详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
新疆和田某单位BF-2022工程建设项目二标段道路及执勤房补充说明公告
招标编号：2022JLJZAGG*

一内容：

招标公告中：具有公路工程专业注册建造师执业资格二级及以上
疆外企业拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师执业资格一级
和具有建筑工程专业注册建造师执业资格二级及以上注册建造师执业
资格须提 (略) 场监管公共服务平台查询截图且未担任其他在施
建设工程项目的项目经理须自行承诺本单位注册，不接受临时注册建造
师注册单位必须与投标人名称一致。
其中：具有建筑工程专业注册建造师执业资格二级及以上，此处是指项目
副经理最低资格要求。
二监督部门
本招标项目的监督部门为某单位。
三联系方式
招 标 人：某单位
地 址：新疆和田地区
联 系 人：马先生
电 话：*
电子邮件：/
招标代理机构：新疆华域建设工程 (略)
地 址： 新 (略) 水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
联 系 人： 李先生
电 话： *
电子邮件： *qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人： 签名

招标人或其招标代理机构： 盖章
新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目二标段道路及执勤房施工招标公告
1招标条件
本招标项目新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目二标段道路及执勤房已按有关规定批准建设，建设资金
来自上级拨款，项目业主为 某单位
，招标代理为新疆华域建设工程 (略) 。项目已具备招标条件
，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。
2项目概况与招标范围
2.1工程概况：本项目为新建道路，新建和田地区皮山县境内18公里道路，
采用四级道路公路标准，双车道，路面采用砂砾面层，设计时速20km每小时，
路基宽7m，路基压实度不小于94%，桥涵宽度与路基同宽，荷载等级为公路二级
，结构设计安全等级为三级，新建和田地区皮山县境内237.8轻钢结构执勤房
2座，钢框结构,地上一层,建筑高度3.6m,最大总跨14.6m，具体内容详见设计图
纸及工程量清单。
本项目在新疆和田地区皮山县，施工地域位于高海拔地区(平均海拔5000
米以上)，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设
地点处于高海拔无人地区，无任何社会依托，无供电供水等，建设环境异常
艰苦，投标人应充分考虑高原高寒缺氧等停工降效困难，预估建设风险。
2.2建设地点：和田地区皮山县境内
2.3招标项目建设规模：
项目编号 项目名称 建设规模 建设地点 招标控制价 万元
18公里四级
道路公路
工程
2436.40857
92022
JLJZAG
G*
新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目
二标段道路及执
勤房
237.8轻
钢结构执勤
房2座钢
结构工程
新疆和田地
区皮山县
284.*
2.4工期：总工期 320日历天。计划开工2023年11月16日，计划完工2024年9
月30日
2.5招标范围：本项目工程施工，包括图纸和工程量清单中的所有内容。具
体包括材料采购施工试运行配合验收及竣工等各个阶段的相关内容和服
务。
2.6标段划分：本公路项目分为：新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目二标段道路及执勤房和三标段道路投标人只能选择其中一个标
段进行投标，不允许兼投兼中。
3投标人资格要求
3.1资质要求：
3.1.1投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内登记注册
根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标机构的独
立法人。
3.1.2投标人须具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的公路
工程施工总承包三级含及以上资质和钢结构工程专业承包三级含及以
上资质。注：已按照住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度
改革方 (略) *号规定取得新资质证书的2020年11月3
0日之后，应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。
3.1.3投标人须为交通运输部全 (略) 场信用信息管理系统公
路工程施工资质企业名录中的单位，且投标人名称和资质与该名录中的相应
企业名称和资质完全一致。如在交通运输部全 (略) 场信用信息管理
系统中无法查询， (略) 级含兵团交通运输主管部 (略) 场信
用信息管理系统中查询，附省级交通运输主管部 (略) 场信用信息
管理系统中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。
3.1.4投标人须具有有效的施工企业安全生产许可证。
3.2财务要求：投标人须提供近三年2020年度 2021
年度2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告新成立公
司如不能完整提供三年财务审计报告，须提供现有的财务审计报告并附情况说
明加盖投标人公章包括资产负债表现金流量表利润表损益表和财务
报表附注。
3.3业绩要求：
公 路 工 程 投 标 人 近 三 年 2020年 1月 1日 -
至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准完成的类似施工业绩不少于1项。类
似项目业绩是指单项合同额达到1800万元含及以上的四级及以上等级公路项目包含
路基路面工程不包含养护安保大中修改扩建项目业绩证明材料须提供包括但不仅
限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，
以及投标人在全 (略) 场信用信息 (略) 级含兵团交通运输局厅公
(略) 场信用信息管理系统截图。
钢 结 构 工 程 投 标 人 近 三 年 2020年 1月 1日 -
至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准完成的类似钢结构工程施工业绩不少
于1项，须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告。
3.4人员要求：
1项目经理项目负责人1人：
项目负责人
具有公路工程专业注册建造师执业资格二级及以上疆外企业
拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师执业资格一级注册建
造师执业资格须提 (略) 场监管公共服务平台查询截图且未担任
其他在施建设工程项目的项目经理须自行承诺本单位注册，不接受临时
注册建造师注册单位必须与投标人名称一致。
有效的安全生产考核合格证书B证。
项目负责人业绩要求：
公路工程近三年2020年1月1日-
至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准完成的类似施工业绩不少
于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1800万元含及以上的四级及以上
等级公路项目包含路基路面工程不包含养护安保大中修改扩建项目
业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或
工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全 (略) 场信
用信息 (略) 级含兵团交通运输局 (略) 场信用信息管
理系统截图。注：业绩证明材料须反映出项目负责人。
2项目总工1人：须具有公路工程相关专业中级含及以上技
术职称及有效的安全生产考核合格证书B证。
3专职安全员2人：具有有效的安全生产考核合格证书
4其他管理和技术人员最低要求：
人 员 数量 资 格 要 求
道路工程师 2 公路工程施工经验3年以上，并参加类似公路土石方小型构造物路面等施工技术工作2年以上，工程师及以上职称。
结构工程师 2 公路工程施工经验3年以上，并负责公路桥梁涵洞工作2年以上，工程师及以上职称。
试验工程师 1
工程师及以上职称，具有公路工程试验检测工程师或试验员可以
是其他相关专业资格，公路工程施工经验3年以上，并负责公路
工程试验工作2年以上。
资料工程师 1 助理工程师及以上职称，公路工程施工经验2年以上，并负责公路工程资料工作1年以上。
测量工程师 2 公路工程施工测量经验2年以上，并负责公路工程测量工作1年以上，助理工程师及以上职称。
专职安全员 2 交通运输主管部门颁发的C类安全考核证书。
项目副经理 1
具有建筑工程专业注册建造师执业资格二级及以
上，具有效的安全生产考核合格证书B证，且未担
任其他在施建设工程项目的项目经理须自行承诺
本单位注册，不接受临时注册建造师注册单位必须与
投标人名称一致。
以上人员除项目副经 (略) 级含兵团或全国交通运输主管
部 (略) 场信用信息管理系统中备案且须提供以上人员的缴纳社保
证明2023年01月至投标文件递交截止时间期间任意连续6个月的社保证明，
否则不予认可。
备注：招标文件所要求的资质人员业绩等材料，必须为投标人本单位
的。 (略) 关系的，其资质业绩不得通用。 (略) 2021
40号文，全面实行一级建造师电子注册证书的通知，投标人须认真执行相关
规定。
3.5
信誉要求：投标人具备良好信誉，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网
站 http://**.cn
被 列 入 失 信 被 执 行 人 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 名 单 (信 用 服 务 -
失 信 被 执 行 人 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 -搜 索 栏 输 入 单 位 全 称 -
截图)在中国裁判文书网http://**-高级检索-案由-
刑 事 案 由 -
贪污贿赂罪，查询单位法定代表人查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后
再点检索项目负责人查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索
有行贿犯罪记录尚在判决裁定刑罚期内的单位犯 (略) 判决裁定生效
之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限在
中国政府采购网http://**.cn严重违法失信行为记录名单的尚在处罚期内
的在国家企业信用信息公示系统http://**被列
入经营异常名录严重违法失信企业名单，在军队采购网http://**
被列入供应商暂停资格列表名单中军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的
尚在处罚期内的将拒绝投标
3.6
投标人非外资独资或外资控股企业含港澳台，无三资三资指中外合资
经营企业中外合作经营企业外商独资背景的书面声明声明函须加盖
单位章
3.7其他说明：1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人
其他组织或者个人，不得参加投标2单位负责人为同一人或者存在控股管
理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投
标，违反前两款规定的，相关投标均无效
3.8本项目接受联合体投标。
本次招标接受联合体，不能同时具备资质要求的企业可组成联合体投标，组成联合体
投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方须具备前述施工资质要求，
联合体牵头方必须为公路工程施工单位。
3.9凡有下列情形之一的施工单位不允许参加本次招投标活动:
1因工程施工拖欠农民工工资机械费材料费等债务问题，因此造成
群访事件，近年曾被 (略) 强制执行和财产保全的
2被列入自治区交通运输厅及各地州交通运输局黑名单，或限制投标的
单位
3在交通运输部公布的最近一年信用评价结果为D级
4因违反工程质量安全生产管理规定，或者因串通投标转包以他
人名义投标或者违法分包等违法违规行为
5正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的。
4资格审查方式
本次招标采用资格后审方式，由评标委员会对投标人进行资格审查，所有
通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。
5报名及招标文件的获取
5.1报名及招标文件获取时间：2023年10月16日至2023年10月20日上午1
0:00-14:00分，下午15:00-19:00分，北京时间，节假日除外
5.2报名及招标文件获取方式：凡有意投标的企业，请于2023年10月16日至
2023年10月20日上午10:00-14:00分，下午15:00-
19:00分，北京时间，节假日除外携带法人授权委托书被委托代理人身份证
原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1
份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程 (略)
新 (略) 水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401报名及购买招标
文件招标文件图纸参考资料售价：2000元/份逾期不售，售后不退，报
名资料不全者一概拒绝报名。
在报名的同时，必须将以上所有报名所需材料的的复印件加盖公章并扫描
成pdf格式的电子版光盘或U盘，文件名编写为：公司名称项目名称报名
资料。
6投标文件的递交及相关事宜
6.1纸质投标文件的递交截止时间：2023年11月7日上午10时30分投标截
止时间，递交地点 (略) 公共资源交易中心新 (略) 水磨沟
区准噶尔街299号益民大厦主楼五楼515标书送达室。
6.2本项目将于上述同一时间地点以招标文件为准进行开标，邀请投
标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。指定专人递交投标文件，不接受
邮寄等其他方式。
7发布公告的媒介
本公告同步在军队采购网http://**和中国招标投标公共
服务平台http://**和中国政府采购网http://www.ccgp
.gov.cn/发布如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服
务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准。
8联系方式
招 标 人：某单位
联 系 人：马先生
联系电话：*
详细地址：新疆和田地区
招标代理机构：新疆华域建设工程 (略)
联 系 人：李先生
联系电话：*
详细地址: 新 (略) 水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
监督部门：某单位
电话：0903-*
邮箱：HT*.com
详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
新疆和田某单位BF-2022工程建设项目二标段道路及执勤房补充说明公告
招标编号：2022JLJZAGG*

一内容：

招标公告中：具有公路工程专业注册建造师执业资格二级及以上
疆外企业拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师执业资格一级
和具有建筑工程专业注册建造师执业资格二级及以上注册建造师执业
资格须提 (略) 场监管公共服务平台查询截图且未担任其他在施
建设工程项目的项目经理须自行承诺本单位注册，不接受临时注册建造
师注册单位必须与投标人名称一致。
其中：具有建筑工程专业注册建造师执业资格二级及以上，此处是指项目
副经理最低资格要求。
二监督部门
本招标项目的监督部门为某单位。
三联系方式
招 标 人：某单位
地 址：新疆和田地区
联 系 人：马先生
电 话：*
电子邮件：/
招标代理机构：新疆华域建设工程 (略)
地 址： 新 (略) 水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
联 系 人： 李先生
电 话： *
电子邮件： *qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人： 签名

招标人或其招标代理机构： 盖章
新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目二标段道路及执勤房施工招标公告
1招标条件
本招标项目新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目二标段道路及执勤房已按有关规定批准建设，建设资金
来自上级拨款，项目业主为 某单位
，招标代理为新疆华域建设工程 (略) 。项目已具备招标条件
，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。
2项目概况与招标范围
2.1工程概况：本项目为新建道路，新建和田地区皮山县境内18公里道路，
采用四级道路公路标准，双车道，路面采用砂砾面层，设计时速20km每小时，
路基宽7m，路基压实度不小于94%，桥涵宽度与路基同宽，荷载等级为公路二级
，结构设计安全等级为三级，新建和田地区皮山县境内237.8轻钢结构执勤房
2座，钢框结构,地上一层,建筑高度3.6m,最大总跨14.6m，具体内容详见设计图
纸及工程量清单。
本项目在新疆和田地区皮山县，施工地域位于高海拔地区(平均海拔5000
米以上)，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设
地点处于高海拔无人地区，无任何社会依托，无供电供水等，建设环境异常
艰苦，投标人应充分考虑高原高寒缺氧等停工降效困难，预估建设风险。
2.2建设地点：和田地区皮山县境内
2.3招标项目建设规模：
项目编号 项目名称 建设规模 建设地点 招标控制价 万元
18公里四级
道路公路
工程
2436.40857
92022
JLJZAG
G*
新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目
二标段道路及执
勤房
237.8轻
钢结构执勤
房2座钢
结构工程
新疆和田地
区皮山县
284.*
2.4工期：总工期 320日历天。计划开工2023年11月16日，计划完工2024年9
月30日
2.5招标范围：本项目工程施工，包括图纸和工程量清单中的所有内容。具
体包括材料采购施工试运行配合验收及竣工等各个阶段的相关内容和服
务。
2.6标段划分：本公路项目分为：新疆和田某单位BF-
2022工程建设项目二标段道路及执勤房和三标段道路投标人只能选择其中一个标
段进行投标，不允许兼投兼中。
3投标人资格要求
3.1资质要求：
3.1.1投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内登记注册
根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标机构的独
立法人。
3.1.2投标人须具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的公路
工程施工总承包三级含及以上资质和钢结构工程专业承包三级含及以
上资质。注：已按照住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度
改革方 (略) *号规定取得新资质证书的2020年11月3
0日之后，应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。
3.1.3投标人须为交通运输部全 (略) 场信用信息管理系统公
路工程施工资质企业名录中的单位，且投标人名称和资质与该名录中的相应
企业名称和资质完全一致。如在交通运输部全 (略) 场信用信息管理
系统中无法查询， (略) 级含兵团交通运输主管部 (略) 场信
用信息管理系统中查询，附省级交通运输主管部 (略) 场信用信息
管理系统中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。
3.1.4投标人须具有有效的施工企业安全生产许可证。
3.2财务要求：投标人须提供近三年2020年度 2021
年度2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告新成立公
司如不能完整提供三年财务审计报告，须提供现有的财务审计报告并附情况说
明加盖投标人公章包括资产负债表现金流量表利润表损益表和财务
报表附注。
3.3业绩要求：
公 路 工 程 投 标 人 近 三 年 2020年 1月 1日 -
至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准完成的类似施工业绩不少于1项。类
似项目业绩是指单项合同额达到1800万元含及以上的四级及以上等级公路项目包含
路基路面工程不包含养护安保大中修改扩建项目业绩证明材料须提供包括但不仅
限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，
以及投标人在全 (略) 场信用信息 (略) 级含兵团交通运输局厅公
(略) 场信用信息管理系统截图。
钢 结 构 工 程 投 标 人 近 三 年 2020年 1月 1日 -
至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准完成的类似钢结构工程施工业绩不少
于1项，须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告。
3.4人员要求：
1项目经理项目负责人1人：
项目负责人
具有公路工程专业注册建造师执业资格二级及以上疆外企业
拟派项目经理须具有公路工程专业注册建造师执业资格一级注册建
造师执业资格须提 (略) 场监管公共服务平台查询截图且未担任
其他在施建设工程项目的项目经理须自行承诺本单位注册，不接受临时
注册建造师注册单位必须与投标人名称一致。
有效的安全生产考核合格证书B证。
项目负责人业绩要求：
公路工程近三年2020年1月1日-
至今，以竣工验收时间或以网站截图交工时间为准完成的类似施工业绩不少
于1项。类似项目业绩是指单项合同额达到1800万元含及以上的四级及以上
等级公路项目包含路基路面工程不包含养护安保大中修改扩建项目
业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或
工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全 (略) 场信
用信息 (略) 级含兵团交通运输局 (略) 场信用信息管
理系统截图。注：业绩证明材料须反映出项目负责人。
2项目总工1人：须具有公路工程相关专业中级含及以上技
术职称及有效的安全生产考核合格证书B证。
3专职安全员2人：具有有效的安全生产考核合格证书
4其他管理和技术人员最低要求：
人 员 数量 资 格 要 求
道路工程师 2 公路工程施工经验3年以上，并参加类似公路土石方小型构造物路面等施工技术工作2年以上，工程师及以上职称。
结构工程师 2 公路工程施工经验3年以上，并负责公路桥梁涵洞工作2年以上，工程师及以上职称。
试验工程师 1
工程师及以上职称，具有公路工程试验检测工程师或试验员可以
是其他相关专业资格，公路工程施工经验3年以上，并负责公路
工程试验工作2年以上。
资料工程师 1 助理工程师及以上职称，公路工程施工经验2年以上，并负责公路工程资料工作1年以上。
测量工程师 2 公路工程施工测量经验2年以上，并负责公路工程测量工作1年以上，助理工程师及以上职称。
专职安全员 2 交通运输主管部门颁发的C类安全考核证书。
项目副经理 1
具有建筑工程专业注册建造师执业资格二级及以
上，具有效的安全生产考核合格证书B证，且未担
任其他在施建设工程项目的项目经理须自行承诺
本单位注册，不接受临时注册建造师注册单位必须与
投标人名称一致。
以上人员除项目副经 (略) 级含兵团或全国交通运输主管
部 (略) 场信用信息管理系统中备案且须提供以上人员的缴纳社保
证明2023年01月至投标文件递交截止时间期间任意连续6个月的社保证明，
否则不予认可。
备注：招标文件所要求的资质人员业绩等材料，必须为投标人本单位
的。 (略) 关系的，其资质业绩不得通用。 (略) 2021
40号文，全面实行一级建造师电子注册证书的通知，投标人须认真执行相关
规定。
3.5
信誉要求：投标人具备良好信誉，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网
站 http://**.cn
被 列 入 失 信 被 执 行 人 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 名 单 (信 用 服 务 -
失 信 被 执 行 人 重 大 税 收 违 法 失 信 主 体 -搜 索 栏 输 入 单 位 全 称 -
截图)在中国裁判文书网http://**-高级检索-案由-
刑 事 案 由 -
贪污贿赂罪，查询单位法定代表人查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后
再点检索项目负责人查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索
有行贿犯罪记录尚在判决裁定刑罚期内的单位犯 (略) 判决裁定生效
之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限在
中国政府采购网http://**.cn严重违法失信行为记录名单的尚在处罚期内
的在国家企业信用信息公示系统http://**被列
入经营异常名录严重违法失信企业名单，在军队采购网http://**
被列入供应商暂停资格列表名单中军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的
尚在处罚期内的将拒绝投标
3.6
投标人非外资独资或外资控股企业含港澳台，无三资三资指中外合资
经营企业中外合作经营企业外商独资背景的书面声明声明函须加盖
单位章
3.7其他说明：1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人
其他组织或者个人，不得参加投标2单位负责人为同一人或者存在控股管
理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投
标，违反前两款规定的，相关投标均无效
3.8本项目接受联合体投标。
本次招标接受联合体，不能同时具备资质要求的企业可组成联合体投标，组成联合体
投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方须具备前述施工资质要求，
联合体牵头方必须为公路工程施工单位。
3.9凡有下列情形之一的施工单位不允许参加本次招投标活动:
1因工程施工拖欠农民工工资机械费材料费等债务问题，因此造成
群访事件，近年曾被 (略) 强制执行和财产保全的
2被列入自治区交通运输厅及各地州交通运输局黑名单，或限制投标的
单位
3在交通运输部公布的最近一年信用评价结果为D级
4因违反工程质量安全生产管理规定，或者因串通投标转包以他
人名义投标或者违法分包等违法违规行为
5正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的。
4资格审查方式
本次招标采用资格后审方式，由评标委员会对投标人进行资格审查，所有
通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。
5报名及招标文件的获取
5.1报名及招标文件获取时间：2023年10月16日至2023年10月20日上午1
0:00-14:00分，下午15:00-19:00分，北京时间，节假日除外
5.2报名及招标文件获取方式：凡有意投标的企业，请于2023年10月16日至
2023年10月20日上午10:00-14:00分，下午15:00-
19:00分，北京时间，节假日除外携带法人授权委托书被委托代理人身份证
原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1
份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程 (略)
新 (略) 水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401报名及购买招标
文件招标文件图纸参考资料售价：2000元/份逾期不售，售后不退，报
名资料不全者一概拒绝报名。
在报名的同时，必须将以上所有报名所需材料的的复印件加盖公章并扫描
成pdf格式的电子版光盘或U盘，文件名编写为：公司名称项目名称报名
资料。
6投标文件的递交及相关事宜
6.1纸质投标文件的递交截止时间：2023年11月7日上午10时30分投标截
止时间，递交地点 (略) 公共资源交易中心新 (略) 水磨沟
区准噶尔街299号益民大厦主楼五楼515标书送达室。
6.2本项目将于上述同一时间地点以招标文件为准进行开标，邀请投
标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。指定专人递交投标文件，不接受
邮寄等其他方式。
7发布公告的媒介
本公告同步在军队采购网http://**和中国招标投标公共
服务平台http://**和中国政府采购网http://www.ccgp
.gov.cn/发布如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服
务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准。
8联系方式
招 标 人：某单位
联 系 人：马先生
联系电话：*
详细地址：新疆和田地区
招标代理机构：新疆华域建设工程 (略)
联 系 人：李先生
联系电话：*
详细地址: 新 (略) 水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
监督部门：某单位
电话：0903-*
邮箱：HT*.com
65