，并与招投标文件、工程承包合同具有同等法律效力，我公司一定会始终信守。”

澄清：请问对业主的不符合合同约定、不合理、不合法的决定是不是也要支持？此承诺书纯属发包人硬性加给投标人的条款，不符合招标要求。

答复（21）:按招标文件执行。

1）招标文件P.42第三章第2.2节技术标评分细则表，电气系统要求：“（1）主接线方案安全可靠，有保证机组停机和启动的可靠备用电源。”

提问：本项目通过主变倒送即可获得启动电源，建议取消备用电源启动机组的要求。

答复1）：按招标文件执行。

2）请招标人明确全厂电动机，干式变压器，主变等设备的能耗要求。

答复2）：按招标文件执行。

3）招标文件P.9招标范围包括红线外取水工程设计及施工（大荆污水处理厂至厂区终端）。

提问：请招标方提供大荆污水处理厂的接口管径、压力等参数以及取水管 (略) 径规划。答复3）：投标人自行踏勘确定。

4）招标文件P.176第六章第2.11.2节：“本项目生产用水来自大荆污水处理厂中水”。

提问：请招标方提供大荆污水处理厂中水的水质全分析报告，供投标方校核水质及厂内净水站方案。

答复4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

5）请招标人补充提供设备及材料品牌要求表。

答复5）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

6）招标文件附件《初设设计（二阶段）-热控主要设备材料表》中设置有污水在线监测系统。

提问：根据招标文件及初设方案，本项目各生产废水处理系统均为厂内回用零排放，无需设置污水外排在线监测系统，建议以环评报告为准。

答复6）：按招标文件执行。

7）本项目现阶段是否能够提供接入系统报告（收口版）和接入系统报告评审意见？如果现阶段不能提供接入系统报告及评审意见，项目实施过程中，因接入系统报告与招标文件有偏差，所造成的相关费用增加，发包方是否予以补偿？

答复7）：按招标文件执行。

8）请招标方提供环评报告。如果现阶段不能提供环评报告审批意见，项目实施过程中，因环评审批意见与招标文件有偏差，所造成的相关费用增加，发包方是否予以补偿？

答复8）：按招标文件执行。

9）招标文件P.184，3.1.2中主要物 (略) 净宽度8米， (略) 面内缘转弯半径不小于9.0米，通往消防登高 (略) 转弯半径为12米；初步设计2.5.4中以及附图总平面布置图中厂 (略) (略) 宽为7.0米、转弯半径为15.0米。

提问：厂区主要物 (略) 净宽度采用8米还是7米。

答复9）：按招标文件执行，主要物 (略) 净宽度采用8米。

10）招标文件P.177， 2.11.4其他要求“第（1）条”： 综合水泵房内设置工业水泵、循环水泵、湿法循环水泵、生产给水泵、消防水泵、回用水泵及加药装置。

2.11.4其他要求“第（3）条”：湿法循环水泵从循环水吸水前池吸水，通过供水压力管道供湿法冷却用水，这部分水冷却设备后回流至循环冷却水系统经冷却塔冷却后进入集水池，循环使用。系统配湿法循环水泵3台（其中1台大泵，2台小泵），2用1备，其中1台配变频调速器。

提问：按照初步设计原则湿法系统冷却水，采用工业水泵（辅机冷却水泵）供给，请澄清是否单独设置湿法循环水泵。

答复10）：泵房内不单独设置湿法循环水泵，考虑湿法塔的用水情况，其循环水供水变更为采用循环水泵供给。工业水泵供给其他小辅机循环冷却水。

11）招标文件P.177，2.11.4其他要求“第（6）条”：循环水系统：综合水泵房设循环水泵3台，2用1备。水泵参数：Q=2500~3000~3500m3/h，H=25~23~21m，电机功率N=250kW。考虑节能，其中1台配变频调速电机。

提问：根据初步设计原则，循环水泵本期3用1备，终期4台，其中1台配置变频电机。请澄清是否按照初步设计原则。

答复11）：按初步设计原则。

19、问题描述：如投标人类似业绩的特征无法体现在合同或竣工验收资料中，是否可出具该经评审的可行性研究报告？

答复19：按招标文件执行。

20、问题描述：(1)《招标文件》P13页中，投标人须知前附表3.1.1，“技术标(设计文本及图纸)（一式*份）（技术标按照暗标编制要求提供，技术标不分正副本）”。

问题：请问技术标封面不分正副本，但是技术标打印是否允许一份彩色打印，六份黑白打印。答复（1）：按招标文件执行。

(2)《招标文件》P98页中，投标函及投标函附录，“愿意以人民币（大写） （￥ ）的投标总报价……②工程设计费+设备购置费(含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费合计报价（大写） （￥ ）”。

问题：请问投标报价单位是否统一为“万元”，并保留2为小数。

答复(2)：统一为“元”，见招标文件答疑及修正书03号修正部分。

（3）《招标文件》P33页中，“3.5.2‘近年发生的重大诉讼及仲裁情况’应说明相关情况， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件”，并且按照投标文件格式要求，需要提供“近年发生的重大诉讼及仲裁情况（近5年，联合体投标的，各方均应提供）”，

问题：裁判、裁决文书证明是否可提供“中国 (略) ”裁定书、 (略) 页截图。

答复(3)：裁判、裁决文书证明可提供“中国 (略) ”裁定书、 (略) 页截图。

21、问题描述：挂网文件中关于安装材料的数量不明确，材料表种管道，线缆，仪表等均为1套，且工艺设备部分虚拟工程量清单为总价包干，统计此部分工程量时间长，若核算不清将大幅增加招投标双方风险，现投标周期为30天，时间短，难以满足工程量核算需求，请招标人适当考虑延长时间。

答复：见修正与补遗书02号。

22、问题描述与答复：（1）在2.10.1基本要求章节中描述“接入系统电厂侧工程由建设方和承包人合作建设。承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。”，而在2.10.4电气综合自动化系统章节中对电能质量监测装置、11 (略) 线路保护、发 (略) 线路计量提出了要求，请明确2.10.4电气综合自动化系统章节所描述的电能质量监测装置、11 (略) 线路保护、发 (略) 线路计量是否属于本次投标范围？答复(1)：本次投标范围以2.10.1基本要求为准。

（2）在招标文件《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）.xlsx》电气系统包含11 (略) 测控保护屏、110kV母线保护屏、故障解列屏、关口计量屏、调度自动化相关设备、接入系统（厂内部分，含系统通信及调度自动化等），这与招标文件2.10.1基本要求章节中描述“接入系统电厂侧工程由建设方和承包人合作建设。承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。”的要求不一致，请明确11 (略) 测控保护屏、110kV母线保护屏、故障解列屏、关口计量屏、调度自动化相关设备、接入系统（厂内部分，含系统通信及调度自动化等）是否属于本次投标范围

答复(2)：本次投标范围以2.10.1基本要求为准。

（3）投标人须知前附表中否决投标情形第（5）项第1）条“凡发现有二份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证据其合理性的”。但招标文件中多处明确要求以本项目初步设计为准，如第一章第2页项目概况与招标范围、投标人须知前附表1.3.1条款中均要求“由于本期和远期主厂房共用，且配套生产建筑共用，因此本次建设内容包含本期和远期的土建工程......（具体以本项目初步设计为准）”，第28页3.2.7条款“本项目工程量清单是根据招标文件中包含的初步设计图纸、初步设计概算进行编制，仅作为投标人进行投标报价的共同基础”，第52页“二、工程主要生产技术（或建筑设计）来源　工程初步设计　”，第135页“第六章 发包人要求（具体要求以初步设计文件为准）”。因此，相关工艺论述、技术参数、附图、效果图等可能存在雷同情况，是否会按否决处理。

答复(3)：按招标文件执行。

（4）技术标在满足3.1.3条款主要内容要求、3.7.7条款暗标编制要求等招标文件要求的前提下，具体章节、格式是否由投标人自行编排。

答复(4)：可以。

（5）招标文件中不包干部分费用为建安工程费，建安工程费的内容包含安装工程费；包干费用描述为工程设计费+设备购置费（工程设计费+设备购置费（含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费。由于包干费用和不包干费用均包含安装费，导致安装费的范围界定不清晰，请明确包干部分与不包干部分中安装费的划分界限。

答复(5)：包干部分中安装费是指专用设备的安装费，不包干部分中安装费是指建安工程中通用设备的安装费。

（6）招标文件 二、工艺技术方案要求 2.11.4其他要求中，（7）冷却塔选用规模为3×4000m3/h机械通风冷却塔，组合布置，预留远期一座机械通风冷却塔扩建位置。循环冷却总水量*m3/h，其中一台冷却塔风机配变频电机。请问是否可以根据项目实际循环冷却总水量及场地进行配置、布置冷却塔，本期设置2台，预留远期1台？

答复(6)：按招标文件执行。

（7）招标文件要求投标人提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。请问如何界定是否为重大诉讼及仲裁？

答复(7)：请自行查询相关法律、法规。

23、问题描述：技术部分：

（1）在招标清单，包干部分清单中各项目特征规格已经确定，请问是否可修改、删减和补充？答复（1）：按招标文件执行。

（2）招标清单，不包干部分清单中各项、工程量及项目特征是否可修改、删减和补充？

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标清单-包干部分清单中“2.2.3~2.2.4与2.3.2~2.3.4所列均有给水泵”，请确认是否重复以及保留哪一处？

答复（3）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（4）招标清单-包干部分的初步设计中“招标工程量清单与热力系统图及布置图关于给水泵、应急给水泵、凝结水泵等选型参数不一致”，请招标人确认以哪一处为准？

答复（4）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（5）能否提供本项目的环评作为更加深度的参考依据？

答复（5）：以初步设计为准。

（6）二阶段初步设计总说明P356-357 ，对比（第一卷 设计总说明21.5.2.1）和（第四卷 附图0-6化水N1039X-S04- 消防给水系统图）而在初步设计设计总说明“中室内外消火栓与消防炮在厂区共用一套DN (略) ”，但附图中室内外消火栓与消防炮为两套独立 (略) 。请明确消火栓与消防 (略) 是否合并？

答复（6）：设置两套独立的消 (略) 。

（7）招标清单-不包干部分 初步设计中未设计自动喷水灭火系统，招标文件中也未提及，但招标清单中罗列了自动喷水灭火系统相关材料。请明确是否设置自动喷水灭火系统？

答复（7）：按照相关消防规范执行。

（8）初期雨水提升系统及生活污水提升系统在包干清单及不包干清单中都有罗列。请明确清单是否重复？

答复（8）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（9）招标文件P171“2.9自动控制系统（3）焚烧控制系统设置自动燃烧系统ACC并入DCS控制系统”根据此描述是否可以认为包干部分的工程量清单中7.2.23 “ACC PLC控制柜”的PLC柜为DCS柜，而不再单独设置PLC柜？

答复（9）：自动燃烧系统ACC采用PLC。

（10）招标文件P8 投标人须知前附表1.3.1建设规模和招标文件1.3.1相关描述和总价包干的工程量清单里的6.3.1不一致，请确认2# (略) 器间隔是否随本期一次建成？

答复（10）：按照招标文件P8 投标人须知前附表1.3.1建设规模为准。

（11）招标文件P173 “2.10.1基本要求承包人负责110kV配电装置系统、主变升压系统的一二次设备的设计、采购、安装和调试工作；建设方负责110kV出 (略) (略) 保护、安全自动装置、调度自动化、二次安防及系统通信等与电力接入系统相关部分的设计、采购、安装和调试工作。以厂内110kV配电装置电缆出线端子和远动装置通讯接口为界，承包人配合建设方完成在厂区内留出相应的电缆、光缆通道和机柜安装位置”。以上描述与总价包干的工程量清单里的6.4.2、6.4.11、6.4.21和6.4.23等矛盾，请明确具体界限。

答复（11）：本次投标范围以2.10.1基本要求为准。

（12）招标文件P3 “5.招标范围③工程施工范围 施工范围不包括项目一阶段35-2-1区块（BK0+200～BK0+490段）土石方开挖、回填、边坡、挡土墙工程”。但在附图中未显示35-2-1区块（BK0+200～BK0+490段）。

问题1,请招标方明确具体范围?

问题2,《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-不包干部分（工程量清单明细）》中的一阶段建安工程（挡墙工程、护坡工程、截洪沟、护坡土石方工程）是否不包含于本次招标范围？

答复（12）：按招标文件执行。

（13）招标文件/初步设计 / / 按照招标文件及附属初设文件,本项目范围内的土石方工程、边坡、挡土墙、截洪沟等工程（初设一阶段），请明确本次是否计入造价。

答复（13）：按招标文件执行。

（14）根据初步设计总N1039X-L-02总平面布置图中上料坡道（主厂房西侧，长174m）大 (略) 形式，靠近卸料大厅的端头部分为架空结构，请问本项目上料坡道是否考虑全部封闭，请招标方明确。

答复14：投标人可以根据初步设计和自身经验进行优化调整。

（15）招标文件P31 3.2.13工程总承包其他费“上游填埋场渗滤液管道和场内污水管道拆除与临时敷设”初设文本及图纸均未见此污水管道具体走向及工程量，请提供相关资料。

答复（15）：按招标文件执行。

（16）招标文件P206 “5.8附表二 场地内旧有设施迁移及废余物拆除清理费”场地内旧有设施迁移的内容包含哪些？请确认可否提供相关资料。

答复（16）：招标人自行踏勘确定。

（17）招标文件P182中“2.16除臭系统 （2）垃圾池间设置一套活性炭应急除臭装置，……，处理风量为*m3/h”。 根据初设热机部分主厂房平面布置图（图号：N1039X-R11）可知，除臭设备间净空尺寸为LB=14.8m×7.8m，现场无法满足单套处理风量为* m3/h的安装所需空间，是否可更改为2套处理风量* m3/h活性炭除臭装置。

答复（17）：在满足总风量*m?/h的前提下，投标方可自行确定设备及布置方案。

（18）招标文件P27 “3.1.3技术标主要包括下列内容： 1）环保展厅和中央控制室设计专题”； 请问环保展厅专题设计范围除首层“环保展厅”外，是否包括8m层“参观走廊”及“大厅”，以及27.6m层“参观走廊”区域、烟囱65. (略) ？

答复（18）：按招标文件执行。

造价部分

（1）《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-不包干部分（工程量清单明细）》中无第二阶段的边坡及挡土墙、上料坡道、点火油库、生活污水提升泵站的建筑部分的工程量清单，能否提供？

答复（1）：见招标文件答疑及修正书03号附件。

（2）是否除《 (略) 生活垃圾焚烧二期扩建项目设计采购施工（EPC）总承包-包干部分（工程量清单及封面）》中涉及的照明（电缆及配管、灯具）锅炉本体、构筑物、道路 (略) 外其他照明外均进入非包干价部分。

答复（2）：按招标文件执行。

24、问题描述：招标文件里的第一章的设计范围里包含厂外取水工程，但是工艺技术方案要求和技术标格式里的主要工艺设计方案都不包含厂外取水的内容，这部分内容是否需要在投标文件中响应。

答复24：按招标文件执行。

25、问题描述与答复：

（1）招标文件第2页“施工工期：540日历天。项目施工工期是指从监理发出开工令之日起至项目完成72+24小时试运行调试合格止”，请问是否为72+24试运行结束，即为施工完成节点，后续转商运是否需要总包方考虑？

答复（1）：后续转商运为总承包方工作范围。

（2）招标文件第3页招标范围设计、采购、施工范 (略) 接入部分，请 (略) 接入部分是否包含在EPC相应范围内？

答复（2）：按招标文件执行。

（3）招标文件第3页招标范围工程建设其他内容是否包含商检？

答复（3）：商检及相关费用包含在内。

（4）招标文件第28页3.2.7中，如过程中因外部因素，如环保督察要求等，需多次起炉（调试及试运过程除外），请问此部分费用如何记取？

答复（4）：按招标文件执行。

（5）招标文件第29页3.2.11设备购置费中，请问设备使用备案是否在EPC范围内?

答复（5）：包含。

（6）招标文件第31页3.2.13工程总承包其他费，鉴于新建项目位于填埋场附近，就人员职业健康角度考虑的费用，较其他项目应有所差异，相应费用是否可调整。

答复（6）：按招标文件执行。

（7）招标文件第31页3.2.14人员培训服务费，请问可否在过程中由总承包方对参与培训人员进行阶段性考核？

答复（7）：由招标人对参与培训人员进行考核，总承包方配合。

（8）招标文件第32页3.2.15其他：本项目获得钱江杯，发包人奖励承包人*元/本项目获得“国家优质金奖”或“中国建筑工程鲁班奖”，发包人奖励承包人*元。请问奖励的金额是否含在总承包合同内？且根据前文要求，是争创钱江杯，而不是确保，此部分存在异议，请明确。

答复（8）：奖励的金额不含在总承包合同内。

（9）招标文件第32页3.2.15其他，请问关于其他奖项，例如金刚奖等，是否也应该一定的奖励标准？

答复（9）：按招标文件执行。

（10）招标文件第34页3.7.7.1技术标暗标编制要求中提及可用彩图，彩图是否只限于效果图？请明确技术标书中是否可用彩图？

答复（10）：按招标文件执行。

（11）招标文件第67页10.3.1调试试运行考核周期30天，请问该要求是否有明确依据，另外招标文件要求辅助试运行期1年，那么考核周期是72+24结束之后立即进入还是待定，请明确。

答复（11）：按招标文件执行。

（12）招标文件第67页2、环境污染，承包人应承担以下责任：（1）由发包人抽样检测或其它部门监督检测地下水，地表水，大气等指标超标且因该项目引起的，按下列标准向发包人承担违约责任，支付违约金。请问：项目毗邻垃圾填埋场，要求在进场施工前及施工过程中对地下水质、地表水、大气指标等进行检测，明确是否在项目建设运行前即存在超标情况。答复（12）：可以在进场施工前及施工过程中对地下水质、地表水、大气指标等进行检测，确认是否在项目建设运行前即存在超标情况。

（13）招标文件第68页2、环境污染，承包人应承担以下责任，请问需明确：在项目未达到接收垃圾、烟气系统未完善等情况下，迫于外部压力要求进垃圾、进行焚烧的情况下，出现检测不合规的情况，此部分处罚由谁负责。

答复（13）：按招标文件执行。

（14）招标文件第72页14.4工程进度款中工程设计费的支付，请问应招标文件要求，设计需采用BIM技术，此部分的付款条件未予以明确。

答复（14）：按招标文件执行。

（15）招标文件第72页14.4工程进度款中设备购置费的支付，请问绝大部分设备需要支付预付款，一般支付比例均在20%以上，自设备采购合同签订到部分设备进场，需支付约80%的金额。关于设备付款条件可否协商。

答复（15）：按招标文件执行。

（16）招标文件第47页评标办法2.4.1商务标评标否决项（1）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价。请问：针对投标报价低于成本价，如何进行判断，是否有判断区间。答复（16）：按招标文件执行。

（17）招标文件第61页4.5 工期延误赔偿 根据合同施工工期，若因承包单位原因引起的工期延误，按照*元/天处罚，最高限额为合同价总价的5%。请问：罚款限额为合同价总价的5%，罚款限额金额过高，能否降低比例为2%。

答复（17）：按招标文件执行。

（18）招标文件第205页 (略) 接入配合由*方负责。请问：本项目红线内至设备终端范围接入工作由哪方负责。

答复（18）：按招标文件执行。

26、问题描述：招标文件第34页第二章第三节3.7.7.1技术标暗标编制要求，未对表格内文字字号、流程图、组织机构图具体要求，格式是否自拟，请明确。

答复（26）：按招标文件执行。

27、问题描述：（1）试运行及辅助运行期间的安全和环境责任需发包方明确。

答复（1）：试运行及辅助运行期间的安全和环境责任需承包方负责。

（2）P112-P115技术标投标模板中“（二）EPC总承包管理大纲”中所需提供的内容与P40-P43技术评分细则中不对应，本次投标人投标文件是否需要提供？

答复（2）：删除招标文件中技术标格式部分的“（二）EPC总承包管理大纲”内容。

28、问题描述：（1）南北坡角有7处墓地，是否可以迁移，工作范围请明确。

答复（1）：场内坟墓迁移工作及相关费用由招标方负责，总承包单位做好配合。

（2）地形图中没有风向标，请提供。

答复（2）：地形图中未提供的部分需要承包人自行前往现场踏勘。

（3）本期工程为二期扩建，一期工程是什么内容？与本期工程有没有公用衔接部分？

答复（3）：按招标文件执行。

（4）屋面光伏在本期实施范围内，请问哪些建筑需要设计屋面光伏？

答复（4）：按招标文件执行。

二、修正部分

2.1重新上传详勘报告附件、工程量清单附件（含设备及材料品牌要求表），增加污水处理厂中水水质报告附件。

2.2本项目最高投标限价为￥*.00元（大写：*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰零*元整）其中：

1、不包干部分（建安工程费）最高投标限价为￥*.00元（大写：*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元整）（其中暂估项目金额为￥*.00元（大写：*仟*佰点击查看>>万*仟*佰元整））。2、包干部分（工程设计费+设备购置费（含随机备品备件、专用工具费、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）+工程总承包其他费+人员培训服务费）最高投标限价为￥*.00元（大写：*亿*仟*佰点击查看>>万*仟*佰点击查看>>元整）。

2.3删除招标文件第五章投标文件格式中“一、商务标格式中表格2.2 建筑安装工程费清单、2.3设计费清单、2.4设备购置费（含随机备品备件、专用工具、仪器仪表费、工艺设备购置费、配套材料费、安装费、调试费）（总价包干）、2.4.1工艺设备材料备品备件、专用工具和仪器仪表费清单明细表、2.5工程总承包其他费、2.6人员培训服务费清单”。相关格式文件以工程量清单内的格式为准。

2.4招标文件第五章投标文件格式中一、商务标格式：

2、价格清单

2.1 工程总承包投标报价汇总表

注：1、投标人自行在上表其它项中增列项目明细报价，此表作为参考。

2、投标报价已包含本项目所有的构（建）筑物、设备及配套设施的设计，设备购置、设备安装调试、建安施工、红线内临时设施（包 (略) ）、场地清理、地上地下障碍物清除等，为实现项目建设目标所需的一切费用，以及合同内规定的承包人所有责任、义务和一般风险的费用等。

3、报价中如有漏项视作该部分费用已包含在各相应项目报价中或者为投标人的优惠。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

修正为：

2、价格清单

2.1 工程总承包投标报价汇总表

注：1、投标报价已包含本项目所有的构（建）筑物、设备及配套设施的设计，设备购置、设备安装调试、建安施工、红线内临时设施（包 (略) ）、场地清理、地上地下障碍物清除等，为实现项目建设目标所需的一切费用，以及合同内规定的承包人所有责任、义务和一般风险的费用等。

2、报价中如有漏项视作该部分费用已包含在各相应项目报价中或者为投标人的优惠。

3、暂估项目金额不得调整。

4、以上金额均为含税价。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

招标文件中所有涉及上述的内容均按此修改。本答疑及修正内容如与原招标文件有不一致处以本答疑及修正内容为准。

招标人： (略) (略)

招标代理机构：浙 (略)

2022年9月15日