第一章招标公告

3.投标人资格要求：3.1.3项目负责人资格要求：须具备建筑工程专业*级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格B类证书，不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工负责人。

如投不同标段，项目管理架构人员组成能否相同？请澄清。

第一章招标公告

2.2招标范围：完成本项目的设计、采购、施工总承包。设计内容包括但不限于施工图设计、采购内容的相关任务书等；施工及采购包括但不限于项目要求和初步设计等范围内的全部施工以及采购内容的实施。承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作。达到满足使用功能，并达到合同约定的验收标准。

需要承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作具体内容是什么？请澄清。

第二章投标人须知

招标范围：完成本项目的设计、采购、施工总承包。设计内容包括但不限于施工图设计、采购内容的相关任务书等；施工及采购包括但不限于项目要求和初步设计等范围内的全部施工以及采购内容的实施。承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作。达到满足使用功能，并达到合同约定的验收标准。详见招标文件技术部分。

第二章投标人须知

招标范围：完成本项目的设计、采购、施工总承包。设计内容包括但不限于施工图设计、采购内容的相关任务书等；施工及采购包括但不限于项目要求和初步设计等范围内的全部施工以及采购内容的实施。承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作。达到满足使用功能，并达到合同约定的验收标准。

详见招标文件技术部分。　

投标人投标范围为施工图设计还是施工图深化设计，请澄清。需提供设计费报价清单。(招标人提供图纸标注为施工图)

第二章投标人须知

投标人拟分包的工作：不允许

按照国家相关规定施工总承包可进行非主体、非关键性工作部分的分包。请修改并澄清。

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

第四章合同条款及格式

4.5.2分包的确定

允许分包的工程包括：不允许。

其他关于分包的约定：/。

第二章投标人须知

投标人资质条件、能力和信誉

3、业绩要求：自2017年1月1日至今(以项目竣工时间为准)，投标人具备合同金额在*元及以上的类似业绩。需提供合同和工程接收证书(工程竣工验收证书)。类似业绩指：游乐园、游乐场、水上乐园、水公园、或以水为主题的乐园类项目装修、包装业绩。

两处表述不一致，以哪一条为准，请澄清。

近年完成的类似项目：不做强制要求。

第二章投标人须知

投标报价其他要求：

投标报价采用固定总价形式，应符合建设行政主管部门的规定。报价应包含完成本项目招标范围所发生的全部直接费用及为完成招标范围全部工作所发生的全部相关费用，应在充分考虑竞争条件下报价。除合同约定的变更调整部分外，合同价格不予调整。投标报价包含施工费、设备费、人工费、材料费、各类检测费、施工机械使用费和管理费及利润、税金，如涉及到进口设备或材料还应考虑关税、国际运费、从属费用以及相关的风险费用。安全防护、文明施工措施费的报价按照有关现行规定执行。

设备费应包含设备的制造、质量、出厂检验、包运输、包装卸、技术支持等的一揽子承包方式承揽本设备供应。报价中应包含但不限于以下费用：包括本项目所有货物的全部生产制造、检验、包装、运输、装卸、保险、税金、关税、人员培训费、随配附件费、备品费、备件费、工具费、送抵指定交货地点的各种费用和技术服务费、散件组装、安装、调试、验收、使用前的技术咨询费、操作人员培训售后服务费、维保费等所有费用的总和。完成承包范围内所有材料设备供应、保质量、保数量、保工期、保维修的全部工作和责任的相关费用。

投标人还应考虑总承包服务费(参照工程量清单计价规范计取)

1、请明确固定总价的范围(清单包干还是图纸包干形式？)，请澄清。

2、备品、备件的具体要求是什么，请澄清？

3、“安全防护、文明施工措施费的报价按照有关现行规定执行”、“投标人还应考虑总承包服务费(参照工程量清单计价规范计取)”这些费用是否在招标清单中自拟清单项进行报价？

第二章投标人须知

投标保证金

投标保证金的形式：转账、电汇、保函(保险)形式

金额：**万元整；小写￥*元(人民币)

投标保证金的有效期：应大于或等于并涵盖投标有效期

投一个或多个标段是否均只需缴纳一次投标保证金？请澄清。　

第二章投标人须知

履约保证金

履约保证金提供时限：中标人须在中标后15个工作日内开具保函的有效期应不少于合同工期的保函(保险)并提交至招标人。特别说明：非因招标人原因，中标人未能按照上述要求提供履约保函的，中标人将视同为违约并放弃中标资格，招标人有权单方面终止合同并另行确定中标人或重新招标，并要求中标人赔偿由此引起的一切损失。

建议修改：履约保证金提供时限：中标人须在合同签订后30个工作日内开具保函的有效期应不少于合同工期的保函(保险)并提交至招标人。

第二章投标人须知

投标报价注意事项

1、本项目实行限额设计，中标人必须依据经招标人批准的方案进行施工图设计，直至施工图纸经招标人及有关部门审批通过。施工图纸经招标人及相关部门审批通过后中标人不得随意更改图纸内容。因中标人变更施工图纸内容导致的工程量增加所产生的费用由中标人承担(由招标人原因产生且审批通过的设计变更除外)。

请提供经招标人批准的方案。

(同第4条疑问)投标人投标范围为施工图设计还是施工图深化设计，请澄清。

需提供设计费报价清单。

(招标人提供图纸标注为施工图)

第二章

第8项，计划工期180日历天

1)是否包含设计周期，设计和施工工期分别是多少？请澄清。2)工期180天需要以游乐设备安装计划符合相关专业施工前置条件为前提。

第二章投标人须知

第27项，投标报价包含各类检测费。

第47项，第4条投标总价中不得包含工程材料的检测费用，该检测费用由招标人直接支付给检测机构；除上述检测费用外，涉及招标范围内的其它检验检测，费用在报价中综合考虑

两处表述不一致，以哪一条为准，请澄清。

第二章投标人须知

投标报价注意事项

2、投标报价由投标人按照招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据 (略) 场价格，参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。

几处表述均不一致，以哪一条为准，请澄清。

第四章合同条款及格式

4.1.2.4关于施工图预算的编制：

施工图预算的编制依据，应按基准期(投标截止日期前28天)国标清单计价规范、河北省计价规范和定额消耗量标准以及造价信息基准价(投标截止日期前2 (略) 造价信息材料价格，无造价信息的机电设备、材料等需发包人参与询价的，由发包人与承包人共 (略) 场价)、规范要求等进行编制。参照14.5.2条款执行；对于主要材料、设备，应在施工图预算中提供相应的规格型号、品牌、产地，且应符合施工图的要求和发包人的需求。

14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：由发 (略) 依据审核确定后的施工图预算，并结合实际完成的工程量计量计价。

竣工结算具体方法:

结算依据及范围：本合同协议书、专用条款、通用条款；招投标文件有关计价说明及要求，建设单位签字认可的竣工图以及由建设单位认可的设计变更、现场签证等资料；《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，《建设工程价款结算暂行办法》，《建设工程工程量清单计价规范》(*)，2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》、《 (略) 政工程预算定额河北省消耗量定额》、《河北省建设工程材料价格》、《河北省建设工程施工机械台班单价》、《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》等现行定额和标准、《关于加强建设工程安全生产文明施工费计取和管理的指导意见》等河北省颁布的现行相关法律法规及《 (略) 造价信息》等有关计价依据。

(13)投标总价包含投标报价采用固定总价形式，应符合建设行政主管部门的规定。

第四章合同条款及格式

四、签约合同价与合同价格形式(1)设计费(含税)：(2)设备购置费(含税)：

报价清单无设计费及设备购置费报价清单，需增加相应清单项

第四章合同条款及格式

1.14建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：费用已包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。承包人应根据发包人要求提供给本项目中的其他使用方。

如需承包人提供BIM模型，此部分费用是否包含在设计费清单中(需提供设计费报价清单)？请澄清。

第四章合同条款及格式

4.1.2.1施 (略) 、临时用水、临时用电相关工作及约定：

F.区域 (略) 以及区域外至主干道 (略) 全部由承包人负责设计、施工及维护，费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。

区域外至主干道 (略) 应由招标人委托的总包单位完成。此条不适用本包装总承包，请删除。

第四章合同条款及格式

4.1.2.2关于现场办公用房和临设的搭建

承包人应为发包人提供现场办公用房和监理人员办公生活用房，装修标准按发包人要求施工，并提供相配套的办公家具，办公用房具体分隔按发包人要求设置。并为上述用房提供足够的照明设施、电力、排水设施及空调，办公室必须带有空调设备并配备电话、网络等基本的办公设施,相关费用已包含在费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。合同期内，承包人应为驻地用房进行维护，合同结束后，上述用房应按监理工程师或发包人指令，无条件移交或恢复原来状态。该设施搭建、维护及拆除所需费用全部由承包人承担，费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。施工现场办公用房应满足国家、省、市当地相关规定。

承包 (略) 的现场办公用房标准布置，并为发包人提供一定数量的现场办公用房，场地及办公用房的水电等基础设施须发包人协调供应。

第四章合同条款及格式

4.1.6、常态下的疫情防控所发生的费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。

因项目所在地疫情爆发、政府管控等原因造成的停工、窝工等费用须另行计算。

第四章合同条款及格式

承包人应履行的其他义务：

(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，承包人负责协助办理开工许可证，自负费用满足政府各职能部门的要求，办理好政府各种核准手续；在办好后书面通知发包人。如因施工场地交通、环卫和施工噪音管理不符合政府各职能部门要求引起行政处罚的，责任由承包人承担，若行政处罚对发包人作出，发包人有权要求承包人对损失予以赔偿。

(5)承包人在施工过程中应采取合理的防护措施(包括安排合理的施工时间) (略) 相关规定避免扰民，因施工过程中扰民而发生的索赔费用，由承包人承担；另承包人在施工过程中要协调好施工所在地地方政府管理部门及社会相关单位关系，由此发生的相关费用由承包人自行负担，费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。

(8)监理人有权免费使用承包方的测试仪器、设备。

(9)承包方应配置与发包方、监理工程师相一致的造价管理软件。

(4)投标人配合招标人完成为满足政府各职能部门的要求，配合办理好政府各种核准手续。

(5)承包人配合招标人在施工过程中要协调好施工所在地地方政府管理部门及社会相关单位关系；

(8)删除

(9)请告知承包人，发包方、监理工程师的造价管理软件名称。

第四章合同条款及格式

8.7工期延误

8.7.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/或人民币金额为：*元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：/或人民币金额为：元。

8.7工期延误

8.7.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为：2000元/日，累计最高赔偿金额不超过合同协议书的合同价格的5‰。

第四章合同条款及格式

10.1.2关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：不支付违约金。

10.1.2关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：执行通用条款。

第四章合同条款及格式

10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：无。

10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：执行通用条款。

第四章合同条款及格式

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：不分享。

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：执行通用条款。

第四章合同条款及格式

第14条合同价格与支付

(1)从支付预付款后的第2月开始，每月支付当月已完工程量的70%工程款；

(1)从支付预付款后的第2月开始，每月支付当月已完工程量的80%工程款；

(2)发包人收到承包人提供的符合发包人要求的发票，且对发票审核无误后，发包人以电汇方式支付。

第四章合同条款及格式

14.5.2竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，不支付违约金。

14.5.2竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，执行通用条款。

第四章合同条款及格式

14.7.2最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人逾期支付的，不支付

利息。

14.7.2最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人逾期支付的，执行通用条款。

第四章合同条款及格式

15.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：视违约情况不同，扣除合同价

款的1%至5%。

15.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：视违约情况不同，累计扣款金额最高不超过合同总价款的1%。

第四章合同条款及格式

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(1)种方式解决：

(1)向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2) (略) 起诉。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1)向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向项目所 (略) 起诉。

第四章合同条款及格式

(9)承包人采购材料设备的约定

双方确认招标文件公开的最高限价既是该项目投标报价的合理上限，也是发包人对施工质量和材料质量要求的真实意思表示，承包人在投标竞价中的报价，是发挥自身管理优势、技术优势之后作出的理智、合理报价，报价的降低并不是以牺牲施工质量和材料质量为前提。因此，承包人在施工过程中购买建筑材料、设备、成品半成品时，必须采购中高档产品，施工时须提供样品，经发包人认可后方可采购进场使用。

凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人采购。

1)以目前招标控制价只能选取国内最低档工艺及材料。

2)请提供主题包装建造标准，参考国内哪个项目标准？

第五章发包人要求

六、界面划分说明：“2.包装中涉及到的小型混凝土基础，主体钢结构及配套混凝土基础计入总包范围。”

大型包装构件的预埋施工谁负责？是否已做？

第七章投标文件格式

(三)投标人需单独填报措施费清单表(格式自定)、其他项目清单等相关表格(格式自定)。

措施费单独计价还是计入总价？请澄清。

第七章投标文件格式

六、设计方案部分

七、承包人实施方案

对第六项及第七项方案部分是否有格式要求。另，第七章投标文件格式目录“六、承包人建议书”与对应分项“六、设计方案部分”不一致，请问以哪一个为准？

技术部分

1是否能提供施工图设计任务书？

2请提供项目阳光及空气流通相关分析报告

3请提供建筑、结构图纸、楼面最大承重荷载分布图

4导向标识是否预留用电点位，目前图纸未预留

5请提供设备安装进度计划，便于综合考虑整体施工进度计划

6灯具技术选型表中所有的选型需要设计单位签字，是方案设计单位吗？

7假植是否有防火等级要求？安装方式图纸没有体现

8因苗木品种为南方植物，对土质要求较高，北方原状土不满足种植要求，是否考虑专用种植土。

图纸

1缺少灯具控制系统图

2未见脱机分控 (略)

3能否提供所有主题类比如包装、标志标牌都要有彩色立面效果图作为参考，彩绘要有高清图等

4能否提供方案设计成果文件、项目模型等

C区B02-14-101

5如图柜子材质为FRP还是成品定制(木质)？

投标人提出问题的截止时间
招标人澄清的时间

两个时间有矛盾，建议按照招标人澄清时间在递交投标文件截止之日15天前执行，即投标截止时间为招标人发出澄清文件15天后

附件1【疑问澄清】太阳能“光热+”综合开发示范项目一期一标段水世界(A区)

需要澄清的内容

发包人回复内容

序号

项目名称

图例

单位

工程量

单价

总价

主题包装工程清单

一

餐饮休息区#1

6

部位：儿童滑梯GRP造型#1-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、6mm+6mm夹胶钢化玻璃+铁艺造型

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、尺寸R*H：6.58m*7.83m

12、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

13、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

是否包含右侧同造型构件？

包含

7

部位：儿童滑梯GRP造型#2-B类工艺(树脂、油漆国内品

牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸R*H：4.67m*5.25m

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。请招标人在截标之日前至少15天提供，以足够时间供投标人制作标书，下同。

按现有清单及图纸报价，此项清单为圆环造型，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

8

部位：儿童滑梯GRP造型构件#3-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸R*H：4.67m*5.25m

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

施工图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单及图纸报价，此项清单为圆环立面造型，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

16

7#卫生间肌理油漆

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

8、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

9、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

304.61

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

详见图纸

B09-06-101

三

大设备区#1

3

部位：深渊、 (略) 造型-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)#1

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸L*W*H：33.92m*22.76m*24.69m

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

此构件包含范围不明确，需澄清

按现有清单及图纸报价， (略) 底座造型，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

四

服务区

2

10#卫生间肌理油漆

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

8、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

9、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

23.51

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

详见图纸

B09-09-101

五

大设备区#2

3

部位：眼镜蛇滑梯立柱包装造型-FRP-B类工艺(树脂、油

漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸：结构R=450

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

8.00

清单范围不明确，待澄清

详见图纸

B01-04-201

9

原顶喷黑

1、基层处理

2、刮腻子两遍

3、喷涂黑色涂料两遍

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

408.12

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

六

公共位置其他部位

6

FRP构件造型#2

1、制作模种

2、翻模

3、5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、角铁造型次钢结构，喷防锈漆两遍

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

尺寸：D7230*H*mm

项

1.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

FRP造型

1、制作模种

2、翻模

3、5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、角铁造型次钢结构，喷防锈漆两遍

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

尺寸：D2190*H2260mm

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

6.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

8

原顶喷黑

1、基层处理，抹灰

2、刮腻子两遍

3、喷涂黑色涂料两遍

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

1196.8194

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

49

售卖亭1#服务台

1、FRP造型

2、12MM不燃板

3、40*40*3镀锌方通

4、暂按20厚胡桃木木饰面板

5、尺寸：*mm长*1000mm高*600厚

6、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

7、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

项

1

清单做法与图纸不符，请澄清。

以图纸及清单中图例为准，采用 GRC 造型报价

50

25#27#28#29#空调机房外立面、15#17#22#26#29#30#31#32#23#24#25#楼梯间外立面艺术彩绘

1、清理基层

2、抹灰

3、填补缝隙、局部腻子修补、磨平

4、满刮腻子、磨平

5、底层：喷涂弹性*烯酸涂料1层(抗碱封闭底漆)

6、中间层：喷涂弹性*烯酸涂料2层

7、*烯酸涂料彩绘线稿(专业美术师施工)

8、*烯酸涂料彩绘上色3-7层(专业美术师施工)

9、面漆：喷涂清漆罩光面漆保护层1层

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

1095.80

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

七

室内装修(楼梯间、服务用房)

1

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间顶面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间墙面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

1920.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间地面

地面400*800瓷砖铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间踏步

楼梯踏步瓷砖600*250加工砖1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

400.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

5

服务用房顶面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

204.57

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

服务用房墙面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

513.24

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

服务用房地面

地面400*800瓷砖铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

204.57

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

部位：简餐、休息区(西侧)

1

简餐、休息区(西侧)

轻钢龙骨石膏板平吊顶

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

简餐、休息区(西侧)

乳胶漆(顶面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

简餐、休息区(西侧)

乳胶漆(墙面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

288.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

简餐、休息区(西侧)

地面400*800瓷砖铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

5

简餐、休息区(西侧)

瓷砖踢脚线铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

7.9

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

简餐、休息区(西侧)

大理石门槛石铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

3.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

八

雕塑小品等其他

1

1.名称及材质:未来之城雕塑小品，FRP,表面烤漆2.规格尺寸:宽：1369mm，高：2000mm，

3.龙骨：主骨80*80*4镀锌方通，次骨L40*4镀锌角钢4.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准5.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

组

1.0

工艺步骤4：具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

施工图中包括混凝土基础，是否包括混凝土基础

此项清单不包含基础，基础及相关内容已单独列项。

主题包装工程景观清单

六

公共位置其他部位

19

楼梯栏杆

1.满足包装整体风格

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m

597.8

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

20

设备基础

1、钢筋混凝土C25

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

184.50

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

21

基坑土方开挖

1、土方开挖

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

612.00

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

22

回填土方

1、土方回填

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

367.20

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

23

模板支拆

1、模板支、拆

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

6897.38

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

24

现浇构件钢筋

1、钢筋直径18mm

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

T

12.24

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

主题包装工程标识标牌清单

5

楼层标识牌：

1.规格：宽515mm，高350mm，30mm厚标识牌，1.5厚不锈钢烤漆饰面

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

50.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

洗手间提示牌：

1.规格：宽2500mm，高900mm

2.材质及做法：中心区亚克力雕刻上色，拉丝不锈钢立体字；四边PVC造型，金属漆面；内藏LED灯带；3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

20.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

洗手间提示牌：

1.规格：宽419mm，高500mm

2.材质及做法：椭圆形雕刻上色3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

20.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

8

洗手间提示牌：

1.规格：宽290mm，高350mm

2.材质及做法：两个椭圆形雕刻上色3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

8.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

23

指示警示牌：1.身高牌、请勿吸烟、禁止攀爬等提示警示牌2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工纸图纸为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

身高牌、请勿吸烟、禁止攀爬等

个

400.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

主题包装工程安装其他清单

1

铝及铝合金风口、散流器

1、包含单层百叶风口、防雨百叶风口、门铰式回风口、散热器、球形喷口等所有风口

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

195

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

附件2【疑问澄清】太阳能“光热+”综合开发示范项目一期一标段水世界(C区)

需要澄清的内容

发包人回复内容

序号

项目名称

图例

单位

工程量

单价

总价

主题包装工程包装清单

一

休闲区

5

FRP泡泡池遮阳庭#1，玻璃钢造型-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、Φ200*8厚圆钢管，表面金属漆

12、尺寸：5.35m*5.35m*5.65m

13、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

14、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

7.00

缺少点位布置图，请招标人在截标之日前至少15天提供，以足够时间供投标人制作标书，下同。

详见图纸

B06-03-101

7

FRP泡泡池遮阳庭#2，玻璃钢造型-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、Φ200*8厚圆钢管，表面金属漆

12、尺寸：4.55m*4.55m*4.76m

13、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

14、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

3.00

缺少点位布置图

详见图纸

B06-03-101

16

定制型钢结构水吧

1、镀锌钢骨架焊接

2、焊接处喷防锈漆两遍

3、表面氟碳漆喷涂

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

四

餐饮休息区#2

1

GRC造型柱#1

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1400*H7210mm

件

4.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

2

水泥直塑仿夯土墙面：

1、二次造型轻钢骨架采用L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、Φ6~*@*00*200钢筋

4、20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1:2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1:2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍

8、效果漆2遍

9、透明保护漆1遍

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

127.54

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

3

GRC构件

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：W1200*H5820mm

件

2.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

4

水泥直塑仿夯土墙面：

1、二次造型轻钢骨架采用L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、Φ6~*@*00*200钢筋

4、20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1:2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1:2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍

8、效果漆2遍

9、透明保护漆1遍

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

907.68

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

5

墙面肌理油漆：

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

8、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

9、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

537.93

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

6

GRC造型柱#2

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1340*H8638mm

件

4.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

7

GRC造型柱#3

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1000*H6440mm

件

8.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

8

GRC造型柱#4

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D2060*H8630mm

件

2.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

9

GRC造型柱#5

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1000*H3400mm

件

2.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

10

GRC线条

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D330mm

m

92.48

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

11

GRC构件

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：L2000*H5060mm

件

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

12

GRC造型柱、构件等镀锌二次钢结构：

1、L40*4镀锌角铁次骨架

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

T

6.810

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

13

GRC仿鱼鳞瓦

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

261.30

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

14

GRC造型

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：L2000*H5060mm

件

4.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

15

水泥直塑仿夯土墙面：

1、二次造型轻钢骨架采用L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、Φ6~*@*00*200钢筋

4、20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1:2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1:2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍

8、效果漆2遍

9、透明保护漆1遍

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

178.11

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

16

FRP造型

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、造型镀锌角铁次结构，焊接处防锈漆两遍

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、尺寸L*H：22.42*8.604

12、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

13、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D800*H1950mm

件

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

17

FRP造型

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、造型镀锌角铁次结构，焊接处防锈漆两遍

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、尺寸L*H：22.42*8.604

12、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

13、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1170*H2570mm

件

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

18

GRC造型

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：L2000*H5060mm

m

25.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

19

墙面肌理油漆：

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

8、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

9、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

215.21

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

五

公共位置其他部位

5

柱身彩绘：

1、基层处理，抹灰

2、基层界面剂

3、腻子基层找平打磨

4、底漆

5、人工彩绘

6、罩光

7、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

8、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1700*4000mm

根

21.00

尺寸不详，图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

原顶喷黑

1、基层处理，抹灰

2、刮腻子两遍

3、喷涂黑色涂料两遍

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

1196.8194

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

15

16#17#19#36#空调机房外立面、11#16#18#19#楼梯间外立面、泡池布草间外立面艺术彩绘

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子修补、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、底层：喷涂弹性*烯酸涂料1层(抗碱封闭底漆)

5、中间层：喷涂弹性*烯酸涂料2层

6、*烯酸涂料彩绘线稿(专业美术师施工)

7、*烯酸涂料彩绘上色3-7层(专业美术师施工)

8、面漆：喷涂清漆罩光面漆保护层1层

9、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

10、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

668.48

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

16

百叶窗

1、定制

2、安装

3、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

4、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：L1500*W1200mm

m2

300.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

六

室内装修(楼梯间、服务用房、简餐、休息区,简餐、休息区(东侧)、16#楼梯及连廊、1#2#娱乐室、1#2#3#石板浴)

部位：8#9#18#19#14#10#16#28#13#12#11#楼梯间

1

8#9#18#19#14#10#16#28#13#12#11#楼梯间顶面1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

220.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

8#9#18#19#14#10#16#28#13#12#11#楼梯间墙面1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

1320.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

8#9#18#19#14#10#16#28#13#12#11#楼梯间地面1、地面400*800瓷砖铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

220.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

8#9#18#19#14#10#28#13#12#11#楼梯间踏步1、楼梯踏步瓷砖600*250加工砖2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

275.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

部位：服务用房

1

服务用房顶面

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

80.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

服务用房墙面

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

202.52

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

服务用房地面

1、地面400*800瓷砖铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

80.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

部位：简餐、休息区(东侧)

1

简餐、休息区(东侧)

1、轻钢龙骨石膏板平吊顶2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

简餐、休息区(东侧)

乳胶漆(顶面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

简餐、休息区(东侧)

乳胶漆(墙面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

288.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

简餐、休息区(东侧)

1、地面400*800瓷砖铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

5

简餐、休息区(东侧)

1、瓷砖踢脚线铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

7.9

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

简餐、休息区(东侧)

1、大理石门槛石铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

3.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

部位：16#楼梯及连廊

1

16#楼梯及连廊

1、地面400*800瓷砖铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

37.2

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

16#楼梯及连廊

1、楼梯踏步瓷砖600*250加工砖2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

21.8

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

部位：1#、2#娱乐室

1

1#、2#娱乐室

1、轻钢龙骨石膏板平吊顶2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

81.2

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

1#、2#娱乐室

1、灯槽

2、木工板+石膏板

3、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

4、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M

56.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

1#、2#娱乐室

乳胶漆(顶面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

105.6

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

1#、2#娱乐室

乳胶漆(墙面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

241.6

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

5

1#、2#娱乐室

1、地面400*800瓷砖铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

81.2

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

1#、2#娱乐室

1、瓷砖踢脚线铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M

6.6

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

1#、2#娱乐室

1、大理石门槛石铺贴

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M

0.6

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

部位：1#、2#、3#石板浴

1

防腐木板

1、地顶墙防腐木包含龙骨2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

530.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

单开木门

1、定制实木套装门(含五金，不含智能门锁等)2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

樘

35.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

双开木门

1、定制实木套装门(含五金，不含智能门锁等)2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

樘

18.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

轻钢龙骨硅酸钙板隔墙

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

150.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

5

钢骨架水泥板隔墙

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

120.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

钢骨架水泥板隔墙

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

120.0

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

21

送风口、回风口

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

50.0

图纸未找到相应内容

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

22

满堂脚手架

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

1000.0

范围不明确

按现有清单报价，用于室内装修

七

雕塑小品等其他

1

雕塑小品C1

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

组

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

雕塑小品名称及材质:森林小熊雕塑2，

1.FRP,表面烤漆

2.规格尺寸:宽：1440mm，高：1601mm，

3.龙骨：主骨80*80*4镀锌方通，次骨L40*4镀锌角钢4.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准5.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

组

1.00

工艺步骤4：具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

施工图中包括混凝土基础，是否包括混凝土基础

此项清单不包含，基础及相关内容已单独列项

3

雕塑小品名称及材质:森林小熊雕塑1，

1.FRP,表面烤漆

2.规格尺寸:宽：2620mm，高：1600mm，

3.龙骨：主骨80*80*4镀锌方通，次骨L40*4镀锌角钢4.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准5.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

组

1.00

工艺步骤4：具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

施工图中包括混凝土基础，是否包括混凝土基础

此项清单不包含，基础及相关内容已单独列项

主题包装工程景观清单

一

一层休闲区

8

TCP仿石

部位：花池坐凳-B类工艺(水泥、油漆国内品牌)

1、骨架材料种类、二次造型轻钢骨架采用L40*4 (800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、Φ6~*@*00*200钢筋

4、20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1:2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1:2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍

8、效果漆2遍

9、透明保护漆1遍

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

做法详见图纸TY-07.1-05 树池通用大样图位置详见图纸LC-101.1

二

一层集散服务区

五

公共位置其他部位

24

楼梯栏杆

1.满足包装整体风格

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m

341.64

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

25

设备基础

1、钢筋混凝土

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

427.50

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

26

设备基础

1、钢筋混凝土C25

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

184.50

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

27

基坑土方开挖

1、土方开挖

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

612.00

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

28

回填土方

1、土方回填

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

367.20

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

29

模板支拆

1、模板支、拆

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

*.75

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

30

现浇构件钢筋

1、钢筋直径18mm

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

T

12.24

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

主题包装工程标识标牌清单

5

楼层标识牌：

1.规格：宽515mm，高350mm，30mm厚标识牌，1.5厚不锈钢烤漆饰面

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

40.00

缺少点位图

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

洗手间提示牌：

1.规格：宽500mm，高500mm

2.材质及做法：FRP造型，主题上色3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

20.00

缺少点位图

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

提示牌：

1.规格：宽450mm，高1500mm

2.FRP造型，主题上色

3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

30.00

缺少点位图

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

14

指示警示牌：1.身高牌、请勿吸烟、禁止攀爬等提示警示牌2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工纸图纸为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

身高牌、请勿吸烟、禁止攀爬等

个

400.00

缺少点位图

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

主题包装工程安装其他清单

1

铝及铝合

金风口、散流器

1、包含单层百叶风口、防雨百叶风口、门铰式回风口、散热器、球形喷口等所有风口

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

194

图纸未找到相关内容

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

编号

工艺名称

工艺做法

概算考虑材料品牌

备注

分部分项清单描述

图纸描述

需要澄清的内容

发包人回复内容

材料品牌

品牌公司

1

C类工艺

墙面造型直塑

水泥直塑造型：(水泥、油漆国内品牌)1、L40x4镀锌角铁焊接造型次骨架，焊接处防锈漆两遍2、￠6~*@*00x200钢筋3、20x20x1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

4、15-20mm厚1：2.5水泥砂浆喷浆,，面拉毛(填充满墙面)5、15-20mm厚1：2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)6、抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

1.水泥：海螺/润丰/塔牌

2.涂料：立邦/多乐士/嘉宝莉

安徽 (略) ；

(略) ；

广东 (略) ；

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

图纸编号：【TY-01.1TCP标准节点】

01-TCP墙体通用节点(50厚)

抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

20~30厚水泥砂浆二次艺术浮雕造型

20~30厚水泥砂浆第一次喷浆初造型，面拉毛(填充满墙面)

□20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

φ6热 (略) *@*50双向

L40x40x4镀锌角钢通长骨架(根据实际造型确定用材及规格)( (略) 片与墙身提高砂浆附

着力)

建筑结构(或其他需进行包装构筑物)

02-TCP造型墙体通用节点(50厚)

抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

20~30厚1：2.5水泥砂浆二次艺术浮雕造型

20~30厚1：2.5水泥砂浆第一次喷浆初造型，面拉毛(水泥强度≥32.5MPa)

□20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

φ6热 (略) *@*50双向

5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

L40x40x4镀锌角钢定型骨架(根据实际造型确定用材及规格)建筑结构

03-TCP假山做法

抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

20~30厚水泥砂浆二次艺术浮雕造型

20~30厚水泥砂浆第一次喷浆初造型，面拉毛

□20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

φ6热 (略) *@*50双向

5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

L40x40x4镀锌角钢定型骨架(根据实际造型确定用材及规格)

大型钢架结构(由结构进行设计)(或者基于原有构筑物进行附加的结构)

图纸编号【TY-01.2TCP大假山标准节点】

01-TCP墙体(无保温)通用节点(50厚)

抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

25MM厚水泥砂浆二次艺术造型,雕刻塑型

25MM厚第一次喷射水泥砂浆初造型,面拉毛

0.8T*(8*16)*1.15MM (略)

3.05*25MM射钉,@200*200MM

混凝土建筑墙体

02-TCP造型墙体(无保温)通用节点(50厚)

L50*50**@*00*800

M10膨胀螺栓

12.7*12.7*0.75MM (略) ,铁丝绑定

塑料夹(马蹬)

5*5 (略)

φ6MM热 (略) @200*200

50MM厚水泥砂浆塑型

抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

03-TCP假山造型通用节点(90厚)

封闭底漆+抗碱底漆+效果漆+保护漆

50MM厚雕刻层水泥砂浆

φ10MM边筋

两层30MM厚底层水泥砂浆喷浆初造型

25*25*0.75MM镀锌 (略)

塑料马蹬

φ6MM填充筋

5MM*5MM镀锌 (略)

1)与提供图纸通用节点的艺做法不同，以哪条为准，请澄清

。

2)工艺步骤4：面拉毛层至少25~30mm厚1：2.5水泥砂浆喷浆3)图纸如何对应，怎么区分？建议将图纸的节点名称、做法与清单保持对应一致

。

详见“联点包装疑问回复函P13页第1条”。

2

B类工艺

造型直塑

或

造型塑石

水泥直塑造型：(水泥、油漆国内品牌)1、L40x4镀锌角铁焊接造型次骨架，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、￠6~*@*00x200钢筋

4、20x20x1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1：2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1：2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

1.水泥：海螺/润丰/塔牌

2.涂料：立邦/多乐士/嘉宝莉

安徽 (略) ；

(略) ；

广东 (略) ；

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

1、L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处喷防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑固定( (略) 片工作后进行制安)

3、Φ6~*@*00*200钢筋

4、20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1:2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1:2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍

8、效果漆2遍

9、透明保护漆1遍

1)与提供图纸通用节点的艺做法不同，以哪条为准，请澄清

。

2)工艺步骤5：面拉毛层至少35~40mm厚1：2.5水泥砂浆喷浆3)图纸如何对应，怎么区分建议将图纸的节点名称、做法与清单保持对应一致。？

按现有清单及图纸报价，详见“联点包装疑问回复函P5页第7条、P6页第11条、P13页第1条及附件图纸”。

3

A类工艺

大假山塑石

或

艺术塑石

水泥直塑造型：(水泥、油漆进口品牌)1、L50x5镀锌角铁焊接造型次骨架，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、￠6~*@*00x200镀锌钢筋

4、20x20x1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、25-30mm厚1：2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、45-50mm厚MC水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍+效果漆2遍+透明保护漆1遍

1.基层水泥：海螺/润丰/塔牌

2.面层水泥：MC雕刻水泥/乐匠/

邦德士

3.涂料：立邦/多乐士/嘉宝莉

安徽 (略) ；

(略) ；

广东 (略) ；

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

1)与提供图纸通用节点的艺做法不同，以哪条为准，请澄清

。

2)工艺步骤5：面拉毛层至少35~40mm厚1：2.5水泥砂浆喷浆3)图纸如何对应，怎么区分？

按现有清单及图纸报价，详见“联点包装疑问回复函P5页第7条、P6页第11条、P13页第1条及附件图纸”。

编号

工艺名称

工艺做法

概算考虑材料品牌

备注

分部分项清单描述

图纸描述

需要澄清的内容

发包人回复内容

材料品牌

品牌公司

4

B类工艺

玻璃钢装饰件

或

玻璃钢构件

玻璃钢造型：(树脂、油漆国内品

牌)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、造型镀锌角铁次结构，焊接处防锈漆两遍

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

1.树脂：绿叶/华润/亚邦2.汽车漆：星劲/金飞马/雅图

肇庆 (略) ；

华润(集团)有限公司；

(略) ；

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

1、L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型,焊接处喷防锈漆两遍

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

无详细节点，请提供

B类工艺和图纸如何

对应，怎么区分？建议将图纸的节点名称、做法与清单保持对应一致。

玻璃钢构件均为B类工艺

5

B类工艺

GRC装饰件

GRC构件造型：(国内白色高强水泥、油漆国内品牌)

1、翻制GRC构件及预埋L40x4镀锌角铁

2、L40x4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨外墙涂料

1.水泥品牌：云燕/三湘/塔牌2.涂料：立邦/多乐士/嘉宝莉

广西云燕 (略) ； (略) 三湘 (略) ；

广东 (略) ；

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

1、L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处喷防锈漆两遍

2、GRC构件安装

3、修补、打磨

无详细节点，请提供

B类工艺和图纸如何

对应，怎么区分？建议将图纸的节点名称、做法与清单保持对应一致。

按现有清单及图纸报价，详见“联点包装疑问回复函P22页第17条”。

6

艺术彩绘

1.清理基层

2.填补缝隙、局部腻子修补、磨平

3.满刮腻子、磨平

4.底层：喷涂弹性*烯酸涂料1层(抗碱封闭底漆)

5.中间层：喷涂弹性*烯酸涂料2层

6.*烯酸涂料彩绘线稿(专业美术师施工)

7.*烯酸涂料彩绘上色3-7层(专业美术师施工)

8.面漆：喷涂清漆罩光面漆保护层1层

1.*烯：马利/美邦/温莎牛顿

上海 (略) ；广东美邦 (略) ；

天津 (略)

1、清理基层

2、抹灰

3、填补缝隙、局部腻子修补、磨平

4、满刮腻子、磨平

5、底层：喷涂弹性*烯酸涂料1层(抗碱封闭底漆)

6、中间层：喷涂弹性*烯酸涂料2层

7、*烯酸涂料彩绘线稿(专业美术师施工)

8、*烯酸涂料彩绘上色3-7层(专业美术师施工)

9、面漆：喷涂清漆罩光面漆保护层1层

无详细节点，请提供

工艺做法表与分部分项清单描述不一致

(多一层抹灰)

包装范围内涉及的抹灰计入包装范围

编号

工艺名称

工艺做法

概算考虑材料品牌

备注

分部分项清单描述

图纸描述

需要澄清的内容

发包人回复内容

材料品牌

品牌公司

7

肌理油漆

1.清理基层

2.填补缝隙、局部腻子、磨平

3.满刮腻子、磨平

4.喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5.复补腻子、磨平、找色

6.涂饰面层涂料二遍

7.喷涂清漆罩光面漆保护层1层

立邦/多乐士/嘉宝莉

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

无详细节点，请提供

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

8

水泥压膜地面做法

水泥压膜地面(一层)：

1、*@*00*2 (略)

2、80mm厚C30混凝土

3、表面撒3~5mm厚彩色水泥

4、压模

5、清理表面，表面刷保护漆两遍，清理养护

1.水泥品牌：云燕/三湘/塔牌2.涂料：立邦/多乐士/嘉宝莉

广西云燕 (略) ； (略) 三湘 (略) ；

广东 (略) ；

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

A标段：【彩色混凝土压膜地面】

1、硅烷透明罩光二遍

2、80厚C20彩色混凝土压膜地面

3、钢筋混凝土结构层

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

B标段：【水泥压膜地面】

水泥压膜地面(一层)：

1、*@*00*2 (略)

2、80mm厚C30混凝土

3、表面撒3~5mm厚彩色水泥

4、压模

5、清理表面，表面刷保护漆两遍，清理养护

无详细节点，请提供

1)工艺步骤3：表面撒3~5mm厚彩色水泥未提供色粉品牌，是否是自行选择品牌2)A标段压膜混凝土做法与“工艺做法”不一致。且关于此部分工艺名称不统一，建议将图纸的节点名称、做法与清单保持对应一致。

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

9

彩色混凝土地面做法

1、硅烷透明罩光二遍

2、80厚C20彩色混凝土压膜地面

3、钢筋混凝土结构层

1.水泥：海螺/润丰/塔牌2.涂料：立邦/多乐士/嘉宝莉

安徽 (略) ；

(略) ；

广东 (略) ；

立邦涂料(中国)有限公司；

阿克苏诺 (略) ；

上 (略) ；

A标段：【彩色混凝土地面】

各色粗/中/细骨料彩色混凝土地面面层

1、硅烷透明罩光二遍

2、清洗二遍

3、撒色粉收光

4、通体彩色C20混凝土层(80厚)

5、*@*00*2 (略)

6、水性粘接剂扫浆层

C标段：【彩色混凝土地面】

各色粗/中/细骨料彩色混凝土地面面层

1、硅烷透明罩光二遍

2、清洗二遍

3、撒色粉收光

4、通体彩色C20混凝土层(80厚)

5、*@*00*2 (略)

6、水性粘接剂扫浆层

无详细节点，请提供

1)工艺步骤2：80厚C20彩色混凝土压膜地面。未提供色粉品牌，是否是自行选择品牌;

2)分部分项清单描述做法与“工艺做法”不一致，建议将图纸的节点名称、做法与清单保持对应一致。

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。本条工艺名称为“彩色混凝土压膜地面做法”。

第一章招标公告

3.投标人资格要求：3.1.3项目负责人资格要求：须具备建筑工程专业*级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格B类证书，不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工负责人。

如投不同标段，项目管理架构人员组成能否相同？请澄清。

第一章招标公告

2.2招标范围：完成本项目的设计、采购、施工总承包。设计内容包括但不限于施工图设计、采购内容的相关任务书等；施工及采购包括但不限于项目要求和初步设计等范围内的全部施工以及采购内容的实施。承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作。达到满足使用功能，并达到合同约定的验收标准。

需要承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作具体内容是什么？请澄清。

第二章投标人须知

招标范围：完成本项目的设计、采购、施工总承包。设计内容包括但不限于施工图设计、采购内容的相关任务书等；施工及采购包括但不限于项目要求和初步设计等范围内的全部施工以及采购内容的实施。承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作。达到满足使用功能，并达到合同约定的验收标准。详见招标文件技术部分。

第二章投标人须知

招标范围：完成本项目的设计、采购、施工总承包。设计内容包括但不限于施工图设计、采购内容的相关任务书等；施工及采购包括但不限于项目要求和初步设计等范围内的全部施工以及采购内容的实施。承包人必须配合*方完成本项目的全部手续工作。达到满足使用功能，并达到合同约定的验收标准。

详见招标文件技术部分。　

投标人投标范围为施工图设计还是施工图深化设计，请澄清。需提供设计费报价清单。(招标人提供图纸标注为施工图)

第二章投标人须知

投标人拟分包的工作：不允许

按照国家相关规定施工总承包可进行非主体、非关键性工作部分的分包。请修改并澄清。

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

第四章合同条款及格式

4.5.2分包的确定

允许分包的工程包括：不允许。

其他关于分包的约定：/。

第二章投标人须知

投标人资质条件、能力和信誉

3、业绩要求：自2017年1月1日至今(以项目竣工时间为准)，投标人具备合同金额在*元及以上的类似业绩。需提供合同和工程接收证书(工程竣工验收证书)。类似业绩指：游乐园、游乐场、水上乐园、水公园、或以水为主题的乐园类项目装修、包装业绩。

两处表述不一致，以哪一条为准，请澄清。

近年完成的类似项目：不做强制要求。

第二章投标人须知

投标报价其他要求：

投标报价采用固定总价形式，应符合建设行政主管部门的规定。报价应包含完成本项目招标范围所发生的全部直接费用及为完成招标范围全部工作所发生的全部相关费用，应在充分考虑竞争条件下报价。除合同约定的变更调整部分外，合同价格不予调整。投标报价包含施工费、设备费、人工费、材料费、各类检测费、施工机械使用费和管理费及利润、税金，如涉及到进口设备或材料还应考虑关税、国际运费、从属费用以及相关的风险费用。安全防护、文明施工措施费的报价按照有关现行规定执行。

设备费应包含设备的制造、质量、出厂检验、包运输、包装卸、技术支持等的一揽子承包方式承揽本设备供应。报价中应包含但不限于以下费用：包括本项目所有货物的全部生产制造、检验、包装、运输、装卸、保险、税金、关税、人员培训费、随配附件费、备品费、备件费、工具费、送抵指定交货地点的各种费用和技术服务费、散件组装、安装、调试、验收、使用前的技术咨询费、操作人员培训售后服务费、维保费等所有费用的总和。完成承包范围内所有材料设备供应、保质量、保数量、保工期、保维修的全部工作和责任的相关费用。

投标人还应考虑总承包服务费(参照工程量清单计价规范计取)

1、请明确固定总价的范围(清单包干还是图纸包干形式？)，请澄清。

2、备品、备件的具体要求是什么，请澄清？

3、“安全防护、文明施工措施费的报价按照有关现行规定执行”、“投标人还应考虑总承包服务费(参照工程量清单计价规范计取)”这些费用是否在招标清单中自拟清单项进行报价？

第二章投标人须知

投标保证金

投标保证金的形式：转账、电汇、保函(保险)形式

金额：**万元整；小写￥*元(人民币)

投标保证金的有效期：应大于或等于并涵盖投标有效期

投一个或多个标段是否均只需缴纳一次投标保证金？请澄清。　

第二章投标人须知

履约保证金

履约保证金提供时限：中标人须在中标后15个工作日内开具保函的有效期应不少于合同工期的保函(保险)并提交至招标人。特别说明：非因招标人原因，中标人未能按照上述要求提供履约保函的，中标人将视同为违约并放弃中标资格，招标人有权单方面终止合同并另行确定中标人或重新招标，并要求中标人赔偿由此引起的一切损失。

建议修改：履约保证金提供时限：中标人须在合同签订后30个工作日内开具保函的有效期应不少于合同工期的保函(保险)并提交至招标人。

第二章投标人须知

投标报价注意事项

1、本项目实行限额设计，中标人必须依据经招标人批准的方案进行施工图设计，直至施工图纸经招标人及有关部门审批通过。施工图纸经招标人及相关部门审批通过后中标人不得随意更改图纸内容。因中标人变更施工图纸内容导致的工程量增加所产生的费用由中标人承担(由招标人原因产生且审批通过的设计变更除外)。

请提供经招标人批准的方案。

(同第4条疑问)投标人投标范围为施工图设计还是施工图深化设计，请澄清。

需提供设计费报价清单。

(招标人提供图纸标注为施工图)

第二章

第8项，计划工期180日历天

1)是否包含设计周期，设计和施工工期分别是多少？请澄清。2)工期180天需要以游乐设备安装计划符合相关专业施工前置条件为前提。

第二章投标人须知

第27项，投标报价包含各类检测费。

第47项，第4条投标总价中不得包含工程材料的检测费用，该检测费用由招标人直接支付给检测机构；除上述检测费用外，涉及招标范围内的其它检验检测，费用在报价中综合考虑

两处表述不一致，以哪一条为准，请澄清。

第二章投标人须知

投标报价注意事项

2、投标报价由投标人按照招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据 (略) 场价格，参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。

几处表述均不一致，以哪一条为准，请澄清。

第四章合同条款及格式

4.1.2.4关于施工图预算的编制：

施工图预算的编制依据，应按基准期(投标截止日期前28天)国标清单计价规范、河北省计价规范和定额消耗量标准以及造价信息基准价(投标截止日期前2 (略) 造价信息材料价格，无造价信息的机电设备、材料等需发包人参与询价的，由发包人与承包人共 (略) 场价)、规范要求等进行编制。参照14.5.2条款执行；对于主要材料、设备，应在施工图预算中提供相应的规格型号、品牌、产地，且应符合施工图的要求和发包人的需求。

14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：由发 (略) 依据审核确定后的施工图预算，并结合实际完成的工程量计量计价。

竣工结算具体方法:

结算依据及范围：本合同协议书、专用条款、通用条款；招投标文件有关计价说明及要求，建设单位签字认可的竣工图以及由建设单位认可的设计变更、现场签证等资料；《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，《建设工程价款结算暂行办法》，《建设工程工程量清单计价规范》(*)，2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》、《 (略) 政工程预算定额河北省消耗量定额》、《河北省建设工程材料价格》、《河北省建设工程施工机械台班单价》、《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》等现行定额和标准、《关于加强建设工程安全生产文明施工费计取和管理的指导意见》等河北省颁布的现行相关法律法规及《 (略) 造价信息》等有关计价依据。

(13)投标总价包含投标报价采用固定总价形式，应符合建设行政主管部门的规定。

第四章合同条款及格式

四、签约合同价与合同价格形式(1)设计费(含税)：(2)设备购置费(含税)：

报价清单无设计费及设备购置费报价清单，需增加相应清单项

第四章合同条款及格式

1.14建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：费用已包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。承包人应根据发包人要求提供给本项目中的其他使用方。

如需承包人提供BIM模型，此部分费用是否包含在设计费清单中(需提供设计费报价清单)？请澄清。

第四章合同条款及格式

4.1.2.1施 (略) 、临时用水、临时用电相关工作及约定：

F.区域 (略) 以及区域外至主干道 (略) 全部由承包人负责设计、施工及维护，费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。

区域外至主干道 (略) 应由招标人委托的总包单位完成。此条不适用本包装总承包，请删除。

第四章合同条款及格式

4.1.2.2关于现场办公用房和临设的搭建

承包人应为发包人提供现场办公用房和监理人员办公生活用房，装修标准按发包人要求施工，并提供相配套的办公家具，办公用房具体分隔按发包人要求设置。并为上述用房提供足够的照明设施、电力、排水设施及空调，办公室必须带有空调设备并配备电话、网络等基本的办公设施,相关费用已包含在费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。合同期内，承包人应为驻地用房进行维护，合同结束后，上述用房应按监理工程师或发包人指令，无条件移交或恢复原来状态。该设施搭建、维护及拆除所需费用全部由承包人承担，费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。施工现场办公用房应满足国家、省、市当地相关规定。

承包 (略) 的现场办公用房标准布置，并为发包人提供一定数量的现场办公用房，场地及办公用房的水电等基础设施须发包人协调供应。

第四章合同条款及格式

4.1.6、常态下的疫情防控所发生的费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。

因项目所在地疫情爆发、政府管控等原因造成的停工、窝工等费用须另行计算。

第四章合同条款及格式

承包人应履行的其他义务：

(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，承包人负责协助办理开工许可证，自负费用满足政府各职能部门的要求，办理好政府各种核准手续；在办好后书面通知发包人。如因施工场地交通、环卫和施工噪音管理不符合政府各职能部门要求引起行政处罚的，责任由承包人承担，若行政处罚对发包人作出，发包人有权要求承包人对损失予以赔偿。

(5)承包人在施工过程中应采取合理的防护措施(包括安排合理的施工时间) (略) 相关规定避免扰民，因施工过程中扰民而发生的索赔费用，由承包人承担；另承包人在施工过程中要协调好施工所在地地方政府管理部门及社会相关单位关系，由此发生的相关费用由承包人自行负担，费用包含在包死部分的工程总价内，发包人不再另行支付。

(8)监理人有权免费使用承包方的测试仪器、设备。

(9)承包方应配置与发包方、监理工程师相一致的造价管理软件。

(4)投标人配合招标人完成为满足政府各职能部门的要求，配合办理好政府各种核准手续。

(5)承包人配合招标人在施工过程中要协调好施工所在地地方政府管理部门及社会相关单位关系；

(8)删除

(9)请告知承包人，发包方、监理工程师的造价管理软件名称。

第四章合同条款及格式

8.7工期延误

8.7.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/或人民币金额为：*元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：/或人民币金额为：元。

8.7工期延误

8.7.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为：2000元/日，累计最高赔偿金额不超过合同协议书的合同价格的5‰。

第四章合同条款及格式

10.1.2关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：不支付违约金。

10.1.2关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：执行通用条款。

第四章合同条款及格式

10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：无。

10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：执行通用条款。

第四章合同条款及格式

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：不分享。

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：执行通用条款。

第四章合同条款及格式

第14条合同价格与支付

(1)从支付预付款后的第2月开始，每月支付当月已完工程量的70%工程款；

(1)从支付预付款后的第2月开始，每月支付当月已完工程量的80%工程款；

(2)发包人收到承包人提供的符合发包人要求的发票，且对发票审核无误后，发包人以电汇方式支付。

第四章合同条款及格式

14.5.2竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，不支付违约金。

14.5.2竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，执行通用条款。

第四章合同条款及格式

14.7.2最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人逾期支付的，不支付

利息。

14.7.2最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人逾期支付的，执行通用条款。

第四章合同条款及格式

15.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：视违约情况不同，扣除合同价

款的1%至5%。

15.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：视违约情况不同，累计扣款金额最高不超过合同总价款的1%。

第四章合同条款及格式

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(1)种方式解决：

(1)向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2) (略) 起诉。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1)向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向项目所 (略) 起诉。

第四章合同条款及格式

(9)承包人采购材料设备的约定

双方确认招标文件公开的最高限价既是该项目投标报价的合理上限，也是发包人对施工质量和材料质量要求的真实意思表示，承包人在投标竞价中的报价，是发挥自身管理优势、技术优势之后作出的理智、合理报价，报价的降低并不是以牺牲施工质量和材料质量为前提。因此，承包人在施工过程中购买建筑材料、设备、成品半成品时，必须采购中高档产品，施工时须提供样品，经发包人认可后方可采购进场使用。

凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人采购。

1)以目前招标控制价只能选取国内最低档工艺及材料。

2)请提供主题包装建造标准，参考国内哪个项目标准？

第五章发包人要求

六、界面划分说明：“2.包装中涉及到的小型混凝土基础，主体钢结构及配套混凝土基础计入总包范围。”

大型包装构件的预埋施工谁负责？是否已做？

第七章投标文件格式

(三)投标人需单独填报措施费清单表(格式自定)、其他项目清单等相关表格(格式自定)。

措施费单独计价还是计入总价？请澄清。

第七章投标文件格式

六、设计方案部分

七、承包人实施方案

对第六项及第七项方案部分是否有格式要求。另，第七章投标文件格式目录“六、承包人建议书”与对应分项“六、设计方案部分”不一致，请问以哪一个为准？

技术部分

1是否能提供施工图设计任务书？

2请提供项目阳光及空气流通相关分析报告

3请提供建筑、结构图纸、楼面最大承重荷载分布图

4导向标识是否预留用电点位，目前图纸未预留

5请提供设备安装进度计划，便于综合考虑整体施工进度计划

6灯具技术选型表中所有的选型需要设计单位签字，是方案设计单位吗？

7假植是否有防火等级要求？安装方式图纸没有体现

8因苗木品种为南方植物，对土质要求较高，北方原状土不满足种植要求，是否考虑专用种植土。

图纸

1缺少灯具控制系统图

2未见脱机分控 (略)

3能否提供所有主题类比如包装、标志标牌都要有彩色立面效果图作为参考，彩绘要有高清图等

4能否提供方案设计成果文件、项目模型等

C区B02-14-101

5如图柜子材质为FRP还是成品定制(木质)？

投标人提出问题的截止时间
招标人澄清的时间

两个时间有矛盾，建议按照招标人澄清时间在递交投标文件截止之日15天前执行，即投标截止时间为招标人发出澄清文件15天后

附件1【疑问澄清】太阳能“光热+”综合开发示范项目一期一标段水世界(A区)

需要澄清的内容

发包人回复内容

序号

项目名称

图例

单位

工程量

单价

总价

主题包装工程清单

一

餐饮休息区#1

6

部位：儿童滑梯GRP造型#1-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、6mm+6mm夹胶钢化玻璃+铁艺造型

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、尺寸R*H：6.58m*7.83m

12、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

13、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

是否包含右侧同造型构件？

包含

7

部位：儿童滑梯GRP造型#2-B类工艺(树脂、油漆国内品

牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸R*H：4.67m*5.25m

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。请招标人在截标之日前至少15天提供，以足够时间供投标人制作标书，下同。

按现有清单及图纸报价，此项清单为圆环造型，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

8

部位：儿童滑梯GRP造型构件#3-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸R*H：4.67m*5.25m

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

施工图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单及图纸报价，此项清单为圆环立面造型，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

16

7#卫生间肌理油漆

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

8、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

9、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

304.61

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

详见图纸

B09-06-101

三

大设备区#1

3

部位：深渊、 (略) 造型-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)#1

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸L*W*H：33.92m*22.76m*24.69m

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

1.00

此构件包含范围不明确，需澄清

按现有清单及图纸报价， (略) 底座造型，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

四

服务区

2

10#卫生间肌理油漆

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

8、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

9、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

23.51

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

详见图纸

B09-09-101

五

大设备区#2

3

部位：眼镜蛇滑梯立柱包装造型-FRP-B类工艺(树脂、油

漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、GRP组装

6、修补、打磨

7、抗碱底漆一遍

8、面漆两遍

9、罩光漆一遍

10、尺寸：结构R=450

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

8.00

清单范围不明确，待澄清

详见图纸

B01-04-201

9

原顶喷黑

1、基层处理

2、刮腻子两遍

3、喷涂黑色涂料两遍

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

408.12

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

六

公共位置其他部位

6

FRP构件造型#2

1、制作模种

2、翻模

3、5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、角铁造型次钢结构，喷防锈漆两遍

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

尺寸：D7230*H*mm

项

1.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

FRP造型

1、制作模种

2、翻模

3、5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

5、角铁造型次钢结构，喷防锈漆两遍

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

尺寸：D2190*H2260mm

11、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

12、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

6.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

8

原顶喷黑

1、基层处理，抹灰

2、刮腻子两遍

3、喷涂黑色涂料两遍

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

1196.8194

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

49

售卖亭1#服务台

1、FRP造型

2、12MM不燃板

3、40*40*3镀锌方通

4、暂按20厚胡桃木木饰面板

5、尺寸：*mm长*1000mm高*600厚

6、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

7、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

项

1

清单做法与图纸不符，请澄清。

以图纸及清单中图例为准，采用 GRC 造型报价

50

25#27#28#29#空调机房外立面、15#17#22#26#29#30#31#32#23#24#25#楼梯间外立面艺术彩绘

1、清理基层

2、抹灰

3、填补缝隙、局部腻子修补、磨平

4、满刮腻子、磨平

5、底层：喷涂弹性*烯酸涂料1层(抗碱封闭底漆)

6、中间层：喷涂弹性*烯酸涂料2层

7、*烯酸涂料彩绘线稿(专业美术师施工)

8、*烯酸涂料彩绘上色3-7层(专业美术师施工)

9、面漆：喷涂清漆罩光面漆保护层1层

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

1095.80

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

七

室内装修(楼梯间、服务用房)

1

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间顶面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间墙面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

1920.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间地面

地面400*800瓷砖铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

1#2#3#4#17#23#29#24#30#15#22#32#31#25#26#楼梯间踏步

楼梯踏步瓷砖600*250加工砖1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

400.00

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

5

服务用房顶面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

204.57

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

服务用房墙面

1、墙面基层清理，抹灰

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

513.24

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

服务用房地面

地面400*800瓷砖铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

204.57

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

部位：简餐、休息区(西侧)

1

简餐、休息区(西侧)

轻钢龙骨石膏板平吊顶

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

2

简餐、休息区(西侧)

乳胶漆(顶面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

3

简餐、休息区(西侧)

乳胶漆(墙面)

1、墙面基层清理，抹灰；

2、生态墙固滚涂一次；

3、刮生态墙宝一遍、耐水腻子一遍、水砂纸打磨；

4、乳胶漆面漆二遍

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

288.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

4

简餐、休息区(西侧)

地面400*800瓷砖铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

320.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

5

简餐、休息区(西侧)

瓷砖踢脚线铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

7.9

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

简餐、休息区(西侧)

大理石门槛石铺贴

1、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

2、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

㎡

3.0

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

八

雕塑小品等其他

1

1.名称及材质:未来之城雕塑小品，FRP,表面烤漆2.规格尺寸:宽：1369mm，高：2000mm，

3.龙骨：主骨80*80*4镀锌方通，次骨L40*4镀锌角钢4.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准5.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

组

1.0

工艺步骤4：具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

施工图中包括混凝土基础，是否包括混凝土基础

此项清单不包含基础，基础及相关内容已单独列项。

主题包装工程景观清单

六

公共位置其他部位

19

楼梯栏杆

1.满足包装整体风格

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m

597.8

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

20

设备基础

1、钢筋混凝土C25

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

184.50

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

21

基坑土方开挖

1、土方开挖

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

612.00

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

22

回填土方

1、土方回填

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

M3

367.20

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

23

模板支拆

1、模板支、拆

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

6897.38

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

24

现浇构件钢筋

1、钢筋直径18mm

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

T

12.24

是否应为总包范围？详见招标文件第五章“发包人要求”

包装中涉及到的小型混凝土基础及相关工作内容计入包装范围

主题包装工程标识标牌清单

5

楼层标识牌：

1.规格：宽515mm，高350mm，30mm厚标识牌，1.5厚不锈钢烤漆饰面

2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

50.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

6

洗手间提示牌：

1.规格：宽2500mm，高900mm

2.材质及做法：中心区亚克力雕刻上色，拉丝不锈钢立体字；四边PVC造型，金属漆面；内藏LED灯带；3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

20.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

7

洗手间提示牌：

1.规格：宽419mm，高500mm

2.材质及做法：椭圆形雕刻上色3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

20.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

8

洗手间提示牌：

1.规格：宽290mm，高350mm

2.材质及做法：两个椭圆形雕刻上色3.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准4.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

8.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

23

指示警示牌：1.身高牌、请勿吸烟、禁止攀爬等提示警示牌2.具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工纸图纸为准3.包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

身高牌、请勿吸烟、禁止攀爬等

个

400.00

缺少点位图

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

主题包装工程安装其他清单

1

铝及铝合金风口、散流器

1、包含单层百叶风口、防雨百叶风口、门铰式回风口、散热器、球形喷口等所有风口

2、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

3、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

195

图纸未找到对应内容，请提供图纸。

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

附件2【疑问澄清】太阳能“光热+”综合开发示范项目一期一标段水世界(C区)

需要澄清的内容

发包人回复内容

序号

项目名称

图例

单位

工程量

单价

总价

主题包装工程包装清单

一

休闲区

5

FRP泡泡池遮阳庭#1，玻璃钢造型-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、Φ200*8厚圆钢管，表面金属漆

12、尺寸：5.35m*5.35m*5.65m

13、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

14、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

7.00

缺少点位布置图，请招标人在截标之日前至少15天提供，以足够时间供投标人制作标书，下同。

详见图纸

B06-03-101

7

FRP泡泡池遮阳庭#2，玻璃钢造型-B类工艺(树脂、油漆国内品牌，适用于可翻制2个以上，或可批量生产的玻璃钢构件的制作)

1、制作模种

2、翻模

3、3-5mm厚不饱和树脂造型翻制

4、绑扎3- (略)

6、GRP组装

7、修补、打磨

8、抗碱底漆一遍

9、面漆两遍

10、罩光漆一遍

11、Φ200*8厚圆钢管，表面金属漆

12、尺寸：4.55m*4.55m*4.76m

13、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

14、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

件

3.00

缺少点位布置图

详见图纸

B06-03-101

16

定制型钢结构水吧

1、镀锌钢骨架焊接

2、焊接处喷防锈漆两遍

3、表面氟碳漆喷涂

4、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

5、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

个

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。

四

餐饮休息区#2

1

GRC造型柱#1

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1400*H7210mm

件

4.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

2

水泥直塑仿夯土墙面：

1、二次造型轻钢骨架采用L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、Φ6~*@*00*200钢筋

4、20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1:2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1:2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍

8、效果漆2遍

9、透明保护漆1遍

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

127.54

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

3

GRC构件

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：W1200*H5820mm

件

2.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

4

水泥直塑仿夯土墙面：

1、二次造型轻钢骨架采用L40*4(800X800X800结构)镀锌角铁焊接造型，焊接处防锈漆两遍

2、5 (略) C20钢筋夹分隔铁丝绑扎固定( (略) 片工作后进行制安)

3、Φ6~*@*00*200钢筋

4、20*20*1热镀锌 (略) 绑扎， (略) 面

5、20-25mm厚1:2.5水泥砂浆喷浆初造型，面拉毛

6、20-25mm厚1:2水泥砂浆混合材料面层(细部雕刻)

7、抗碱底漆2遍

8、效果漆2遍

9、透明保护漆1遍

10、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

11、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

907.68

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

5

墙面肌理油漆：

1、清理基层，抹灰

2、填补缝隙、局部腻子、磨平

3、满刮腻子、磨平

4、喷涂底层涂料(抗碱封闭底漆)

5、复补腻子、磨平、找色

6、涂饰面层涂料二遍(选用弹性*烯酸外墙涂料)

7、喷涂清漆罩光面漆保护层1层

8、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图纸为准

9、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

m2

537.93

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

6

GRC造型柱#2

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1340*H8638mm

件

4.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

7

GRC造型柱#3

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1000*H6440mm

件

8.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

8

GRC造型柱#4

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D2060*H8630mm

件

2.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

9

GRC造型柱#5

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D1000*H3400mm

件

2.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

10

GRC线条

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：D330mm

m

92.48

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。

11

GRC构件

1、翻制GRC构件及预埋L40*4镀锌角铁

2、L40*4镀锌角铁次骨架

3、GRC构件安装

4、修补、打磨

5、具体做法及造型详见图纸，其它未尽说明或与说明有矛盾处以施工图为准

6、包含但不限于上述描述的其它为完成本清单项目的所有工作

尺寸：L2000*H5060mm

件

1.00

图纸未找到相应内容，请提供图纸

按现有清单及图纸报价，图纸部分过程中自行限额深化设计，深化图纸需经招标人确认。详见招标文件补遗书02附件1“C 区餐厅方案图纸”。