根据我单位采购计划安排，现拟采用公开询比方式采购衢宁铁路龙游南货 (略) 级生态公益林应急整改复绿工程项目公告，欢迎合格的供应商前来报价。

一、 采购项目概况：

本工 (略) (略) 龙游县，工程具体范围为龙游南站货场后方浆砌石边坡，对边坡周边未衬砌且裸露的坡面采用撒播草籽+种植夹竹桃的绿化方式。预算金额*元。

二、 供应商资格要求：

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求: 具备建设工程施工资格（以企业营业执照经营范围为主），具有有效的企业法人营业执照，具有《企业安全生产许可证》。

（2）业绩要求: 近5年内（自2018年8月1日至相应截止日期间）（以合同签订时间为准）具备不少于1项绿化工程或垦造工程项目业绩。

（3）项目负责人要求:具备二级建造师（市政专业）资质

（4）信誉要求: 近三年内（自2020年8月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（5）其他要求：施工单位须协调中 (略) 申报邻近营业线施工计划、天窗修作业计划、点外作业计划；具备编制涉铁施工方案能力；施工期间严格落实铁路法、铁路安全管理条例等法律法规及铁路行业相关规章要求，做好铁路安全防护措施。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：/

三、 采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间：2023年8月16日至2023年8月23日（北京时间，下同）。

2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

四、 采购响应文件提交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2023年8月23日15时30分；（不得少于3个工作日）

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至九 (略) （地址： (略) 拱墅区文晖路303号浙江交通大楼15楼，联系人：缪女士，电话：*）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2023年8月23日15时30分。

6、其他要求： /

五、 联系方式

1、采 购 人：九 (略)

地 址： (略) 拱墅区文晖路303号浙江交通大楼15楼

联 系 人：缪女士

电 话：*

2、监督部门：九 (略) 纪检监察部

地 址： (略) 拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼

电 话：0571-*

3、系统维护联系电话：0571-*

根据我单位采购计划安排，现拟采用公开询比方式采购衢宁铁路龙游南货 (略) 级生态公益林应急整改复绿工程项目公告，欢迎合格的供应商前来报价。

一、 采购项目概况：

本工 (略) (略) 龙游县，工程具体范围为龙游南站货场后方浆砌石边坡，对边坡周边未衬砌且裸露的坡面采用撒播草籽+种植夹竹桃的绿化方式。预算金额*元。

二、 供应商资格要求：

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求: 具备建设工程施工资格（以企业营业执照经营范围为主），具有有效的企业法人营业执照，具有《企业安全生产许可证》。

（2）业绩要求: 近5年内（自2018年8月1日至相应截止日期间）（以合同签订时间为准）具备不少于1项绿化工程或垦造工程项目业绩。

（3）项目负责人要求:具备二级建造师（市政专业）资质

（4）信誉要求: 近三年内（自2020年8月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://**）网站页面显示内容为准并截图， (略) 判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（5）其他要求：施工单位须协调中 (略) 申报邻近营业线施工计划、天窗修作业计划、点外作业计划；具备编制涉铁施工方案能力；施工期间严格落实铁路法、铁路安全管理条例等法律法规及铁路行业相关规章要求，做好铁路安全防护措施。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：/

三、 采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间：2023年8月16日至2023年8月23日（北京时间，下同）。

2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为http://**进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

四、 采购响应文件提交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2023年8月23日15时30分；（不得少于3个工作日）

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至九 (略) （地址： (略) 拱墅区文晖路303号浙江交通大楼15楼，联系人：缪女士，电话：*）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2023年8月23日15时30分。

6、其他要求： /

五、 联系方式

1、采 购 人：九 (略)

地 址： (略) 拱墅区文晖路303号浙江交通大楼15楼

联 系 人：缪女士

电 话：*

2、监督部门：九 (略) 纪检监察部

地 址： (略) 拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼

电 话：0571-*

3、系统维护联系电话：0571-*